第一條代理事項
1.1乙方委託甲方，由甲方代理乙方辦理_________地區的國際航線、地區航線的航空貨物國際運輸業務。
1.21.1所述的委託與代理是一個廣義的範圍;不能理解為一旦乙方委託甲方從事個案航空貨物國際運輸業務，甲方就事實上成為乙方的貨運代理人。
1.3乙方對個案的航空貨物國際運輸業務的委託，必須依照本協議第二條的規定單獨簽發委託書。
第二條職責範圍
2.1對於個案的國際貨物出口運輸事務，乙方應當正確無誤地，真實地製作委託書(該委託書的內容包括出口貨物的件數、重量、體積、目的港、出運品名、要求航班、出運價格等要素)，並送交或傳真給甲方。如果甲方收到的委託書缺少上述括號內的要求，除非乙方另行書面甲方，否則視為乙方授權甲方補記。對該甲方補記的內容，乙方應予以承認。
2.2乙方交給甲方貨物的運輸標誌(嘜頭)必須有以下內容：收貨人代號_____、參考號碼_____(如：合同號、發票號等)、目的地名稱_____、件數號碼_____。
2.3乙方在提供貨物的同時，應提供有關出口的報關檔案。該檔案應根據不同的貿易性質提供以下的相應單證，包括：報關單、報關委託書、發票、裝箱單、核銷單、配額、許可證、手冊、合同、進口報關副本、協議書及國家有關批文等。
2.4乙方送交或傳真的委託書應有乙方的印章或有業務人員的簽名。如委託書上沒有印章或簽名的、甲方有權拒收委託書。
2.5甲方對乙方送交貨物的空運出口業務，應及時承辦收貨、出口訂艙、制單、報關、報驗、裝板、交接等整套手續。甲方應按乙方提供的委託書以及補記內容或相應的書面補正材料正確地製作運單，根據乙方的一切定妥航班。當乙方有要求時，甲方應及時通知乙方已定妥的航班資訊及出運航班資訊，以及主、分運單號、板箱號。貨物出運後，甲方將有關單證及檔案返回乙方，乙方在沒有相反證據的前提下，運單視為甲方代乙方或乙方客戶填制。甲方如認為乙方可能不依照協議的規定如期支付運雜費，甲方有權利暫扣有關單證及檔案。
2.6甲、乙雙方在辦理國際貨運業務中，必須遵守我國以及過境國或地區、到達國或地區政府的法令等有關規定。
2.7乙方保證在所出運的貨物中不夾帶易燃、易爆等物品及國家禁止出口的物品。甲方不受理危險品(包括不明化學物質的化學物品)、貴重物品、屍體、骨灰和活動物。其他有特殊要求的貨物，按航空公司有關條例辦理。
2.8乙方在貨物出運中要求預付改為到付、到付改為預付的，應在航班到達目的港前10小時通知甲方。如貨物在目的港被提取，甲方對此不負責任。
2.9乙方在貨物出運後因修改運單中有關專案或變更對貨物的處置方式，要求甲方代發電報通知有關承運人的，由此產生的費用由乙方承擔。
2.10雙方對貨物的收運要求：乙方送甲方倉庫的貨物，如有破損、受潮、嚴重變形等，甲方有權不予接受。
2.11乙方發出委託後，甲方已定妥艙位，乙方要求撤消委託的，乙方除承擔本協議規定的義務外，應承擔由於撤消委託行為而引起的甲方經濟損失。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合同編號：
發包方(甲方)： 身份證號碼：___承包方(乙方)：
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國經濟法》及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和互惠互利的原則，雙方就土石方運輸事宜，訂立如下協議，以資共同遵守。
一、工程概況
1.1.工程名稱：幽幽市幽幽廠填土工程
1.2.工程地點：幽幽市
1.3.承包範圍：土石方運輸
1.4.承包機械裝置：5.6m_2.3m_1.5m(20立方)自卸車
二、合同工期及合同工程量
2.1.合同工期自年月日起至月日止)。甲方必須保證合同期不少於 200萬立方 ，工程總量不得少於 200萬立方 ，運輸量 200萬立方。若實際運輸量達不到合同約定數量(變動量在±10%範圍內)，甲方按缺少量造價的20%補償乙方，因此導致工期延誤，於乙方無關，工期自動順延。乙方需保證完成合同約定的運輸量(變動量在±10%範圍內)
2.2.甲方提供足夠的土石方工程量，乙方保證每月完成運輸量不少於立方，若甲方原因、自然災害或不可抗力因素導致工期延誤，合同工期順延。
三、合同單價及付款方式
3.1.運距在 5.6m_2.3m_1.5m(20立方)自卸車運輸價人民幣為 6.25 元/立方、每車運輸費人民幣為 125元;6.3m_2.3m_1.5m(25立方);每車運輸費人民幣為 元。若超過 0.3公里，每公里需增加運費人民幣 0.5元/立方。以上價格不含稅價，即稅收由甲方承擔。
3.2.此合同價格受市場浮動而變化，經甲乙雙方協商，以市場柴油單價元/升為基準，若油價上浮 0.3 元/升以內，價格不予調整，超過 0.3元/升按市場價調整。
3.3.乙方車輛進場到位前，甲方需向乙方支付元/車的自卸車預付款，共合計 200000 元整。
3.4.運輸費用每天結算一次，甲方在結算日的次日下午5點前需向乙方支付該時段運輸費用總額 100%。預付款等工程竣工後從尾款中扣除。甲方不得以任何理由推遲結算時間或拒絕結算。若甲方延期付款，按實際延遲的天數支付給乙方所欠工程款總額的5‰/天的賠償。
3.5結算方式：甲方以現金結算方式轉入乙方指定的卡內。
四、甲、乙雙方權利和責任
4.1.甲方責任
4.1.1.甲方提供實性)及有關部門的審批的合法施工手續影印件給乙方。
4.1.2.開工前甲方辦理好合法進場手續，甲方負責道路的暢通、協調各方關係。負責城管、交警、交通、運輸道路、林業、國土、公安，環保等部門的手續及疏通周邊地方的關係所產生的費用由甲方承擔。以便乙方能夠正常運輸，不受任何干擾。
4.1.3.甲方指定需逆向行駛的，在行駛過程中發生的安全事故由甲方負責;如果乙方車輛在運輸過程中被交警、路政、城管、運輸道路、林業、國土、公安環保等處罰由甲方負責處理，駕駛員的駕駛證被扣分，甲方應按每分賠償給乙方叄佰元整(￥300.00元)人民幣，車輛如被扣押超24小時以上，甲方應按每天補償給乙方伍佰元整(￥500.00元)人民幣。
4.1.4. 因交警、城管、交通、運輸道路、林業、國土、公安，環保等部門的手續及疏通周邊地方的關係協調不及時等造成的誤工、停工，甲方應給乙方每部車輛500 元/天作為補償，且每月停工、誤工累計不得超過 2天 ( 48小時)，否則造成乙方的全部損失由甲方賠償，自然災害或不可抗力因素導致不予賠償。甲方必須保證乙方車輛每天運輸 24 小時(從 07 點―― 07點)，在工作時間內必須保證挖機正常工作和安排好卸土地點。
4.1.5.甲方不按時支付乙方各項款項，乙方有權停工，並撤離運輸車輛，必要時乙方有權阻擾甲方施工，並追討運輸款的權利。若延期付款，甲方按實際延遲天數，按欠款總額的5‰/天賠償乙方。
4.1.6.如果乙方車隊進場，非乙方原因而導致的無法正常施工，甲方應賠償乙方所造成的誤工和調遣等費用。
4.1.7.乙方需按合同約定正常運輸，服從甲方或現場人員的合理安排和調配。
4.1.8.甲方負責工地運輸道路的維護及維修，如因道路問題造成乙方無法正常施工，應賠償乙方所造成的一切損失。
4.1.9. 乙方在保證車輛手續齊全的情況下，在正常運輸過程中出現的交警、路政、城管糾紛由甲方負責，確保運輸道路的暢通。
4.2.乙方責任
4.2.1.駕駛員在有關部門查車時必須積極配合，不得跟有關人員爭吵。
4.2.2.乙方必須做到安全生產、文明施工，乙方車輛在運輸過程中必須嚴格按照交通秩序行駛，發生安全事故及違規駕駛(如超速、竄紅燈、亂停車)一切責任有乙方負責;
4.2.3.乙方車隊必須保證車輛及駕駛員的證件齊全，在施工期間必須遵紀守法，不得在場內賭博、打架、吸毒等違法行為。嚴格遵守安全管理制度，落實各項安全措施。
4.2.4.乙方負責所有的機械、財產及人員的相關保險及安全措施費用，應加強作業的安全教育。確保施工安全，如發生人員傷害、勞動糾紛等事故，乙方承擔一切責任，並負責處理。
4.2.5.合同正式簽訂後，甲方需提前進場，如果乙方因自身調配不當導致車輛不能按時進場給甲方造成損失，乙方應按 500元/天的費用賠償給甲方。
4.2.6.乙方的機械及財產由乙方自行保管，出現被盜，財產損失或損壞等問題有乙方自己承擔全部責任(出現問題甲方進行幫忙調解)。
五、其他
5.1.如發生糾紛，雙方同意提交乙方所在地人民法院。
5.2.本合同一式兩份，甲、乙方各執壹份，經雙方簽字甲方通知乙方車輛進場到位生效(雙方不得單方面修改和新增條款，否則視為無效)。甲、乙雙方必須提供企業營業執照，工商稅務登記表，程式碼證等相關證件及代表人身份證作為合同附件。
5.3. 此合同具有法律效力，受法律保護，直到合同工程款結清支付完畢之日自行失效。
5.4.其他未盡事宜由雙方協商可簽訂補充協議，經雙方簽字蓋章後具備同等法律效力。
甲方： 乙方：幽幽渣土運輸有限公司
地址： 地址：福州1234室
聯絡電話： 聯絡電話：
代表： 代表：
身份證號碼： 身份證號碼：
簽訂日期： 簽訂日期：
委託方：(以下簡稱甲方)
承運方：(以下簡稱乙方)
鑑於甲方和乙方依法設立且合法存續，雙方本著公平、平等、等價有償和誠信原則，依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，就甲方委託乙方承運貨物事宜簽訂本合同，以資共同信守：
第一條：運輸費用
1、1甲乙雙方建立戰略商業夥伴關係，乙方給甲方最優惠的價格。
1、2運輸費用以甲乙雙方簽章確認的乙方報價單為準，該報價單作為本合同的不可分割的一部分。
1、3如果乙方需變更價格，須提前1個月書面通知甲方。經甲方書面確認後，方可執行，否則，甲乙雙方按變更前的價格結算。
第二條：甲方責任
2、1運輸時間年月日起至年月日，甲方預報當月運輸計劃，貨櫃數量根據甲方所提供的數量而訂，以便乙方提前調配車輛，確保運力。
2、2甲方需呼叫車輛前，應提前一至兩天向乙方傳真書面的《託運單》並註明裝櫃地點和時間、貨物名稱、箱型、重量及卸貨地點，聯絡人及電話，落重日期等。並對所提供託運資料的真實性負責。
2、3特殊原因需臨時增加拖櫃量，提前24小時通知乙方，經雙方協商同意後，由乙方安排拖櫃來廠裝貨。
2、4廠方正常裝櫃時間為每天24小時。
甲方按協議約定及時與乙方結清各項費用。
第三條：乙方責任
3、1乙方所提供的車輛必須是技術性能良好，證照齊全、合法、有效，併購買了交強險、商業險、物流責任險。貨物啟運前，乙方須向甲方提供承運車輛及駕駛員的基本資料影印件(行駛證、營運證、保險卡、駕駛證、身份證)
3、2乙方需按甲方《託運單》準時安排貨櫃到工廠裝貨，如遇特殊原因不能準時到廠，需提前6小時書面通知甲方，並經甲方同意後方可延遲。否則，所產生的費用由乙方承擔。
3、3貨物運輸過程中若發生意外交通事故，無論是否導至貨物損壞，乙方在啟動交通事故救急預案的同時，還應及時通知甲方，並隨時通報事故處理情況。
3、4本協議為甲方商業機密，乙方不得向任何第三方洩露，否則，由此所產生的後果由乙方負責。
3、5乙方在運輸過程中對甲方的貨物造成損壞、丟失的風險責任由乙方承擔，對造成經濟損失的，由乙方負責。
第四條：費用及結算方式：
4、1乙方車輛按計劃時間正常到達甲方指定工廠或倉庫，如廠方無法即時裝貨，所產生的壓夜費用為元/天，由甲方支付。
4、2運輸費用以月結方式結算，乙方需在次月5日前將上月的月結對帳單傳給甲方，甲方須在10天核心對完後回傳給乙方確認，經雙方確認無誤後，提交給甲方財務部，於
10個工作日內將該費用按以下約定的方式支付給乙方。
4、3乙方同意採用以下方式收款：
由甲方將款項付至乙方如下賬號：
賬戶名：物流有限公司
開戶行：建行支行
賬號：
以上資訊如有變更，乙方應書面通知(需加蓋公章)。
第五條：合同的終止
5、1如因不可抗力(僅指戰爭四級以上地震)無法履行本合同的，本合同自動終止，甲乙雙方承擔各自的損失，互不追究責任。
5、2乙方在一個月內延遲到櫃10次，六個月內累計延遲到櫃60次，甲方有權終止本合同並追究乙方的違約責任。
5、3除上述外，甲、乙任何一方終止合同，需提前二個月以書面報告形式告知對方。
第六條：違約責任
6、1乙方需按甲方的裝櫃時間表安排到櫃，在未經甲方同意而延遲到櫃，每延遲6小時按該櫃的運輸費用10%向甲方支付違約金。
6、2甲乙任何一方違反誠信商業、有賄賂行為的，守約方有權不再向違約方支付所有應付但未付的款項。
第七條：其它
7、1凡因執行本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則提交x人民法院管轄，訴訟解決。
7、2本合同自簽訂之日起生效，有效期至20xx年12月31日止。合同期滿前二個月，雙方可商議續約，協商一致，另行簽訂續約合同。本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委託方： 貿易公司 (以下簡稱甲方)
承運方：物流有限公司 (以下簡稱乙方)
鑑於甲方和乙方依法設立且合法存續，雙方本著公平、平等、等價有償和誠信原則，依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，就甲方委託乙方承運貨物事宜簽訂本合同，以資共同信守：
第一條：運輸費用
1、1 甲乙雙方建立戰略商業夥伴關係，乙方給甲方最優惠的價格。
1、2 運輸費用以甲乙雙方簽章確認的乙方報價單為準，該報價單作為本合同的不可分割的一部分。
1、3 如果乙方需變更價格，須提前1個月書面通知甲方。經甲方書面確認後，方可執行，否則，甲乙雙方按變更前的價格結算。
第二條：甲方責任
2、1 運輸時間 年 月 日起至 年 月 日，甲方預報當月運輸計劃，貨櫃數量根據甲方所提供的數量而訂，以便乙方提前調配車輛，確保運力。
2、2甲方需呼叫車輛前，應提前一至兩天向乙方傳真書面的《託運單》並註明裝櫃地點和時間、貨物名稱、箱型、重量及卸貨地點，聯絡人及電話，落重日期等。並對所提供託運資料的真實性負責。
2、3 特殊原因需臨時增加拖櫃量，提前24小時通知乙方，經雙方協商同意後，由乙方安排拖櫃來廠裝貨。
2、4 廠方正常裝櫃時間為每天24小時。
甲方按協議約定及時與乙方結清各項費用。
第三條：乙方責任
3、1乙方所提供的車輛必須是技術性能良好，證照齊全、合法、有效，併購買了交強險、商業險、物流責任險。貨物啟運前，乙方須向甲方提供承運車輛及駕駛員的基本資料影印件(行駛證、營運證、保險卡、駕駛證、身份證)
3、2乙方需按甲方《託運單》準時安排貨櫃到工廠裝貨，如遇特殊原因不能準時到廠，需提前6小時書面通知甲方，並經甲方同意後方可延遲。否則，所產生的費用由乙方承擔。
3、3 貨物運輸過程中若發生意外交通事故，無論是否導至貨物損壞，乙方在啟動交通事故救急預案的同時，還應及時通知甲方，並隨時通報事故處理情況。
3、4 本協議為甲方商業機密，乙方不得向任何第三方洩露，否則，由此所產生的後果由乙方負責。
3、5 乙方在運輸過程中對甲方的貨物造成損壞、丟失的風險責任由乙方承擔，對造成經濟損失的，由乙方負責。
第四條：費用及結算方式：
4、1 乙方車輛按計劃時間正常到達甲方指定工廠或倉庫，如廠方無法即時裝貨，所產生的壓夜費用為 元/天，由甲方支付。
4、2運輸費用以月結方式結算，乙方需在次月5日前將上月的月結對帳單傳給甲方，甲方須在10天核心對完後回傳給乙方確認，經雙方確認無誤後，提交給甲方財務部，於10個工作日內將該費用按以下約定的方式支付給乙方。
4、3 乙方同意採用以下方式收款：
由甲方將款項付至乙方如下賬號：
賬戶名： 物流有限公司
開戶行： 建行 支行
賬 號：
以上資訊如有變更，乙方應書面通知(需加蓋公章)。
第五條：合同的終止
5、1 如因不可抗力(僅指戰爭 四級以上地震)無法履行本合同的，本合同自動終止，甲 乙雙方承擔各自的損失，互不追究責任。
5、2 乙方在一個月內延遲到櫃 10 次，六個月內累計延遲到櫃 60 次，甲方有權終止本合同並追究乙方的違約責任。
5、3 除上述外，甲、乙任何一方終止合同，需提前二個月以書面報告形式告知對方。
第六條：違約責任
6、1 乙方需按甲方的裝櫃時間表安排到櫃，在未經甲方同意而延遲到櫃，每延遲 6 小時按該櫃的運輸費用10%向甲方支付違約金。
6、2 甲乙任何一方違反誠信商業、有賄賂行為的，守約方有權不再向違約方支付所有應付但未付的款項。
第七條：其它
7、1 凡因執行本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則提交人民法院管轄，訴訟解決。
7、2 本合同自簽訂之日起生效，有效期至 20--年12 月31 日止。合同期滿前二個月，雙方可商議續約，協商一致，另行簽訂續約合同。本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等的法律效力。
甲方簽章：公司 乙方簽章：貨運有限公司
授權代表： 授權代表：
甲方(託運方)：
乙方(承運方)：
根據國家有關的法律及規定，本著平等互利、誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商就甲方委託乙方承運貨物的事宜，依法簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：服務內容
1.1 貨物的起運地點： 北京 ，承運線路： 雲南香格里拉 ，具體範圍見附件一,到達地點以甲方提供的送貨單據上所指定地點為準(甲方另行通知除外)。
1.2 乙方提供的運輸方式：___陸運 __，運輸工具：__汽車___。
1.3 託運貨物的名稱、規格、數量及服務要求等內容以甲方提供的“送貨單據”為準，送貨單據為本合同不可分割的一部分，送貨單據的格式、內容以甲方提供的為準。
第二條：甲方責任及義務
2.1 甲方承諾保證所託運貨物是屬於國家許可運輸的貨物。
2.2 甲方承諾向乙方提供準確的貨物品類、數量、體積、重量以及送貨地點、電話、聯絡人等資料。
2.3 甲方承諾貨物按照國家有關部門或行業規定的標準進行包裝，沒有統一規定的包裝標準的應遵循保證貨物運輸安全的原則進行包裝。
2.4 甲方承諾在服務過程中向乙方提供的資料是真實的。
2.5 甲方承諾免費對乙方有關人員進行必要的運作指導和培訓。
第三條：乙方責任及義務
3.1 乙方承諾在服務過程中其及其承運車輛、駕駛員向甲方提供的資料是真實的，並辦理承運車輛及貨物的保險。
3.2 乙方承諾在提貨時向甲方提供其委派人的授權委託書，服務過程中仔細檢查和清點所承運貨物的數量、型號是否與送貨單據相符，並與甲方進行確認和交接。
3.3 乙方承諾將承運的貨物準時、準確、安全、完整地送達甲方指定地點，並在約定時間(見附件一)內將貨物的簽收回單返還給甲方。
3.4 乙方在服務過程中每日將貨物的在途資訊報給甲方，並隨時接受甲方的問詢，發生異常情況必須在一小時內報告甲方，並按照甲方人員的要求進行處理。
3.5 乙方承諾其及其承運司機不以任何理由留置甲方所委託承運的貨物。
3.6 乙方承諾不向甲方員工贈送財物，不向甲方的客戶收取費用。
3.7 乙方承諾在合同有效期內，不直接與甲方的客戶進行業務合作。
第四條：運輸工具及裝載
4.1 乙方所安排的承運車輛應符合《中華人民共和國道路交通安全法》的規定。
4.2 乙方所安排的承運車輛必須證件齊全、車況良好、車廂清潔、配有防火、防雨、防盜等安全設施。
第五條：價格及結算方式
5.1 費用的結算價格為:附件一
5.2 結算方法為：預付50%的運費，貨物到達目的地後卸車前結清剩餘50%的運費
第六條：違約責任
6.1 甲方違反2.1和2.4條款或乙方違反3.1條款，守約方有權單方解除合同，承擔由此所產生的相關損失。
6.2 乙方違反5.2條款，違約方從逾期之日起對於未按時支付的款項將支付給守約方每日萬分之二的違約金。
第七條：貨物所有權及運輸風險
7.1 在服務過程中貨物的所有權歸甲方及甲方的客戶所擁有，乙方不具有貨物的所有權。
7.2 乙方自與甲方交接貨物起，至將貨物交付給甲方指定的收貨人簽收止，由乙方承擔貨物的風險。
第八條：不可抗力事件
8.1 不可抗力事件為：地震、颱風、山洪暴發、戰爭。
8.2 因不可抗力影響履行合同時，一方應在24小時內通知另一方，並提供證據和有效證明檔案與對方協商處理。並積極採取措施減免對方的損失。如因未及時通知對方或不積極採取措施所造成的一切經濟損失由責任乙方承擔。
第九條：保密性
9.1 本合同的全部內容屬商業機密，雙方予以保密。
9.2 未經對方許可，任何一方不得以任何形式向其他方洩漏合同內容，如發生洩密事件，保密方可單方面終止合同並追究洩密方的法律責任。
第十條：文字及時效
10.1 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
10.2 合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十一條：變更與終止
11.1 合同如有變更或者補充，經協商一致後以補充協議形式確定，補充協議與本合同具有同等效力。
11.2 合同有效期內，非發生不可抗力事件、本合同約定解約事件或雙方協商同意，雙方不得終止合同。
第十二條：糾紛及其訴訟
12.1 如合同在履行中產生糾紛，雙方應及時協商解決。協商無效的，應向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴。
第十三條：其它
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
四 川 省 簡 陽 市 人 民 法 院
民 事 判 決 書
(20xx)簡陽民初字第2303號
原告：成都楊發貨運有限公司，住所地：四川省成都市金牛區花照壁上橫街175號1幢1樓21號。
法定代表人：周煥雲，總經理。
委託代理人：谷棟，四川高鼎律師事務所律師。 委託代理人：沈君，四川高鼎律師事務所律師。
被告：陳開祥，男，漢族，1975年11月07日出生，簡陽市人，住四川省簡陽市三合鎮馬騾村6組3號。身份證號碼：5110278。
委託代理人：陳恆倫，四川得力律師事務所律師。
被告：重慶市飛雲汽車運輸有限公司，住所地：重慶市渝中區上清寺互助裡65號。
法定代表人：張志傑，經理。
委託代理人：羅林，男，漢族，1969年11月11日出生，住重慶市沙坪壩區柑子村13號4-1，身份證號碼：5102126。
被告：重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司，住所地：重慶市長壽區長壽路134號。
負責人：王國忠，經理。
委託代理人：羅林，男，漢族，1969年11月11日出生，住重慶市沙坪壩區柑子村13號4-1，身份證號碼：5102126。
原告成都楊發貨運有限公司訴被告陳開祥、被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司、被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司公路貨物運輸合同糾紛一案，本院於20xx年11月26日立案受理後，依法組成合議庭於20xx年1月27日公開開庭進行了審理。原告成都楊發貨運有限公司總經理周煥雲及其委託代理人谷棟、被告陳開祥及其委託代理人陳恆倫、被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司和被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司共同委託代理人羅林到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
原告成都楊發貨運有限公司訴稱：20xx年3月12日，原被告簽訂貨物運輸合同，約定由被告為原告將一批貨物運到柳州市。20xx年3月14日，被告陳開祥駕駛渝B87910大貨車(該車登記為重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司所有)運輸該批貨物，在運輸途中因貨車側翻，導致貨物嚴重受損，因三被告未依法賠償，故訴訟來院，請求三被告賠償損失67528.78元，並承擔本案的訴訟費。
被告陳開祥辯稱：貨車側翻，導致貨物受損是事實，但側翻的原因是原告託運的貨物過多和超高超寬;原告的損失也沒有訴請中的那麼多，有待證據證明，原告還有部分運費沒有支付。該合同的主體是重慶飛雲汽車運輸有限公司，被告陳開祥只是經辦人。損失應該由重慶飛雲汽車運輸有限公司賠償。
被告重慶飛雲汽車運輸有限公司和被告重慶市飛雲汽車運
輸有限公司長壽分公司共同答辯稱：本案的實際承運人是陳開祥，渝B87910貨車雖然登記在公司名下，但系被告陳開祥掛靠公司，該車實際車主為李仕蓉，李仕蓉私下把車轉讓給了陳開祥。公司非實際車輛所有權人，也未取得運營利益，不應承擔賠償責任。公司未簽訂運輸合同，也未實際履行合同，不是適格被告，公司不應承擔違約賠償責任。同時，該運輸合同上無公司的蓋章，只有被告陳開祥的簽名，因此，運輸合同對公司無任何約束力。從合同的簽訂，到合同的履行，完全是實際控制車輛人員的個人行為，如果要賠償，也應由被告陳開祥承擔違約賠償責任。
經審理查明，20xx年3月12日，被告陳開祥作為乙方(承運方)以重慶市飛雲汽車運輸有限公司的名義與甲方即本案原告成都楊發貨運有限公司(託運方)簽定一份貨物運輸合同。該合同約定，貨物從成都運到柳州市交付甲方指定單位查收，乙方負責把貨物安全運到目的地，如發生行車事故，丟失、貨損、貨差等情況，乙方必須按保值價的100%價賠付甲方。20xx年3月14日，被告陳開祥駕駛著承運原告成都楊發貨運有限公司託運貨物的渝B87910貨車(該車印有飛雲公司相關標誌)，在廣西壯族自治區宜柳高速公路上發生交通事故，經清點，被告陳開祥簽字確認貨物損失有離合器殼體(賠償單價175元/件)損壞178件、丟失2件，軸承箱(賠償單價147元/件)損壞35件，後殼體(賠償單價198元/件)損壞2件，變速箱體(賠償單價169元/件)損壞137件，包裝紙箱(賠償單價4.5元/個)損壞600個，共計人民幣62894元，另有西門子124箱(12件/箱)發回廠家檢測後定損。原告成都楊發貨運公司、被告陳開祥、被告重慶飛雲汽
車運輸公司、被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司對貨物損害賠償問題協商不成，原告成都楊發貨運有限公司於20xx年11月26日訴至法院，請求判決三被告賠償損失67528.78元。
另查明，渝B87910汽車行駛證登記的所有人系重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司，道路運輸證上業戶主名稱是重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司。該車原系李仕蓉掛靠該公司，20xx年12月14日李仕蓉轉讓給陳開祥，後陳開祥向公司交納了相關費用，20xx年5月18日，陳開祥將車轉讓給陳天明(系陳開祥父親)，陳天明與重慶飛雲汽車運輸有限公司簽訂了掛靠合同。(上述轉讓均在飛雲公司內部進行，不變更行駛證和道路運輸證上的名稱)
上述事實有原、被告當庭陳述、貨物運輸合同、渝B87910機動車行駛證、道路運輸證、機動車查詢記錄、重慶飛雲汽車運輸有限公司及分公司工商註冊資訊、貨損統計單、廣西壯族自治區河池公路管理局桂河路簡罰(20xx)A2578號交通行政當場處罰決定書、柳州市公安局交通警察大隊編號45020xx055935596號處罰決定書、高速公路管理局責令車輛停駛通知書、事故現場車輛照片、重慶飛雲汽車運輸有限公司提交的李仕蓉身份證影印件及影印件上書寫的的證明等經庭審質證、認證，足以認定。
本院認為：被告陳開祥持所有人是重慶飛雲汽車運輸公司長壽分公司的渝B87910車輛的機動車行駛證和道路運輸證與原告成都楊發貨運有限公司簽訂公路貨物運輸合同，原告有理由相信渝B87910車輛的所有人是重慶飛雲汽車運輸公司長壽分公司，該運輸合同的承運方為重慶飛雲汽車運輸有限公司。且重慶飛雲
汽車運輸有限公司將車輛行駛證、道路運輸證等交給陳開祥及准許渝B87910車輛登記在其分公司名下的行為，是重慶飛雲汽車運輸有限公司對實際車主陳開祥以其公司名義進行運輸經營行為的授權。在運營過程中，實際車主陳開祥駕駛印有飛雲公司標誌的車輛，持有重慶飛雲汽車運輸有限公司的相關證件以重慶飛雲汽車運輸有限公司名義和託運方原告成都楊發貨運有限公司簽訂運輸合同的行為，應視為重慶飛雲汽車運輸有限公司的行為。重慶飛雲汽車運輸公司長壽分公司未按合同的約定將原告成都楊發貨運有限公司託運的貨物安全送往目的地，已構成違約，因重慶飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司的法律責任由重慶飛雲汽車運輸有限公司承擔，故重慶飛雲汽車運輸有限公司應當承擔違約責任，故對重慶飛雲汽車運輸有限公司以承運人為陳開祥，公司不是承運人，公司不承擔法律責任的辯稱，法院不予採信。
被告陳開祥作為實際承運人對涉案運輸合同享有重要的運營利益，也應對涉案貨物的損失承擔賠償責任。被告陳開祥辯稱原告成都楊發貨運公司辦理貨物運輸時明知車輛超載，原告對損失的發生負有責任，但被告陳開祥作為車輛駕駛專業人員和實際承運人，明知車輛超載卻違章裝載導致事故發生，對貨物損失負有重要責任，故其辯解理由不能成立，本院不予支援。原告訴請被告陳開祥、被告重慶飛雲汽車運輸有限公司、被告重慶飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司賠償損失，理由正當，法院予以支援。對原告提交證據中損失為離合器殼體、軸承箱、後殼體、變速箱體、包裝紙箱共計為62894元部分，雖然被告陳開祥只認可數量，不認可賠償單價，但在該貨損統計單上有被告陳開祥的簽名，且
被告陳開祥沒有證據證明簽名是受脅迫或者不是自願的，故本院對上述共計62894元的損失予以確認;因原告沒有提供證明西門子124箱(12件/箱)的損失情況，對該部分本院不予支援。綜上，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百九十條、第三百一十一條之規定，判決如下：
一、被告重慶飛雲汽車運輸有限公司於本判決生效之日起五日內賠付原告成都楊發貨運有限公司人民幣62894元;被告陳開祥對上述債務承擔連帶清償責任;
二、駁回原告成都楊發貨運有限公司的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
本案案件受理費1488元，由被告重慶飛雲汽車運輸有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴於四川省資陽市中級人民法院。
審 判 長 曾 建 才
審 判 員 楊 宣 照
人民陪審員 李 成 軍
二○一一年一月二十八日
書 記 員 陶 軍
委託方： (以下簡稱甲方)
承運方： (以下簡稱乙方)
鑑於甲方和乙方依法設立且合法存續，雙方本著公平、平等、等價有償和誠信原則，依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，就甲方委託乙方承運貨物事宜簽訂本合同，以資共同信守：
第一條：運輸費用
1、1 甲乙雙方建立戰略商業夥伴關係，乙方給甲方最優惠的價格。
1、2 運輸費用以甲乙雙方簽章確認的乙方報價單為準，該報價單作為本合同的不可分割的一部分。
1、3 如果乙方需變更價格，須提前1個月書面通知甲方。經甲方書面確認後，方可執行，否則，甲乙雙方按變更前的價格結算。
第二條：甲方責任
2、1 運輸時間 年 月 日起至 年 月 日，甲方預報當月運輸計劃，貨櫃數量根據甲方所提供的數量而訂，以便乙方提前調配車輛，確保運力。
2、2 甲方需呼叫車輛前，應提前一至兩天向乙方傳真書面的《託運單》並註明裝櫃地點和時間、貨物名稱、箱型、重量及卸貨地點，聯絡人及電話，落重日期等。並對所提供託運資料的真實性負責。
2、3 特殊原因需臨時增加拖櫃量，提前24小時通知乙方，經雙方協商同意後，由乙方安排拖櫃來廠裝貨。
2、4 廠方正常裝櫃時間為每天24小時。
甲方按協議約定及時與乙方結清各項費用。
第三條：乙方責任
3、1 乙方所提供的車輛必須是技術性能良好，證照齊全、合法、有效，併購買了交強險、商業險、物流責任險。貨物啟運前，乙方須向甲方提供承運車輛及駕駛員的基本資料影印件(行駛證、營運證、保險卡、駕駛證、身份證)
3、2 乙方需按甲方《託運單》準時安排貨櫃到工廠裝貨，如遇特殊原因不能準時到廠，需提前6小時書面通知甲方，並經甲方同意後方可延遲。否則，所產生的費用由乙方承擔。
3、3 貨物運輸過程中若發生意外交通事故，無論是否導至貨物損壞，乙方在啟動交通事故救急預案的同時，還應及時通知甲方，並隨時通報事故處理情況。
3、4 本協議為甲方商業機密，乙方不得向任何第三方洩露，否則，由此所產生的後果由乙方負責。
3、5 乙方在運輸過程中對甲方的貨物造成損壞、丟失的風險責任由乙方承擔，對造成經濟損失的，由乙方負責。
第四條：費用及結算方式：
4、1 乙方車輛按計劃時間正常到達甲方指定工廠或倉庫，如廠方無法即時裝貨，所產生的壓夜費用為 元/天，由甲方支付。
4、2 運輸費用以月結方式結算，乙方需在次月5日前將上月的月結對帳單傳給甲方，甲方須在10天核心對完後回傳給乙方確認，經雙方確認無誤後，提交給甲方財務部，於10個工作日內將該費用按以下約定的方式支付給乙方。
4、3 乙方同意採用以下方式收款：
由甲方將款項付至乙方如下賬號：
賬戶名： 物流有限公司
開戶行： 建行 支行
賬 號：
以上資訊如有變更，乙方應書面通知(需加蓋公章)。
第五條：合同的終止
5、1 如因不可抗力(僅指戰爭 四級以上地震)無法履行本合同的，本合同自動終止，甲 乙雙方承擔各自的損失，互不追究責任。
5、2 乙方在一個月內延遲到櫃 10 次，六個月內累計延遲到櫃 60 次，甲方有權終止本合同並追究乙方的違約責任。
5、3 除上述外，甲、乙任何一方終止合同，需提前二個月以書面報告形式告知對方。
第六條：違約責任
6、1 乙方需按甲方的裝櫃時間表安排到櫃，在未經甲方同意而延遲到櫃，每延遲 6 小時按該櫃的運輸費用10%向甲方支付違約金。
6、2 甲乙任何一方違反誠信商業、有賄賂行為的，守約方有權不再向違約方支付所有應付但未付的款項。
第七條：其它
7、1 凡因執行本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則提交x人民法院管轄，訴訟解決。
7、2 本合同自簽訂之日起生效，有效期至 20xx 年12 月31 日止。合同期滿前二個月， 雙方可商議續約，協商一致，另行簽訂續約合同。本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(託運方)：
乙方(承運方)：
甲方委託乙方以汽車運輸方式承運甲方託運貨物，雙方本著平等互利、友好協商的原則，依法簽訂本合同。
第一條：承運貨物及起止地點、運輸時間要求：
1.1 貨物的起運和到達地點為：(見附件)。
1.2 運輸時間要求：(見附件)。
1.3 甲方託運的貨物內容，以貨物交接清單為準。
第二條：費用及其結算方式
2.1 運價標準為：(見附件)
2.2 結算方法為：乙方在每月 日至日將上個月的《業務結算彙總表》(包括紙檔和電子檔)及對應的“結算憑證”(必須填列內容完整、有大田操作部門蓋章和經辦人簽名、有收貨單位簽收和蓋章簽名)送於甲方進行校核;雙方核對無誤後，乙方出具正式運輸發票，甲方確認後用銀行轉帳方式支付。如有需扣除的款項，應在運費中扣除。
第三條：甲方責任
3.1 所託運貨物不屬於國家違禁品。
3.2 負責提供準確的提貨和貨物送達地點、電話、收貨人和聯絡人等有關資料。
3.3 負責貨物的包裝，並確保包裝符合要求。
3.4 負責對乙方有關責任人和操作人員進行運作要求培訓。
3.5 甲方應按合同要求及時支付運費。
第四條：乙方責任
4.1乙方及其承運工具、駕駛員，必須具備合法營運資格，必須有齊備的國家政府部門核發的有效證件及牌照。提供虛假資料一經查證，甲方有權單方解除合同，並依法追究
乙方的違約責任。
4.2 從乙方接到甲方日發貨通知時起，乙方必須在甲方指定時間內到達甲方指定裝貨點提貨，乙方未依照雙方約定時間到達，乙方應按次償付甲方違約金元，因此給方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。
4.3 乙方車輛必須車容整潔，車廂衛生，符合甲方貨物的運輸要求，不符合要求的車輛和人員甲方有權拒絕使用，因此而產生的損失由乙方承擔。
4.4 提貨時乙方必須仔細清點貨物的數量、規格和型號，並在乙方運單和貨物清單上簽字確認。
4.5從提貨並辦理完髮運手續的當日24時開始計算時間，乙方必須嚴格按照雙方約定的期限，將貨物送達指定地點，如未依照雙方指定時間內到達，由乙方承擔該次延誤的所有責任。
4.6乙方應按照甲方對貨物運輸的具體要求，負責運輸全程的貨物安全，自提貨後至收貨人簽收前所出現貨物短少、被盜、被搶、雨淋、破損、汙染、交通意外、交通違章等由乙方原因造成貨運事故而形成的一切損失由乙方負責賠償。發生貨運事故後，乙方應第一時間出具貨運事故記錄，並在事故發生次日起計算30天以內向甲方清償事故損失，其賠償依據為甲方對貨品的宣告價值，但因不可抗力(如地震、洪水、戰爭、自然災害、政府管制等)所造成的損失除外。
4.7乙方在運輸途中，天氣、路況、車況等發生異常情況時，如洪水、冰雪、塌方、修路、交通事故、車輛損壞、車輛修理等，乙方人員應在第一時間通知甲方，按照甲方人員的要求進行處理，如擅自處理異常情況而造成不良後果的一切責任由乙方承擔。
4.8貨物走失或稱逃貨(定義：非發生可見性事故，超過5天未將甲方貨物送達甲方指定目的地並不知去向，視為貨物走失或稱逃貨)，乙方應按照甲方的宣告價值先行賠付。貨物走失後又被追回的，貨物由甲方決定是否安排收回，在收回或部分收回的情況下，扣除期間產生的貨損、調價和運費等損失後退回其餘相應賠款。
4.9對甲方要求整車運送的貨物，在運輸途中，乙方人員未經甲方人員同意不得擅自轉換運載工具、不得拆卸貨物和改變貨物的疊裝方式、不得拼裝其它物品;乙方若違規轉載、拼裝、拆卸等造成的一切後果由乙方承擔。
4.10對於甲方要求零擔運輸的非危險品貨物，乙方不得將甲方的貨物與危險品等混裝，如發生混裝，則由此造成的一切後果由乙方承擔，且甲方有權單方面解除與乙方的運輸合同。
4.11乙方將貨物送達交付時，應認真核對收貨人的身份，必須取回有收貨人簽名或加蓋公章的有效回單，並在約定時間內交給甲方，如出現回單丟失或不能按時回單，乙方必須賠償由此給甲方所造成的一切損失，包括但不限於有關貨款無法收回。
4.12乙方應保證承運司機在途期間保持手機24小時開機，乙方在運輸途中應及時向甲方反饋車輛在途跟蹤情況，如乙方不彙報或甲方無法與在途車輛聯絡的情況發生並造成違約、產生損失或不良影響的，乙方應賠償甲方因此而造成的一切損失。
4.13 乙方承運司機在到達目的地前，應提前一個小時通知收貨單位或甲方指定人員，做好接車卸貨準備。
4.14 乙方在任何情況下都不得留置甲方所託運的任何貨物。未經甲方允許，乙方擅自留置甲方貨物而造成的一切損失由乙方承擔。
第五條：其它違約責任
5.1 甲方無正當理由不按時支付運輸服務費的，超過一週後每增加一天支付應計運費萬分之三的滯納金。
5.2因甲方提供資料不齊全而導致乙方無法送達或者延誤送達，損失由甲方負責。乙方在運輸過程中如果發現甲方所提供的收貨人聯絡電話、地址有誤，必須及時與甲方聯絡尋求解決辦法，否則損失由乙方負責。
5.3如乙方在派送過程中因派送的服務質量未達到客戶要求而引起客戶投訴、發生客戶拒付運費等問題，其責任由乙方承擔，乙方須賠償由此給甲方所造成的損失。
5.4 若乙方沒有嚴格的查驗收貨人身份，致使收貨人收錯貨或沒有收到貨，由此造成的損失由乙方承擔，乙方須按貨物的實際損失價值向甲方賠償。
第六條:貨物運輸質量考核指標
6.1 為保證貨物運輸質量,甲方按貨物運輸質量考核指標，每月對乙方進行一次評估考核，具體考核指標要求如下(按月統計)：
① 準時提貨率： ≥97%
② 準時到達率： ≥97%
③ 貨損貨差率： ≤0.03%
④ 簽單返還及時率： ≥99%
⑤ 客戶投訴率: ≤1%
6.2 質量考核指標計算方法：
① 準時提貨率=每月準時提貨票數/每月實際發貨票數×100%
② 準時到達率=每月準時簽收的票數/每月所承運的票數×100%
③ 貨損貨差率=每月承運貨物殘損、差錯、丟失的件數/每月承運貨物總件數×100%
④ 簽單返還及時率=及時返還的簽單數/應返還簽單數×100%
⑤ 客戶投訴率 = 客戶投訴次數/所承運貨物的總票數
6.3 甲方按月統計乙方的運輸質量指標完成情況，對乙方未達標的專案，甲方將對乙方處以元/項·次的經濟處罰，如果乙方上述任何一項指標連續兩個月未達標，甲方除按有關規定處罰外，還有權單方面終止合同。
6.4上述考核指標僅用於服務質量考核，乙方不得援引上述指標作為自己的免責條款。
第七條：文字及時效
7.1 本合同簽訂時，雙方必須出具法人資格檔案和其他註冊資料。如屬法人委託人簽署的，應有法人委託書。
7.2 本合同文字條款適用於大田集團其他運輸業務，如需增加其他運輸線路，以補充協議的形式確定運價。
7.3 當乙方提供的運單背書條款與本合同發生衝突時,以本合同為準。
7.4 雙方如有其它約定事項，也可用合同附件加以說明，合同附件作為合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
7.5 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
7.6 本合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
7.7 本合同全部內容屬商業祕密，雙方均有責任保守祕密。
第八條：變更與終止
8.1 合同如有變更或者補充，經協商一致後以補充協議確定，補充協議與原合同具有同等效力。
8.2 合同有效期內，雙方不得無故單方面終止合同。
第九條：糾紛及其仲裁
9.1 若本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應及時協商解決。協商無效的，雙方均可提請(指合同簽訂地)仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方有約束力。
甲 方： (公章) 乙 方： 地 址： 地 址：
代表人： 代表人：
簽署日期： 簽署日期：
開戶行： 開戶行：
託運方：_________
託運方詳細地址：_________
承運方：_________
收貨方詳細地址：_________
根據國家有關運輸規定，經過雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 貨物名稱：_________;規格：_________;數量：_________;單價：_________總額(元)：_________。
第二條 包裝要求
託運方必須按照國家主管機關規定的標準包裝;沒有統一規定包裝標準的，應根據保證貨物運輸安全的原則進行包裝，否則承運方有權拒絕承運。
第三條 貨物起運地點：_________;貨物到達地點_________。
第四條 貨物承運日期_________;貨物運到期限_________。
第五條 運輸質量及安全要求_________。
第六條 貨物裝卸責任和方法_________。
第七條 收貨人領取貨物及驗收辦法_________。
第八條 運輸費用、結算方式_________。
第九條 各方的權利義務
一、託運方的權利義務
1.託運方的權利：要求承運方按照合同規定的時間、地點，把貨物運輸到目的地。貨物託運後，託運方需要變更到貨地點或收貨人，或者取消託運時，有權向承運方提出變更合同的內容或解除合同的要求。但必須在貨物未運到目的地之前通知承運方，並應按有關規定付給承運方所需費用。
2.託運方的義務：託運方對託運的貨物，應按照規定的標準進行包裝，遵守有關危險品運輸的規定，按照合同中規定的時間和數量交付託運貨物。
二、承運方的權利義務
1.承運方的權利：向收貨方收取運雜費用。如果收貨方不交或不按時交納規定的各種運雜費用，承運方對其貨物有扣壓權。查不到收貨人或收貨人拒絕提取貨物，承運方應及時與託運方聯絡，在規定期限內負責保管並有權收取保管費用。
2.承運方的義務：在合同規定的期限內，將貨物運到指定的地點，按時向收貨人發出貨物到達的通知。對託運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為的變質，如有上述問題，應承擔賠償義務。在貨物到達以後，按規定的期限，負責保管。
三、收貨人的權利義務
1.收貨人的權利：在貨物運到指定地點後有以憑證領取貨物的權利。必要時，收貨人有權向到站、或中途貨物所在站提出變更到站或變更收貨人的要求，簽訂變更協議。
2.收貨人的義務：在接到提貨通知後，按時提取貨物，繳清運雜費用。超過規定提貨時，應向承運人交付保管費。
第十條 違約責任
一、託運方責任
1.未按合同規定的時間和要求提供託運的貨物，託運方應按其價值的_________%償付給承運方違約金。
2.由於在普通貨物中夾帶、匿報危險貨物，錯報笨重貨物重量等而招致吊具斷裂、貨物摔損、吊機傾翻、爆炸、腐蝕等事故，託運方應承擔賠償責任。
二、承運方責任
1.不按合同規定的時間和要求配車發運的，承運方應償付託運方違約金_________元。
2.承運方如將貨物錯運到貨地點或接貨人，應無償運至合同規定的到貨地點或接貨人。如果貨物逾期達到，承運方應償付逾期交貨的違約金。
3.運輸過程中貨物滅失、短少、變質、汙染、損壞，承運方應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償收貨方，託運方代為賠償的，託運方有權向承運方追償。
4.交通事故損失由承運方承擔，因此而造成的貨物損失承運方應予賠償。
5.在符合法律和合同規定條件下的運輸，由於下列原因造成貨物滅失、短少、變質、汙染、損壞的，承運方不承擔違約責任：
(1)不可抗力;
(2)貨物本身的自然屬性;
(3)貨物的合理損耗;
(4)託運方或收貨方本身的過錯。
第十一條 糾紛解決：本合同履行中如發生糾紛，雙方協商解決，如協商不成，需通過託運方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條 本合同正本一式二份，合同雙方各執一份;雙方簽字簽章生效。
託運方(蓋章)：_________ 承運方(蓋章)：_________ 代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日
發票號碼：_________
保險單號次：_______
中保財產保險有限公司(以下簡稱本公司)根據__________________(以下簡稱為被保險人)的要求由被保險人向本公司繳付約定的保險費，按照本保險單承保險別和背後所載條款與下列特款承保下述貨物運輸保險，特立本保險單。
標記
包裝及量：_________________________
保險貨物專案：_________________________
保險金額：_________________________
總保險金額：________________________________________
保費：_____________________費率：_________________ 裝載工具：____________________
開航日期：____________自_______________ 至_______________
承保險別：____________________
所保貨物，如發生保險單項下可能引起索賠的損失或損壞，應立即通知本公司下述代理人查勘。
如有索賠，應向本公司提交保險單正本(本保險單共有一份正本)及有關檔案。
__________________________保險公司
賠款償付地點：____________________
出單公司地址：____________________
中保財產保險有限公司公路貨物運輸保險條款保險標的範圍
第一條 凡在國內經公路運輸的貨物均可為本保險之標的。
第二條 下列貨物非經投保人與被保險人特別約定，並在保險單(憑證)上載明，不在保險標的範圍以內：金銀、珠寶、鑽石、玉器、首飾、古幣、古玩、古書、古畫、郵票、藝術品、稀有金屬等珍貴財產。
第三條 下列貨物不在保險標的範圍以內：蔬菜、水果、活牲畜、禽魚類和其他動物。
保險責任
第四條 由於下列保險事故造成保險貨物的損失和費用，保險人依照本條款約定負責賠償：
(一)火災、爆炸、雷電、冰雹、暴風、暴雨、洪水、海嘯、地陷、崖崩、突發性滑坡、泥石流;
(二)由於運輸工具發生碰撞、傾覆或隧道、碼頭坍塌，或在駁運過程中因駁運工具遭受擱淺、觸礁、沉沒、碰撞;
(三)在裝貨、卸貨或轉載時因意外事故造成的損失;
(四)因碰撞、擠壓而造成貨物破碎、彎曲、凹癟、折斷、開裂的損失;
(五)因包裝破裂致使貨物散失的損失;
(六)液體貨物因受碰撞或擠壓致使所用容器(包括封口)損壞而滲漏的損失，或用液體保藏的貨物因液體滲漏而造成該貨物腐爛變質的損失;
(七)符合安全運輸規定而遭受雨淋所致的損失;
(八)在發生上述災害事故時，因紛亂造成貨物的散失以及因施救或保護貨物所支付的直接合理的費用。
責任免除
第五條 由於下列原因造成保險貨物的損失，保險人不負賠償責任：
(一)戰爭、敵對行為、軍事行動、扣押、罷工、暴動、哄搶;
(二)地震造成的損失;
(三)盜竊或整件提貨不著的損失;
(四)在保險責任開始前，被保險貨物已存在的品質不良或數量短差所造成的損失;
(五)被保險貨物的自然損耗、本質缺陷、特性所引起的損失或費用;
(六)市價跌落、運輸延遲所引起的損失;
(七)屬於發貨人責任引起的損失;
(八)投保人、被保險人的故意行為或違法犯罪行為;
第六條 經國家有關部門認定的違法、非法貨物，保險人不負賠償責任。
第七條 其他不屬於保險責任範圍的損失。
責任起訖
第八條 保險責任的起訖期是自簽發保險憑證後，保險貨物運離起運地發貨人的最後一個倉庫或儲運處所時起，至該保險憑證上註明的目的地的收貨人在當地的第一個倉庫或儲存處所時終止。但保險貨物運抵目的地後，如果收貨人未及時提貨，則保險責任的終止期最多延長至保險貨物卸離運輸工具後的15天為限。
保險價值和保險金額
第九條 保險價值按貨價或貨價加運雜費確定。
保險金額按保險價值確定，也可以由保險雙方協商確定。
投保人、被保險人的義務
第十條 被保險人如果不履行下述任何一條規定的義務，保險人有權終止保險責任或拒絕賠償部分或全部經濟損失。
第十一條 投保人、被保險人應當履行如實告知義務，如實回答保險人就保險標的或者投保人、被保險人的有關情況提出的詢問。
第十二條 投保人在保險人或其代理人簽發保險單(憑證)的同時，應一次繳清應付的保險費。
第十三條 投保人應當嚴格遵守國家及交通運輸部門關於安全運輸的各項規定，還應當接受並協助保險人對保險貨物進行的查驗防損工作，貨物運輸包裝必須符合國家和主管部門規定的標準。
第十四條 保險貨物如果發生保險責任範圍內的損失時，投保人或被保險人獲悉後，應迅速採取合理的施救和保護措施並立即通知保險人的當地機構(最遲不超過10天)。
賠償處理
第十五條 被保險人向保險人申請索賠時，必須提供下列有關單證：
(一)保險單(憑證)、運單(貨票)、提貨單、發票(貨價證明);
(二)承運部門簽發的事故簽證、交接驗收記錄、鑑定書;
(三)收貨單位的入庫記錄、檢驗報告、損失清單及救護保險貨物所支付的直接合理的費用單據;
(四)其他有利於保險理賠的單證。
保險人在接到上述索賠單證後，應當根據保險責任範圍，迅速核定應否賠償。賠償金額一經保險人與被保險人達成協議後，應在10天內賠付。
第十六條 保險貨物發生保險責任範圍內的損失時，按保險價值確定保險金額的，保險人應根據實際損失計算賠償，但最高賠償金額以保險金額為限;保險金額低於保險價值的，保險人對其損失金額及支付的施救保護費用按保險金額與保險價值的比例計算賠償。保險人對貨物損失的賠償金額，以及因施救或保護貨物所支付的直接合理的費用，應分別計算，並各以不超過保險金額為限。
第十七條 保險貨物發生保險責任範圍內的損失，如果根據法律規定或有關約定，應當由承運人或其他第三者負責賠償一部分或全部的，被保險人應首先向承運人或其他第三者提出書面索賠，直至訴訟。被保險人若放棄對第三者的索賠，保險人不承擔賠償責任;如被保險人要求保險人先予賠償，被保險人應簽發權益轉讓書和應將向承運人或第三者提出索賠的訴訟書及有關材料移交給保險人，並協助保險人向責任方追償。
由於被保險人的過錯致使保險人不能行使代位請求賠償權利的，保險人可以相應扣減保險賠償金。
第十八條 保險貨物遭受損失後的殘值，應充分利用，經雙方協商，可作價折歸被保險人，並在賠款中扣除。
第十九條 被保險人從獲悉保險貨物遭受損失的次日起，如果經過2年不向保險人申請賠償，不提供必要的單證，或者不領取應得的賠款，則視為自願放棄權益。
第二十條 被保險人與保險人發生爭議時，協商解決，雙方不能達成協議時，按( )項辦法處理：
(1)提交仲裁機關仲裁;
(2)向人民法院起訴。
其他事項
第二十一條 凡經公路與其他運輸方式聯合運輸的保險貨物，按相應的運輸方式分別適用本條款及《鐵路貨物運輸保險條款》、《水路貨物運輸保險條款》和《航空貨物運輸保險條款》。
第二十二條 凡涉及本保險的約定均採用書面形式。
甲方(託運方)：
地址：
傳真：
乙方(承運方)：
地址：
電話：
傳真：
甲方指定乙方為甲方貨物提供公路運輸服務，公路運輸合同。雙方經友好協商，就具體事宜達成如下協議：
第一條：承運貨物及起止地點
1.1、 託運的主要貨物為：、
包裝：甲方確保產品符合有關國家規定的標準包裝。
屬性：化工產品
1.2、 貨物的起運地點：
1.3、 到達地點：永紅化工指定的送貨地點。
1.4、 甲方託運的其它貨物及服務內容，以貨物運單或補充協議說明。
第二條：操作流程
(1)甲方發出運輸指令(2)乙方回覆認可書(3)甲方裝貨(4)雙方驗貨簽收(5)發往目的地交貨(6)收貨單位驗籤(7)驗收後取回單(8)將回單交回甲方(9)甲方承付運費。
第三條：甲方的義務和責任
3.1、甲方至少提前8小時以電話或書面傳真形式向乙方發出運輸指令，通知內容包含發運時間、運輸方式、貨物名稱、數量;並準確提供發運地方和目的地址及聯絡方式方法等資訊。如發生特殊情況，甲方在乙方派出車輛前3小時有權對合理的內容進行變更。
3.2、甲方保證所託運的貨物不屬於國家違禁品。
3.3、甲方負責對乙方有關責任人和操作人員進行必要的運作要求培訓。
3.4、因甲方交代不清而引起的無法抵達目的地或找不到收貨人所造成的損失由甲方負責。
3.5、甲方保證按合同要求在乙方向甲方提交相關單據時及時結算運費給乙方。
第四條：乙方責任
4.1、乙方接受甲方的委託，為其提供貨物運輸服務，乙方應及時操作轉運貨物，安全、準時、準確地將貨物運至甲方指定的目的地並派送到門。
4.2、司機把貨物送達目的地後，若客戶對貨物有任何意見，司機絕對不可以與客戶發生爭持，應立即與乙方負責人聯絡，並將事件及時回報給甲方。
4.3、乙方必須嚴格按照附件中所列運輸時間執行，若因特殊情況，貨物沒有按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯絡，向甲方彙報並進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰，合同範本《公路運輸合同》。
4.4、乙方在承運過程中發生的貨物被盜、丟失、淋溼、貨損、交貨不清、貨物破損等，概由乙方負責。
4.5、由於自然災害或交通事故造成貨物無法準時到達，乙方必須及時通知甲方，由雙方共同協商解決，若由於未及時通知甲方而造成貨物過期到達，造成甲方損失應由乙方負責賠償。
4.6、甲方若委託乙方代辦貨物運輸保險，乙方應配合甲方進行保險，並對投保的貨物承擔全部的責任。
4.7、乙方不得向甲方員工贈送財務，若經發現，甲方有權處理乙方未結運費。
第五條：費用及結算方式
5.1、費用的結算標準為：詳見附件《志成物流貨物運輸報價表》
5.2、結算方法為：每月5日前結算上月發生的運輸費用，乙方需交付有效作業憑證及結算彙總表，經甲方稽核無誤後在3個工作日內支付乙方運費，如遇節假日則時間順延。如有扣除的款項，應在運費中扣除。貨到提付運費的甲乙雙方都備有底根，以便於查賬。
第六條：違約責任
6.1、因甲方提供資料不齊全而導致乙方無法送達或者延誤送達，損失由甲方負責。乙方在運輸過程中如果發現甲方所提供的收貨人聯絡電話、地址有誤，必須及時與甲方聯絡尋求解決辦法。否則損失由乙方負責。
6.2、乙方錯運到達地點或收貨人的，乙方必須無償將貨物運到指定地點交付給收貨人，由此造成的貨物過期送達的，按甲方規定條列處理。如果造成貨物誤收而丟失，乙方應照價賠償。
6.3、由於乙方的過失造成貨物過期到達，超過《公路運輸價格表》上雙方所約定的時間(且沒有取得甲方的認可)，每次乙方需支付給甲方人民幣100元的違約金。由於不可抗力造成乙方交貨延誤，影響執行合同時，乙方應及時通知甲方並採取措施防止事件的擴大。經雙方協商可適當放寬到貨時間。
6.4、合同終止後，甲乙雙方不在合作，雙方在一個月內結清所有運費。
第七條：文字及時效
7.1、本合同簽訂時，雙方必須出具法人資格檔案合其他註冊資料。如屬法人委託人簽署的，應有法人委託書原件。
7.2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
7.3、本合同有效期為20__年 月 日至20__年 月 日
7.4、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
7.5、自本協議生效之日起一個月內為試用期，試用期內，如乙方要求提前終止合同，必須提前15天通知甲方。否則甲方有權不退還乙方未結運費。
7.6、本合同全部內容屬商業祕密，雙方均有責任保守祕密。
第八條：變更與終止
8.1、合同如有變更或者補充，經協商一致後，以補充協議形式確定，補充協議與原合同具有同等效力。
8.2、本合同終止後，合同雙方仍承擔合同終止前本合同規定的雙方應該履行而未履行完畢的一切責任與義務。
8.3、合同如需提前終止，須雙方書面同意。
第九條：糾紛及其仲裁
若合同在履行中產生糾紛，雙方應及時協商解決。協商無效的，可向合同履行地人民法院申請訴訟解決。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
代表人：
代表人 ：
簽訂時間：
簽訂地點：
甲 方：(委託人)
法定代表人：
法定地址： 郵 編：
經辦人： 聯絡電話：
傳真：
乙方：(代理人)
法定代表人：
法定地址： 郵編：
經辦人： 聯絡電話：
傳真：
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就國內或國際航空貨物運輸代理事宜，達成協議如下：
第一條 甲方委託乙方，由乙方代理甲方辦理 國內或國際航線的航空貨物運輸業務。
第二條 甲方託運貨物應當真實合法，乙方在任何情況下都有權拒絕受託代理危險品或其他國家法律、法規禁止、限制運輸商品的運輸業務。
第三條 甲方應當正確無誤地、真實地製作航空貨運單(附件)，其內容包括收貨人名稱、發貨人名稱、貨物的件數、重量、體積、目的港、出運日期、貨物品名、要求航班、出運價格、運費的支付方式等要素，並送交或傳真給乙方。
第四條 甲方交給乙方的運輸標誌(嘜頭)必須有以下內容：收貨人名稱、參考號碼(如：合同號、發票號等)、目的地名稱、件數。
第五條 乙方對甲方送交貨物的空運業務，應及時訂艙、承辦收貨、制單、報檢、裝板、交接等整套手續。
第六條 航空運輸過程中，允許存在的貨物數量、質量正負微差數值為： .
第七條 甲方保證航空貨運單上所填寫貨物品名和貨物的運輸宣告價值與實際交運貨物品名和貨物實際價值完全一致，並對所填航空貨物運單及相關運輸有關檔案的真實性和正確性負責。
第八條 甲方未辦理貨物申明價值或航空保險的，由於承運人及其乙方的原因造成貨物滅損的，按貨物實際損失賠償，但賠償額最高為滅損貨物毛重的每公斤人民幣20元。
第九條 甲方在貨物出運中要求預付改為到付、到付改為預付的，應在航班到達目的港前 小時通知乙方。否則，如貨物在目的港被提取，或因此增加相應費用，由甲方承擔。
第十條 甲方在貨物出運後因修改運單中有關專案或變更對貨物的處置方式，要求乙方代發電報通知承運人的，甲方應向乙方提交正式書面委託，由此產生的費用由甲方承擔。
第十一條 甲方向乙方支付運價的標準及支付方式：
第十二條 甲方不能按時支付運費的，按 標準向乙方償付違約金。
第十三條 航班/日期除有特別約定外，是由乙方代表承運人承諾的貨物承運航班與日期，未能履行而導致甲方因此受損的，乙方應承擔損害賠償責任，但是損害賠償的最高限額不應超過貨物的運輸費用的100%.
第十四條 貨物交付的延誤是由於不可抗力造成的，乙方不承擔損害賠償責任。貨物交付的延誤是由於承運人的原因造成的，由乙方協助甲方向承運人提出索賠。
第十五條 貨物在乙方掌管期間毀損、滅失的，但乙方證明貨物的毀損、滅失是不可抗力、貨物本身的自然性質或合理損耗以及甲方、甲方指定的收貨人的過錯造成的，乙方不承擔損害賠償責任。
第十六條 因貨物運輸引起的任何索賠，甲方或甲方的法律關係人應依據《中華人民共和國民用航空法》的規定，再給予乙方充分時間的基礎上，在法定時效內向乙方書面報告 (且提供相應的法律證據)，由乙方代甲方或甲方的法律關係人向航空承運人提出索賠，費用由甲方承擔，甲方不得采取拖欠或暫扣運費的手段。
第十七條 因甲方或甲方的法律關係人的原因而使乙方提出上述索賠要求的時間超出法定時效的，乙方不承擔任何法律責任。
第十八條 本合同的訂立、效力、解釋、履行、爭議的解決均適用於中華人民共和國法律。
第十九條 甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，協商不成的，選擇以下第 種方式解決爭議：
(1)提交上海仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式份，具有同等效力。合同履行期限自 年 月 日至 年 月 日，本合同期滿之日前，經雙方協商，可自行決定該合同的延長或終止。
第二十一條 經甲乙雙方協商一致，可對本合同進行修改和補充，修改及補充的內容經雙方簽字蓋章後作為合同的組成部分。
甲方(託運人)：
乙方(承運人)：
甲、乙雙方經過協商，根據合同法有關規定，訂立貨物運輸合同，條款如下：
一、合同期為一年，從年月日起到年月日為止。
二、上述合同期內，甲方委託乙方運輸貨物，運輸方式為汽車公路運輸，具體貨物的名稱、規格、型號、數量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項，由甲、乙雙方另籤運單確定，所籤運單作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力。
三、甲方的義務：1.按照國家規定的標準對貨物進行包裝，沒有統一規定包裝標準的，應根據保證貨物運輸的原則進行包裝，甲方貨物包裝不符合上述要求，乙方應向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒絕起運。2.按照雙方約定的標準和時間向乙方支付運費。
四、乙方的義務：1.按照運單的要求，在規定的期限內，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。2.承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞，如出現此類問題，應承擔賠償義務。
五。運輸費用及結算方式：1.運費按乙方實際承運貨物的里程及重量計算，具體標準按照運單約定執行。2.乙方在將貨物交給收貨人時，應向其索要收貨憑證，作為完成運輸義務的證明，持收貨憑證與甲方結算。3.甲方對乙方所提交的收貨憑證進行稽核，在確認該憑證真實有效且貨物按期運達無缺失損壞問題後10日內付清當次運費。
六、甲方交付乙方承運的貨物均系供應客戶的重大生產資料，乙方對此應予以高度重視，確保貨物按期運達。非因自然災害等不可抗力造成貨物逾期運達的，如客戶追究甲方責任，乙方應全額賠償甲方的經濟損失。因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方並取得相關證明，以便甲方與客戶協調。
七、運輸過程中如發生貨物滅失、短少、損壞、變質、汙染等問題，乙方應按照以下標準賠償甲方的經濟損失。1.貨物滅失或無法正常使用的，按運單記載貨物價格全額賠償，如運單未記載價格的，按甲方同類產品出廠價格賠償。2.貨物修理後可以正常使用且客戶無異議的，賠償修理費(包括換件費用、人工費及修理人員的往返差旅費等)。
八、出現合同第七條情況導致貨物逾期運達的，乙方除按該條規定承擔責任外，還應當同時執行本合同第六條的規定。
九、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，協商不成，按照合同法規定辦理，發生爭議提交北京仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁。
十、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方：乙方：
附：運單編號：
簽發時間：年月日
裝運時間：年月日
簽發地點：省市區路號
裝運地點：省市區路號
發貨人：
承運人：託運人簽章承運人簽章
年月日年月日
要求運達的時間：年月日時前
要求運達的地點：
收貨人：
貨物名稱：
規格
型號：
重量：體積(長×寬×高)：
包裝形式：
件數：
出廠價格：
承運車輛車牌號：
運費：
委託方：_________(以下簡稱甲方)
受託方：_________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業務，雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規的有關規定，現甲方委託乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作，達成如下協議，以便共同遵守。
一、甲、乙雙方均持有有效營業執照，並且嚴格按照營業執照中的營業範圍開展業務。由於甲方的違法經營行為給乙方所造成的一切損失與不利後果，甲方應當承擔賠償責任。
二、甲方同意將其攬取的或其生產的貨物委託乙方代理安排運輸。
三、訂艙時，甲方應正確填寫由乙方提供的規定格式的訂艙委託書，並加蓋公章或訂艙專用章以書面的形式傳真或派人送交乙方，保證委託書內容的完整性，其中應當包括但不限於所託運貨物之件數，重量，體積，目的港，裝船日期，貨物品名(中英文品名)。甲方對於在裝卸、儲存、保管或運輸中有特殊要求的貨物應在委託書中明確提出並隨附相關檔案。如果委託書內容未註明，由此可能產生的一切風險、責任和費用均由甲方承擔。同時，甲方需於委託書上註明本協議編號，以免喪失協議內容之權利。
四、訂艙內容要求更改或取消時，甲方必須最遲於貨物裝入集裝箱的當天以書面形式通知乙方，並與乙方的相關操作人員書面確認，並承擔由此產生的一切風險和額外費用;若貨物已進港或已離港，則乙方有權視情況決定拒絕更改。
五、甲方應當保證每月向乙方委託出口運輸業務量不少於_________TEU。乙方及時向甲方提供有關承運人的船期及運價變動資訊。
六、甲方同意按以下第_________種方式確認費用，本協議運價(由我司代收代付承運人，費用由運費和佣金組成)可根據市場價格的變動作相應調整，經雙方確認後生效。乙方為甲方墊付的額外費用實報實銷。
1.乙方在甲方保證上述委託運輸業務量的前提下，乙方按下述優惠價向甲方結算普通乾貨箱包乾定額費：
自拖箱：人民幣_________元20’ 人民幣_________元40’
報關費：人民幣_________元票
其它費用：_________
(注：每票限一張報關單。如因報關內容較多需增加報關單，每張報關單增收電腦預錄費人民幣_________元，報關後退關收人民幣_________元。)
2.海運費_________
訂艙費_________
其他費用_________
七、海洋運費按雙方確認運價(甲方可以在委託書上標明)或甲方得到船公司的確認價(應隨附優惠協議號或確認件)執行，但仍應履行本協議第十一條之規定。
八、費用結算
1.經甲方要求，乙方同意按以下第_________種方式結算運費：
A.費用按航次結算，只有在甲方付清所有費用後，乙方才交付提單。
B.甲方於船開後_________天內，將所發生的費用支付給乙方。
C.採用月結的形式，甲方墊付_________美元作押金，每月_________日結清上月乙方已墊付的費用。
2.經雙方協議按以下第_________種方式支付費用：
A.現金的付款方式;
B.電匯，並及時把銀行匯款水單影印件送交給乙方;
C.採取同城託收無承付的辦法結算外匯海洋運費，雙方另簽定外匯同城託收無承付結算協議。
3.在甲方按時付款情況下，乙方按海洋運費_________%的比例退定艙佣金給甲方，確認或協議淨價的除外。
4.甲方應當及時確認乙方之結算清單，若於收到結算單後七日內未予書面回覆確認的，視為對於費用之確認。
九、甲方付清上述費用和報酬，乙方應及時將海關退還的核銷單，退稅單等有關單證交付甲方。
十、甲方應當按照乙方提供的費率或者其他計費依據向乙方支付應由甲方承擔的費用和報酬，雙方另有約定的除外。
甲方必須按照約定準時、足額支付全部費用，不得以任何理由拖欠任何基於本協議下業務所產生的費用。若甲方拖欠費用，則乙方有權採取以下措施維護自身權益，而由此所產生的一切風險、費用、責任均由甲方承擔。乙方有權選擇以下任何一種或數種方式：
(1)暫停一切本協議下業務的操作，直至費用付清;
(2)可以延遲簽發包括提單等運輸單證，直至費用付清;
(3)解除合同並要求甲方承擔乙方因此所遭受的一切直接與間接損失;
(4)有權滯留本協議下業務中所產生的單證，包括但不限於提單、外匯核銷單等單證;
(5)有權於所簽發的當次提單上加以相應批註;
(6)通知目的港代理延緩交付貨物。
同時，甲方對於拖欠之費用應當向乙方支付日萬分之五的利息。甲方授權乙方代領提單或者其它類似權利憑證，視為甲方同意將上述憑證出質於乙方作為其應當承擔的費用和報酬的擔保。甲方應當保證其具有合同的出質權利。由於甲方出質不當造成第三人損失的，由甲方負責賠償。
十一、乙方在收到船公司或其代理《配艙回單》後，應及時將定艙配載的船名、航次、關單號、運價等資訊告知甲方(雙方同意以乙方附於《訂艙確認書》的傳真報告作為已告知的最終證據)，甲方如有異議，應在收到乙方《訂艙確認書》後一日內書面提出，否則視為同意。
十二、甲方委託乙方代理報關、報驗，應在乙方要求的時間之前，根據不同貨物的性質和各有關部門的監管或檢驗規定，應提供所必需的有關檔案，依貿易性質不同可包括：合同、發票、商檢證書、許可證、核銷檔案、報關單、手冊、裝箱單及有關批文等，並對其內容的真實性和一致性負責。
十三、甲方委託乙方代辦貨物裝箱的，甲方應當及時送貨至指定地點交乙方委託的裝箱人裝箱，並事先告知有關貨物的詳細狀況;甲方自行監裝的，則因裝箱不當所產生的風險和責任由甲方自行承擔。
十四、由於不可抗力事故，致使直接影響合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有不可抗力事故的一方，應立即將事故情況以書面形式通知對方，並應在 _________天內，提供事故詳情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明檔案，此項證明檔案應由事故發生地區的有權機構出具。按照事故對履行合同影響的程度，由雙方協商是否解除合同，或者部分免除履行合同的責任，或者延期履行合同。
十五、因甲乙雙方中一方的原因導致合同預期利益不能實現，無責任方有權以書面形式通知解除本合同，同時有權要求過錯方承擔違約責任。
十六、因本協議項下委託所產生的任何爭議，雙方應友好協商解決;無法協商或協商不成的，雙方同意提交乙方所在地的海事法院審理。
十七、本協議自雙方授權的如下代表簽字蓋章之日起生效，有效期一年，到期雙方無異議則自動順延一年， 本協議一式四份，雙方各持二份，具有同等效力。
甲方名稱(蓋章)：_________乙方名稱(蓋章)：_________
甲方地址：_________乙方地址：_________
外幣賬號：_________外幣賬號：_________
人民幣賬號：_________人民幣賬號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
託運方(甲方)：
承運方(乙方)：
合同雙方在平等、自願和協商一致的基礎上，就某某高速公路建設工程專案某某標段土方運輸作業事宜，達成如下協議：
第一條 運輸任務
由乙方負責某某高速公路建設工程專案某某標段土方運輸作業任務，乙方承擔的運輸量按合同履行過程中的實際運輸數量計算。
甲方將根據工程專案所確定的作業時間、作業地點、工作面、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、排程和指揮，乙方必須服從。
第二條 合同期限
自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三條 運輸起止地
起始地： 。到達地： 。
第四條 運輸車輛
乙方提供自卸式工程運輸車輛： 輛，車輛牌號： ，行駛證號： ，載重量： 噸。車輛需配備防塵、防拋灑裝置。
第五條 運費結算
運費按 元/噸_公里計算。
因本合同土方運輸所產生的稅、費，由乙方承擔。甲方支付的運費，乙方應出具運輸費發票。
按月結算。於每月五日前對上一月運費進行結算支付。
第六條 運輸質量和安全
乙方必須按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務。
乙方在履行合同過程中，必須確保運輸安全。如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方負責。
第七條 燃油供應
乙方運輸車輛所需燃油按照國家定價由甲方提供，燃油費由乙方承擔，由甲方從乙方運費中扣留支付。
第八條 合同保證金
為保證本合同的順利履行，乙方應於本合同生效後三個工作日內，向甲方交納保證金 萬元人民幣(￥： 元)。上述保證金收取後由甲方出具保證金收據。
合同期限屆滿後，上述保證金由甲方予以返還(從中應予扣留支付的違約金和其他費用除外)。
第九條 運輸管理
1、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、排程和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。運輸過程中，運輸車輛不得對周邊造成揚塵汙染、路面汙染和噪聲汙染。
2、乙方應當按時、保質、保量完成各項運輸任務。
3、乙方的食宿和車輛停放場地由乙方負責，費用自理。
4、乙方運輸的土方在經過甲方指定地磅的計量後，計入乙方日常運輸臺賬。日常運輸臺賬由甲、乙雙方指定經辦人員共同簽字確認。上述臺賬的運輸數量和運輸里程記錄為甲、乙雙方日後運費結算的基準和依據。
5、乙方運輸車輛的運輸作業時間由甲方統一安排，建立按時作業制度，不得遲到、早退。因車輛檢修或其他特殊原因確需暫停運輸作業的，應提前一日向甲方提出書面申請，經甲方批准後方可暫停運輸作業。
第十條 違約責任
1、本合同生效後，除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。否則，守約方可以要求對方繼續履行本合同。並且，甲方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，須返還乙方合同保證金;乙方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，已交合同保證金將不予返回。
2、合同雙方均不得采用虛假記錄、虛假計量或其他方法在運輸數量上弄虛作假。否則，除虛假部分的運輸數量不得作為運費計算依據外，還須按虛假部分運輸數量的運費的拾倍計算違約方應予承擔的違約金。
3、甲方應按照本合同約定及時支付乙方運費。否則，除及時支付乙方運費外，還須按銀行同期貸款利率標準向乙方支付未結算部分運費的利息。利息計算時間自甲方違約付款之日起至欠款實際支付清結之日止。
4、乙方運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內進入施工現場，開展運輸作業，不得延誤。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。
5、合同期限屆滿後，乙方的運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內撤出施工現場，不得延誤。否則，乙方所交合同保證金不得要求返還。
6、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權，並已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。
7、乙方運輸車輛不服從甲方的統一分配、管理、排程和指揮，妨礙施工現場交通運輸秩序的，按每查處一次處以違約金伍佰元人民幣(￥：500元)的標準，由甲方從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。
8、乙方運輸車輛必須按照甲方的指令要求，定點裝卸，不得亂裝、亂卸。否則，甲方有權對乙方非定點裝載部分的運輸量不予結算，從乙方運輸臺賬中剔除;如屬非定點解除安裝的，還須由乙方負責將非定點解除安裝部分的土方進行清理，裝運至指定地點解除安裝。
合同履行過程中，乙方如發生三車次以上(含三車次)非定點裝載違約行為的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。
乙方每發生非定點裝載一次，除承擔上述違約責任以外，甲方還有權按500元/車次的標準對乙方處以違約金。該違約金可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。
9、甲方按照本合同第七條規定提供給乙方的燃油，乙方必須保證用於本合同土方運輸任務，不得另作其他用途。否則，甲方有權終止對乙方的燃油供應。
10、乙方運輸車輛非經甲方批准，擅自停止運輸作業時間累計達48個小時以上(含48小時)的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，未結算部分運費將不再結算支付，乙方所交合同保證金不得要求返還。
11、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵汙染、路面汙染或噪聲汙染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。
第十一條 爭議的解決
本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向甲方住所地人民法院提起訴訟，通過法定程式解決。
第十二條 其他約定
1、本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致後，可另行簽訂書面補充協議。
2、本合同經合同雙方或其簽約代表簽署後生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。
託運方(簽字)： 承運方(簽字)：
簽約代表： 簽約代表：
住 所： 住 所：
簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日
託運方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
承運方：____________________________________
地
址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
根據國家有關運輸規定，經過雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條貨物名稱、規格、數量、價款
第二條包裝要求
託運方必須按照國家主管機關規定的標準包裝;沒有統一規定包裝標準的，應根據保證貨物運輸安全的原則進行包裝，否則承運方有權拒絕承運。
第三條貨物起運地點
貨物到達地點
第四條貨物承運日期
貨物運到期限
第五條運輸質量及安全要求
第六條貨物裝卸責任和方法
第七條收貨人領取貨物及驗收辦法
第八條運輸費用、結算方式
第九條各方的權利義務
一、託運方的權利義務
1.託運方的權利：要求承運方按照合同規定的時間、地點、把貨物運輸到目的地。貨物託運後，託運方需要變更到貨地點或收貨人，或者取消託運時，有權向承運方提出變更合同的內容或解除合同的要求。但必須在貨物未運到目的地之前通知承運方，並應按有關規定付給承運方所需費用。
2.託運方的義務：按約定向承運方交付運雜費。否則，承運方有權停止運輸，並要求對方支付違約金。託運方對託運的貨物，應按照規定的標準進行包裝，遵守有關危險品運輸的規定，按照合同中規定的時間和數量交付託運貨物。
二、承運方的權利義務
1.承運方的權利：向託運方、收貨方收取運雜費用。如果收貨方不交或不按時交納規定的各種運雜費用，承運方對其貨物有扣壓權。查不到收貨人或收貨人拒絕提取貨物，承運方應及時與託運方聯絡，在規定期限內負責保管並有權收取保管費用，對於超過規定期限仍無法交付的貨物，承運方有權按有關規定予以處理。
2.承運方的義務：在合同規定的期限內，將貨物運到指定的地點，按時向收貨人發出貨物到達的通知。對託運的貨物要負責安全，保證貨物(來源：本站 )無短缺，無損壞，無人為的變質，如有上述問題，應承擔賠償義務。在貨物到達以後，按規定的期限，負責保管。
三、收貨人的權利義務
1.收貨人的權利：在貨物運到指定地點後有以憑證領取貨物的權利。必要時，收貨人有權向到站，或中途貨物所在站提出變更到站或變更收貨人的要求，簽訂變更協議。
2.收貨人的義務：在接到提貨通知後，按時提取貨物，繳清應付費用。超過規定提貨時，應向承運人交付保管費。
第十條違約責任
一、託運方責任：
1.未按合同規定的時間和要求提供託運的貨物，託運方應按其價值的____%償付給承運方違約金。
2.由於在普通貨物中夾帶、匿報危險貨物，錯報笨重貨物重量等招致吊具斷裂、貨物摔損、吊機傾翻、爆炸、腐燭等事故，託運方應承擔賠償責任。
3.由於貨物包裝缺陷產生破損，致使其他貨物或運輸工具、機械裝置被汙染腐蝕、損壞，造成人身傷亡的，託運方應承擔賠償責任。
4.在託運方專用線或在港、站公用線、專用線自裝的貨物，在到站卸貨時，發現貨物損壞、缺少，在車輛施封完好或無異狀的情況下，託運方應賠償收貨人的損失。
5.罐車發運貨物，因未隨車附帶規格質量證明或化驗報告，造成收貨方無法卸貨時，託運方應償付承運方卸車等存費及違約金。
二、承運方責任：
1.不按合同規定的時間和要求配車、發運的，承運方應償付甲方違約金____元。
2、承運方如將貨物錯運到貨地點或接貨人，應無償運至合同規定的到貨地點或接貨人。如果貨物逾期達到、承運方應償付逾期交貨的違約金。
3.運輸過程中貨物滅失、短少、變質、汙染、損壞，承運方應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償託運方。
4.聯運的貨物發生滅失、短少、變質、汙染、損壞，應由承運方承擔賠償責任的，由終點階段的承運方向負有責任的其他承運方追償。
5.在符合法律和合同規定條件下的運輸，由於下列原因造成貨物滅失、短少、變質、汙染、損壞的，承運方不承擔違約責任：
①
不可抗力;
②貨物本身的自然屬性;
③貨物的合理損耗;
④託運方或收貨方本身的過錯。
本合同正本一式二份，合同雙方各執一份;合同副本一式份，送……等單位各留一份。
託運方：________________________________
代表人：________________________________
____年____月____日
承運方：________________________________
代表人：________________________________
____年____月____日
委託方： (以下簡稱甲方)
承運方：物流有限公司 (以下簡稱乙方)
鑑於甲方和乙方依法設立且合法存續，雙方本著公平、平等、等價有償和誠信原則，依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，就甲方委託乙方承運貨物事宜簽訂本合同，以資共同信守：
第一條：運輸費用
1、1 甲乙雙方建立戰略商業夥伴關係，乙方給甲方最優惠的價格。
1、2 運輸費用以甲乙雙方簽章確認的乙方報價單為準，該報價單作為本合同的不可分割的一部分。
1、3 如果乙方需變更價格，須提前1個月書面通知甲方。經甲方書面確認後，方可執行，否則，甲乙雙方按變更前的價格結算。
第二條：甲方責任
2、1 運輸時間 年 月 日起至 年 月 日，甲方生產物資全部給乙方承運，預報當月運輸計劃，數量根據甲方所提供的數量而訂，以便乙方提前調配車輛，確保運力。
2、2 甲方需呼叫車輛前，應提前一至兩天向乙方傳真書面的《託運單》並註明裝車地點和時間、貨物名稱、箱型、重量及卸貨地點，聯絡人及電話，落重日期等。並對所提供託運資料的真實性負責。
2、3 特殊原因需臨時增加數量，提前24小時通知乙方，經雙方協商同意後，由乙方安排拖車來廠裝貨。
2、4 廠方正常裝車時間為每天24小時。
甲方按協議約定及時與乙方結清各項費用。
第三條：乙方責任
3、1 乙方所提供的車輛必須是技術性能良好，證照齊全、合法、有效，併購買了交強險、。貨物啟運前，乙方須向甲方提供承運車輛及駕駛員的基本資料影印件(行駛證、營運證、保險卡、駕駛證、身份證)
3、2 乙方需按甲方《託運單》準時安排貨車到工廠裝貨，如遇特殊原因不能準時到廠，需提前6小時通知甲方，並經甲方同意後方可延遲。否則，所產生的費用由乙方承擔。 3、3 貨物運輸過程中若發生意外交通事故，無論是否導至貨物損壞，乙方在啟動交通事故救急預案的同時，還應及時通知甲方，並隨時通報事故處理情況。
3、4 本協議為甲方商業機密，乙方不得向任何第三方洩露，否則，由此所產生的後果由乙方負責。
3、5 乙方在運輸過程中對甲方的貨物造成損壞、丟失的風險責任由乙方承擔，對造成經濟損失的，由乙方負責。
第四條：費用及結算方式：
4、1 乙方車輛按計劃時間正常到達甲方指定工廠或倉庫，如廠方無法即時裝貨，所產生的壓夜費用為 元/天，由甲方支付。
4、2 運輸費用以5萬--10萬結方式結算，乙方需對帳單傳給甲方，甲方須在3天核心對完後回傳給乙方確認，經雙方確認無誤後，提交給甲方財務部，於5個工作日內將該費用按以下約定的方式支付給乙方。
4、3 乙方同意採用以下方式收款：
由甲方將款項付至乙方如下賬號：
賬戶名： 物流有限公司
開戶行：
賬 號：
以上資訊如有變更，乙方應書面通知(需加蓋公章)。
第五條：合同的終止
5、1 如因不可抗力(僅指戰爭 四級以上地震，大雨，大雪)無法履行本合同的，甲 乙雙方承擔各自的損失，互不追究責任。
5、2 乙方在一個月內延遲到裝貨10 次，六個月內累計延遲到裝貨 60 次，甲方有權終止本合同並追究乙方的違約責任。
5、3 除上述外，甲、乙任何一方終止合同，需提前二個月以書面報告形式告知對方。
第六條：違約責任
6、1 乙方需按甲方的裝貨時間表安排到裝貨，在未經甲方同意而延遲到櫃，每延遲 6 小時按該裝貨的運輸費用10%向甲方支付違約金。
6、2 甲乙任何一方違反誠信商業、有賄賂行為的，守約方有權不再向違約方支付所有應付但未付的款項。
第七條：其它
7、1 凡因執行本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則提交人民法院管轄，訴訟解決。
7、2 本合同自簽訂之日起生效，有效期至 20xx 年12 月31 日止。合同期滿前二個月， 雙方可商議續約，協商一致，另行簽訂續約合同。本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等的法律效力。
甲方簽章：公司 乙方簽章：貨運有限公司
授權代表： 授權代表：
簽署日期：20 年 12 月 8日 簽署日期：20 年 12月 30日
三優範文網