甲方:
乙方:
為加快園區的工程施工進度,甲乙雙方根據《中華人民共和國建築法》及其它有關法律法規,遵循平等、自願、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工,為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、 工程內容
灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、 工程承包單價及結算方式
1、人工挖土方:8元
2、C10墊層: 2303
3、C25砼基礎地樑構造柱等: 2603
4、 砌磚: 268元3
5、模板制安: 26元㎡
6、鋼筋制安: 4300噸
7、粉刷:18元㎡
8、回填土:4元
9、內外腳手架:6.5元㎡
10、灌注樁:95元
結算方式:各專案工程量以實際完成數量為準,另加18%施工企業管理費。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款,餘款待驗收合格後一個月內再付。
四、施工期限:自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。
五、工程質量:嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工,工程質量要求必須符合國家頒發的施工驗收規範和質量標準,工程質量必須全部達到合格,如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全:施工場地必須採取必要的安全防護措施,消除安全隱患,由於措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項:甲方提供水電,乙方使用於本工程中的所有建築材料,必須符合國家強制性標準及行業標準。
八、本協議經甲乙雙方簽字蓋章後生效,在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效,本協議為一式兩份,甲乙雙方各執一份為憑。本協議如有未盡事宜雙方可協商解決。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
簽訂日期
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協商一致,特訂立本協議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工範圍及技術要求:詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:本工程預算價為萬元
元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式:包工包料。
六、結算方式:本工程結算時委託有資質的中介機構結算稽核下浮率為,工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算,資訊價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格並經稽核決算後支付工程決算稽核總造價的90%, 餘款10%作為保脩金,待保修期滿後一個月內付清。
八、工程工期
工期總日曆天數為 天,自 年 月 日至 年 月日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經甲方確認後,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識,做好現場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質,經甲方認定後方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成後,由乙方書面申請報甲方審批後方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內,乙方未進場修復,視為自動放棄保脩金,由甲方委託它方維修。
6、
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件:施工圖紙及工程預算書
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本協議書。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:工程內容:
群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表(附件1)
工程立項批准文號: 資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:施工圖設計範圍內的建築、裝飾、安裝工程,但不包括外牆幕牆工程、雨篷及鋼結構工程、電梯工程、通風及空調工程、弱電工程、消防工程及精裝修工程。
三、合同工期
開工日期:年 月 日(以開工令為準)
交工日期:年 月 日(具備部分精裝修隊伍進場條件),月 日完成所承包範圍的所有分項工程。
四、質量要求
工程質量要求: 合 格
五、合同價款
金額(大寫): 暫定人民幣 仟 佰萬元(以工程結算為準) 元
六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術檔案
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同生效時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同約定自雙方後生效。
發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)住所: 住所:
法定代表人:法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵編: 郵編:
鑑證意見:
經辦人:
鑑證機關:
年 月
日
合同編號: 字 號
中華人民共和國建設部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協議書
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表(附件1)
工程立項批准文號:
資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
¥: 元 六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術檔案
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點: 本合同雙方約定 後生效
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
甲方:
乙方:
第一章總則
1、工程名稱:府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程N3標段。
2、工程地點:府谷縣。
3、承包範圍和內容:
(1)承包範圍:府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程公路K5+400-K8+359.032段路面工程。
(2)承包內容:
本工程建設內容包括:整修路基,水泥混凝土路面面層,培路肩。
4、承包方式:
(1)本工程實行單價承包,工程計量以監理檢驗合格並籤認範圍內的實際完成工程量計算。工程中所發生的人工、材料、機械裝置等各項費用均已包含在承包單價之中。
(2)工程承包單價為含稅單價,稅款由乙方向有關稅務部門交納,或由甲方向有關部門代交,但費用將從乙方的工程款中扣除。
(3)工程價款為按招標確定的單價乘以實際完成水泥混凝土路面工程量計算。
第二章工程期限
1、本項工程自簽定合同之日起,於20__年6月10日開工,至20__年8月10日結束。
2、乙方進場後,甲方將不定期考核乙方工程完成情況。如因人工、機械數量不足而影響工程進度,甲方有權要求乙方在一定期限內進行增補。乙方進場後要服從甲方技術人員及各職能部門的領導。
3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均屬正常停工。
4、乙方所拉運的材料應滿足工程的質量要求。未經甲方同意,擅自拉運的質量不合格的材料,其費用不得結算。
第三章安全生產與文明施工
1、乙方必須按照有關法律、法規要求做到安全生產與文明施工,負責檢查消除施工現場所有安全隱患,做好防火、防洪、現場安全操作等工作。
2、加強施工現場管理,做到文明施工,建立健全各項管理制度和安全生產措施,按照業主及監理的要求做好各項工作,樹立良好的企業形象。
3、施工場地嚴禁賭博、吸毒、販毒、偷盜、鬥毆等違反社會治安活動。
第四章雙方義務
1、甲方合同義務
(1)甲方負責施工過程中的技術交底、指導、質量檢測及工程測量工作。幫助乙方協調與監理單位及當地有關部門及群眾的關係。幫助乙方辦理開工報告等手續及其它需要甲方解決的問題。
(2)甲方現場技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查。
(3)依照約定支付乙方工程款。
2、乙方合同義務
(1)按照施工圖及相關工程質量標準要求從事工程專案建設,按時完成工程建設任務,確保工程質量合格。
(2)服從甲方派出的各級管理人員的管理,執行工程建設的各項規範標準。
(3)乙方在施工期間食宿自理。
第五章工程款結算方式
1、本工程實行單價承包。合同單價為元/平方米。其中,整修路基元/平方米,水泥混凝土路面面層元/平方米,培路肩元/米。工程結算價款以檢驗合格的實際完成工程量乘以合同單價計算。
2、甲乙雙方簽訂合同,乙方及時進入施工現場開工後,甲方先期支付15%工程預付款,以後根據完成工程的形象進度,可逐步預借不大於完成工程造價的10%作為乙方生活費和工程款費用。待該項工程全部完成後,經甲方有關技術人員會同監理人員驗收符合本項工程所應達到的質量要求後,甲方支付全部工程款項。
第六章糾紛解決辦法
甲、乙雙方發生經濟糾紛時,應按合同條款本著友好、諒解的原則協商解決。
第七章附則
1、本合同雙方代表簽字、蓋章後生效,到工程竣工驗收、工程質量保修期滿結清工程款後自行終止。
2、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份。
3、未盡事宜經雙方協商一致後,可另籤補充協議,補充協議將視為合同的組成部分。
甲方:(簽章)
法人或授權代理人:
乙方:(簽章)
法人或授權代理人:
年月日:
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
工程承包範圍: 大雄寶殿 ㎡, 元 天王殿 ㎡, 元 鐘鼓樓 ㎡, 元 住宿樓及食堂 ㎡, 元
二、合同價款 (固定價格)
金額(人民幣大寫): ;(小寫) ;
三、工期:
合同工期:
開工日期:
竣工日期:
四.工程質量標準
1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項,甲方有權提出並要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
五.安全生產乙方必須安全、文明施工,必要時工地現場應採用圍護等措施,施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責,所發生費用全部由乙方承擔。
六、工程款支付:
進場付款 元;
基礎±0付款 元;
完成主體一層付款 元;
主體完工付款 元;
工程竣工付款 元。
如甲方未按以上進度付款,乙方可停工,因停工造成乙方損失的由甲方承擔。
七、質保期: 一年
保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》,缺陷期內由乙方負責保修,費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起,保修期結束後產生的維修費由甲方承擔。
八.合同的生效
合同訂立時間:
本合同雙方約定簽字蓋章後生效。
九.附則.
1.本合同發生糾紛後,當事雙方應及時協商,協商不成時,任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解,解決不了的,可向仲裁委員會申請仲裁,或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
委託代理人(簽字): 委託代理人(簽字):
年 月 日
發包人(甲方):____
承包人(乙方):____
按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規和政府規章,遵循平等、互利、自願和誠信原則雙方就___工程的有關事項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:____
1.2工程地點:____
1.3承包範圍:____(群體工程應附《工程專案一覽表》見附件))
1.4承包方式:____
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,於 年 月 日竣工。
1.6工程質量:______
1.7合同價款(人民幣大寫):_____。
本價款為包乾價,除本合同明文規定以外,不因任何原因做任何調整。
第二條 甲方工作
2.1開工前 天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份,並向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等條件,辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委託 監理公司進行工程監理,監理公司任命 總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,並將合同副本交乙方 份。
2.4協助乙方保障周圍建築物及裝修、裝置管線、古樹名木、綠地等不受損壞。
2.5如確實需要拆改原建築物結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,需要乙方二次設計的工程,由乙方提供經甲方確認的施工圖紙和作法說明 份,並擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定,二次設計費已包含在合同價款中。
3.2指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定,辦理相關手續。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、裝置管線、古樹名木。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關係。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築結構及各種裝置管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,如果乙方能夠做到的,不應拒絕。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工24小時以上(一週內累計計算),工期相應順延。
第五條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的與本工程專案有關的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到本合同約定的質量標準,達不到約定標準的,乙方應承擔違約責任。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗及返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
5.4由於甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知 日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 工程價款支付
6.1本合同生效後,甲方分 次,按下表約定支付工程款。
序號 付款次序 付款金額 佔合同價款 百分比 付款時間或付款條件
6.2工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
第七條 關於材料供應的約定
7.1 本工程甲方負責採購供應或由甲方指定的材料、裝置(見附表件二《甲供材料裝置一覽表》和附件三《甲控材料裝置一覽表》),應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、裝置發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收後,由乙方負責保管,保管費已包含在合同價款中。由於乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2 凡由乙方採購的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範,否則,由此導致的有關部門不批准、不驗收或造成安全事故,由責任方承擔。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規範。
8.3由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失和法律後果。
第九條 獎勵和違約責任
9.1甲方不按本合同約定的時間支付工程款,每逾期一天,按應付工程款總額的千分之三向乙方支付違約金。
9.2由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同價款千分之三的違約金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3工程質量達不到本合同約定的質量標準,乙方應無償返工或修復,因此而延誤的工期不予順延,乙方承擔
9.1條逾期交工的責任。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的裝置及現場周圍建築物、裝置管線、古樹文物不變損害,否則應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建築物結構或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責並承擔損失。
9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議的處理
10.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向人民法院起訴。
第十一條 其他約定
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執 份,乙方執 份。
12.3本合同履行完成後自動終止。
12.4附件
(1)工程專案一覽表
(2)甲供材料裝置一覽表
(3)甲控材料裝置一覽表
(4)施工圖紙或作法說明
(5)會議紀要
(6)設計變更
(7)工程預算書
(8)其他
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵編: 郵編:
開戶銀行: 開戶銀行:
戶名: 戶名:
帳號: 帳號:
年 月 日 年 月 日
建設方(甲方):
施工方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法律的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
一、 工程概況:
1、工程名稱:人民醫院停車場外圍牆工程
2、工程地點:人民醫院大院內
3、承包方式:乙方包工包料
4、承包範圍:該垃圾站新建圍牆、牆面抹灰。
5、工期:本工程自簽訂合同起月 日前竣工。
6、工程質量:合格。
7、合同價款計價方式:合同承包範圍內的工程圍牆按1.5元/塊。
二、 甲方責任:
1、開工前,向乙方進行現場交底及三通一平,並說明使用注意事項。
2、指派質量、進度進行監督檢查,辦理驗收簽證手續和其他事宜。按照相關規定要求辦理審批手續。
3、負責對該工程專案事宜與相關部門聯絡協調工作。
三、乙方責任:
1、工程質量方面:乙方應加強施工中的質量控制措施和管理,確保工程質量達到合格等級。
2、在施工過程中發生工傷事故或意外事故,由乙方自行負責,所發生的一切費用由乙方全部負責。
3、乙方必須按甲方要求組織施工,保質保量按期完成施工任務。
四、承包方式和工程造價:
1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。
2、增加工程按現場簽證及實際竣工面積為依據進行驗收和結算。
五、工程質量及驗收標註:
1、本工程以國家指定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
2、本工程質量達到國家質量評定合格標準。
3、因乙方原因造成工程質量問題,乙方承擔返工工程的所有費用。
4、工程完工後,乙方應通知甲方驗收。
六、質量保證期:
本工程質保期六個月。質保期內,工程因乙方施工原因造成工程質量問題,由乙方負責維修。
七、付款方式:
1、簽訂合同後並進場施工三日內先付
2、工程進行接近尾聲時付萬元。
3、工程完工經驗收合格結算後7個工作日內結清餘數。
4、留2%工程質量保證金,六個月後無質量問題,退還質保金。
八、乙方採購的材料,應符合本專案要求,並符合國家相關標準的合格產品。
未盡事宜,雙方協商,本協議一式四份,甲乙雙方各執二份,本合同經甲、乙雙方蓋章簽字後生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日
發包人(全稱):___
承包人(全稱):___
根據《合同法》、《建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:___道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內容包括路基平整、水泥路面澆築等,概算約為__萬元。
二、合同工期:工程在20__年_月__日前完工。
三、質量要求及獎懲措施:
1、確保合格(由村兩委組織邀請專業人員驗收),必須做到安全生產,文明施工。
2、村內主幹線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設,質量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號,板厚15cm,彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應進行各項物理效能指標試驗,其中粗骨料必須採用碎石,並符合國家有關標準規定,根據材料各項指標和水泥的實際標號,選擇配合比(水泥要有出廠證明、質保單);施工中試驗規程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規程》,不合格材料不得進場施工。③路面應採取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施,其磨擦力應符合施工規範要求,路面與其他構造相接應平順,做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑後按施工規範要求養護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害,且符合規範和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會一份備查。
3、獎懲措施:承包人必須嚴格按有關規範、標準施工,確保工程質量。工程質量未達到合格必須無條件返工,承擔返工損失,保質期為一週年。
四、工程承包方式:包工包料,竣工工程結算以承包價為基礎,其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結算。
五、付款方式:完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成,經驗收合格待上級撥款到位後付至總工程款90%,並返還履約保證金;暫扣10%作為工程質保金,質保金在質保期滿後1月內付清。
六、承包人向發包人提供履約擔保,擔保方式為:履約保證金弍萬元,履約保證金在工程驗收合格後退回。
七、獎罰措施:
1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標後須向乙方遞交本工程投標時的專案管理班子詳細名冊,要求專案經理到崗率每月不得少於20日。未事先徵得發包方同意,抽查時發現擅自缺崗除責令到崗外,處以每人每天罰款100元。另外,在工程合同簽訂後不得轉包,否則視為棄標,履約保證金將不退還,該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發包人的監督員監督,接受整改意見。
八、安全責任:
1、施工前由發包人負責清理好在施工範圍內的農作物;施工期間有關政策處理糾紛由發包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業人員必須持證上崗(三員三證齊全),並做好安全保險等相關手續,若由承包人引起的發生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故,一切責任和經濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標檔案作為簽訂施工合同的附件,承包人應遵守建築業法律、法規和各項有關政策。
十、該工程質量保修責任與義務按國務院20__年1月20日頒發的《建築工程質量管理條例》等有關法規執行。
十一、本合同一式三份,承包人、發包人各執一份,___辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時間:20__年_月__日
合同訂立地點:___
本合同雙方約定簽字蓋章後生效。
發包人:(公章)___承包人:___
代表:住所:
電話:電話:
發包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自願簽訂本合同。
第一條工程專案
一、工程名稱:麻城宋埠40MW光伏發電專案光伏板安裝工程
二、工程地點:麻城宋埠
三、承包方式:包工、包機械、包安全
第二條工程期限
合同工期總日曆天數10天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成並經甲方驗收合格後,甲方確認工程量後,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價-安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束後,甲方10日內支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大於1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年_____月_____日 年_____月_____日
發包方:(以下簡稱“甲方”)
承包方:(以下簡稱“乙方”)
根據《合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:.
1.2工程地點:.
1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5工程期限_____歷天,開工日期______年月日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減專案的,由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條甲方義務
3.1開工前______天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的,有甲方自行負責。
3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,並負責交納物業管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係;
3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務
4.1指派為乙方駐工地監理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減專案單)。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料、裝置(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;乙方驗收後應負責妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、裝置(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效後,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的%,即元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的%,即元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收後,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的5%,即元。
8.2工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。
8.4本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起12月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、裝置;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工專案;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠於驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9.4未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,並辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條關於設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字後,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減專案,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減專案的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
10.5工程竣工後,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他檔案,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商後簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂後工程不得轉包。
13.3本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效,履行完畢後自行終止。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
建設單位:________________,以下簡稱甲方
施工單位:________________,以下簡稱乙方
為明確甲乙方雙在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時保質保量地完成國家的基本建設任務,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條總則
一、工程名稱:
二、國家(或各部委、或省、自治區、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批准投資計劃、工程專案表、申請建築許可執照,計劃任務書,初步設計、總概算等檔案號。
三、工程編號:________________。
四、工程地點:________________。
五、工程範圍:本合同全部工程建築安裝面積共計平方米(各單項工程建築安裝面積詳見工程專案一覽表略)。
六、工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣元(各單項工程造價詳見工程專案一覽表略)。
第二條工程期限
本合同全部工程____年____月____日開工至____年____月____日竣工(各單項工程、中間交工工程開、竣工日期詳見工程專案一覽表略)。
在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協商,並通過書面形式確定順延期限:
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供裝置或其所供材料,以及裝置不合規格要求,被迫停工或不能順利施工者。
第三條施工準備
一、甲方在開工前應辦妥徵地拆遷:申請領取建築執照;清除施工場地範圍內影響施工的原有管線、綠化等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地,搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的接通;應於____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員學習和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工地區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
第四條物資供應
一、本合同全部所需材料按下列項供應方式辦理。
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應;
2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用;
特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應;
3.包工不包料工程,全部材料由甲方採購供應到現場或指定的加工地點;
4.________________________________
二、成套裝置和非標準裝置,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工、引進成套裝置在交付乙方前,甲方應負責商品檢驗。在施工現場加工的非標準裝置,甲方可委託有條件的乙方加工。
三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求,必須以其他規格品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲乙雙方的.同意,在辦理有關手續後實行,由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費,由負責供應之一方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料,在進入施工現場時必須驗證,如無證明,須經試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應之一方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和裝置,如未按期供應或規格質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。
第五條工程款結算
一、本合同全部工程造價的結算方式,按下列第項辦理;
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;
2.按施工圖預算加係數包乾確定包乾造價,包乾範圍以外的費用,另按有關規定調整包乾造價;
3.按標準施工圖單方造價包乾,包乾範圍以外的費用另按有關規定調整包乾造價;
4.包工不包料工程,按包工預算定額或人工費包於辦法結算;
5.________________________________。
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在日內按工程造價總數元的百分之一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表,並據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的百分之的尾款,待工程竣工驗收後全部付清。(基本建設投資撥款改貸款之後,貸款辦法按主管部門的規定辦理。)不按合同規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
第六條施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質量第一”的方針,要根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準,以及設計
要求組織施工,要求全部工程達到合格標準。
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運,勞動力、機械調遷等損失,應由甲方負擔:
1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計檔案,經甲乙雙方辦理有關手續後方準繼續施工;
2.施工中如遇設計變更後超出原設計標準或規模時,須經原批准單位審批同意,甲乙雙方辦理有關手續後方可施工。在設計變更尚未批准前,任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由於乙方本身原因造成的停工、返工,材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成後,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,並作好記錄;重大或複雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,並辦理隱蔽驗收手續。如甲方與沒計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,並應作好記錄,甲方應予承認。如甲方以後提出檢查時,檢查結果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責,符合要求者,其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中,如遇特殊情況甲方對某個單項工程提出加快提前完成而採取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔。在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第七條竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前日,應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,並與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔,並償付逾期違約金,違約金計算辦法。
二、竣工工程經檢驗合格,從驗收之日起天內乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使乙驗收工程發生損失,應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續,作為竣工工程驗收之依據。
四、在進行地竣t212程驗收中,如發現不合格需返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,甲乙方在規定期限內完成完成後經驗收合格再行移交,因此而發生的各項費用由乙方承擔。由於修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或裝置雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可作減項竣工,並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規範、質量檢驗標準及施工圖為依據,在進行竣工驗收時,乙方應向甲方提供以下條件:
1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應儘量在原施工圖上加以註明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委託設計單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收天內,應將竣工工程結算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結算件後應在天內審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結算,建設銀行據以撥款。
八、工程竣工驗收後,乙方對施工的土建工程質量保修一年,採暖工程保修第一個採暖期。在保修期間,確因施工責任造成的屋面漏水、漏氣、堵塞等質量事故,應由乙方負責修理,並負擔全部修理費用。
第八條獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議,經甲方和原設計單位同意方可施工,由此而節約的工程投資,百分之歸乙方,百分之歸設計單位。
二、由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應按該項工程的項算造價(包工不包料工程按預算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之的違約金。如乙方採取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之的獎勵。獎金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應從全域性出發,不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛,應本著實事求是的原則,協商解決,如雙方協商不能解決時,根據一方當事人的請求,可以提交有管轄權的工商行政管理部門仲裁。
第九條工程負責人和工傷事故
一、甲方派同志為駐現場負責人,乙方派同志為現場施工負責人,共同履行本合同的各項規定,對工程進度、工程質量進行監督,檢查隱蔽工程,辦理中間交3232程驗收手續及其他事宜。
二、乙方有責任教
育工人嚴格執行操作規程,安全施工,防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得因此影響工程進度。
第十條合同份數及有效期
一、本合同一式份。其中正本兩份,甲乙雙方各執一份;副本一式________份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。
第十一條附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同牴觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書,在簽訂本合同後,可作為本合同之附件,與本合同牴觸之處,以本合同為準。
第十二條合同附件(均略)
一、工程專案一覽表,
二、全部施工圖紙;
三、施工圖預算表;
四、甲方負責供應材料、裝置一覽表;
五、國家(或省、自治區、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批准投資計劃、計劃任務書等份檔案。
第十三條其他條款____________________________________________。
建設單位(甲方):(蓋章)______________
代表人:(蓋章)________________________
地址:__________________________________
電話:__________________________________
聯絡人:________________________________
銀行賬號:______________________________
施工單位:(蓋章)______________________
代表人:(蓋章)________________________
地址:__________________________________
電話:__________________________________
聯絡人:________________________________
銀行賬號:______________________________
_____________年_________月__________日
建設單位: (簡稱甲方)
施工單位: (簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
一、工程概況:(包括工程的名稱、地點、鋼構面積等內容)
二、工程承包方式: 包 工包料包質量包安全
三、工程材料確認: 圖紙上標示的有些材料規格市場上沒有 ,由甲乙雙方協商確定。100*250方通更換成100*200方通 。因市場上木型材的特殊性,
四、工程日期: 10天
五、工程質量:嚴格按甲方提供的圖紙施工,工程質量必須達同行業驗評之合格標準。
六、工程造價: 合計18710 元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)
七、工程驗收方式:
工程竣工之後(指本專案鋼結構子分部工程),根據圖紙和合同要求,甲方應當在竣工10日內組織驗收並簽註驗收報告,辦理結算。未經驗收,不得交付使用。若甲方藉故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式: 合同鑑定日甲方 付給乙方 預付款10000元。甲
九、保修內容和期限 一年 。
十、雙方的其它義務: 所以廊架上的80*200防腐木 ,足只有80*185。
甲方義務:
1、用地和施工許可證:
2、施工現場應具備開工條件,並保證路通、電通、水通等施工進場條件。
3、甲方駐工地代表應當深入施工現場,對乙方的進場材料進行驗收,檢查各分項工程施工質量,保持與乙方工地負責人的溝通,搞好協作,一旦發現問題,應及時指出並督促整改,在乙方提出書面報驗後,及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為 高經理 。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等,除工期順延外,另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天 元,機械按每臺班 元計算。)
乙方的義務:
1、必須使用符合規定的各種原材料,確保工程質量。
2、施工安全均由乙方負責,甲方不負任何責任,但由於甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。
十一、 違約責任:
本合同自願訂立,簽字生效,若一方違反,應按合同總價款 5% 支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜,須雙方協商,訂立補充協議,補充協議與本合同同等生效。
十三、本合同一式 2 份,雙方各執 1 份,簽字蓋章生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
住所: 住所:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
銀行帳號: 銀行帳號:
簽訂合同時間:
發包方:以下簡稱甲方
承包方: 以下簡稱乙方
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築工程承包合同條例》以及建築工程承包合同的有關法律法規,甲方現將 常青花園二小區35#樓 部分專案工程以包工不包料的形式委託乙方施工。為了明確雙方各自的責任,本著公平、公正、誠信守則的原則,經雙方協商一致同。意簽定以下施工合同條款,保證信守執行。
一、承包範圍及工作內容
1.本工程所含所有抹灰、鑲貼、屋面(防水工程除外)、樓地面及室外散水臺階工程;
2.本工程所需砂漿、墊層砼的拌制和運輸;釘鋼板網、溼水、刷;膠、樓面基層處理、落地灰的清理;
3. 承包範圍內所有成品及半成品的養護、維修;
4. 乙方自備承包範圍內所需小型工具如:鐵鍬、泥桶、尺條、鋁合金、線、安全帽等;
5.乙方負責返工所需材料及人工費用。
二、結算方式約定
1.本工程人工費按設計圖紙及有關規範一次性包乾,包乾總價為人民幣肆拾萬元整 ,不再存在其它費用;如一次性驗收通過,甲方獎勵乙方人民幣壹萬元。
2..甲方每人每天支付乙方生活費貳拾元,乙方所屬專案全部完工,經驗收達到優質標準後付至總價95%,餘款作為本工程維修保證金,待工程交付使用後付清;
3.甲乙雙方協商包乾價中,已包括質量創優價格、確保工期價格和工完料淨價格。
4.分包價格均為包乾價,不存在其他任何費用。
三、質量要求
本工程質量等級為“楚天杯”。乙方在施工過程中應嚴格按設計圖紙、相關規範要求及施工技術交底施工,服從業主和甲方現場管理人員的指揮,如發現乙方有違背質量要求的施工情況,甲方除責令停工整改外,其所造成的一切損失均由乙方承擔,情節嚴重的將追究其他責任,並且甲方拒付工程款。
四、施工工期要求:
1.工期主要按甲方形象進度執行,總工期為一百二十天。
2.乙方在施工過程中不得以任何理由推遲工期,若有延誤,乙方自願每天罰款500-1000元人民幣,屬甲方原因,工期順延。
3.工程完工指乙方所承包範圍內各分項工程全部完工。
五、安全生產和文明施工
1.為加強對所屬施工人員的安全教育與培訓,牢固樹立“安全第一,預防為主”的思想,與每個職工都要有安全交底並簽定安全合同。
2.在施工前乙方必須派專人對腳手架、跳板、安全網、機具等,特別是腳手架的大、小橫杆、探頭跳進行全面的檢查,在檢查確保正常情況下方可安排作業人員施工,高空作業時乙方施工人員必須系安全帶,切實做好安全防範工作;
3.乙方人員發生工傷事故,經濟賠償在20xx0元以內,乙方自理,經濟賠償超出20xx0元,超出部分甲乙雙方各承擔50%,但具體善後工作乙方必須負責安排完畢,甲方不直接對乙方工人及家屬;
4.乙方工人進場後要做好各班組的協調工作,不準無理取鬧,打架鬧事,出現打架鬧事,甲方對承包人處以3000元的罰款,情節嚴重送公安機關處理;
5.年齡未滿18週歲 、身份來歷不明的人員、家屬、小孩以及身體有缺陷人員等,均不得使用和進入施工現場,若乙方擅自將這些人員帶入現場所造成的安全事故及後果,由乙方負全部責任;
6.必須執行安全生產“十五”不準及安全生產條例,進入施工區戴安全帽、高空作業繫好安全帶,不得穿拖鞋、赤膊或酒後在現場活動及作業,在現場活動必須走指定的安全通道,否則,由此而發生的一切工傷事故,由乙方自行承擔一切責任及經濟損失;
7.乙方所有施工人員必須戴好安全帽,如有違反則每人每次罰款20元整;
8.當相關部門對乙方施工人員進行計劃生育管理檢查時,乙方須提供計劃生育證件,並認真接受檢查;
9.如乙方違反上述條例或未按安全、文明施工規範進行施工,不論發生任何安全事故或其它事故,由乙方承擔責任及全部費用,甲方概不負責;
六、其它約定
1.乙方在砂漿拌制過程中必須嚴格按配合比施工,如隨意更改配合比現象每次按100-500元處罰,若在施工中確有需要更改的,需經甲方現場管理人員同意;
2.乙方必須即時清理落地灰,重新拌制使用;如發現丟棄、不即時清理落地灰現象,將視情況處以50—400元處罰;
3.乙方責任人 必須常駐本現場,如有特殊原因,需在徵得甲方同意下,另行委派專人履行本合同;
4.乙方在簽定本合同前,要充分認識甲方對該工程質量、進度要求,合同簽訂後或在施工過程中,乙方不得以任何理由中途退場,如屬乙方原因自行退場,甲方當時不予辦理結帳手續,待工程全部竣工後,按乙方實際完成工程量的70%結算;
5.乙方施工人員安全、進度、質量中一項,不能達到甲方要求,甲方有權終止合同或令其退場,結算按第上條執行;
6.乙方在施工過程中,應無條件服從甲方現場人員指揮管理,對甲方再三強調的事情,乙方不能或不及時完成,甲方將委派其他人員完成,工程量按每人每天100元人民幣或按完成總量的140%比例直接扣予乙方帳上。
7.本合同一式三份,乙方持一份,甲方持兩份,自簽訂之日起生效,任何一方不得隨意更改,若有未盡事宜經雙方共同協商處理。
付:承包人身份證影印件一份。
甲方代表(簽章): 年 月 日
乙方代表(簽章):
年 月 日
甲方(發包方):
乙方(承包方):
經甲乙雙方商定,甲方將從化市灌村中學西教學樓重建工程的施工任務交給乙方承擔。為了明確雙方責任,確保工程的進度與質量要求,在公平、自願、平等、互利的基礎上雙方協商議妥本協議以下各條款,共同監督,嚴格遵守。
第一條:承包方式:乙方包工不包料,乙方負責自帶一切工程所需機械裝置、架材、模板等。以規定的建築投影面積計算規則計算投影面積,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價¥350元/㎡人工機械架材費用。
第二條:承包範圍:施工圖紙檔案中所註明的建築主體土建部分的所有分部分項工程。
1、乙方負責施工中用的模板,支架,排山,鐵釘,扎線和
2、乙方負責主體的裝模,紮鐵、倒水泥、砌體、批蕩、貼
3、乙方負責本工程圖紙內的磚瓦工程,如有更改,增加項
第三條:質量要求:合格工程
第四條:開竣工日期:本工程定於 年 月 日開工,定 於 年 月 日竣工。日曆工期 天。
第五條:人機費支付辦法:按照形象進度撥付。乙方進場後,基礎施工至正負零時,甲方預付人機費13萬元(拾叄萬元)給乙方;主體部分按210元/㎡,裝修部分為140元/㎡的人機費計算標準,甲方按照完成每層樓工程量人機費的80%的進度款支付給乙方。工程完工並交工驗收合格之日甲方按總人機費的95%結算給乙方,其餘款項交工驗收合格後一個月內一次性撥付至總人機費的100%。
每次付款,一切稅收與乙方無關,由乙方寫出書面報告和支付收據,經甲方技術人員按照合同要求核對工程量及質量情況後簽署意見,審批後撥付。
第六條:雙方責任
一、甲方責任
1、按照資金撥付辦法及時撥付人機費。
2、協調好開工前及施工中的水電供應,協調好施工道路 的暢通,達到三通一平,並承擔水電及道路三通一平所需的費用。
3、保證施工中所需材料和構件的及時供應,做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
4、負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。
5、負責協調社會、主管部門及四鄰關係。
二、乙方責任
1、必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質量驗收規範進行施工。
2、必須聽從甲方和上級主管部門、監督、監理的指揮,配
3、認真組織施工,編制施工進度計劃,質量保證措施、施工安全措施、技術節約措施、主要技術要求的技術經濟指標等,嚴格執行措施條款,確保工程質量。
4、提供材料使用計劃,在各種材料使用前7天內向甲方提出書面材料用量計劃。
5、編制現場文明施工措施,加強文明施工管理,保證道路暢通,並懸掛文明施工和安全施工圖片。負責每天將施工現場清理乾淨,材料、架材堆放整齊,現場無長流水、無長明燈,場地無積水和生活垃圾,達到文明施工的要求。
6、嚴格安全施工管理,明確事故責任,確保安全施工,杜絕事故的發生。如發生安全事故,一切責任均由乙方負責承擔。
7、提供所有所需的施工人員、機械架材及生產工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁紮用的扎絲等),腳手架杆、板、扣件等,測量裝置及小型用具鋼尺、線繩、線墜等,並承擔其全部費用。
8、已竣工工程未交工前,負責已完工程的成品保護。
9、乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格後,經甲方監理、質檢站驗收合格後,方可進入下道工序。
10、如因乙方未按圖紙施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等後果,乙方負責承擔由此引發的一切損失和費用。
11、人為造成材料半成品損壞的,按照實際價格從撥付人機
12、乙方不得將工程轉包,如轉包,甲方有權中止合同,下餘人機費甲方拒付。
13、施工現場的臨時用電應嚴格按照操作規程進行,嚴格執行三相五線制,臨時用電所用的電料必須合格,接電後把閘刀蓋蓋好,確保用電安全。
第七條 工程變更
本專案承包範圍內無任何計時工,停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工,工人的生活費、人工費及機械架材的停滯費等,均由乙方承擔,甲方不承擔任何費用。如遇第三方要求或不可抗力造成停工的,甲方應按照乙方完成工程量的人機費結算,並在10天內一次性付清人機費給乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的補助計算標準支付給乙方。補助期限最長不得超過20天。
本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,本協議自簽訂之日起生效,至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方負責人: 乙方負責人:
身份證號碼: 身份證號碼:
聯絡電話: 聯絡電話:
年 月 日 年 月 日
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華
第1條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程內容:屋後2.6米*11米加建二層主體,框架結構,牆體為24牆,部分為24紅磚砌築,裡外抹灰一遍。屋前2米*11米地樑與一層地面做平。 拆除屋前面原主體部分,甲方負責全部施工材料及施工機械,乙方負責全部人工費用及生活費用,出現一切安全事故由乙方負責。
1.4總工期: 天
1.5開工日期:年月日。
1.6竣工日期:年月(實際開工時間以現場具備開工條件為準)。
1.7合同條款:本工程總造價(小寫):
金額大寫: (注:最終結算以實際竣工工程數量為準)。
第2條 付款方式
1 工程預付款:合同簽訂之日,甲方應向乙方支付工程款的,
2 工程進進度款:結構工程主體完工後,甲方向乙方支付工程款的,
3 工程進度款:工程竣工驗收合格後一週內,甲方向乙方支付工程款的,
第3條 竣工驗收
1 工程具備竣工驗收條件時,乙方向甲方提供竣工資料,甲方應在乙方送交驗收資料一週內組織驗收,並在驗收後5天內給予批准或提出修改意見。
2 甲方在乙方送交驗收報告一週內無正當理由不組織驗收,或在驗收後5天內不予批准且未提出修改意見,可視為竣工驗收已被批准。
3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,如需修改才能達到竣工要求的,應為乙方修改後提請甲方驗收的日期。
第4條 爭議
甲乙雙方發生爭議時,可以通過協商解決,協商無效時,經人民法院裁決。
第5條 違約
甲乙任何一方不能按本協議條款定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
第6條 合同生效與終止
1、本合同自訂立之日起生效。
2、乙方收到竣工結算款、交付竣工工程,本合同即告終止。
第7條 合同份數
本合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方分別保留:副本份。
第8條 補充條款
本合同未盡事宜,經甲乙雙方協商一致作為本合同補充內容。
發包方: (章) 承包方:(章)
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
經甲、乙雙方協商一致,本著雙方平等、自願原則就甲方委託乙方建造 武陽 麗園小區景觀 工程,簽訂以下協議:
一、 工程內容:
平米等 工程(詳見施工圖紙)。
以上專案均按雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列專案、規格、備註、數量、要求施工。
二、 工期:
1、 開工日期:本專案工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日曆天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、 施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、 工程合同價款:
經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發生結算。
四、 承建方式
1、乙方對建築工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核准制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、 施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。
五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:
1、本工程無預付款。
2、合同生效後,發包人按時直接向承包人支付工程款:支付次數分三次支付。
1、四角亭A亭完工後,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭B亭完工後,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭C亭完工後,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。廊架C完工後,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工後,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
2、工程全部完工後,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
3、工程全部完工後三個月內,付工程總費用(總價,包括業主認可的簽證、變更)10%。
4、扣留工程總費用(含業主認可的簽證、變更費用)10%為質保金,工程全部完工並已驗收合格為時間節點計算,一年後支付。
3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為3.41%)。
六、 工程質量要求:
1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建築施工規範進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項,甲方有權提出並要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(採用視訊資料)。
七、 工程竣工驗收結算:
乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告後五天內組織有關部門進行驗收,並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批准或提出整改意見。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、 延期違約責任:
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、 質保內容
質保內容按有關建築施工驗收規範標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期,質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算, 期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定:
1、 施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理後再行施工,所有修改調整的費用由甲方負責。
2、 施工期間,乙方必須做好安全生產防範工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、 甲方負責現場工地的關係協調,以確保乙方施工進度。
4、 乙方派出專人與甲方保持聯絡,協調現場施工。乙方承建的土建專案,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯絡。
十二、合同生效與終止:本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程期滿,甲方將款項結清後合同即告終止。
十三、 本合同壹式貳份,甲、乙方各執壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應儘可能協商解決。可補簽有關協議, 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
簽名:(甲方) 簽名:(乙方)
簽訂日期: 簽訂日期:
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建築施工有關事項,雙方協商達成如下協議:
一、工程內容
四柱五樓牌坊仿古建築工程,承包方式:包工包料。
二、 工程造價:
經協商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金,如需要發票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
三、甲方責任
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由於乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關係。
4、在施工過程中如出現阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
四、乙方責任
1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建築、彩畫)。
3、在施工中,出現一切人身傷亡事故由乙方自負並文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結構圖由於涉及專利技術不予提供。
五、撥款方式
乙方進行,撥付工程構件製作費 、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其餘款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協商解決。
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
年 月 日