出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤定本合同。
一、買受人所購的基本情況：
乙方所購車位位於號地下停車場，編號為號車位在簽定本協議時乙方已到場實地勘察，對該車位置、大小等相關情況均已明確。
二、使用年限
該車位使用年限與該小區業主持有的房屋土地證使用年限一致，屬該車位買受人房屋附屬設施。
三、計價方式與價款
乙方購買該車位以個為計價單位，總價款為(人民幣)拾萬仟佰元整
四、付款方式與價款
買受人須在簽定本合同時一次性付清該車位全部價款。
五、其他
1位的物業管理，乙方應遵守物業管理和車輛通行的相關規定，並承擔該車位相應管理費。
2、乙方使用期間不得擅自改變該車位的建築主體結構、承重結構和用途。買受人不得擅自改變和該車位有關聯的公共部位和設施的.使用性質。
3、乙方在上述使用期限內，若將車位使用權轉讓給本小區其他業主使用，必須到管理處辦理相關轉讓手續。
六：爭議
本合同如發生糾紛，各方應通過友好協商解決，不能解決時即可提交無錫市人民法院解決。
七：本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
八：本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
甲方叄份，乙方壹份。
九、本合同自雙方簽定之日起生效。
出賣人：
買受人：
合同是在當事人雙方通過磋商取得意見一致的基礎上訂立的。交易磋商的過程也就是訂立合同的過程。交易磋商通常要經過詢盤、發盤、還盤與接受等4個環節。
詢盤(enquiry)，又稱詢價，是指一方向對方提出關於交易條件的詢問。可只詢問價格，也可詢問其他一項或幾項交易條件，直至要求對方發盤，即詢問全部交易條件。在實際業務中，多由買方主動發詢盤。
發盤(offer)，又稱發價，在法律上稱“要約”，是一方(發盤人-offeror)向對方(受盤人-offeree)提出各項交易條件，並願意按照這些條件與對方達成交易及訂立合同的一種肯定表示。
還盤(counter offer)，又稱還價，是受盤人對發盤內容不完全同意而提出修改或變更的表示。 還盤既是受盤人對發盤的拒絕， 也是受盤人以發盤人的地位所提出的新發盤。一方的發盤經對方還盤以後即失去效力, 除非得到原發盤人同意，受盤人不得在還盤後反悔，再接受原發盤。
接受 (acceptance) ，在法律上稱“承諾”，是買方或賣方同意對方在發盤(包括還盤中的發盤)中提出的.交易條件，而願按此與對方達成交易並訂立合同, 是一種肯定的表示。一方的發盤經另一方接受, 交易即告達成，雙方就應分別履行各自承擔的合同義務。
綜上所述，詢盤與還盤不是每筆交易磋商不可缺少的環節, 即使受盤人作出還盤，也是對原發盤拒絕的同時又作出一項新發盤。因此, 要達成一筆交易，發盤和接受才是交易磋商過程中不可缺少的兩個環節。
按照《聯合國國際貨物銷售合同公約》規定，構成一項有效發盤, 必須具備以下條件: 1.向一個或一個以上特定的受盤人提出訂立合同的建議;2.表明在得到接受時承受約束的意旨;3.內容必須十分確定。
此外，發盤應於被送達受盤人時方始生效, 而構成一項有效的接受則需具備以下條件：1.由發盤指定的受盤人作出; 2.同意發盤所提出的條件; 3.在發盤規定的有效期內送達發盤人;4.用宣告或其他行動表示出來。思想上接受但保持緘默或不行動，不構成接受。
合同編號：nz20xx-01
簽訂時間：20xx.1.6 簽訂地點：南召縣
供方：南召縣礦業有限公司 需方：欒川縣礦產品貿易有限公司
經雙方充分協商，就供方建坪鉛鋅礦礦石銷售事宜，達成以下協議：
一、質量要求：
1、礦石中雜石含量≤5%，且不允許有單重超過0.4公斤的雜石。
2、礦石中砷(As)含量≤0.02%。銻(Sb)含量≤0.03%。
二、交付方式：
需方組織運輸，供方組織裝車，裝車費用由供方承擔。
三、計量辦法：
以需方計量為準，無損耗 四、驗收、計價辦法：
1、雙方共同取樣、縮分，製成標準樣800克左右。按國標烘乾樣品並測量含水率。將烘乾後樣品分四份，雙方各取一份化驗，留仲裁樣兩份。
2、以需方化驗結果為結算依據。一方有異議時，可提出仲裁，仲裁費用由提出仲裁方支付。發生仲裁時以仲裁結果為結算依據。每批均由需方出具結算單，雙方簽字後作為記賬憑證。
3、雙方共同抽驗雜石含量，超過5%時，按實測雜石含量乘以本批礦石總量扣除相應雜石量。
4、砷、銻含量每超標一項，扣礦石款10元/噸。
5、幹、淨礦石中鉛每增加品位1%，貨款增加100 元/t計算; 幹、淨礦石中鋅每增加品位1%，貨款增加80元/t計算; 其它付產品不計價。
五、付款方式：
待供方增值稅發票入賬後，支付貨款95%，餘額待下次結算時付清。
六、合同解決方式：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;若協商不成，依法訴至合同簽訂地人民法院。
七、其它：
1、若需方預付貨款，供方不得將自產礦石賣給第三方，否則按照1000元/噸支付違約金。
2、此合同有效期至20xx年12月31日。
3、此合同一式兩頁兩份，雙方各執一份，簽字、蓋章後生效。
4、未盡事宜，雙方協商解決。
供方：南召縣礦業有限公司代表簽字：
需方：欒川縣礦產品貿易有限公司 代表簽字：
② 賣方提前解除原租賃合同並按本合同約定的日期將房地產交付買方使用。買方對因原租賃合同產生的糾紛不承擔任何責任。
第九條 稅費承擔 按有關規定，賣方需付稅費：（1）營業稅；（2）城市建設維護稅；（3）教育費附加；（4）印花稅；（5）個人所得稅；（6）土地增值稅；（7）房地產交易服務費；（8）土地使用費；（9）提前還款短期貸款利息；
（10）提前還款罰息。買方需付稅費：（11）印花稅；（12）契稅；（13）產權登記費；（14）房地產交易服務費；
（15）《房地產證》貼花；（16）抵押登記費；（17）借款（抵押）合同公證費；（18）授權委託公證費。其他費用：
（19）權籍調查費；（20）房地產買賣合同公證費；（21）評估費；（22）律師費；（23）保險費；（24）按揭費；
（25）擔保贖樓費；（26）其他 （以實際發生的稅費為準）。 經雙方協商，買方支付或代賣方支付上述項，賣方支付或代買方支付上述 項。 如合同履行過程中因政策變化原因須繳納新的.稅費的，按以下第 種方式處理。
1、由政策規定的繳納方繳納；2、買賣雙方同意由
以上按規定應由賣方和（或）買方支付的稅費，因買賣雙方協商改變實際納稅方的，法律責任不因納稅方的變化而轉移。任何一方不按本合同約定或法律、政策規定繳納相關稅費的。
第十條 房產交付 賣方應當於 將該房地產交付買方，與買方履行下列手續： 共同對該房地產及附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收；向買方交付該房地產鑰匙；結清水、電、氣等所有相關費用並辦理過戶手續。否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十一條 合同變更 本合同履行過程中，如因國家或地方政策調整，對本合同約定（包括定金、首期款等）產生影響的，買賣雙方應按國家或地方的新規定履行相應的義務。
第十二條 違約責任 如任何一方未按照本合同約定的期限履行義務的，守約方有權要求違約方以轉讓成交價為基數支付每日萬分之四的違約金並繼續履行合同；如任何一方逾期履行義務超過15日的，守約方有權解除合同並選擇要求違約方支付轉讓成交價20%的違約金或承擔定金罰則。
甲方(買方)： 合同編號：
乙方(賣方)： 簽訂地點：石家莊市行唐縣
根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，訂立本合同。
一、 標的物：
序號物資名稱規格型號產地單位數量單價合價備註
總 計￥：rmb(大寫)：
1、最終數量以實際入庫合格數量計算。
2、上述價格已包含貨物、運輸、包裝、裝卸、稅金、利潤等送到甲方指定地點的一切費用，不因市場變化等原因作任何調整。
二、質量標準：
按 執行，標準代號、編號和標準名稱(如有) 。
1國家標準;2行業標準;3企業標準;3封存樣品質量標準;5其他標準 。
三、乙方對質量負責的條件及期限
1、質量保證期為：自驗收合格之日起 個月。
2、如果乙方知道或者應當知道所出賣產品存在質量缺陷，所承擔的質量保證期限不受前款質量負責期限的約束，應依法承擔相應責任。
3、如檢驗發現不符合本合同質量標準條款第二條規定，甲方有權拒絕付款，乙方對甲方造成的直接和間接損失應予賠償。
四、包裝標準、包裝物的供應與回收
1、包裝標準按 執行，標準代號、編號和標準名稱 。
1國家標準;2行業標準;3企業標準;3封存樣品質量標準;5其他標準 。
2、產品所需包裝由乙方合理包裝並符合技術附件的要求(如有)，適合水運和/或長途內陸運輸，防潮，防溼，防震，防鏽，符合甲方使用要求。危險品包裝需符合 ，如因包裝不當對甲方或其他第三方造成的損失和責任均由乙方承擔。
3、乙方應根據產品運輸要求，於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”，“切勿受潮”等注意事項，任何由於包裝不善而造成的損失由乙方承擔。
4、包裝物由乙方提供，不計費、不回收。
五、附隨的必備品、配件、技術資料、工具數量及供應方法等
1、乙方對標的物的質量負責，產品均附質檢報告單和/或質量保證書並符合技術附件的要求(如有)。
2、 。
六、運輸方式、交貨時間、交貨地點：
1、乙方應該按照合同約定，於 年 月 日(分批次/一次性)交付甲方指定的工廠： ;收貨人姓名： 電話：
2、乙方採用 運輸，交付甲方前的一切費用均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。
七、驗收標準、驗收方法、提出異議：
1、甲方根據本合同第二條、第三條有關規定，對乙方交付的產品進行驗收，但甲方的驗收不免除乙方的任何質量責任和義務;
2、甲方驗收方法：質量按合同約定的標準驗收;數量按照甲方驗收合格後的實際數量為準;外觀檢驗包括產品的規格、型號、批號、重量是否與送貨清單一致及合格證是否一致等;
3、甲方應在材料進廠驗收後或使用過程中出現質量問題後7日內書面通知乙方提出異議，但有關權威部門認定不合格的或存在質量缺陷的，提出異議不受上述期限的限制。
八、結算與付款：
1、雙方根據實際驗收合格的數量進行結算貨物總金額，甲方以現金/銀行承兌匯票/轉賬形式向乙方支付貨款;
2、付款方式：乙方提供全額增值稅發票後，採用分期付款，即合同簽訂後預付總貨款的%，貨到廠後付總貨款的 %，驗收合合格後付總貨款的 %，質保金為總貨款的10%在驗收合格滿 個月後無息付清。
九、合同的`解除
1、乙方不能按照甲方約定的時間交付鋼材超過 日的，或交付的產品是假冒偽劣的;
2、乙方交付的產品不符合本合同約定的質量標準的。
十、違約責任：
1、乙方未能按照甲方要貨的通知要求的時間交付的，甲方解除合同的，乙方按照本合同金額的 20 %向甲方支付違約金;甲方不解除合同的，乙方除了繼續交付外，還要根據實際延誤的時間，每逾1日，按照應交付合同金額的 1 %由乙方向甲方支付違約金;
2、乙方交付的產品經驗收、檢驗、檢測不符合本合同約定的，或交付的產品質量不合格的，甲方解除合同的，乙方按照本合同金額的 20 %向甲方支付違約金;甲方不解除合同的，乙方應當重新交付符合本合同約定的產品，因此造成的交付延誤的，根據實際延誤時間，每逾1日，按照應交付合同金額的 1 %由乙方向甲方支付違約金;
十一、爭議的解決：
本合同履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，可向 合同簽訂地.人民法院起訴。
十二、其他：
1、本合同如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充合同。
2、本合同經雙方授權代表簽字並加蓋公章後生效，一式四份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
地 址： 地 址：
聯絡電話：聯絡電話：
合同簽訂日期： 年 月 日
賣方：___________，身份證號碼：____________________
身份證地址：_____________________________________________
現住址：_________________________________________________________
家庭電話：______________;手機：______________
買方：___________，身份證號碼：____________________
身份證地址：_____________________________________________
現住址：_________________________________________________________
家庭電話：______________;手機：______________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定，在平等、自願、公平、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協議：
第一條 房屋基本情況
（一）賣方所售房屋（以下簡稱該房屋）坐落為：____________【區（縣）】 __________________________【小區（街道）】________【幢】【座】【號（樓）】_________單元 _________號（室）。該房屋所在樓層為 _________層，建築面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條 房屋權屬情況
（一）該房屋所有權證證號為：________________________。
（二）土地使用狀況
該房屋佔用的國有土地使用權以________（出讓或劃撥）方式獲得。土地使用權證號為：________________________，土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年（月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。
（三）該房屋性質為商品房。
（四）該房屋的抵押情況為未設定抵押。
（五）該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條 買賣雙方通過___________公司居間介紹（房地產執業經紀人：__________，經紀人執業證書號：______________ ）達成本交易。中介費用為本合同房屋總價的3%，買賣雙方各承擔一半中介費，中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最後完成，已支付的中介費應該全部退還。
第四條 成交價格和付款方式
（一）經買賣雙方協商一致，該房屋成交價格為：人民幣___________元（小 寫），________________________________元整（大寫）。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
（二）買方付款方式如下：
1、本合同簽訂後，買方向賣方支付全部購房款___________________圓整，（小寫________________元整）。賣方收到購房款以後，必須按照買方要求的時間、地點配合買方辦理更名過戶手續，不得以任何理由推脫，否則買方有權退房，賣方承擔全部損失和價款支付之日起每天_____的利息。
第五條 權屬轉移登記和戶口遷出
（一）雙方同意，自本合同簽訂之日起________內，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
（二）如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內（最長不超過3個月）取得房屋所有權證書的，買方有權退房，賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款，並支付每天______利息作為補償。
（三）賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內，向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的，每逾期一日，賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日，買方有權解除本合同，賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款，並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條 房屋產權及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產權糾紛，因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，賣方應支付房價總款10%的違約金，並承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施裝置、裝飾裝修情況和相關關係，附件一所列的該房屋附屬設施裝置及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給買方。
賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對已納入附件一的各項房屋附屬設施裝置及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電 信】：___________________________費用由賣方承擔，交付日以後（含當日）發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金（公共維修基金）的賬面餘額在房屋過戶後10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的，每逾期一日，賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條 房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下後3日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時，應當履行下列各項手續：
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，並交接附件一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、按本合同規定辦理戶口遷出手續 ;
5、本合同規定的相關費用的`支付和房屋專項維修資金的過戶 ;
6、本合同規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成後，才視為該房屋驗收交接完成。
第八條 本合同簽訂後，賣方再將該房屋出賣給第三人，導致買方不能取得房屋所有權證的，買受人有權解除本合同，賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款，並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條 稅、費相關規定
本合同履行過程中，買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費，買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：
1、賣方需付稅費：（1）營業稅;（2）城市建設維護稅;（3）教育費附加;（4）印花稅;（5）個人所得稅;（6）土地增值稅;（7）房地產交易服務費;（8）土地使用費。（9）提前還款短期貸款利息（如有）;（10）提前還款罰息（如有）。
2、買方需付稅費：（1）印花稅;（2）契稅;（3）產權登記費;（4）房地產交易服務費;（5）《房地產證》貼花;
3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半：（1）權籍調查費;（2）房地產買賣合同公證費（如有）;（3）評估費;（4）保險費（如有）;（5）其他（以實際發生的稅費為準）
因一方不按法律、法規規定繳納 相關稅費導致交易不能繼續進行的，其應當向對方支付相當於房價總款5%的違約金。
第十條 違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外，賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的，按照如下規定處理。
1、逾期在30日之內，自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金，並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金，合同繼續履行;
（2）逾期超過30日後，買方有權退房。買方退房的，賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款，並按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的，按照以下規定處理：
1、逾期在30日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金，並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金，合同繼續履行;
（2）逾期超過30日後，賣方有權解除合同。賣方解除合同的，買方應當自解除合同通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金，並由賣方退還買方全部已付款。
第十一條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另 一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十二條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決;協商不成的， 依法向房屋所在地人民法院起訴;
第十三條 本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除， 應當採用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。
賣方：
買方：
合同簽訂日期：20 年____月____日
附件一 房屋附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況
（一）房屋附屬設施裝置：
1、供水：【自來水】【礦泉水】【熱水】【中水】：___________
2、供電：【220V】【380V】【可負荷_________KW】：____________
3、供燃氣：【天燃氣】【煤氣】：_________________________________
4、外供暖氣：【汽暖】【水暖】【供暖週期】：_________________
5、自備採暖：【電暖】【燃氣採暖】【燃煤採暖】：_________________
6、空調：【中央空調】【自裝櫃機_______臺】【自裝掛機_______臺】：_________________
7、電視饋線：【無線】【有線（數字、模擬）】：_________________
8、電話：【外線號碼_________________】【內線號碼 _________________】：_________________
9、網際網路接入方式：【撥號】【寬頻】【ADSL】：_________________
10、其他：
（二）房屋傢俱、電器、用品情況
1、雙人床：
2、單人床：
3、床頭櫃：
4、梳妝檯：
5、衣櫃：
6、書櫃：
7、寫字檯：
8、沙發：
9、茶几：
10、椅子：
11、餐桌：
12、電視櫃：
13、電視：
14、冰箱：
15、洗衣機：
16、熱水器：
17、空調：
18、燃氣灶：
19、排油煙機：
20、飲水機：
21、電話機：
22、其他：
（三）房屋配套物品
1、【房屋鑰匙】【單元門鑰匙（或磁卡）】【信箱鑰匙】【水門鑰匙】【電門鑰匙】【暖門鑰匙】【燃氣門鑰匙】;
2、【《住宅使用說明書》及《住宅質量保證書》 】、【《家裝裝修施工合同》及裝修材料的發票】;
3、【水IC卡】【電IC卡】【氣IC卡】;
4、【有線電視交費憑證】【電話交費憑證】【ADSL（上網）交費憑證】;
二手房不同於商品房什麼都需要自己去購買、辦理，所以在購買二手房的時候一定要對原本的一些管線、傢俱作出說明。同時，因為購買的二手房主要是用於自己居住使用，所以在籤房屋買賣合同的時候一定要對金額如何支付以及違約怎麼承擔責任作出說明。
合同編號：
簽訂地點：
簽訂時間：
賣方：
買方：
買、賣雙方經友好協商，買方決定向賣方購買燃料油，為明確雙方權利、義務，特依據《中華人民共和國合同法》訂立本合同，以使雙方共同遵守。
一、貨物名稱：
二、質量標準：
三、數量： 噸±5%（由賣方決定）。
四、價格：單價￥ 元/噸（該價格是雙方預測市場風險及其他風險後共同確定的價格，未經雙方協商一致，不得以任何理由擅自變更）。
五、貨款總額：人民幣 整（￥ 元）。
六、提貨時間：
七、提貨方式及費用負擔：買方自提，買方委派車輛到海盛達油庫提油，費用由買方自理。
八、數量、質量的驗收：
1、數量：以賣方地磅過磅數量簽收單為結算依據。
2、質量；提貨時雙方封樣，若對質量有異議需在二十四小時內提出，否則視為質量符合標準。賣方在收到買方異議後，應與買方協商方法或雙方指定共同認可的公證機構進行復檢，所發生的費用由提出異議方承擔。
九、結算方式：款到發貨。
十、貨權轉移：買方全額付清貨款後，貨權即由賣方轉移給買方。
十一、風險：貨物一經通過買方駁船法蘭口、油罐車或買方指定卸油介面處時，一切風險及費用將從賣方轉移給買方。
十二、違約責任：
（1）如買方逾期付款，買方應按逾付金額支付每日萬分之七的.利息給賣方，並按未付貨款的10%作為違約金支付給賣方。
十三、解決合同糾紛的方式：凡有爭議，雙方應友好協商解決，協商不成交合同簽定所在地法院裁決。
十四、其它約定事項：
（1）如出現不可抗力等因素造成無法按時交貨，或賣方評估買方財務狀況不足以履行本合同支付義務，賣方可選擇取消合同或協商延期執行，賣方不賠償買方任何損失。
（2）如買方不在本合同限期內提清貨物，賣方有權終止供貨或向買方按2元/噸*每日計收代儲費。
十五、合同的終止：本合同以買方已付清全部貨款或賣方提出終止履行時，本合同終止。
十六、合同生效：
（1） 合同一式兩份，雙方各執一份，經買、賣雙方蓋章並簽字即時生效。
（2） 合同用傳真簽署時，買方應在收到合同傳真即日或在合同發出後12小時內簽署並傳真給賣方（傳真）。逾期簽署或未在規定的時間傳真給賣方，賣方有權取消合同。
賣方：
買方：
委託代理人：
委託代理人：
電 話：
電話：
傳 真：
傳真：
賣方（以下簡稱甲方）：____（本人）（法定代表人）姓名：___國籍：____（身份證）（護照）（營業執照號碼）：___
地址：_____郵政編碼：_____聯絡電話：_____委託代理人：___國籍：____電話：____地址：____郵政編碼：_____
買方（以下簡稱乙方）：____（本人）（法定代表人）姓名：___國籍：____（身份證）（護照）（營業執照號碼）：___
地址：_____郵政編碼：_____聯絡電話：_____委託代理人：_____國籍：____電話：____地址：____郵政編碼：___
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋（以下簡稱該房屋）坐落於__；位於第___層，共___（套）（間），房屋結構為__，建築面積_____平方米（其中實際建築面積___平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積___平方米），房屋用途為___；該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二；（房屋所有權證號、土地使用權證號）（房地產權證號）為__。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為（甲方暫測）（原產權證上標明）（房地產產權登記機關實際測定）面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積（以下簡稱暫測面積）與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積（以下簡稱實際面積）為準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的'±__％（不包括±___％）時，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__％（包括±__％）時，甲乙雙方同意按下述第___種方式處理：
1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內將乙方已付款退還給乙方，並按__利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____；土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____；該房屋買賣後，按照有關規定，乙方（必須）（無須）補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按（總建築面積）（實際建築面積）計算，該房屋售價為（幣）每平方米_____元，總金額為（幣）___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金（幣）___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整，並應於本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應於本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起_____日內，將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按_____計算。逾期超過____天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第____種約定，追究乙方的違約責任。
1.終止合同，乙方按累計應付款的_____％向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____％向甲方支付違約金，合同繼續履行。
3._______________________________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在_____個月內按_____利率計算；自第_____個月起，月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_____種約定，追究甲方的違約責任。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
甲、乙雙方本著平等、互惠、互利、共同發展的原則，就大米購銷事宜達成如下協議：
一、合同期限自________年____月____日起至________年____月____日止;供應量每月不少於________噸。
二、產品名稱：品種和數量、單價、規格、型號
1、產品名稱：大米。
2、品種：
3、單價：暫定_____元/kg，以後每季度隨市場行情變化而變化。
4、規格型號：
5、產品數量：
三、產品的等級、質量、標準
產品的等級：一級，保證袋裝大米符合國家標準gb1354-20xx;如果是農戶供應的散裝大米，保證大米無農藥、無汙染、優質、安全、衛生。
四、產品送貨標準
甲方提供小樣品兩份，每袋5kg，雙方認可後簽字封存，雙方各持一份樣品，乙方憑樣品收貨。
五、付款方式
1、大米按當月(1—10號)的大米生產廠家發貨金額單據為準，每袋大米淨重(50斤)計算，乙方收取____元1袋的人工及車旅費，如本月沒有發貨發票單據，按上月單據金額計算。
2、結算時符上當月購大米合同發票，甲方在第一時間付清貨款，乙方並出據貨款發票。
3、所有合同單據票證、不得塗改和偽造，一經發現按當月送貨款的'____%扣除。
六、包裝形式：編織袋，____kg/袋。
七、雙方責任
1、雙方必須有合法的營業執照，並在執照規定的範圍內經營，超過範圍經營引起的後果自負。
2、因質量問題，甲方有權將乙方的保證金全額扣出。造成的費用由乙方全部承擔。
3、在合同期內，甲方不得跟其他糧商進行交易，但甲方有權進行市場調查詢價的權利。
八、交貨地點：
九、交貨時間：雙方約定時間送貨。
十、運輸方式：甲方用專用安全衛生運輸車或通過當地物流公司送貨至乙方指定地點。
十一、驗收方法
(合同應明確規定：1 .驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰負責驗收和試驗。)
十二、違約責任
甲乙雙方任何一方違約，違約方應賠償另一方因違約造成的一切經濟損失。
十三、爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的按下列____種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁。
(二)依法向____________人民法院起訴。
十四、其他
甲、乙雙方從簽字之日起生效，一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。
甲方代表簽字(蓋章)： 乙方代表簽字(蓋章)：
簽約日期：_______年____月____日 簽約日期：_______年____月____日
合同編號：140594
合同編號__________________
賣方(甲方)_______________________
買方(乙方)_______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在自願、平等的基礎上協商一致，簽訂本合同。
第一條品種、數量、價款(可另附表)
第二條質量標準
(一)________________________________________________。
(二)________________________________________________。
第三條支付方式
貨款的.支付按下列第_______項執行：
(一)即時結清。
(二)合同簽訂後，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。
(三)其他方式__________________________________。
第四條交貨方式、地點及費用，按下列第________項執行：
(一)甲方將種豬送到___________，運輸費用由________方承擔。
(二)乙方到________________提貨，運輸費用由_______方承擔。
第五條違約責任
(一)甲方延遲供種的，每延遲一日，應支付乙方_______元的違約金。
(二)乙方逾期提貨的，每延遲一日，應支付甲方________元的違約金。
(三)乙方逾期支付貨款的，每延遲一日，應支付甲方______元的違約金。
(四)其他違約責任____________________________。
第六條其他約定。
第七條爭議解決
發生爭議由雙方協商解決;也可通過上海市生豬業行業協會調解;或選擇下列第_______項方式解決：
1.上海仲裁委員會提起仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第八條本合同一式_______份，甲乙雙方各執_____份，自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
甲方_________________________乙方________________________
法定代表人_________________________法定代表人________________________
委託代理人_________________________委託代理人________________________
地址_________________________地址________________________
郵編_________________________郵編________________________
電話_________________________電話________________________
簽約地點___________________________簽約地點__________________________
簽約日期___________________________簽約日期__________________________
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：酒泉市泉豐鍋爐有限責任公司 （以下簡稱乙方）
甲、乙雙方本著平等協商、互惠互利的原則，經雙方共同協
商自願達成如下合同內容，以供雙方遵照執行。
一、合同標的
1、乙方向甲方供應鍋爐及相關配件，合同價款人民幣
大寫：捌萬伍仟元整（￥：85000元）
2、乙方負責對所供應鍋爐進行安裝、除錯。
3、乙方為甲方提供正式發票。
4、付款時甲方扣總價款5%的保脩金，保修期滿後做一次回訪，如無質量問題，按合同要求將保脩金退回乙方（保脩金不計息）。
二、鍋爐及相關配件供貨安裝期限、交貨地點和運輸
1、乙方應甲方要求按時保質保量的將裝置運到甲方指定地點並安裝完畢（供貨單以甲方簽字確認為準）。如逾期供貨或逾期完工，乙方除應承擔違約金外，另外還得賠償給甲方造成的一切經濟損失，損失金額以甲方核定為準。
以上乙方應承擔的違約金及給甲方造成經濟損失的賠償金由甲方直接從乙方貨款中扣除。
2、交貨地點：臨澤縣平川鎮平川水利管理所水利排程自動化中心施工現場。
3、運 輸：由乙方負責組織運輸及裝卸，並承擔由此產生的相關費用。乙方應以最適宜保證產品效能、質量和完好性的運輸方式運送，對於產品運送到指定地點甲方驗收之前發生的一切風險均由乙方承擔。
三、鍋爐及配件質量要求
1、質量標準：
1.1、乙方承諾向甲方提供的所有產品質量均符合國家及相關
行業質量標準，達到產品各項效能指標。乙方應保證貨物完整無損，是全新的，未使用過的，是原裝原廠的，是用先進工藝和優質材料製造而成的，並完全符合合同規定的質量、規格和效能要求，否則，乙方應承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關直接和間接的損失。
1.2、乙方保證其銷售的產品不存在有造成人身、財產損害的 現實或潛在的危險以及不存在任何權利上的瑕疵。
1.3乙方須隨材料提供產品檢驗報告、產品合格證書、質量保 證書、產品說明書等資料。
2、包裝標準
由乙方按照產品出廠包裝標準包裝，能滿足長途運輸、足以保障產品安全及多次裝卸之需要。包裝物不計價、不回收。每件包裝應附有產品的標籤、質量保證書原件。產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔返修或重新包裝的費用。
3、驗收方法
3.1、乙方供應的鍋爐及相關配件運到甲方指定地點後，應通知甲方，以便安排驗收，甲方檢驗時若發現數量、外觀有缺損或規格型號等不符合本合同之約定，應在收到貨物後三日內向乙方提出異議，乙方應在接到異議三日內補足或更換，由此造成延期交貨或工期延誤的，按本合同有關延期交貨應承擔責任的規定處理。
3.2、甲方對送貨單或收貨單上簽字蓋章，並不表明對送貨單或收貨單上的“單價”、金額及產品質量合格的確認，僅是對數量、外觀的確認。乙方不得將送貨單或收貨單作為向甲方結算貨款和確認產品合格的依據，也不得將送貨單或收貨單上的金額作為向甲方主張其它權利的依據。
3.3、在施工、驗收過程中，如發現產品存在問題，乙方應負責及時更換，因此所發生的一切費用，均由乙方承擔，且乙方不能因此影響交付與使用時間。
四、付款方式
合同簽訂後甲方支付乙方人民幣大寫： 壹萬元整 （￥：10000元）的訂金，鍋爐出廠前甲方再次支付人民幣大寫：壹萬伍仟元整 （￥：15000元），鍋爐安裝除錯完畢交付使用後支付人民幣大寫： 伍萬伍仟柒佰伍拾元整 （人民幣：55750元），一個採暖週期後如無質量問題，支付剩餘5%的`保脩金，計人民幣大寫： 肆仟貳佰伍拾元整 （￥：4250元）。
五、安全責任
乙方人員因履行本合同發生的致自身或他人安全事故、損害賠償、法律責任等事項，均由乙方自行處理並承擔責任，與甲方無關 。
六、保修期限
1、乙方向甲方出售的鍋爐及配件保修期限為鍋爐安裝除錯正常之日起一個供暖週期，在保修期內，如鍋爐及配件出現質量問題，由乙方免費維修，更換配件及運費、人工費等費用全部由乙方承擔。由此造成甲方損失的乙方應承擔賠償責任。 .
2、乙方向甲方出售的鍋爐及配件乙方負責終身維修，維修時乙方只收材料費，不得收取差旅費及人工費。
七、違約責任
1、合同一經簽訂，雙方必須認真履行，任意一方未能按合同約定要求適當履行義務的行為均視為違約。違約方需支付對方合同總價款5%的違約金。
2、如乙方提供鍋爐及配件的時間、規格、型號、質量達不到合同約定標準，影響甲方使用，視為乙方違約。乙方應承擔本合同總價款5％的違約金並賠償給甲方造成的一切經濟損失。
3、如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天乙方向甲方支
付合同總價款5‰的遲延違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方仍應承擔賠償責任。
4、如甲方無故不按合同約定支付貨款，每延誤一天甲方向
乙方支付應付貨款5‰的遲延違約金。
八、其它
1、本合同如有未盡事宜，根據相關法律雙方協商解決或簽訂補充協議作為本合同附件，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成的，均應提交 相關部門仲裁。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章後生效。
附：
1、《供需方訂貨合同》
2、《配件報價單》
甲方：
法定代表人（或授權委託人）：
年月日
乙方：
法定代表人（或授權委託人）：
年月日
買賣合同違約責任
一、買賣合同的特徵、買賣合同成立的條件
1、買賣合同的特徵
買賣合同為：有償合同
買賣合同的實質是以等價有償方式轉讓標的物的所有權，即出賣人移轉標的物的所有權於買方，買方向出賣人支付價款。這是買賣合同的基本特徵，使其與贈與合同相區別。 買賣合同為：雙務合同
在買賣合同中，買方和賣方都享有一定的權利，承擔一定的義務。
而且，其權利和義務存在對應關係，即買方的權利就是賣方的義務，買方的義務就是賣方的權利。
買賣合同為：諾成合同
買賣合同自雙方合同雙方當事人意思表示一致就可以成立，不需要交付標的物。 買賣合同一般是：不要式合同
通常情況下，買賣合同的成立、有效並不需要具備一定的形式，但法律另有規定者除外。 2、
3、商品房買賣合同成立的條件
4、商品房買賣合同成立的.條件是？
5、買賣合同違約責任條款
二、買賣合同管轄法院、買賣合同管轄地、買賣合同管轄權
1、買賣合同（即）糾紛管轄權的確定依據民事訴訟法第24條：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。
2、關於買賣合同糾紛管轄地的爭議
3、口頭約定買賣合同管轄問題認定初探
4、買賣合同糾紛管轄權異議
5、本案如何確定案件的管轄權
深圳律師：黃華(12年律師經驗)
律師諮詢：132，4296，6417(免費)
執業律所：廣東蛇口律師事務所(中國首家律所) 律所地址：深圳市南山區創業路海王大廈a座14層
賣受人： 木材加工廠 合同編號：
買受人： 有限責任公司簽訂地點：桐梓縣（傳真有效） 簽訂時間：年 月 日 一、產品名稱、規格型號、數量、金額（見附表）
二、質量標準：按行業標準執行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨後由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。 四、交（提）貨方式、地點：----公司
五、運輸方式及到達站（港）和費用負擔：運輸費用由出售人負擔》 六、包裝標準、包裝物處置：/。
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。 八、物品數量、品種及價格見附表。 九、合理損耗標準及計算方法：無
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格後支付材料總價款。 十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同並按照相關約定執行。
十三、合同爭議的'解決方式：本合同如發生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自 雙方簽字蓋章 起生效。
甲 方：代 表 人：地 址：開戶銀行：賬 號：電 話：
乙 方： 代 表 人： 地 址： 開戶銀行： 賬 號： 電 話：
供方：簽訂地點：需方：簽訂時間：
依照《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規，供需雙方
就 購買事宜協商一致，訂立本合同，以供雙方遵守。
一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量
產品 名稱 產地 廠家 材質 型號 規格 單 位 數量 單價 金額 交（提）貨時間及數量 備註（另附件）
合計人民幣（大寫）： 說 明：本單價為材料送到工地的到場價格，包括： 運費及裝卸費；本單價為固定價格，無論市場價格如何變化，國家政策如何調整，本單價均不做調整。
二、質量要求、技術標準：
供方所提供的產品必須滿足各種產品現行國家行業標準執行。
三、供方對質量負責的條件和期限：
供方必須滿足需方對產品質量的要求。材料質量保證期為： 按各種產品質量保證期執行。（自材料最終驗收之日起計算）。
四、交（提）貨地點、方式：
供方負責運至需方工地所指定地點（ ），供方負責及時卸貨。
五、運輸方式及費用負擔：
運雜費用由供方方承擔。運輸過程中要按國家標準包裝、覆蓋，做到無拋灑、無遺漏，不汙染環境。
六、計量方式（結算依據）：
以運至需方工地，需方實際驗收合格的數量為準，需方提供
1、檢斤（過磅）2、檢尺計量方式。
七、包裝標準、包裝物的供應和回收： 供方提供的包裝標準為：包
裝標準要符合國家標準。費用由供方承擔。供方對包裝物不進行回收。
九、驗收標準、方法及提出異議期限：貨到需方工地後，需方按現行業標準進行驗收，供方須隨貨提供產品出廠材質單等技術資料原件加蓋紅章）；需方在貨到工地後1日內驗收完畢，如有質量異議須在貨到3日內向供方提出。
十、安全防護：
供方應對送貨人員配備必要的勞保用品和安全防護用品，產品應是有生產許可證的廠家、並且符合國家安全防護標準要求。
十一、隨機備品、配件工具數量及供應辦法：
無
十二、支付方式及期限：
合同簽訂時預付定金元，餘款根據工程進度分階段結算，每次結算供方應提供相應的'正式發票。
十三、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：
無
十四、雙方責任：
（一）、需方責任
1、 按需方指定時間交貨的，需方提前 3 天通知供方具體的供貨時間、規格、數量（或施工計劃安排）等資訊，以便供方提前作好供貨準備。
2、 需方負責提供材料存放場地，派專人指揮供方送貨車輛。供方駕駛員須服從供方收料人員的指揮，把貨物卸到指定地點；
3、 如果需要需方可到供方廠內進行實地考查，供方應提供方便條件並給予配合。
（二）、供方責任
1、供方負責供應滿足業主、監理和需方試驗室檢驗合格的材料，需方對材料質量有監督權。
2、供方所供應材料如不符合合同約定要求且已經卸料的，供方要及時負責清理出場，所發生的費用由供方自行承擔。
3、供方供應量不能滿足需方或材料質量不符合本合同約定的標準時，需方有權終止合同執行並另選合格供貨商。
十五、違約責任：
1、供方如在規定的時間內不能提供需方所訂購的產品（不可抗力因素除外），根據影響施工的程度，所造成的直接和間接損失全部由供方承擔。
2、經證實因供方產品質量原因而造成的工程質量事故，由此產生的一切責任和經濟損失均由供方承擔 。
3、因需方計劃不及時而影響供方的供貨，所造成的損失由需方自行承擔。
十六、不可抗力：
供需雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失。
十七、解決合同糾紛的方式：
本合同執行過程中，發生本合同未盡事宜，雙方協商解決，如協商不成，雙方可向工程當地仲裁委員會申請仲裁，仲裁結果是最終的，對雙方都有約束力。
十八、其他約定事宜：
1、 需方若因業主原因發生設計變更，需對本合同內容進行變更時，則供方應無條件服從；雙方因其他原因引起的合同變更或解除，需雙方同意且以書面形式確定，若一方不同意，原合同繼續有效；
2、 監理、業主對供方提供材料同樣有權檢驗，提出的合理要求，供方必須無條件接受。
3、供需雙方均為獨立核算單位，雙方與第三方的單位、集體、個人發生的任何經濟往來均不牽扯另一方。
4、由於供方駕駛員操作不當造成的安全事故，供方負全部責任，需方不承擔任何連帶影響。 十九、本合同一式 兩 份，供方執 一 份，需方執 一份，經雙方簽字蓋章後生效，結清帳款後自行終止。
供方：（蓋章）
負責人：(簽字)
年月
日 需方：（蓋章） 負責人：（簽字）年月 日
甲方(賣方)： 乙方（買方）：
電話： 電話：
甲乙雙方就廠房轉讓事宜，經協商一致，訂立本協議，條款如下：
一、轉讓標的物：
甲方自有坐落於_________市_________區________鎮 村 組________________廠房一處，面積為 ㎡。建築圖如下：_____________________________________________
二、轉讓價格及付款方法：
(1) 廠房轉讓價款為_____________萬元。
(2) 廠房轉讓價款，在本協議簽訂時，乙方以甲方在_________年_________月_________日簽訂的未償還的 _________ 萬元借款本金及利息_________萬元（合計_________ 萬元），衝抵乙方應支付甲方的廠房轉讓價款。
三、 特約事項：
(1) 協議簽訂之日，甲乙雙方親自辦理；轉讓後，甲方幫助乙方管理、出租廠房。
(2）本協議簽訂之前，甲方應保證所轉讓廠房對外無任何轉讓、抵押、欠款或其他經濟糾紛。如有，則由甲方自行處理，與轉讓廠房無關。
(3) 轉讓後，廠房所有權歸屬乙方所有，甲方要對廠房進行整改、買賣、拆遷等任何形式的處理，需乙方書面同意才能進行。土地租金由乙方承擔，相應廠房租金收益歸乙方。
四、轉讓廠房如遇國家土地徵用而拆遷，所獲得的'各項補償款項均屬乙方所有。
五、違約處罰：甲乙雙方有違背本協議所列各條件之一者即作違約論，對方有權解除協議。如甲方解除協議，則甲方在乙方的 _________萬元借條及約定的資金利息仍然有效。
六、本協議一式_________份，由甲乙雙方各執_________份為憑。
甲方： 乙方：
身份證號： 身份證號：
見證人：
電話：
_________年_________月_________日
附
1：甲乙雙方身份證影印件各_________張。
2：甲方向乙方借款的借據_________張。
3：廠房所屬土地的租賃協議_________份。
4: 廠房外觀照片_________張。
需 方： （以下簡稱：甲方）
供 方：四川省川匯塑膠有限公司 （以下簡稱：乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關規定，為明確甲方、乙方在購銷過程中的權利、義務和經濟責任，本著平等互利的原則，經雙方友好協商，簽訂本合同。
一、工程名稱： 金榜世家
二、工程地址及面積：約萬平米 樂山市通江鎮
三、簽署地點： （ 樂山 ）
四、材料明細：
五、執行價格：
1、“川匯”牌硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管材、管件，根據乙方提供的 年06月18日報價書管材下浮 %，管件下浮 %（加蓋本公司公章及騎縫章有效）。
2.“川匯”牌給水用聚乙烯（PE）管材、管件，根據乙方提供的月18日報價書管材下浮%，管件下浮 _%（加蓋本公司公章及騎縫章有效）。
3、“川匯”牌硬聚氯乙烯（PVC-U）電工套管及管件，根據乙方提供的 年06月18日報價書管材下浮__%，管件下浮_ %（加蓋本公司公章及騎縫章有效）。
4、“川匯”牌冷熱水用聚丙烯（PP-R）塑鋁穩態複合管系統，根據乙方提供的`20xx年12月12日報價書管材下浮%，管件下浮 （加蓋本公司公章及騎縫章有效）。
5、“川匯”牌PE-RT耐熱聚乙烯地暖管，根據乙方提供的日報價書管材下浮%，管件下浮 _%（加蓋本公司公章及騎縫章有效）。
6、“川匯”牌鋼帶增強聚乙烯（PE）螺旋波紋管，根據乙方提供的 %，管件下浮 _%（加蓋本公司公章及騎縫章有效）。
7、“川匯”牌聚乙烯（PE）雙壁波紋管，根據乙方提供的日報價書管材下浮%（加蓋本公司公章及騎縫章有效）。
8、“川匯”牌冷熱水用聚丙烯（PP-R）管道系統，根據乙方提供的 %，管件下浮 _%（加蓋本公司公章及騎縫章有效）。
六、供方對質量負責的條件和期限：
乙方對所售產品質量負責，甲方在使用過程中，非甲方人為原因造成的質量問題，由乙方負責，並承擔相關質量原因損失；因甲方原因照成的損失，乙方不承擔責任。在工程驗收合格後，乙方對所售產品實行三包。
七、交（提）貨地點、方式：
甲方應提前 3 個工作日內向乙方電話或傳真方式提供材料表，由乙方負責送貨到甲方工程現場（ 金榜世家 ），送貨費用由乙方承擔，若計劃有誤，由甲方負責承擔相關費用。
八、卸貨方式：甲方負責卸貨，卸貨費用由甲方承擔。
九、檢驗標準和驗收方法；按照國家相關標準驗收，由甲方指定人員 簽字驗收，如有雙方提出質量異議， 以相關檢測站出具的檢測報告為準。
十、價格變動：隨行就市
十一、貨款結算方式及付款期限：
十二、違約金情況：
若在工程進度中，因甲方單方面原因，照成工程的停工或者延誤，乙方有權單方面解除合同，並要求甲方支付已供貨款和承擔相關的違約金。
十三、退貨問題：
1、 貨物無損壞，且在不影響乙方二次銷售的情況下，可以退貨。
2、 甲方退貨價值不超過乙方送貨總金額的3%，否則乙方有權拒絕退貨。
十四、違約責任：如有違約，違約方應向守約方支付總貨款金額 10 %作為違約金，其它事宜參照《中華人民共和國合同法》執行。
十五、解決合同糾紛方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，合同任何一方可向甲方專案供貨目的地法院提起訴訟。
十六、合同期限：本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，至本工程完工驗收，雙方貨、款兩清後，本合同自動解除。
十七、其它約定事項：甲方保證其本專案管材、管件的工程材料由乙方供給（只限合同內） 。
十八、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章後生效，具有法律效力，若有未盡事宜，由供需雙方協商解決，也可以另立合同附件，具有本合同同等法律效力。
上訴人（原審原告）：
住所：
法定代表人：
被上訴人（原審被告）：
住所：
法定代表人：
被上訴人（原審被告）：
上訴人因買賣合同糾紛一案，不服x人民法院[20xx]大民初字第305號民事判決書，現提起上訴。
上訴請求：
1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支援上訴人一審的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：
一、一審判決認定事實錯誤
1、一審法院對x有限公司通過銀行給股份有限公司的60000元匯款的認定有錯誤。
首先，上訴人與被上訴人並未在協議書中約定由第三人x有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補充協議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據與法律依據。
其次，根據《合同法》第八條“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意”的規定，而被上訴人並沒有已經履行清償貨款義務的證據，也沒有上述義務已轉移給第三人承擔的相關證據，法官僅根據推論就認定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實為根據”的法律基本原則。
2、一審法院對貨款59820元的性質認定有錯誤。
首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為x集團湖南分公司，與股份有限公司是兩個不
同的公司，不符合證據的關聯性標準。
其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是影印件，來源不明，真實性值得考慮；而且，僅憑對賬單並不能就此認定59820元為x集團湖南分公司擅自扣除的稅金，事實上，這59820元應為被上訴人向x集團湖南分公司所支付的貨款，屬於貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認可。
再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為20xx年12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為20xx年6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的，那麼以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認函，也已經過了訴訟時效。
二、一審判決適用法律錯誤
1、一審法院根據《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第（八）項規定，認定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息於法無據屬適用法律錯誤。
根據特別法優於一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規定的，應優先適用《合同法》。而本案屬於典型的買賣合同糾紛，根據《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任”與第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者採取補救措施後，對方還有其他損失的，應當賠償損失”的規定，被上訴人應當支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。
2、一審法院對證據的稽核認定適用法律錯誤。
首先，《最高人民法院關於民事訴訟證據的.若干規定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關係成立並生效的一方當事人對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任；主張合同關係變更、解除、終止、撤銷的一方當事人對引起合同關係變動的事實承擔舉證責任”。被上訴人應當對合同的履行承擔舉證責任。在本案中，被上訴人並不能就已經清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據證明，所以應該承擔不能證明的後果。
其次，根據《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第十條“當事人向人民法院提供證據?應當提供原件或者原物。如需自己儲存證據原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經人民法院核對無異的複製件或者複製品”，第六十九條第四項“無法與原件、原物核對的影印件、複製品不能單獨作為認定案件事實的依據”，第七十三條“雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據但都沒有足夠的依據否定對方證據的人民法院應當結合案件情況，判斷一方提供證據的證明力是否明顯大於另一方提供證據的證明力，並對證明力較大的證據予以確認”。在本案一審質證中，被上訴人已對我方提供的證據4、證據5的真實性沒有異議，而兩證據足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的證據3即四份對賬單的真實性存在異議，而對方也沒有足夠證據證明其真實性，所以根據證據蓋然性優勢原則，應對我方證據進行確認並以此為依據進行判決。
綜上所述，一審判決認定事實錯誤，適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，請求貴院撤銷x人民法院（20xx）大民初字第305號判決，並請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預期利息以及承擔本案一、二審全部訴訟費用。
此致
中級人民法院
上訴人：
合同編號：lz 20110101a-2
甲方：x市x利澱粉有限公司 乙方：
聯絡人：歐x超 身份證：
聯絡電話：18x640417（連州）1392x964（東莞） 聯絡電話：
聯絡地址：x市x鎮墾區管理區步津村 聯絡地址：
為了更好地貫徹我公司明年木薯種植計劃，增加當地農民收入，經甲乙雙方充分的友好協商，簽訂該合同.
具體合同內容如下：
種植面積及地點
1：面積 畝
2：地點：
收購木薯質量標準：
1：木薯大小不限，根需乾淨，不得粘附過量泥土。
2：收購的木薯須保持新鮮，從泥土挖出超過三天的木薯不予收購。（因本廠收購的木薯是作為提取澱粉的原料，並非作為飼料用途，變軟或開始發黃，發黑的木薯本廠不予收購）
收購木薯價格標準
1：保底收購價格：600元/噸（包拉貨到廠）
2：市場變動價格：在600元/噸的前提下，按上浮升幅的50%收購。
比如：市場價現時為650元/噸，比我司保底價高出50元，則我司的收購價600+50x50%= 625元/噸，如此類推.。
雙方責任：
甲方責任
l 統一提供木薯種子，每畝50元。
l 制定種植方案，提供種植技術指導，安排人員對各個環節進行指導。
l 對乙方在合同種植期內的合格木薯產品，絕不拒收。
l 如乙方種植面值超過200畝以上的，甲方提供乙方每畝50元的肥料，作為支援乙方種植，在收購乙方木薯後扣出此筆資金。
乙方責任
l 為保證種植的木薯得到預期產量，乙方必須保證按時，按質，按量進行施肥，除草等農活。 l 種植期內因病。蟲。鳥。獸等因素造成的損失由乙方自負，另因大雨，乾旱造成40%種子未能出苗的，由甲方提供種子，乙方及時剷除，補種。
l 生產的`合格產品必須按時，按量交給甲方，乙方將產品銷給他人一經發現，每畝按20xx元人民幣支付給甲方作為違約賠償。
其他約定：
l 種植要求：按廣西多年的木薯種植經驗，並根據連州當地的情況：
l 在本公司生產期間，乙方須按甲方生產要求，按時收採木薯，不得影響本甲方生產，（比如本廠停機時間為12月31日，在12月31日之後的木薯，本公司不予收購），不作出任何賠償。
l 甲乙雙方簽訂種植合同後，如乙方未能按照簽訂合同所標示面積種植的，乙方須提前向甲方知會，以免影響甲方種植計劃。如不及時通知甲方的，乙方須賠償甲方900元/畝.（比如本公司與a君簽訂種植面積是300畝，但實際種植面積為250畝的話，乙方須提前通知甲方，否則乙方必須向甲方賠償50畝的損失。
l 如乙方將木薯轉賣給其他單位或個人，亦不對本公司做出賠償的，本單位有權依照《中華人民共和國合同法》對乙方進行起訴，由甲方到當地法院提出仲裁，一切訴仲費用由乙方負責。
本合同一式三份，甲乙雙方各一份。本合同具有法律效應，經
甲乙雙方簽字後生效，如有補充，另簽訂補充協議。
1x年8月10日，吉祥服裝廠（被告）攜服裝樣品到某市大華商廈（原告）協商簽訂服裝購銷合同。大華商廈同意訂貨，並於當月16日簽訂了合同。當時，吉祥服裝廠稱樣品用料為純棉布料，大華商廈主管人看後也認定是純棉布料，對此沒有異議。雙方在合同中約定：吉祥服裝廠向大華商廈提供按樣品及樣品所用同種布料製作的女式裙9000件，總價款為360000元。
一個月後由吉祥服裝廠將貨物送到商廈營業地，大華商廈按樣品驗收後於 1-5天內將全部貨款一次付清。 8月25日，吉祥服裝廠按合同約定的時間將貨物運送到了指定的地點，大華商廈驗貨後認為數量、質量均符合合同約定，於是按約定的時間向服裝廠支付了貨款。但是，9月1日，有一位顧客購買此裙後認為不是純棉布料，要求退貨。
大華商廈立即請有關部門進行檢驗，後證實確實不是純棉布料，裡面含有15％的化纖成分。大華商廈認為吉祥服裝廠有欺詐行為，於是函告吉祥服裝廠前來協商，要求或者退貨或者每件成品降低價款10元。吉祥服裝廠則辯稱：其廠業務員去南方某市購買此布料時是按純棉布料的價格購買的，有發票為證，且當時拿樣品給商廈看時，商廈也認為是純棉布料，因而不存在欺詐行為，不同意退貨，如果退
貨每件成品只能降低5元，為此雙方經過多次協商均未達成一致意見。
此後，商廈主管人員調離崗位，此爭議被擱置，直至次年9月26日，商廈才訴至法院，要求解除合同，退還全部製成品，並要求吉祥服裝廠承擔責任，賠償損失。
「問題提出」
本案涉及到因重大誤解而訂立的合同的效力問題，同時涉及到如何正確區分欺詐和重大誤解，另外，還涉及到（撤銷合同）撤銷權的行使問題。
「法律依據」
《民法通則》第59條規定：“下列民事行為，一方有權請求人民法院或者仲裁機關予以變更或者撤銷：
（一）行為人對行為內容有重大誤解的；
（二）顯失公平的。
被撤銷的民事行為從行為開始起無效。“
《民法通則》第61條第1款規定：“民事行為被確認為無效或者被撤銷後，當事人因該行為取得的財產，應當返還給受損失的一方。
有過錯的一方應當賠償對方因此所受的損失，對方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”
《民通意見》第71條規定：“行為人因對行為的性質、對方當事人、標的物的品種、質量、規格和數量等的錯誤認識，使行為的後果與自己的意思相悖，並造成較大損失的，可以認定為重大誤解。” 《民通意見》第73條規定：“對於重大誤解或者顯失公平的民事行為，當事人請求變更的，人民法院應當予以變更；當事人請求撤銷的，人民法院可以酌情予以變更或者撤銷。
可變更或者可撤銷的民事行為，自行為成立時起超過一年當事人才請求變更或者撤銷的，人民法院不予保護。“
「案情分析及處理結果」
在本案中，被告吉祥服裝廠在採購布料時誤以為是純棉布料並將其製成成品賣給原告，從其主觀上看，並沒有故意作虛假陳述或故意隱瞞真實情況，不存在欺詐的故意，因此，被告的行為不是欺詐行為。 但是，由於原告和被告都將布料當作是純棉布料而訂立了合同，雙方對合同標的物的質量都發生了錯誤認識，並且此種錯誤認識嚴重影響了原告的利益，根據《民通意見》第71條的規定，此合同為因重大誤解而訂立的合同，根據《民法通則》第59條和《民通意見》
第73條第一款的規定，當事人可以請求人民法院予以撤銷或者予以變更。
但在此案中，由於雙方訂立合同的時間為1996年8月16日，而原告在1997年9月26日才向法院起訴，因此，根據《民通意見》第73條第2款的規定，“可變更或者可撤銷的民事行為，自行為成立時起超過一年當事人才請求變更或者撤銷的，人民法院不予保護。”原告的訴訟請求不應得到法院的支援。因顧客退貨而造成的損失應根據過錯程度由雙方承擔。
「存在問題」
對於本案，存在以下不同意見：
第一種意見認為，被告吉祥服裝廠將含化纖15％的布料當作純棉布料製成成品，賣給原告，並告知為100％純棉，與事實不符，已構成欺詐，原告享有合同撤銷權，可以請求變更解除合同，賠償損失。 第二種意見認為，原被告雙方簽訂合同是基於對合同標的質量的錯誤認識，屬於重大誤解，原告方享有合同撤銷權，因為合同已履行完畢，撤銷合同、恢復原狀將給雙方造成更大的損失，所以應對合同的價格條款予以變更，兼顧雙方的利益。
第三種意見認為，雖然原告基於重大誤解，享有合同撤銷權，但由於原告在一年的除斥期間內沒有行使撤銷權，該權利消滅，原告解
除合同的請求不予支援，因顧客退貨而造成的損失應根據過錯程度由雙方承擔。
可見，對於雙方合同是因欺詐而訂立的'合同還是因重大誤解而訂立的合同存在爭議。
《民法通則》第59條規定：“下列民事行為，一方有權請求人民法院或仲裁機構予以變更或撤銷：
（一）行為人對行為內容有重大誤解的；
（二）顯失公平。”何謂 “重大誤解”？《民通意見》第71條規定：“行為人因對行為的性質、對方當事人、標的物的品種、質量、規格和數量的錯誤認識，使行為的後果與自己的意思相悖，並造成較大損失的，可以認定為重大誤解。”一般認為因重大誤解訂立的合同，是當事人對合同關係某種事實因素主觀認識上的錯誤而訂立的合同。重大誤解有雙方誤解和單方誤解之分，前者指雙方當事人意圖指向的標的不一致或雙方對同一合同因素髮生認識相同的錯誤，後者指當事人一方對合同因素的錯誤理解。重大誤解一般以雙方誤解為原則，以單方誤解為例外。重大誤解的構成要件是：
1.買賣合同是出賣人轉移財產所有權的合同
買賣，以轉移財產所有權為目的。出賣人不僅需將標的物交付於買受人，並且需轉移標的物的所有權給買受人。買受人訂立合同的根本目的在於取得標的物的所有權。轉移標的物的所有權，是買賣合同的主要法律性質，這使它區別於租賃合同、借用合同。在租賃合同、借用合同中，雖然也要求一方將標的物交付另一方，但交付的目的只是使對方取得標的物的使用權，並不發生標的物所有權的轉移。
2.買賣合同是買受人支付價款的合同
出賣人轉移標的物以取得價款為目的，買受人須向出賣人支付價款方能取得標的物的所有權，支付價款是轉移所有權的對待給付，買賣合同這一特徵區別於其他轉移標的物所有權的合同如贈與合同、互易合同。
3.買賣合同是雙務、有償合同
雙務合同是指依據合同的規定，雙方當事人都享有一定的權利承擔一定的義務的合同。在買賣合同中，買賣雙方都既享有權利，又承擔義務，雙方的權利義務相互對應。出賣人負有交付標的物並轉移所有權的義務，買受人同時也負有向出賣人支付價金的義務，一方的義務正是另一方的權利。因此，買賣合同是雙務合同。買賣合同是標的物所有權與價金對待給付的合同，價金與標的物互為對價，買受人要取得標的.物的所有權，就必須支付價金；出賣人要獲得價金，就必須交付標的物並轉移標的物的所有權於買受人，這就在買受人與出賣人之間形成了互為給付的關係，因此買賣合同是有償合同。
4.買賣合同是諾成性合同
諾成性合同是相對於實踐性合同而言的。在民法理論上，根據合同成立是否以交付標的物為要件，可將合同分為諾成性合同和實踐性合同。諾成性合同是指當事人對合同的標的、數量、質量、履行期限等主要內容協商一致即告成立的合同，又稱“不要物合同”。凡除當事人意思表示一致外，還必須實際交付標的物才能成立的合同，為實踐性合同，又稱“要物合同”。除另有法律規定或當事人另有約定以外，買賣合同自雙方當事人意思表示一致，即雙方達成協議之時起成立，並不以一方當事人交付實物或完成其他給付為合同的成立要件。
5.買賣合同為不要式合同
買賣合同是不要式合同。買賣合同採用何種形式，一般可由雙方當事人自己決定。可以採取書面形式，也可以採取口頭形式。但在法律有明確規定或當事人有明確約定的情況下，買賣合同應當採用法律規定或者合同約定的形式。
甲方(賣方):
身份證號:
乙方(買方):
身份證號:
甲、乙雙方就位於________(注意:應與商鋪產權證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜，根據《合同法》、《城市房地產管理法》等有關法律之規定，雙方在遵循平等自願、誠實信用的原則下，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條甲、乙雙方協商一致，乙方受讓甲方位於_______________的商鋪現房(以下簡稱商鋪)，商鋪具體狀況如下:
(1)產權證號為，土地使用權證號為。
(2)商鋪座落在，結構為________磚混;
(3)商鋪產權面積________平方米。
(4)商鋪佔用範圍內的土地所有權為國有，國有土地使用權以出讓方式獲得;
(5)商鋪目前部分被租賃(承租人為________，租期截止為________，租金為________，具體詳見租賃合同)。以上系甲方對商鋪基本情況的陳述，甲方保證對所轉讓的商鋪擁有完全的所有權、處分權和收益權，不存在任何權利瑕疵(包括但不限於抵押權、優先購買權等)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎，決定整體買受上述商鋪。
甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關租賃性質的合同，原租賃合同在未徵得乙方書面同意的情況下不得展期、續租。否則導致商鋪遲延交付的，甲方應按每遲延一日________元的標準向乙方承擔違約金。
第二條甲、乙雙方經協商一致，同意上述商鋪轉讓包乾價款共計人民幣________萬元，小寫________(元)。
乙方的付款方式和付款期限:
本合同生效後乙方應向甲方支付給定金人民幣________萬元，合同履行過程中該定金可抵作購商鋪款。
甲方應在合同生效後________日內將上述商鋪的抵押予以解除，使上述商鋪完全具備過戶至乙方的條件。(注意:解押資金為商鋪的現餘抵押貸款額:萬元+萬元借款)
甲方應在商鋪的抵押解除後________日內將此商鋪過戶至乙方名下，乙方應在辦妥上述商鋪過戶手續的當日將價款________元一併支付。(注意:價款為付足上述商鋪的款項)。
如因甲方原因導致上述商鋪無法按照合同約定的上述時間辦理過戶手續給乙方，視為甲方重大違約，乙方有權單方解除合同，甲方除應立即退還乙方已付款項及利息(自乙方支付房款之日起至實際退還之日止)外，還應向乙方承擔定金的擔保責任。
甲方應在合同生效後________日內將商鋪過戶至乙方名下，乙方應在妥商鋪過戶手續的當日將餘款元一併付清。
第三條上述商鋪的'過戶費用按政府的有關規定各自承擔。
第四條甲、乙雙方對商鋪的責任界定以過戶為準，過戶前所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由甲方承擔或享有;過戶後所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由乙方承擔或享有。
第五條甲方於商鋪過戶至乙方後3日內將商鋪交付乙方，具體方式為:甲方以書面方式告知商鋪承租人——商鋪的出租人已變更為乙方，甲方須得到商鋪承租人的書面確認，並且將該書面確認交與乙方，甲方保證承租人從告知之日起開始向乙方繳納商鋪租金。
第六條如因甲方原因導致上述的商鋪無法按照合同約定的時間辦理過戶手續給乙方，視為甲方重大違約，乙方有權單方解除合同，甲方除應立即退還乙方已付款項及利息(自乙方支付房款之日起至實際退還之日止)外，還應向乙方支付違約金10萬元。
如因乙方原因導致七、八號商鋪無法與甲方履行合同(即過戶至乙方)，視為乙方重大違約，甲方有權單方解除合同，乙方應向甲方支付違約金10萬元。
第七條本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決，協商不成，雙方均有權向商鋪所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第八條合同未盡事宜，經協商一致，雙方可以訂立補充協議。補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。
第九條本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
甲方:
乙方:
住所地:
住所地:
電話:
電話:
身份證號碼:
身份證號碼:
________年________月________日
________年________月________日
出賣人(以下簡稱甲方)：_________ 買受人(以下簡稱乙方)：_________
第一條目的 依據有關法律、法規和規章的規定，甲、乙雙方在自願、平等和協商一致的基礎上，就二手車買賣和完成其它服務事項，簽訂本合同。
第二條當事人及車輛情況
一、乙方基本情況：
1、單位程式碼證號_________經辦人_________經辦人身份證號碼_________單位地址_________聯絡電話_________
2、自然人身份證號碼_________現居住地址_________聯絡電話_________
二、車輛基本情況： 車輛牌號滬_________車輛類別_________ 廠牌型號_________顏色_________ 初次登記時間_________登記證號_________ 發動機號碼_________車架號碼_________ 行使里程_________使用年限至________年____月____日 車輛年檢簽證有效期至________年____月 車輛購置稅完稅證明證號_________(徵稅、免稅)。 車船使用稅納稅記錄卡繳付截止期_________ 車輛養路費交訖截止期________年____月(證號_________) 車輛保險險種1_________2_________3_________4_________ 保險有效期截止日期________年____月____日 配置_________ 其它情況_________
第三條車輛價款、過戶手續費 本車價款為人民幣_________元(大寫_________元)，其中包含車輛、備胎以及_________等款項。 過戶手續費約為人民幣_________元(大寫_________元)，由_________方負責(以實際發生費用為準支付)。
第四條定金和價款的支付、過戶手續、車輛交付
1、乙方應於本合同簽訂時，按車價款_________％人民幣_________元(大寫_________元)作為定金支付給甲方。
2、_________方應於本合同簽訂後____日內，將本車辦理(過戶轉籍)所需的有關證件原件及影印件交付給_________方，由_________方負責辦理手續；方為二手車經營單位時，由_________方負責辦理(過戶轉籍)手續。
3、自過戶、轉籍手續完成之日起____日內，乙方應向甲方支付車價款人民幣：_________元(大寫_________元)，支付方式(現金轉帳)。
4、自甲方收到全部車價款之日起____日內，應將過戶、轉籍後的有關證件及車輛交給乙方；同時，_________方支付清_________方過戶手續費。
第五條雙方的責任
1、甲方應承諾出賣車輛不存在任何權屬上的法律問題和各類尚未處理完畢的道路交通安全違法行為或者交通事故；應提供車輛的使用、維修、事故、檢驗以及是否辦理抵押登記、交納稅費、報廢期限等真實情況和資訊。
2、甲方屬二手車經營企業的，還應向乙方提供質量保證及售後服務承諾。
3、乙方應瞭解、確認買受車輛能在落籍所在地辦理落籍手續。
4、雙方應在約定的時間內提供各類證明、證件並確保真實有效。
第六條違約責任
1、違反本合同
第四條第2款，致使車輛不能過戶、轉籍，合同無法繼續履行的，本合同解除。甲方違約的，向乙方雙倍返還定金並賠償乙方相應損失；乙方違約的，無權要求返回定金並賠償甲方相應損失。
2、違反本合同
第四條第3款，乙方應按延期天數每天人民幣_________元向甲方支付違約金。
3、違反本合同
第四條第4款，延期交付的違約方應按延期交付天數每天人民幣_________元向乙方支付違約金，並承擔延誤期內的風險責任。
4、違反本合同
第五條第1款，本合同解除，甲方應無條件接受退回的車輛並退回乙方全部車款，雙倍返還定金並賠償乙方相應損失。
5、違反本合同
第五條第2款，甲方應向乙方支付出賣車輛價款_________％(人民幣_________元)的違約金，並繼續提供質量保證及售後服務承諾。
6、違反本合同
第五條第3款，致使車輛不能過戶、轉籍的，本合同解除，乙方無權要求返還定金，並賠償甲方相應經濟損失。
7、違反本合同
第五條第4款，致使出讓車輛不能過戶、轉籍的，守約方有權解除本合同，違約方應支付人民幣_________元(大寫_________元)給守約方，守約方另有損失的.，由違約方賠償損失。
第七條風險承擔 二手車交易及辦理過戶、轉籍手續過程中約定車輛保管責任的，風險責任由車輛保管人承擔；未約定車輛保管責任的，風險責任由車輛使用人承擔。
第八條發生爭議的解決方法 本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方協商解決，協商不成的，可提請有關部門調解，調解不成的，可按以下第(_________)項解決。
1、向上海仲裁委員會申請仲裁；
2、依法向人民法院提起訴訟。
第九條其它
1、本合同未約定的事項，按照(民法典)、(二手車流通管理辦法)以及有關的法律、法規和規章執行。
2、雙方因履行本合同而簽署的補充協議及提供的其它書面檔案，均為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
3、本合同經雙方當事人簽字或蓋章後生效。本合同一式三份，由甲方、乙方和二手車交____市場各執一份，具有同等法律效力。
4、_________。
甲方(簽章)：_________
乙方(簽章)：_________
法定代表人(簽章)：_________
法定代表人(簽章)：_________
經辦人自然人(簽章)：_________
經辦人自然人(簽章)：_________
開戶銀行：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
帳號：_________
________年____月____日
________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點
買方：___________________
賣方：___________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上就石材產品買賣事宜達成協議如下：
第一條 產品名稱、商標、型號、數量、金額，交(提)貨時間及數量：
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條 產品質量要求：執行《室內裝飾裝修材料中有害物質限量國家標準》、石材乃天然產物，石紋及顏色可能有差異，另附產品樣品，作為合同附件。
第三條 包裝標準、包裝物的供應與回收：________________________________________________。
第四條 交(提)貨地點、方式________________________________。________________
第五條 驗收方法：________________
第六條 付款方式及時間：雙方約定以第________________種方式支付價款。
(一)簽訂本合同時，買方支付(定金/預付款)________________元(定金不得超過總價款20%)，交(提)貨驗收後一次性支付餘款。
(二)________________。
第七條 違約責任：
(一)賣方違約責任：
1、賣方所交產品品種、型號規格、質量不符合合同規定的，如果買方同意利用，應當按質論價;如果買方不能利用的，賣方應無條件換、退貨，或賠償買方由此受到的損失。
2、賣方遲延交貨的，每日應向買方支付遲延部分價款________________%的違約金;遲延交貨超過________________日的'，除支付違約金外，買方還有權解除合同，賣方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但買方在不收取違約金的情況下有權要求賣方雙倍返還定金。
(二)買方違約責任：
1、買方遲延提貨的，每日應向賣方支付遲延部分價款________________%的違約金。
2、買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的經濟損失，已支付的定金無權要求返還。
(三)任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前________________天通知對方，徵得同意，否則應承擔違約責任。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由買賣雙方協商解決或申請調解解決;協商或調解不成，按下列第________________種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁。
(二)向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項：________________________________。
第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日生效，共一式兩份，買賣雙方各執一份，具有同等法律效力。
買 方 賣 方
單位名稱(章)________________ 單位名稱(章)：________________
單位地址：________________ 單位地址：________________
賬 號：________________ 賬 號：________________
電 話：________________ 電 話：________________
簽訂地點： 簽訂地點：
簽訂時間：_____年____月__日 簽訂時間：_____年____月__日
賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號：_______________ ___
買方：_______________(簡稱乙方)身份證號：___________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區______________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第______________號)。
第二條、上述房產的交易價格為：單價：人民幣____ ____元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_____ _____元整，作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付
首付款(含定金)人民幣__ __拾__ __萬__ __仟__ __佰__ __拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭 (如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在 繳交稅費當日將差額一併支付給甲方)，並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支 付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款 人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，並應在交房當日將房屋設施使用費____ _____等費用結清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定後，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。
第八條、本合同一式六份。甲方產權人一份，甲方委託代理人一份，乙方一份, 乙方委託代理人一份，太原市房地產交易中心一份、公證處一份。
第九條、本合同發生爭議的'解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十一條、雙方約定的其他事項：
出賣方(甲方)：_________________
身份證號碼：__________________
地址：___________________
郵編：___________________
電話：___________________
代理人(甲方)：_________________
身份證號碼:___________________
見證方：
地 址：
郵 編：
電 話：
法人代表：
代 表：
日 期： 年 月 日
購買方(乙方)：__________________
身份證號碼：___________________
地址：___________________
郵編：___________________
電話：___________________
代理人(乙方)：_________________
身份證號碼：___________________
鑑證機關：
經辦人：
鑑證日期：______年____月____日
賣方： （以下簡稱甲方）
買方： （以下簡稱乙方）
甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款：
第一條 甲方對產權的宣告
甲方根據國家規定，已依法取得________的房屋所有權證書，房權證書______字第________號。該房屋的建築面積為______平方米。
第二條 甲方對買賣權的宣告
甲方保證該房屋是符合國家及_____市房屋上市的'有關規定及政策法規，甲方有權將該房屋上市交易。由於違反國家及_____市相關政策法規而引起的法律 及經濟責任由甲方來承擔。
第三條 乙方對購買權的宣告
乙方願意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下，就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協議，並認可僅在此種情況下籤訂才具有法律 效力。
第四條 房屋售價
雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣__________元，價款合計為人民幣__________元。（大寫__________萬元整）
第五條 付款方式
1、乙方應在簽訂本《房屋買賣 合同》時，支付全額房款的20%的定金。
2、乙方應在簽訂本《房屋買賣 合同》後的2個工作日內，支付剩餘80%房款。
第六條 違約責任
1.甲、乙雙方合同簽訂後，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在3個工作日內，將乙方的已付款（不計利息）返還乙方，但購房 定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，並自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金及已付款返還給乙方。
2.乙方如未按本協議第五條款規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天，乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金，逾期超過15天，即視乙方違約，定金不予返還。
第七條 房屋交付
甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：沒有房屋欠帳，如電話費、電費、物業管理 費等；
第八條 關於產權辦理的約定
本協議簽訂後，且甲方在收到乙方支付的全額房款後，甲乙雙方應向房屋所在區（縣）房地產交易所申請辦理房屋買賣 立契過戶手續，並按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費 及相關費用，由甲乙雙方依照有關規定繳納。
第九條 有關爭議
本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。本協議的附件和雙方簽訂的補充協議為本協議不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當本合同在履行中發生爭議時，雙方協商解決。協商不能解決的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟 。
第十條 生效說明
本協議一式叄份，甲乙雙方各執一份，房屋所在區（縣）交易所留存一份。均具有同等法律 效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 甲方賬號：
乙方：
合同編號：＿＿＿＿
供方：______________________ 地址：________________________
法定代表人：________________ 職務：________________________
需方：______________________地址：________________________
法定代表人：________________職務：________________________
經供需雙方協商同意，由供方組織生產，需方負責收購下列商品，為保證協商的條款得以嚴格履行，特簽訂此合同，共同遵守。
1.本合同總產值、具體品名、規格，分期、分批交貨計劃詳見附表。供方要根據合同要求，組織生產，按時、按質、按量交貨；需方也要根據合同要求按時、按量接貨，並及時支付貨款，不得影響供方的生產。
2.產品的質量標準和數量詳見附表。以供方檢驗為主，需方配合抽驗，如有異議，寫出抽驗記錄，雙方簽字備查。生產中和保修期出現的質量問題由供方負責，交貨後由於保管不善造成的問題由需方負責。
（1）產品交貨前，供方應嚴格檢驗，附合格證、裝箱單，以示負責。
（2）抽驗，如有不符合標準，有關調換、挑選降價等損失，由供方承擔，接受罰則。
3.產品價格規定
根據國家的有關物價政策，按上級物價部門規定的價格執行，詳見附表。對於副品、次品以及低於標準的產品，本著合情合理、以質論價的原則定價。
4.產品交貨結算
產品實行送貨制，供方將貨送到需方指定倉庫，運費由需方負責，點驗入庫簽章後，當即在需方結算付款。
5.包裝規定
（1）產品包裝應符合現行包裝標準，以保證商品的存放和運輸安全為前提，以符合運輸要求為準繩。
（2）如因包裝不當在運輸中造成的損失由供方自負。
（3）包裝完整，如原件數量短少或規格品種不符，經需方查詢，供方應給予解決。
6.違約責任
（1）供方無故延期交貨或提供產品的品種、規格、質量不符合同規定，由此造成延誤交貨時間，每延誤一天應付需方延期貨款總值______%的違約金。
（2）需方延期付款，每逾期一天向供方償付逾期付款部分______%違約金。 br> （3）需方中途退貨，應付給供方退貨部分貨款總值______%的違約金。違約金及其他損失賠償額的總和應當相當於違約所造成的'損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。違約金過高或過低的，當事人可請求有關機構予以適當調整。
7.附則
（1）一方如因自然災害或國家政策、法律變更不能履行合同，應於15日內通知對方。由雙方協商解決，變更或解除合同。
（2）本合同有效期自__________________至__________________。本合同正本一式兩份，供需雙方各執一份。副本若干份，送有關部門。
（3）本合同條款如有未盡事宜，由雙方協商修訂。在執行中如有爭議，由雙方協商解決。協商不成，按下列第______項方式解決。
①向__________________仲裁委員會申請仲裁；
②向__________________人民法院起訴。
供方：_______________________________
需方：_______________________________
（蓋章）
法定代表人（簽名或蓋章）：___________
一、買賣合同成立的條件
1、訂約主體存在雙方或多方訂約當事人，且當事人具有行為能力。
2、訂約當事人對合同的主要條款達成合意。
3、雙方當事人訂立合同必須是依法進行的。
4、合同成立應具備要約和承諾階段。
二、合同成立的時間和地點
1、合同成立時間是由承諾實際生效的時間所決定的。
2、承諾在什麼時候生效，當事人就應當在什麼時候受合同關係的拘束，享受合同上的權利和承擔合同上的義務。
3、承諾生效的時間以承諾到達要約人的時間為準，即承諾何時到達於要約人，則承諾便在何時生效。
4、在確定承諾生效時間時，要注意以下幾點：
(1)合同法第29條規定：受要約人在承諾期限內發出承諾，按照通常情形能夠及時到達要約人，但因其他原因承諾到達要約人時超過承諾期限的，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。
(2)採用資料電文形式訂立合同的，如果要約人指定了特定系統接受資料電文的，則受要約人的承諾的資料電文進入該特定系統的時間，視為到達時間;未指定特定系統的，該資料電文進入要約人的任何系統的首次時間，視為到達時間。
(3)以直接對話方式作出承諾，應以收到承諾通知的時間為承諾生效時間，如果承諾不需要通知的，則受要約人可根據交易習慣或者要約的要求以行為的方式作出承諾，一旦實施承諾的行為，則應視為承諾的生效時間。
(4)合同法第33條規定：當事人採用信件、資料電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求籤訂確認書。簽訂確認書時合同成立。
5、合同法第34條規定：承諾生效的地點為合同成立的地點。
6、承諾生效地就是合同成立地，由於合同的成立地有可能成為確定法院管轄權及選擇法律的適用等問題的重要因素，因此明確合同成立的地點十分重要。
7、承諾生效的地點就是合同成立的地點，但也要根據合同為不要式或要式而有所區別。
8、不要式合同應以承諾發生效力的地點為合同成立地點，而要式合同則應以完成法定或約定形式的地點為合同成立地點。
9、合同法規定，當事人採用合同書形式訂立合同的，雙方當事人簽字或者蓋章的地點為合同成立的地點(合同法第35條)。
10、採用資料電文形式訂立合同的，收件人的主營業地為合同成立的地點。
11、沒有主營業地的，其經常居住地為合同成立的地點。
12、當事人另有約定的，按照其約定。
三、合同成立的概念以及合同成立的要素
1、合同成立指訂約當事人就合同的主要條款達成合意。
2、合同的本質是一種合意，合同成立就是各方當事人的意思表示一致，達成合意。
3、合同法第25條規定：承諾生效時合同成立。
4、合同法第32條規定：當事人採用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或蓋章時合同成立。
5、合同法第44條規定：依法成立的合同，自成立時生效，法律、行政法規規定應當辦理批准、登記等手續生效的，依照其規定。
6、合同的'成立一般分為：自動成立、確認成立和批准成立三種形式。
(1)自動成立
合同的自動成立，是指合同的各方當事人就合同內容以書面形式達成一致的、完全的意思表示。
由當事人和當事人的法定代表人或當事人授權的委託代表人簽字，合同既告成立。
它適用於當事人當面簽訂合同而又無須經批准的情況。
(2)確認成立
通過信件、電報、電傳達成協議，是我國對外貿易交往中習慣採用的協議方式。
(3)批准成立。
以上就是關於買賣合同是否成立的條件的解答，希望可以幫助您。在生活中我們建立買賣合同的時候有哪些注意事項呢?不同標的物的買賣合同是否不同?涉及買賣合同的問題還有很多，歡迎您諮詢我們的小編，我們隨時為您解答難題。
訂立合同雙方：
購貨單位：（以下簡稱甲方）
供貨單位：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》和國家相關法律法規的有關規定，為了明確雙方在彩鋼板購銷過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽訂本合同。如有補充協議視為同本合同具有同等法律效力。
具體內容如下：
二、合同總價及結算方式：
1：合同單價：價格為元,大寫: 2：結算方式：
三、合同生效條例：
1：合同訂立時間： 年 月 日
2：本合同自雙方簽字蓋章，預付款到位起生效。
4：本合同共一式兩份，雙方各執一（壹）份。
四、公司戶名及帳號：
公司戶名：
帳 號：____________________________
開 戶 行：____________________________
甲方：（簽字） 乙方：（簽字）
簽訂日期： 年月日
三優範文網