網站首頁 工作範例 辦公範例 個人範例 黨團範例 簡歷範例 學生範例 其他範例 專題範例
當前位置:三優範文網 > 合同 > 服務合同

加工承攬合同書範本(通用12篇)

欄目: 服務合同 / 釋出於: / 人氣:4.29K

加工承攬合同書範本 篇1

加承合( )字第 號

加工承攬合同書範本(通用12篇)

定作方:_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼:_____________________

承攬方:_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼:_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

三、履行的期限、地點和方式:_________________________

四、驗收標準和方法:_________________________

五、結算方式:_________________________

六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款:________________

八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期:________年________月________日

定作方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

承攬方:________________

代表:__________________

開戶銀行:______________

帳號:__________________

_______年______月_____日

加工承攬合同書範本 篇2

訂立合同雙方:

承攬方:__________________

定作方:__________________

定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品   名│規   格│單   位 │數   量  │備   注 │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│     │     │      │       │      │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│     │     │      │       │      │

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為儲存,作為驗收的依據)

第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

第四條 技術資料,圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條  其他如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條  承攬方的違約責任:

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任:

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:____________________(蓋章)

代表人:____________________(蓋章)

地址:________________________________

電話:________________________________

開戶銀行:____________________________

帳號:______________________________

承攬方:__________________________(蓋章)

代表人:__________________________(蓋章)

地址:_________________________

電話:_________________________

開戶銀行:_____________________

加工承攬合同書範本 篇3

承攬方(乙方):

代表人:

職務:

電話:

經雙方協商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。

一、甲方供應原材料:

原材料:

規格:

單位:

數量:

日期:

成品單位耗用量:

二、乙方完成產品情況:

品種:

規格:

單位:

數量:

加工費:單價     金額

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:

七、貨款及費用結算辦法及期限:

八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

簽訂時間:

加工承攬合同書範本 篇4

甲方:

乙方: 身份證號碼:

經甲乙雙方共同協商,由乙方承包採伐甲方的林木,在平等自願的原則下達成以下協議。

一、承包方式:乙方給甲方採伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。

二、工資價位是現場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。

三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全,森林防火,一旦發生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。

四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。

以上條款,甲乙雙方仔細閱讀後無異議,特籤此合同,本合同至簽字之時產生法律效益。

甲方:

乙方:

加工承攬合同書範本 篇5

承 攬 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

定 作 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

加工承攬合同書範本 篇6

定作人:

簽訂地點:

承攬人:

簽訂時間:_______年_______月_______日

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

數量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額(大寫):

(注:空格如不夠用,可以另接)

第二條 定作人提供的材料

材料規格

計量

數量質量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

(注:空格如不夠用,可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

第四條 加工物的技術標準、質量要求:

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點:

第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

第十二條 報酬的結算方式及期限:

第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元。

第十四條 本合同解除的條件:

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條 違約責任:

第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

(一)提交_____委員會_____;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項:

定作人(章):

承攬人(章):

住所:

住所:

法定代表人:

法定代表人:

居民身份證號碼:

居民身份證號碼:

委託代理人:

委託代理人:

電話:

電話:

開戶銀行:

開戶銀行:鑑(公)證機關(章)

賬號:

賬號:

經辦人:

編碼:

編碼:

監製部門:

印製單位:

加工承攬合同書範本 篇7

簽定日期:__________年__________月__________日

定作方(甲方):___

電話:______

承攬方(乙方):___

電話:______

經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料:原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1.技術資料、圖紙提供辦法:_________。

2.產品檢驗標準和方法:____________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:______。

4.貨款及費用結算辦法及期限:____________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):___

乙方(蓋章):___

時間:__________

加工承攬合同書範本 篇8

甲方:__________有限公司

乙方:_____________________

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委託乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

第一條合同主體

1.甲方(定作人):___________有限公司

住所:_____________________

郵編:_____________________

法定代表人:________________

註冊號:_____________________

2.乙方(承攬人):___________有限公司

住所:_____________________

郵編:_____________________

法定代表人:________________

註冊號:_____________________

3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

5.乙方合同主體變更:

(1)乙方承諾,合同成立後將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意後可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。

(3)發生乙方營業執照登出、所有銀行賬戶登出等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。

第二條定作物

1.定作物清單及價款

定作物名稱:_____________________

規格型號:_____________________

計量單位:_____________________

價款:_____________________

2.價格組成及價格有效期:

(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿後,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

第三條合同價款

1.總價款及結算方式:

2.付款方式:有/無定金(比例)。

3.付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的發票。

4.發票:

每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

5.支付方式:甲方採用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式

6.收款人資訊:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

第四條設計與質量標準

1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______

(1)若由甲方負責設計,則甲方應於前向乙方交付定作物設計檔案。乙方應對其進行校對,對於設計檔案中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議後的3日內答覆。

(2)若由乙方負責設計,則乙方應於前向甲方交付定作物設計檔案,甲方應當在收到後3日內稽核並回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計檔案。

2.定作物的質量標準:應當符合設計檔案要求和本合同附件二《技術引數與質量標準》。

3.樣品:樣品採用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存後由甲方保管,作為驗收的依據。

3)在正式製作前,乙方應當先行製作樣品,經甲方樣品確認合格後再正式製作。

4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。

第五條原材料

1.主要原材料清單

提供方:________________________

名稱:________________________

品牌:________________________

生產廠家:________________________

規格型號:________________________

計量:________________________

單位:________________________

數量:________________________

甲方:________________________

乙方:________________________

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方於接到乙方通知後日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。

4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到後2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對於貴重材料而言,這很重要】

6.甲供原材料節餘部分的返還:______【對於貴重材料而言,這很重要】

第六條製作與包裝

1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2.乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,並且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

3.包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和儲存的包裝方式,外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。

5.其他約定:______

第七條交貨

1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格,方為合格交貨。

2.交貨時間:______。

3.交貨地點:______(詳細地址:______)。

4.運輸:______運輸由乙方負責,並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點後日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

6.風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格後由甲方承擔。

7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘

8.數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,並應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

9.質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

第八條安裝(適用於乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期:______總工期為個日曆天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05______%的違約金。

3、施工要求:______

(1)質量標準:______見合同附件《技術引數與質量標準》

(2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

5、安全監護:______

(1)乙方完成安裝除錯內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方專案負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

(2)乙方在安裝除錯過程中需使用腳手架、吊籃、託板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

6.自檢與複檢:______本合同項下定作物安裝完畢後,乙方應進行自檢,自檢合格後報甲方進行復檢。甲方複檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後日內,甲方組織驗收並出具書面驗收意見。

第九條保修

1.保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收檔案所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢後驗收合格的確認檔案所載時間為準

2.保脩金:______。

3.保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,並且甲方可以自行或委託第三方維修,相關費用從保脩金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

4.未履行保修義務:______

(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保脩金中扣除相應賠償金額(包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保脩金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩餘保脩金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

5.保脩金的支付需同時滿足下列條件:______

(1)質量保修期已經屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

6.甲方不需要支付保脩金的利息。

第十條智慧財產權與保密

1.乙方保證其向甲方提供的設計檔案及/或供應的成品不侵犯他人的智慧財產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張智慧財產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢後5年內為甲方保守祕密。未經甲方許可,不得留存或洩露甲方設計檔案及定作物成品、複製品或其他相關資訊、資料。

第十一條履約擔保

1.乙方採用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方採用下列第種方式提供保證金:______

(1)現金

(2)電匯

(3)轉賬支票

3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

第十二條風險提示

1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限於本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、裝置等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

(2)原則:______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署後市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。

2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,並按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判檔案或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或偽造檔案(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造檔案不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造檔案向甲方主張任何權益。

4.合法性:______乙方向甲方提交虛假髮票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款並且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條公平競爭

1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄影、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,並將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理後,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、甲方受理投訴的方式:______

聯絡人:______電話:______

信函郵寄地址:______

投訴專用電子郵箱:______

第十四條通知

1.甲方聯絡人及通訊方式:______

聯絡人:______電話:______傳真:______

地址:______郵編:______

email:______

2.乙方聯絡人及通訊方式:______

聯絡人:______電話:______傳真:______

地址:______郵編

email:______

3.雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。

4.上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面檔案。

5.派員送達的應當有簽收檔案。

6.採用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真訊號即視為送達。

7.採用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。

8.採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

9.如一方更改聯絡人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此後再聯絡時應使用被通知的聯絡人或通訊方式。

10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

第十五條爭議解決承攬合同範本大全

1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件

下列檔案為本合同附件,與正文具有同等法律效力

1.附件一:______定作物明細表

2.附件二:______《技術引數與質量標準明細》

3.附件三:______附加蓋乙方印章的委託代理人身份證影印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。

4.附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)影印件、加蓋乙方公章的《組織機構程式碼證》(副本)影印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)影印件、加蓋乙方公章的開戶許可證影印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明檔案原件。

第十七條合同效力

1.本合同自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。

2.雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。

3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

第十八條其他約定

1.其他約定:______

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)

甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______

法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______

(或)委託代理人(簽字):______(或)委託代理人(簽字):______

簽訂地點:______

簽訂日期:______年月日

附件一

定作物明細表

附件二:______

《技術引數與質量標準》

附件四:______授權委託書

致:______【甲方公司名稱】

我單位委託【受託人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關檔案,我單位均予以承認。

代理人無權轉委託。

特此委託。

委託單位:______(蓋章)

法定代表人或負責人:______(簽字)

年月日

受委託人:______

姓名:______職務:______電話:______

住所:______身份證號碼:______

加工承攬合同書範本 篇9

使用說明:(實際起草合同文字時請將此說明刪除)

1. 本合同適用於櫥櫃、服裝、鐵藝欄杆、藝術品等類非標準產品的定作。

2. 標準文字原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不採用”或“無”,亦可在“其他事項”條款說明第××條不採用,或增加其他約定內容。

3. 簽訂時間和簽訂地點必須填寫。

4. 簽署時應檢查附件是否齊全。

5. 附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。

6. 如有其他疑問,請與律師溝通確定。

【定作物名稱】定作合同

甲方:A有限公司

乙方:

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委託乙方定作 (下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

第一條 合同主體

1.甲方(定作人):A有限公司

住所: 郵編:

法定代表人: 註冊號:

2.乙方(承攬人):

住所: 郵編:

法定代表人: 註冊號:

3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

5.乙方合同主體變更:

(1)乙方承諾,合同成立後將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意後可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的10%承擔違約金。

(3)發生乙方營業執照登出、所有銀行賬戶登出等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。

第二條 定作物

1. 定作物清單及價款

定作物名稱

規格型號

計量單位

數量

價款

單價(元)

合價(元)

總價為人民幣(大寫):

2. 價格組成及價格有效期:

(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費 、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第 【A 或 B】 項確定,價格適用期間屆滿後,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

A.自 年 月 日起至 年 月 日止。

B.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

第三條 合同價款

1. 總價款及結算方式:

2. 付款方式: 有/無定金(比例), 。

3. 付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的 發票。

4. 發票:

每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額10%的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

5. 支付方式:甲方採用以下第 【 】 種方式向乙方支付合同價款。

A電匯;B承兌匯票;C網上銀行;D其他方式

6. 收款人資訊:開戶行、戶名、賬號 。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。 如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

第四條 設計與質量標準

1.設計由 【甲/乙】 方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):

(1)若由甲方負責設計,則甲方應於 前向乙方交付定作物設計檔案。乙方應對其進行校對,對於設計檔案中的明顯錯誤或缺陷應在 3 日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議後的 3 日內答覆。

(2)若由乙方負責設計,則乙方應於 前向甲方交付定作物設計檔案,甲方應當在收到後3日內稽核並回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計檔案。

2.定作物的質量標準:應當符合設計檔案要求和本合同附件二《技術引數與質量標準》。

3.樣品:樣品採用以下第 種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由 提供,雙方確認、封存後由甲方保管,作為驗收的依據。

3)在正式製作前,乙方應當先行製作樣品,經甲方樣品確認合格後再正式製作。

4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。

第五條 原材料

1.主要原材料清單

提供方

名稱

品牌

生產廠家

規格型號

計量

單位

數量

甲方

乙方

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方於接到乙方通知後 日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。

4.甲供原材料由 方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址為: ),費用由 承擔。乙方應當在 收到後2日內對 甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法:【對於貴重材料而言,這很重要】

6.甲供原材料節餘部分的返還:【對於貴重材料而言,這很重要】

第六條 製作與包裝

1. 乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2. 乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,並且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。

3. 包裝要求:乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和儲存的包裝方式,外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4. 特殊包裝要求: 。包裝物是否回收: 。

5. 其他約定:

第七條 交貨

1.合格交貨:乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格,方為合格交貨。

2.交貨時間: 。

3.交貨地點: (詳細地址: )。

4.運輸:運輸由乙方負責,並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收:甲方應當在定作物運至約定交貨地點後 日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

6.風險轉移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格後由甲方承擔。

7.交貨遲延:每遲延一日,乙方應按 合同價款的0.05% 承擔違約金。遲延交貨達到 七 日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的10% 承擔違約金。‘

8.數量不足:如交付的定作物數量不足,乙方應當在 2 日內補足,並應當按 當批定作物價款的10% 承擔違約金。

9.質量瑕疵:如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在 2 日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。

第八條 安裝(適用於乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任:由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期:總工期為 個日曆天。計劃開工日期為 年 月 日,竣工日期為 年 月 日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05%的違約金。

3、施工要求:

(1)質量標準: 見合同附件《技術引數與質量標準》

(2)檢查與整改:乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

4、資源供應:施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

5、安全監護:

(1)乙方完成安裝除錯內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方專案負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

(2)乙方在安裝除錯過程中需使用腳手架、吊籃、託板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

6. 自檢與複檢:本合同項下定作物安裝完畢後,乙方應進行自檢,自檢合格後報甲方進行復檢。甲方複檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7. 驗收:本合同項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後 日內,甲方組織驗收並出具書面驗收意見。

第九條 保修

1.保修期:免費保修期為 年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收檔案所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢後驗收合格的確認檔案所載時間為準

2.保脩金: 。

3. 免費保修:保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰元,並且甲方可以自行或委託第三方維修,相關費用從保脩金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

4.未履行保修義務:

(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保脩金中扣除相應賠償金額( 包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保脩金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩餘保脩金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

5.保脩金的支付需同時滿足下列條件:

(1)質量保修期已經屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

6.甲方不需要支付保脩金的利息。

第十條 智慧財產權與保密

1. 乙方保證其向甲方提供的設計檔案及/或供應的成品不侵犯他人的智慧財產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張智慧財產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2. 乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢後5年內為甲方保守祕密。未經甲方許可,不得留存或洩露甲方設計檔案及定作物成品、複製品或其他相關資訊、資料。

第十一條 履約擔保

1.乙方採用下列第 種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方採用下列第 種方式提供保證金:

(1) 現金

(2) 電匯

(3) 轉賬支票

3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,本合同餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

1.價格波動:雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限於本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、裝置等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

(2)原則:任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署後市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。

2. 第三方索賠:乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,並按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判檔案或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

3.真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造檔案(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造檔案不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造檔案向甲方主張任何權益。

4.合法性:乙方向甲方提交虛假髮票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款並且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條 公平競爭

1、 在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、 甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄影、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,並將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理後,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、 乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、 若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

5、 在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、 甲方受理投訴的方式:

聯絡人: 電話:

信函郵寄地址:

投訴專用電子郵箱:

第十四條 通知

1. 甲方聯絡人及通訊方式:

聯絡人: 電話: 傳真:

地址: 郵編:

Email:

2. 乙方聯絡人及通訊方式:

聯絡人: 電話: 傳真:

地址: 郵編

Email:

3. 雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。

4. 上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面檔案。

5. 派員送達的應當有簽收檔案。

6. 採用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真訊號即視為送達。

7. 採用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。

8. 採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

9. 如一方更改聯絡人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此後再聯絡時應使用被通知的聯絡人或通訊方式。

10. 如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

第十五條 爭議解決

1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條 合同附件

下列檔案為本合同附件,與正文具有同等法律效力

1. 附件一:定作物明細表

2. 附件二:《技術引數與質量標準明細》

3. 附件三:附加蓋乙方印章的委託代理人身份證影印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。

4. 附件四:加蓋乙方公章的營業執照(副本)影印件、加蓋乙方公章的《組織機構程式碼證》(副本)影印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)影印件、加蓋乙方公章的開戶許可證影印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明檔案原件。

第十七條 合同效力

1. 本合同自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。

2. 雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。

3. 本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

第十八條 其他約定

1.其他約定:

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與A有限公司與 《【 】定作合同》的簽章頁,無正文)

甲方(蓋章):A有限公司 乙方(蓋章):

法定代表人 (簽字): 法定代表人(簽字):

(或)委託代理人(簽字): (或)委託代理人(簽字):

簽訂地點:

簽訂日期: 年 月 日

附件一

定作物明細表

附件二:

《技術引數與質量標準》

附件四: 授權委託書

致:【甲方公司名稱】

我單位委託 【受託人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關檔案,我單位均予以承認。

代理人無權轉委託。

特此委託。

委託單位:(蓋章)

法定代表人或負責人:(簽字)

年 月 日

受委託人:

姓名: 職務: 電話:

住所: 身份證號碼:

加工承攬合同書範本 篇10

承攬方:以下簡稱甲方定作方:以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條 加工成品第二條 加工成品質量要求:

1.材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。

2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按核定價格單計算款元。

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.第七條 交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條 本合同籤之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同於年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章)  代表人:(簽名)  地址:  電話:

乙方:    代表人:    地址:  電話:

年月日

加工承攬合同書範本 篇11

定作方(甲方):_______________

代表:_________________________

電話:_________________________

承攬方(乙方):_______________

代表:_________________________

電話:_________________________

簽定日期:____________________

經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬合同,並嚴肅地履行。

品名:________

規格:________

單位:________

數量:________

加工費:________

單價:________

金額:________

定作方供應原材料::________

原材料品名:________

規格:________

單位:________

數量:________

日期:________

成品單位耗用量:________

1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________

2.產品檢驗標準和方法:_____________________

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________

4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________

5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。

定作方(甲方):_______________

承攬方(乙方):_______________

簽訂日期:________年________月________日

加工承攬合同書範本 篇12

鑑於甲方是在北京市合法註冊的,生產和經營的有限責任公司,並需要加工部件;

鑑於乙方是在合法註冊的,經營範圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。

依據《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。

一、甲方委託乙方加工如下產品:

品名

規格

單位

數量

備註

二、原材料提供:

1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:_______年_______月_______日。

2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。

3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為::_______年_______月_______日。

4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,並將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。

三、技術資料及圖紙

1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回覆,提出修改意見。

3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

四、質量要求:

1、乙方加工產品應當符合標準。

2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此專案)

五、加工成品驗收:

1、本加工成品全部完工後,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。

3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

4、乙方加工成品交付後,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

六、加工成品交付:

1、乙方應於_______年_______月_______日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。

2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,並按協議執行。

3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

七、報酬及支付:

1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)

2、報酬的支付採取以下方式

a甲方應於_______年_______月_______日支付乙方元,於_______年_______月_______日支付乙方元,餘款於乙方交付之日起七日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

b甲方於乙方每交付件時給付甲方元,乙方於收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。