甲方: _______________乙方：_______________
依照《民法典》、《建築法》及其他相關法律法規的規定，結合本工程實際，甲乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就本工程施工事宜協商一致，達成如下協議。
第一條 工程概況及承包範圍
1、工程名稱：_________行政中心幼兒園10KV配電工程電力線管非開挖110PE線管頂管工程
2、工程地點：_________行政三路
3、承包範圍：本次110PE電力穿線管頂管工程所需的所有工作內容
4、承包方式：包工包料交鑰匙工程。
第二條 工期
1、本工程工期總天數為：5天。即從20xx年9月13日20xx年9月17日
第三條 甲方應承擔的工作與責任
1、甲方負責向乙方免費提供施工現場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。
2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。
第四條 乙方應承擔的工作與責任
1、乙方在本合同生效後，應派技術人員到現場做好開工前的準備工作，施工現場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通訊號、化工、供熱、排水管線。查詢，收集管線資料，藉助管線儀查詢。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用座標紙繪製管線分佈平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由於乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。
2、乙方應在施工場地做初步地質調查，查清地層結構，地質成份，地下水埋深。目前，鑽孔鋪管僅限於土層、沙層、汙泥地層施工，要在砂卵石地層、基岩地層、塊石回填土地層施工，必須藉助其他的鑽探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鑽孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現場的水源，現場缺水，施工前備好水。
4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文、批件及相關法律、法規手續，若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。
甲方______________乙方______________
日期______________
甲方：
乙方：
受甲方委託，確定該工程由乙方施工，按照《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方友好協商，特簽訂如下合同條款，以資雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、工程名稱：文化街蘿蔔會
2、工程地點：昌樂路文化街
二、施工範圍及工程量
1、安裝VV224×35mm電纜線160米，砌電纜井6座，電纜溝開挖回填。
2、安裝一塊(10-40A)三相四線電能表及其相關除錯。
3、電力部門所有報裝手續的辦理。
三、工程價款及付款方式：
1、本工程價款附清單壹份，總價款為壹萬貳仟元整。
2、付款方式：合同簽訂後，甲方一次性將全額工程款付給乙方。
四、甲方職責
1、負責現場技術交底，辦理好本工程紅線走廊手續。
2、委派施工管理人員負責與城市有關管理部門聯絡協同解2
決施工中的有關問題，進行施工質量監督檢查。
3、根據國家現行規範組織工程驗收。
4、協助施工單位抓好安全文明生產。
五、乙方職責
1、按批准的施工設計圖紙施工。
2、由於乙方責任，施工時設定必要的安全措施，施工期間所發生的一切生產，交通(車輛、人身)事故由乙方負責。
3、由於乙方責任在施工過程中造成其它設施損壞，由乙方負全責。
六、其它
1、未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效，至本工程通電正式使用後失效。
甲方： 乙方：
代表簽字 ： 代表簽字 ：
簽訂日期： 年 月 日
合同編碼：
簽訂日期：
甲方：
乙方：
單位：元 工程
名稱
合計
1、施工地點：
2、質量標準：按照國家標準和圖紙設計要求
3、驗收標準：按照國家標準和圖紙設計要求
4、承包方式：固定總價方式，包含施工圖範圍內全部裝置、輔材、施工費、檢測費等直至送電並達到正常用電狀態一切費用(甲方僅負責向供電公司交納新建住宅小區電力設施建設費，其餘費用和工作由乙方負責)。
5、結算方式：進場付工程款的30%，施工完送電後付65%，餘款5%質保期滿後10日內付清。
6、合同履行地為甲方施工現場。
7、工期不得延誤，如遇特殊情況需要順延，須徵得甲方同意，並不得影響甲方施工進度，否則構成違約。
8、質量保證承諾：施工之日起二年內若有質量及影響甲方用電問題，乙方免費維修，承擔更換配件等直至達到甲方正常用電的所需規格型號 量 金額 工期
9、乙方承諾確保具有安裝施工資質，確保安裝裝置、設施質量，如發生施工、裝置、設施等導致損害，乙方承擔全部賠償責任。
10、乙方獨立承擔與施工有關的一切責任，如果甲方被第三方追究責任，乙方構成違約，乙方負責賠償甲方全部損失，並支付違約金。
11、甲方通訊地址為： 乙方通訊地址為： 乙方維修電話：向以上地址所發專遞、信件視為已經通知對方。甲方撥打乙方維修電話視為通知對方需要維修，無論乙方是否接聽電話。因乙方關機、無法接通、不接聽電話或不及時回覆電話等原因導致不能接通的，乙方構成違約。
12、違約責任及解決合同糾紛的方式，按《合同法》解決。違約金性質為懲罰性違約金，數額為總價款的 %，違約方處支付違約金外，還應賠償對方損失。
13、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。
甲方： 乙方：
委託代理人： 委託代理人：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
為了使我公司建設(改造)工程順利進行，明確甲、乙雙方的權
一、 合同檔案
1.1、 合同檔案的組成
1.1.1、 本合同條款。
1.1.2、 洽商、變更等明確雙方權利義務的有關紀要、協議等文書。
1.2合同檔案使用的標準
1.2.1、施工使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。
1.2.2、適用合同檔案的法律是中華人民共和國的法律、法規以及電力
二、工程專案概況
2.1、工程名稱：
2.2、工程地點：
2.3、工程性質：
2.4、工程施工承包內容：
本合同委託建設(改造)工 期
根據國家有關規定及省電力公司安排，本工程建設工期計劃為
三、 委託建設(改造)管理合同價款
根據本批工程專案設計規定的全部建設(改造)內容，甲方委託
四、 本合同雙方職責及權益
5.1、甲方
5.1.1、負責審查乙方提出的工程建設實施進度計劃。
5.1.2、負責為乙方提供工程的所有材料。
5.1.3、甲方將按照本工程的進度向乙方核定用款額度。開工時拔付人
5.1.4、負責組織對工程的進度和質量進行監督檢查，驗收及後評估。
5.1.5、負責組織施工圖紙會審，編制工程進度計劃和實施方案。
5.1.6、按省電力工業局農網建設(改造)裝置招(議)標管理辦法，
5.2、乙方
5.2.1、為專案的受託方，對整個工程專案從開工至竣工投運的整個過程負有建設單位責任，包括本合同價款的風險承擔。
5.2.2、按批准的初步設計組織實施本工程，工程質量應符合《河南省農網(改造)工程驗收辦法》及設計要求，並確保本合同所述工期。
5.2.3、配合甲方組織的監督檢查，驗收和後評估。
5.2.4、專案竣工後，提供開工，竣工報告，及實用材料表。
六、工程分包
6.1、分包工程應由具有相應資質等級的單位承擔，不得實行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何義務與責任，由分包工程引起的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約。
七、 量保證和驗收
7.1、按《河南省農網建設(改造)驗收辦法》驗收。
7.2、工程專案從竣工投運之日起計算質量保期為一年。
7.3、在質保期內，乙方負責處理工程遺留的質量缺陷，並承擔相應的費用。
7.4、質保期滿，甲方返還乙方質量保證金。
7.5、為確保工程質量，甲方隨時對施工質量進行監督、檢查，凡不合格工程必須限期返工。
7.6、乙方應嚴格按照國家規定的操作規程和圖紙施工，保證工程質量實行終身負責，工程竣工後，由乙方提前十天報出竣工報告(包括圖紙資料齊全)，在十日內甲乙雙方共同組織按有關技術規範進行檢查驗收。
八、違約和處罰
8.1、任何一方未履行合同義務，未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任。
8.2、違約給對方造成損失的，視具體情況及損失大小追究違約方責任。
8.3、本工程的施工安全，由乙方全面負責。發生不安全現象及事故必須及時上報和處理。
8.4、本合同下述事宜不構成違約：國家計劃的重大調整、重大設計變更、人力不可抗拒的自然災害和地震、戰爭等。
九、合同的生效與終止：
9.1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2、在甲方組織竣工驗收合格，移交生產後一年，質保期滿，返還乙方保證金，本合同即告終止。
9.3、合同正本兩份，由甲乙雙方各執一份;雙方各執一份。
十、附件：
10.1、本合同附件為合同內容的一部分。
10.2、本合同共有3附件。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代理人： 代理人：
簽約時間： 年 月 日
簽約時間： 年 月日
發包人：_________________
承包人：_________________
依照有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________;
2、工程地點：_________________;
3、工程範圍：_________________;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式：_____________.
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：_________________年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金，算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：_________________
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等，致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金，發包人於壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備專案報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工，並提供主要鋼材，彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或裝置雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表___________，承包人現場代表_____，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的檔案包括：_________________
1、本合同
2、標準、規範及有關技術檔案
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案
合同訂立時間：_____________年______月______日
合同訂立地點：________________
本合同共_頁
發包人：_________________承包人：_________________
住所：__________________住所：_________________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
電話：__________________電話：_________________
傳真：__________________傳真：_________________
開戶銀行：______________開戶銀行：_________________
賬號：_________________賬號：_________________
郵政編碼：______________郵政編碼：_________________
發包人：
承包人：
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：；
2、工程地點：；
3、工程範圍：；（詳見施工圖紙內容）；
4、承包方式：＿.
5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天（以實際進場施工之日算起）；
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之＿＿的違約金，算至驗收合格之日；
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；
c發包人代表（或監理工程師）未按約定提供指令、批准等，致使施工不能正常進行；
d設計變更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表（或監理工程師）提出報告；發包人代表（或監理工程師）在收到報告後日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；
2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；
3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金，發包人於壹年內返還承包人；
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；
3、發包人應辦理完備專案報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關係；
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工，並提供主要鋼材，彩板的質量保證書；
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患；
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用；
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用；
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間；發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔；
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格；
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔；
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或裝置雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續；
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表＿＿＿＿＿，承包人現場代表＿＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的檔案包括：
1、本合同
2、標準、規範及有關技術檔案
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案
合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿頁
發包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：
賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿賬號：
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿郵政編碼：
發包人：_________________
承包人：_________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________;
2、工程地點：_________________;
3、工程範圍：_________________;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式：_____________.
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：_________________年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金，算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：_________________
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等，致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金，發包人於壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備專案報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工，並提供主要鋼材，彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或裝置雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表___________，承包人現場代表_____，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的檔案包括：_________________
1、本合同
2、標準、規範及有關技術檔案
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案
合同訂立時間：_____________年______月______日
合同訂立地點：________________
本合同共_頁
發包人：_________________承包人：_________________
住所：__________________住所：_________________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
電話：__________________電話：_________________
傳真：__________________傳真：_________________
開戶銀行：______________開戶銀行：_________________
賬號：_________________賬號：_________________
郵政編碼：______________郵政編碼：_________________
施工合同即建築安裝工程承包合同，是發包人和承包人為完成商定的建築安裝工程，明確相互權利、義務關係的合同。下面是小編蒐集的電力施工合同範本五篇，希望對你有所幫助。
電力施工合同範本
(一)
發 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委託乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容： 承包形式：
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、裝置基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(B)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答覆意見書出來後，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 裝置進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整)
3、 工程驗收通電合格後7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整)
4、 雙方蓋章後合同開始生效。
第四條 合同範圍
1、 合同範圍為配電房內的裝置。(詳細內容見合同附件)
2、 合同範圍內的主器材裝置及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數量(以供電局審批為依據)，雙方採包乾方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更專案得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上稽核確定並簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關檔案及協助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、裝置基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、 協助甲方向供電局申請10外線施工的手續;
4、 自櫃體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發票。
第七條 技術規範
按甲方提供經供電部門稽核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條 工程日期
1、 本合同項內於雙方簽訂合同且供電局業擴會答覆意見書出來後75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂後一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤後果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期____日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需徵求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可後依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告____日內仍無法履約，甲方得通知解約並由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自櫃體到廠日起________年內如發生裝置安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全效能，若由於產品安全效能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，並放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
電力施工合同範本
(二)
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據 電網公司批覆的 供電局
第一批農網完善化工程與農網完善工程預備專案實施計劃，甲方確定將下列工程發包給乙方施工，現經雙方協商，達成如下協議：
一、 工程內容及承包方式
1、工程內容：
2、工程安裝費 萬元(具體明細見附表)：
具體金額為：子項中標價設計方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包。
4、工程工期：從________年____月____日至________年____月____日。
二、工程價款的支付方式
5、工程價款的支付方式：
5.
1、預付款：甲、乙雙方簽訂合同後____日內，甲方預付合同工程安裝費的20%
5.
2、工程竣工，經甲、乙雙方及現場監理共同驗收合格後，乙方提交了本工程的全部竣工資料，扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保金後(質保期________年)，甲方支付乙方工程安裝費的75%。
5.
3、保修條款：本工程保修期為________年(保修期從工程驗收合格，投入執行之日起計算)，保修期滿未發生施工質量問題，甲方即向乙方付清質量保證金。
5.
4、費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。
三、工程管理
6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和 電網公司、 電網公司下發的 號文《關於農村電網建設與改造技術原則》、《 省電力公司縣城中、低壓配電網改造技術導則》、《 省農村電網建設與改造的基本技術要求》，及 供電局下發的《10配電線路實施技術規範》、《低壓配電技術規範》施工驗收。
7、乙方負責該工程的青苗、徵地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協調。
8、工程開工前，甲、乙雙方必須簽訂安全協議，並按協議內容履行各自的安全責任。
9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案，擬定施工三措，經甲方許可，監理員開出許可開工單後，方可施工。
10、工程質量達不到要求，造成返工的一切損失由乙方負責，返工造成逾期交付的，每延誤一天，乙方按合同總價的0.5%償還違約金，並累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的，乙方將不能進入誠信備案企業名單。
1
1、乙方在施工中必須服從甲方現場監理人員的管理。
1
2、乙方不得將工程轉包，一經發現，立即停止施工，並承擔一切經濟損失和法律責任。
四、裝置、材料供應與清理
1
3、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材。
1
4、乙方在施工完成後應將甲方委託進行的改造工程中不再使用的舊材料、裝置及設施全部拆除並將現場清理乾淨。
1
5、乙方應將拆除的舊裝置和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退還手續需登記裝置的規格、型號、出廠日期、出廠序號，甲方確認後簽字。甲方確認後的退還手續將作為工程結算資料必備依據。
五、違約責任
1
6、乙方不得擅自購買主材，經發現，甲方有權：
①責令乙方立即停止施工，
②不付乙方工程款，
③要求乙方承擔一切經濟損失和法律責任。
1
7、若拆除裝置和材料未歸還甲方，甲方將從保證金中扣減，若保證金不足以抵扣廢舊裝置和材料費用，差額部分從施工費中扣減。
1
8、發生施工質量問題，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經濟損失。
1
9、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
六、爭議及其它
20、爭議解決的方式：合同執行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
2
1、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執二份，本合同自雙方簽章之日起生效。
2
2、未盡事宜，雙方另行協商。
2
3、附則：
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人(簽名)： 委託代理人(簽名)：
________年____月____日________年____月____日
電力施工合同範本
(三)
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》，____區____鎮人民政府將銅川汽車博覽園基礎設施建設工程中，從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高壓分支箱之間的高壓電力線路工程專案委託給____市XX公司將該專案工程負責墊資並承包給____市和效電力建設工程有限責任公司X公司施工完成，為保證該工程按期、保質完成，明確雙方職責，經協商，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
一、工程名稱：銅川基礎設施高壓電力線路工程
二、工程內容：從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高 壓分支箱之間的高壓電力線路的全部工程內容
三、工程地點：銅川汽車博覽園
四、工 期：共計90天：________年____月____日至________年____月____日(施工期間遇到停電、下雨等不可抗力因素工期順延)
五、質量標準：達到建築工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標
六、工程施工費用總造價為：玖拾萬元整人民幣(900000.00 元 )。
第二條 甲乙方與施工方駐工地代表
一、工程甲方代表 ： 負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方專案負責人： 姜
三、施工方專案負責人：李
第三條 各方工作
一、甲方工作：負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方工作：
1、與乙方簽定工程施工合同和安全合同，並接受甲乙方管理人員對所有施工工程的質量檢查監督。
2、施工場地具備開工條件和完成時間要求：負責在開工前辦理好安全監護、安全交底等相關手續。
3、負責組織____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、執行維護單位對工程進行竣工驗收，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。
4、負責向施工方提供工程施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，設計交底。
三、施工方工作：
1、按照國家電力工程質量驗評標準，擔負該專案工程施工任務。
2、對甲方檢查中發現的不合格工程，乙方要求施工方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。
3、已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損失的，乙方應自費修復。
4、做好施工現場地下管線及鄰近建築物的保護工作。
5、保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求，承擔違反有關規定的損失和罰款。
第四條 工程質量等級
一、工程質量等級：按電力行業優質工程執行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方的施工方返工，施工方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。
二、質量評定部門：____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、執行維護單位等相關部門。
第五條 驗收
甲方根據乙方的施工方申請，組織____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、財務部、審計部、監理部、預決算中心、執行維護單位對施工專案進行驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理，乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格後甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。
第六條 工程預付款：本工程開工前不預付工程款。
第七條 工程款支付
一、工程款支付方式：支票
二、工程款支付和時間：工程為一次性包死價，無保脩金，竣工後甲方一次性付給乙方。
第八條 因執行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成，由____市仲裁委員會仲裁。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。
甲方：
代表人：
簽訂日期：
乙方：
代表人：
簽訂日期：
電力施工合同範本
(四)
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱： ;
2、工程地點： ;
3、工程範圍： ;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式：_ 。
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：________年____月____日 ，竣工日期________年____月____日 ，合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期____日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_ _的違約金，算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等，致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發生後 ____日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後____日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 ____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
2、綱結構主體完工之日起____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
3、工程全部完工之日起____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保脩金，發包人於________年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後____日內完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備專案報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙____日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工，並提供主要鋼材，彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前____日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起____日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或裝置雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起________年內承包人對工程負責保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表_____，承包人現場代表_ _，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。
十
一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向 人民法院起訴。
十
二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的檔案包括：
1、本合同
2、標準、規範及有關技術檔案
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案
合同訂立時間：________年____月____日
合同訂立地點：____________________
本合同共_ 頁
發包人：_________ 承包人：
住所：__________ 住所：
法定代表人：_______ 法定代表人：
電話：__________ 電話：
傳真：__________ 傳真：
開戶銀行：________ 開戶銀行：
賬 號：_________ 賬 號：
編碼：________ 編碼：
電力施工合同範本
(五)
建設單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自願、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清豪翰商貿城一期10配電工程施工
2、工程地點：新華與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及範圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有裝置安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包除錯、包驗收合格備案和送電、包售後維修。 承包範圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝裝置材料的採購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的製作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山過路150頂管100米;從101013南華線9號杆接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630A箱變的所有裝置材料的運輸、安裝、檢驗及除錯;掛錶送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23樓北側1臺630A的箱變及電纜施工屬於改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、除錯送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關係，辦理施工驗收手續。
三、工期
________年____月____日至20________年____月____日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包乾價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有裝置安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、除錯、驗收合格備案和送電、售後維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂後____日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件後，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款後2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩餘5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年後的____日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。裝置配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等裝置，以達到驗收通過為準;
2、各高低壓櫃體均含銅排及其輔助配件等，所有櫃體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400A2路250A,低壓櫃體之間用母排連線;
4、變壓器採用2臺11-630A-10.5(22.5%)0.4變壓器(產品是銅芯，達馳牌);
5、高壓櫃體殼體採用覆鋁鋅板，低壓櫃體採用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排，國家表準版銅排，質量標準參照國家標準規範要求;
7、電氣開關等元器件品牌為正泰或質量不低於該品牌
甲方：
乙方：
受甲方委託，確定該工程由乙方施工，依照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建築部頒發的《建設工程施工合同》(GF-91-0201)結合本工程具體情況，經甲方對乙方資質的審查，乙方具備施工條件，為明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方友好協商，特簽訂如下合同條款，以資雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程性質：
4、工程日期：開工日期：
竣工日期：
5、質量等級：優良(以建設單位驗收結果為準)
二、施工範圍及工程量
1、安裝VV224×35mm電纜線160米，φ100mm碳素波紋管150米，電纜溝開挖回填。
2、安裝二塊(20-80A)三相四線電能表及其相關除錯。
3、電力部門所有增容報裝手續的辦理。
4、徵地協調。
三、工程價款及付款方式：
1、本工程總價款為 元整。
2、付款方式：合同簽訂後，甲方一次性將全額工程款付給乙方。
四、甲方職責
1、圖紙會審和施工安全技術交底：各工序開工前。
2、委派施工管理人員負責與城市有關管理部門聯絡協同解決施工中的有關問題，進行施工質量監督檢查。
3、根據國家現行規範組織工程驗收。
4、協助施工單位抓好安全文明生產。
5、監督檢查施工的安全質量情況。
五、乙方職責
1、組織施工作業人員按期進入施工現場。
2、按施工圖紙和甲方技術要求，進行施工安裝。 2
3、施工現場必須做到安全、文明、衛生。
4、由於乙方責任，施工時設定必要的安全措施，施工期間所發生的一切生產，交通(車輛、人身)事故由乙方負責。
5、由於乙方責任在施工過程中造成其它設施損壞，由乙方負全責。
六、工程質量
1、乙方在施工過程中執行如下標準：
1)《建築電氣安裝工程施工及驗收規範》GBJ303-88;
2)《建築安裝工程質量檢驗評定統一規範》GBJ300-88 《電力建設施工及驗收評定》建築工程篇GBJ69-87
3)《建築工程質量檢驗評定標準》GBJ301-88
2、乙方自購的工程材料必須合格，經甲方統一方可使用。
3、施工過程中，由乙方造成的質量不合格由乙方負責返工。
4、因乙方原因達不到質量要求，損失自負。
七、其它
1、未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效，至本工程通電正式使用後失效。
甲方：代表簽字
乙方：代表簽字
簽訂日期： 年 月 日
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，明確甲乙雙方的權利和義務，結合全合同具體情況，雙方達成如下協議：
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
5、開工日期：
6、竣工日期：
第二條：工程造價及結算方式
按工程內容進行施工。工程總造價為 萬元(人民幣)。
第三條：雙方責任
1、甲方責任
甲方須委派駐工地代表。
甲方對工程質量進行評定，核實確認工程量，對工程質量進行驗收，隱蔽工程和中間驗收由乙方自檢合同後通過甲方驗收，驗收合格甲方在驗收記錄上簽字後進行隱蔽工程的繼續施工，驗收不合格，乙方在限定時間內重新交驗，同時承擔違約責任。
2、乙方責任
乙方委派駐工地代表及相關技術人員。
乙方嚴格按照設計要求進行施工，施工中乙方採購的材料須符合相關技術質量標準。工程施工和竣工驗收中發現質量問題由乙方負責在特定的期限處理，費用自負。
乙方在施工完畢後負責及時向電管部門辦理驗收，報批，備案等所有用電手續，及時接火通電，並承擔相關費用，做到交鑰匙工程。
第四條：施工工期
施工工期 小時。
第五條：工程款支付
1、工程款支付方式：按工程進度支付工程款。
2、工程竣工驗收後，支付39000元，餘下1000元留作保脩金，待質保期滿後再行支付。
第六條：工程施工的安全措施
1、乙方設定專職安全員。
2、安全施工。乙方要嚴格遵守《電業安全工程規程》，按《大修、基建、更改工程組織、技術、安全三大措施》有關規定，制定安全施工作業，操作規程和嚴格的安全防護措施。因措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
第七條：違約責任
合同簽訂後，雙方不得隨意變更合同內容，不得違約，乙方延期開工或者延期竣工後，按延期每日向甲方支付20xx元違約金。
第八條：工程保修和保脩金的支付
工程保修期為 年，期間發生的工程質量問題乙方負責無償維修及更換，保脩金1000元，自工程交付驗收後一年內付清。
發包人：(公章) 地址：法定代表人：委託代理人：工地代表：電話號碼：郵政編碼：
承包人：(公章)地址： 法定代表人： 委託代理人： 工地代表： 電話號碼： 郵政編碼： 合同訂立時間：
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據電網公司批覆的貴陽供電局第一批農網完善化工程與農網完善工程預備專案實施計劃，甲方確定將下列工程發包給乙方施工，現經雙方協商，達成如下協議：
一、 工程內容及承包方式
1、工程內容：
2、工程安裝費 萬元(具體明細見附表)：
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包。
4、工程工期：從 年 月 日至 年 月 日。
二、工程價款的支付方式
5、工程價款的支付方式：
5.1、預付款：甲、乙雙方簽訂合同後三十日內，甲方預付合同工程安裝費的20%
5.2、工程竣工，經甲、乙雙方及現場監理共同驗收合格後，乙方提交了本工程的全部竣工資料，扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保金後(質保期一年)，甲方支付乙方工程安裝費的75%。
5.3、保修條款：本工程保修期為一年(保修期從工程驗收合格，投入執行之日起計算)，保修期滿未發生施工質量問題，甲方即向乙方付清質量
5.4、費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。
三、工程管理
6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和南方電網公司、電網公司下發的(1999)191號文《關於農村電網建設與改造技術原則》、《xx省電力公司縣城中、低壓配電網改造技術導則》、《xx省農村電網建設與改造的基本技術要求》，及貴陽供電局下發的《10KV配電線路實施技術規範》、《低壓配電技術規範》施工驗收。
7、乙方負責該工程的青苗、徵地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協調。
8、工程開工前，甲、乙雙方必須簽訂安全協議，並按協議內容履行各自的安全責任。
9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案，擬定施工三措，經甲方許可，監理員開出許可開工單後，方可施工。
10、工程質量達不到要求，造成返工的一切損失由乙方負責，返工造成逾期交付的，每延誤一天，乙方按合同總價的0.5%償還違約金，並累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的，乙方將不能進入誠信備案企業名單。
11、乙方在施工中必須服從甲方現場監理人員的管理。
12、乙方不得將工程轉包，一經發現，立即停止施工，並承擔一切經濟損失和法律責任。
四、裝置、材料供應與清理
13、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材。
14、乙方在施工完成後應將甲方委託進行的改造工程中不再使用的舊材料、裝置及設施全部拆除並將現場清理乾淨。
15、乙方應將拆除的舊裝置和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退還手續需登記裝置的規格、型號、出廠日期、出廠序號，甲方確認後簽字。甲方確認後的退還手續將作為工程結算資料必備依據。
五、違約責任
16、乙方不得擅自購買主材，經發現，甲方有權：①責令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承擔一切經濟損失和法律責任。
17、若拆除裝置和材料未歸還甲方，甲方將從保證金中扣減，若保證金不足以抵扣廢舊裝置和材料費用，差額部分從施工費中扣減。
18、發生施工質量問題，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經濟損失。
19、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
六、爭議及其它
20、爭議解決的方式：合同執行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
21、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執二份，本合同自雙方簽章之日起生效。
22、未盡事宜，雙方另行協商。
23、附則：
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人(簽名)： 委託代理人(簽名)：
年 月 日 年 月 日
建設單位:(以下簡稱甲方)
法定代表人(簽章)： 聯絡電話：
委託代理人(簽章)： 聯絡電話：
實施單位: (以下簡稱乙方)
負責人(簽章)：
委託代理人(簽章)： 聯絡電話：
第一條：乙方承擔的送電工程建設任務
工程名稱：送電工程
工程地址：
工程竣工後按實際面積計算，費用進行相應增減。
第二條：甲乙雙方責任
甲方責任如下：
(一)甲方負責按照供電部門審定的設計圖紙建設小區配電室、箱變的土建房屋、基礎、小區紅線內電力土建管線、橋架、樓內通道的建設。
(二)依據供電部門提供的高壓供電方案配合乙方到規劃部門辦理路由批覆手續。
乙方責任如下：
(一)居民住宅：從供電線路(或變電站、開閉站的電纜接頭)至居民表計以上的所有供配電設施。
(二)公建設施：從供電線路至計量點以上的所有供配電設施。
(三)送電工程費包括以上兩條供配電設施的前期、設計、材料和裝置購臵、安裝、除錯等費用。
(四)乙方在施工過程的安全由乙方負責。
第三條：合同金額及付款方式
經雙方商議，合同總金額為人民幣 X元，大寫肆佰陸拾陸萬元整。(甲方前期購買的變壓器等裝臵費用150萬元，施工建設完工後資產無償移交給供電部門。)
甲方先交伍拾萬元做為前期費用。
如甲方交款逾期則工程送電日期順延。
第四條：規劃、設計變更的約定及違約責任
合同簽訂後，如有任何變更，甲方應在有關部門批准同意之日起3日內，書面通知乙方，如乙方已開始裝置材料採購，則本合同價款不變，如乙方還未開始進行裝置材料採購，則按照變更後的工程量重新商定合同金額。
第五條：質量保證
(一)乙方應保證所建設的配套電力設施建設符合國家相關標準和規定。
(二)甲方應保證按照乙方審定的設計圖紙向乙方提供配電設施用房及線路通道，並能滿足國家標準及規範，同時符合電力部門安全執行要求。
第六條：甲方應按約定的時間和要求完成以下工作：
(一)提供施工條件：甲方負責配合乙方進行配電施工。辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地;向乙方提供本工程徵地範圍地形圖及施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證資料真實準確;協助解決甲方紅線內對乙方施工有干擾的外部條件。施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：開工前使施工現場具備施工條件，開工後繼續協調遺留問題。
(二)提供場地條件：負責辦理紅線內青苗、樹木賠償，負責協調處理地下管線和臨近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護工作。負責房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。
(三)提供水電及交通條件：負責開通公共通道與施工場地間的道路，滿足施工運輸的需要。負責在開工前將紅線內施工所需的水、電接至施工場地，滿足供應需要。
(四)提供技術資料：向乙方提供工程地質報告以及水準點、座標控制點等技術資料，並組織進行設計交底及現場校驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責。
(五)對已完工紅線內的電力管線，甲方應協調其他施工單位注意保護，如有損壞，甲方負責協調處理。
(六)提供開放式、無遮攔的居民及底商的電錶箱安放位臵，方便居民及底商客戶使用。
甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤，承擔由此造成的經濟支出及各項損失。
第七條：乙方應按約定的時間和要求完成以下工作：
(一)確保工程進度與質量：按設計圖紙、技術標準及相關規範要求進行施工，建立健全施工質量保證體系。
(二)乙方在甲方紅線內施工，需接受甲方的排程安排，如因此引起工程延誤，則工期順延;甲方提供紅線內其他管線圖，乙方注意對沿線已完工程進行保護，如有損壞，應及時修復或賠償相關費用。
(三)遵守國家的法律、法規。
第八條：工程延期
對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應相應順延。
(一) 工程量變化和設計變更。
(二) 一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8小時。
(三) 不可抗力。
(四) 自甲方專案資料齊全遞交規劃部門之日起，建設工程規劃許可手續未在二個月內辦理完畢。
(五) 約定或甲方代表同意順延的其它情況。
第九條：送電日期
甲方交納全部付款後，組織人員施工送電。
第十條：協議期限
協議期限自雙方簽字蓋章之日起，至合同履行完畢為止。
第十一條：違約
甲方不按約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等)，相應順延工期;按協議條款約定賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計規範要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方可通知乙方，按協議條款約定賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十二條：爭議
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：向仲裁委員會提請仲裁。
第十三條：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，並具有同等效力。
第十四條：本合同未盡事宜，需雙方友好協商及時解決。
建設單位:
實施單位:
年月日：
發包人： 承包人：
鑑於發包人擬委託承包人承擔 工程(以下簡稱“工程”)的施工任務，且承包人同意接受該委託。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》和其他有關法律、法規和規章的規定，雙方經協商一致，簽訂本協議。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點： 。
1.3 工程概況：
第2條 承包範圍 承包範圍：
第3條 合同工期
3.1 開工日期： 年 月 日
3.2 竣工日期： 年 月 日 第4條 工程建設目標
3.1 質量目標：：建築工程：分項工程合格率為100%，分專案工程優良率≥98%，單位工程優良率為100%，觀感得分率≥95%(國標90%);安裝工程：分項及分部工程合格率為100%，單位工程優良率為100%。建築工程外觀及電氣安裝工藝優良，不發生一般施工質量事故;工程無永久性質量缺陷。工程帶負荷一次啟動成功。
3.2 安全目標：總體目標：努力實現安全“零事故”。 具體目標：不發生人身死亡事故和重傷事故;不發生重大施工機械裝置損壞事故;不發生一般以上火災事故;不發生負主要責任的一般交通事故;不發生環境汙染事故和重大垮塌事故;不發生因工程建設而造成的大面積停電或電網解裂事故。
3.3 進度目標：嚴格執行工程里程碑計劃，分解省公司下達的里程碑計劃各單項工程關鍵節點，保質保量的完成兩項工程。
3.4 投資控制目標：嚴格控制資金投入，做到不超概算。 3.5 環境保護目標：必須執行國家環境影響評價制度、環境保護“三同時”制度，嚴格遵守建設專案環境保護申報審批程式;涉及水土保持的專案，必須按照國家行政主管部門的有關規定執行。
第5條 簽約合同價
簽約合同價為人民幣(大寫)(¥)(含稅)，價格構成詳見《價格表》(附件)。
第6條 合同組成部分 下列檔案為合同的組成部分：
6.1 雙方在合同履行過程中達成的紀要、協議等檔案;
6.2 合同協議書;
6.3 合同專用條款;
6.4 中標通知書;
6.5 合同通用條款;
6.6 合同附件(包括技術標準和要求、圖紙、工程量清單等);
6.7 招標檔案和投標檔案;
6.8 形成合同的其他檔案。
上述檔案應互為補充和解釋，如有不一致之處，以上面所列順序在前的為準。
第7條 承包人承諾
7.1 按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
7.2 工程建設滿足達標投產的考核條件且達到工程質量目標，施工質量滿足國家施工驗收規範。
7.3 工程進度確保按照發包人規定的工期進行，並確保投標檔案中所承諾的人力、機具及合理專案管理規劃大綱的實現。
7.4 工程建設中文明施工，並採取積極的安全措施，滿足工程安全目標。
7.5 遵守國家電網公司對電力建設工程分包、勞務分包及臨時用工的各項管理要求，並確保相應的資源配置。
7.6 嚴格按照環評、水保報告和當地的環保要求以及設計檔案組織施工，確保不因施工原因影響專案通過環評、水保驗收。
7.7 嚴格按照《國家重大建設專案檔案歸檔要求與檔案整理規範》(DA/T28-20xx)的要求進行檔案管理。將檔案管理納入整個現場管理程式，堅持歸檔與工程同步進行。確保實現：檔案歸檔率100%，資料準確率100%，案卷合格率100%，保證檔案資料的齊全、準確、系統;同時保證在合同約定的時間移交竣工資料。
7.8 積極配合施工圖設計優化工作，及時主動反映有可能對工程投資造成影響的任何事宜，並承擔因此造成的投資浪費的相應責任。
第8條 發包人承諾
保證按照合同約定向承包人支付合同價款及其他應當支付的款項。
第9條 詞語含義
本協議中所用詞語的含義與合同專用條款、合同通用條款中相應詞語的含義相同。
第10條 合同生效
合同生效條件見合同專用條款。
第11條 簽訂日期
合同簽訂日期以雙方中最後一方簽署並加蓋公章或合同專用章的日期為準。
第12條 合同份數
本合同正本一式 2 份，發包人執 1 份，承包人執 1 份;副本 8 份，發包人執 4 份，承包人執 4 份。
發包人： (蓋章)
法定代表人(負責人)或 授權代表(簽字)： 簽訂日期: 地址： 郵編： 聯絡人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 稅號：
承包人： (蓋章)
法定代表人(負責人)或授權代表(簽字)：
簽訂日期: 年 月 地址： 郵編： 聯絡人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 稅號：
甲方：
乙方：
本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《經濟合同法》等相關的法律法規，經甲乙雙方共同協商，協議如下：
一、工程承包內容：空調、暖氣管道預埋施工
二、工程地點：濟南歐亞大觀商都工程部
三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現行施工規範規定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。
五、乙方應認真按照標準規範和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經甲方發現，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。
六、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發生工程量增減工程時，經公司確認後調整合同價格，簽訂補充協議。
七、價格：本工程量為綜合包乾價人民幣元。
八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協調。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規定，後果由乙方自行負責。
十、工期：天。
十一、付款方式：專案工程全部完成並驗收合格後，一次性支付全部工程款。
十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。
十三、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款後自動失效。(以票據為準)
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
年 月 日
甲方：(發包方)______________________
乙方：(承包方)______________________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的電力工程達成以下協議。
第一條：工程概況
1、工程地點:______________________。
2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日
4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫)，若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。
第二條：關於材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用於本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。
第三條：關於工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》GB-20__和《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》GB-20__並參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由於乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，並辦理驗收手續。
4、本工程由_______方設計施工方案。
第四條：關於安全生產各防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境汙染。
2、未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
3、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閒雜人員進入現場。
4、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定
1、佈局開槽完工後，支付工程款的___________%給乙方，水電完工後支付工程款的___________% ，整體竣工驗收合格後支付___________%。
2、雙方款項住來均應出具收據。
3、工程結算方式：電路___________米。
4、乙方承包內容：1、水電開槽、佈線、穿線、埋槽;2、電施工穿牆、打孔、切割;4、開關插座面板安裝;5、小五金的安裝;6後期燈具的安裝;7、其他收費專案另計。
第六條：糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不願意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條：全同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，並按合同總價款____%支付違約金，並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第八條：其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。
2、保修期內由於乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場，由於甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。
第九條：附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字後生效，合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份。
甲方簽字：______________________
乙方簽字：______________________
簽訂時間：______________________
發 包 人(全稱)
承 包 人(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》
一、工程概況
1、工程名稱：
2、建設地點：
3、工程內容：
㈠10kV 高壓供電線路。
㈡2臺630kVA 變壓器安裝。
㈢400伏低壓供電線路。
4、承包方式：本工程採用總價包乾的方式承包
二、合同工期
開 工 日 期： 20xx年 12 月18 日
竣 工 日 期： 20xx年1月17日
合同工期總日曆天數 30 天。
三、工程質量標準
達到國家現行的有關施工質量驗收規範標準，滿足施工圖設計
四、合同價款
本工程採用總價包乾的方式承包，即包乾價為： 萬元，大寫： (含主體工程費、設計費等內容)。
五 工程款的撥付與結算
1、本合同簽訂後，先由施工單位墊資修建，再按工程進度情況分期付款，工程竣工後，在甲方及相關部門驗收合格後，一年內付清工程餘款。
2、保脩金和支付方式：按工程合同款5%，保修期滿全部付清，保脩金無論在何種情況下均不計算利息。
六 、工程驗收
工程具備竣工驗收條件，由施工單位通知電力質檢部門，電力質檢部門組織有關部門人員驗收，驗收合格後，發包人辦理完相關手續。工程未經竣工驗收或竣工驗收未合格的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的任何問題，由發包人承擔一切責任。
七、不可抗力
因不可抗力事件導致的費用增加雙方協商解決，延誤的工期相應順延。
八、工程質量保修
1、本工程整體保修期為 1 年(按國家有關保修條款執行)，自竣工驗收合格之日起計算。
2、保修期內凡屬裝置質量、安裝質量等非建設單位人為因素造
3、若甲方在不違反操作的情況下出現的故障或損壞，乙方負責免費維修。若甲方違反操作規範或不可抗拒力原因造成的故障或損壞，乙方負責維修，其費用由甲方負責。
4、如乙方違反其保修承諾或質量問題而造成甲方損失的，甲方有權將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的，甲方有權向乙方追償。
九、 雙方責任
(一)甲方違約責任
(1)甲方嚴格遵守合同規定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責。
(2)甲方應當按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責。
(3)甲方不得無故解除合同，若未經乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責。
(二)乙方違約責任
1、乙方未經甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，並需支付甲方工程總價的20%作賠償金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。
3、因乙方原因導致本工程不能按時正常供電，乙方承擔全部違約責任。
4、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規定的材料施工，若未經甲方同意擅自更換材料，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。
十、合同爭議解決
1、雙方隨時協商解決有關施工中發生的具體事宜，共同履行本合同各項規定。
2、本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據具體情況簽訂補充條款，並與本合同具有同等效力，但不得與本合同想牴觸。
3、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不稱的依法向人民法院起訴。
4、合同訂立地點：榕江縣工業園區規劃和建設局，本合同自簽訂之日起後生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。
發包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人： 工地代表： 專案經理：電 話：傳 真：郵政編碼：開戶銀行：帳 號：合同訂立時間：電 話： 傳 真： 郵政編碼： 開戶銀行： 帳 號： 年 月 日 鑑(公)證意見： 經 辦 人： 鑑(公)證機關(蓋章) 年 月 日
發包人(全稱) (以下簡稱甲方)： 承包人(全稱) (以下簡稱乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設混凝土路面工程施工事項協商一致，結合本工程具體情況，雙方特簽定如下協議：
第一條、 工程概況：
工程名稱
工程地點
第二條、 混凝土路面工程承包範圍及方式：
1、 承包方式：包工。
2、 承包內容：混凝土路面及鋪磚工程。
3、 工程質量：符合相關規範，行業標準及設計圖紙要求，驗收要合格。
第三條、 甲乙方責任：
1、 甲方提供施工用水、用電。
2、 在施工過程中，甲方應該幫助乙方協調處理好各部門的關係。
3、 如果甲方在施工過程中造成技術上的失誤由甲方全部承擔，乙方概不負責
4、 乙方在施工過程中必須聽從甲方安排，嚴格按照甲方管理人員的要求施工，不得擅自更改和變更。
5、 安全施工：乙方必須保證施工安全，按現行國家安全施工規範要
第四條、 結算方式：承包價格
1、 工程量結算方式：施工結束後，甲、乙雙方派管理人員現場實量實測，按照實面積結算。
2、 承包價格：混凝土路面每平方米25元，鋪小方磚每平方米12元，路牙磚每米12元。
3、 施工時間為13天，合同簽訂之日算起。
第五條、 付款方式：
第一次付款：混凝土路面澆築完付全部工程款50%。
第二次付款：小方磚及路牙磚工程幹完交工後，把剩下的50%一次性付清。
第六條、 違約責任：
本合同經雙方代表簽字蓋章後生效，任何一方違約，均按合同法的有關規定向對方賠償所造成的經濟損失。未盡事宜，甲、乙雙方解決。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。自合同簽字之日生效，結清合同結算款後失效。
甲 方：(簽字蓋章) 乙 方：(簽字蓋章)
年月日：
三優範文網