甲方：(簡稱甲方) 乙方：(簡稱乙方)
為了解決都勻市城市名品小區住戶通訊需求，按照(20xx)003號《黔南州通訊行業駐地網聯合辦公室檔案》精神，對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝，經甲、乙雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。
一、工程概況
(1)工程名稱：都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。
(2)工程內容：以設計方案為準。
二、施工規範要求
乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通訊配套設施建設規範》施工。
三、施工費用
經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工，工程總承包價為人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)，施工費用為一次性包乾工程。
四、付款方式
工程竣工驗收合格後按照通訊行業相關規定開具建安發票，十五日內一次性付清工程款人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。
乙方指定的銀行帳戶如下：
開戶銀行：貴陽銀行股份有限公司匯通支行
開戶名稱：貴州天勤通通訊工程有限公司
帳號：101177
五、雙方責任及義務
1、甲方
(一)、甲方負責安排專人進行協調工作，並確認規劃通訊線路走向，避免與其他專案交錯影響施工。
(二)、甲方負責稽核路由按按規劃設計要求施工。
(三)、在不影響甲方施工進度情況下，如因其他施工單位原因，造成通訊線路損壞，甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。
(四)、非甲方施工原因造成的通訊線路損壞，甲方概不負責。
(五)、甲方在施工過程中，發現有危及通訊光、電纜安全時，應事先通知乙方，採取必要的安全措施。
2、乙方
(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工，在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。
(二)、按照通訊行業相關規範和技術要求組織施工，在通訊行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。
(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。
(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程，由於乙方原因造成工期延誤，損失由乙方負責。
(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線訊號接入事宜的相關手續，並保證整個小區電信通訊暢通使用。
(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。
六、施工工期
施工工期為45天，設計審批通過次日起開始計算工期，如因甲方協調等原因造成工期延誤，施工工期進行順延。
七、未盡事宜雙方另行友好協商，因本合同發生爭議，雙方友好協商解決。
八、本協議一式四份，甲、乙雙方各持二份，經雙方簽字蓋章後生效，供雙方共同遵守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規，為明確雙方的權利義務，達成協議如下：
一、建設專案名稱：
二、工程建設地點或地段：
三、承包工程內容及主要工程量：
四、合同工期：
本工程定於 年 月 日開工，於 年 月 日完工，由甲方組織竣工驗收。由於工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工，工期順延。屬乙方原因造成的停工，工期不得順延。
五、質量等級：
六、合同價款及結算：
6.1工程結算標準：
6.2預算總價款： ￥______(大寫：人民幣_________，詳見附件1)其中：安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委託的審計單位的審計定案值為準。
6.3付款方式：
6.3.1預付款：
6.3.2工程進度款：
6.3.3合同尾款：
6.4工程檔案與合同尾款
6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程檔案的收集、整理。建設工程初驗時，乙方將應形成的全部檔案材料原件，提交給初驗檔案檢查小組進行稽核。工程檔案達不到上述要求的，檔案檢查小組提出整改意見，乙方應進行整改。
6.4.2建設工程竣工驗收後的三個月內，乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子檔案集，並刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。
6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案後，經甲方建設部門和檔案部門書面確認，方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案，每逾期一個月，甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%，直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的，乙方不承擔逾期移交檔案責任。
6.5合同價款調整：
6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。
6.5.2工程造價管理部門公佈的價格調整。
6.5.3合同預算中其它增減或調整，預算中沒有適用的價格，由乙方提出適當的價格，送甲方代表批准後執行。
6.6乙方賬戶
賬戶名稱：
開戶銀行：
銀行賬號：
上述賬戶資訊由乙方提供，如因賬戶資訊錯誤導致甲方錯付或延付，一切責任及後果均由乙方承擔。
6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款，否則該轉讓行為無效。
6.8如遇國家稅收政策發生較大變化(甲方納入營業稅改徵增值稅試點範圍)且乙方為增值稅納稅人時，乙方提供給甲方的發票必須為增值稅專用發票。
七、工地代表及其職責：
7.1甲方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，負責批准乙方施工方案，負責對工程進度、工程質量進行監督，並對隱蔽工程的質量進行檢查，對於符合質量要求的進行簽證，辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更籤證、審定並簽證工程預、結算，具體組織工程竣工驗收，以及應由甲方負責解決的其它問題。
7.2乙方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。
7.3監理方工地代表
委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表，具體負責工程施工階段的監理工作。
八、雙方義務：
8.1甲方義務：
8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定，並向乙方提供完整的施工圖設計檔案 套。
8.1.2提供機房水、電等施工條件，並協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。
8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件，處理工程中應由甲方解決的其它問題。
8.1.4按時辦理撥款和結算。
8.1.5按雙方商定的分工範圍和要求、時限供應材料和裝置。
8.1.6組織工程竣工驗收。
8.2乙方義務：
8.2.1認真審閱施工圖設計檔案，參加施工圖設計會審，編制施工組織設計，做好施工準備工作。
8.2.2開工前檢查清點裝置、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工餘料點交工作。
8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工，保證工地裝置和人身安全，確保工程質量，按期報送施工進度表;履行合同條款，如期完工。
8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收，辦理工程竣工結算。
九、適用法規、標準：
9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。
9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規範。
9.3其他：
十、器材籌供：
10.1甲方籌供的裝置和材料為： 。
10.2乙方籌供的裝置和材料為： 。
10.3雙方對工餘料的管理約定如下：
10.4籌供裝置、主要材料的一方，應按照設計規定的種類、規格、數量籌供裝置材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求，應具有合格證及進網許可證，並於開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地，經雙方工地代表約定日期檢驗合格後使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的裝置、材料及多餘清單的器材，由採購器材的一方負責保管並及時調換。
十一、驗收：
11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規範、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格，屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。
11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格後，由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗，經雙方檢驗合格，辦理隱蔽工程檔案簽證手續，該檔案作為竣工資料的組成部分，竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格，乙方在限定工期內修改後重新驗收。
11.3工程竣工驗收，應以甲方規定的施工及驗收規範、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。
11.4竣工驗收時，乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證後退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後七日內組織驗收，經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署，並由雙方單位蓋章。
11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。
11.6本工程要求的驗收型別為：
(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日，工程移交甲方管理，經試執行期滿，終驗合格簽字之日為竣工日期。
(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期，同時工程移交甲方管理。
十二、工程設計變更：
12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工，不得擅自修改。
12.2甲方由於使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被採納變更設計時：
12.2.1屬於施工圖設計檔案中的一般問題，經雙方協商，由甲方工地代表簽證工程變更單後，乙方可按變更後的內容施工。
12.2.2屬於施工圖設計的較大修改，由甲方徵得設計單位同意，並出具設計變更檔案後，交乙方按設計變更檔案的內容施工。
12.2.3甲方如需變更設計，應提前十天將變更單書面通知乙方。
十三、保修：
13.1本工程保修期為：自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。
13.2因甲方原因造成的返修，其修理費由雙方另行協商。
十四、安全：
14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出並要求乙方整改。
14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業，應採取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞，或造成甲方通訊阻斷，應由乙方負責賠償並承擔相關法律責任。
十五、違約責任：
15.1乙方不能及時完工，每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規範要求，或發生其它使合同無法履行的行為，應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金，並賠償因此給甲方造成的損失。
15.3除非雙方協議將合同解除，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任後,仍應繼續履行合同。
15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等，甲方有權解除合同，並要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。
15.5因非甲方原因造成的返工，材料費和人工費由乙方承擔。
15.6在工程施工過程中，乙方對所獲知的甲方的商業祕密、技術資料等事項負有保密責任，並不得利用所獲知的商業祕密侵犯甲方的權益，否則甲方有權解除合同並追究乙方相關法律責任。
十六、爭議解決方式：
在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成的，雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決：
(1)提交______仲裁委員會仲裁;
(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。
十七、合同的生效：
本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。
十八、合同份數：
本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
十九、其他約定事項：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包範圍
三、合同工期
計劃開工日期：暫定 年 月 日，計劃竣工日期 年 月 ，合同
工期
( )日曆天
四、質量標準
工程質量標準：合格。
五、合同價款
金額：(大寫) 元(人民幣)￥ 元
六、組成合同的檔案：組成合同的檔案：
(1) 合同協議書
(2) 中標通知書
(3) 投標檔案
(4) 招標檔案的澄清和補遺
(5) 招標檔案
(6) 本合同專用條款
(7) 本合同通用條款
(8) 標準、規範及有關技術檔案
(9) 圖紙
(10) 工程量報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同《本協議書中有關詞語含義與本合同《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定 日後生效。
發包方(公章)： 承包方(公章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼
B、通用條款 通用條款
按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工合同》(GF-1999-0201)示範文字執行。(具體條款略，如投標人要求可提供)
C、專用條款 專用條款
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包範圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式：
第4條:合同生效及終止:
本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。
第5條:合同份數
5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
合同簽訂時間:
合同簽訂地點: 備註：
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規，自願、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內容:基礎澆築﹑電器﹑燈杆﹑燈具製作﹑安裝和除錯.
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質量等級:優良
四﹑合同條款
工程採用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣
五﹑工程承包範圍及承包方式
1﹑承包範圍:所有工程(燈具﹑燈杆﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和除錯。
2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經濟處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行合同是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。
4﹑全合同不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商並簽訂書面協議,協商內容經雙方簽字﹑蓋章後,與本合同有同等法律效力。
5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效,分送有關部門。
6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本合同簽定地點:
建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:
法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯絡人：
聯絡電話：
定作人機構地址：
傳真電話：
承攬方：(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：
簽約人：
承攬方營業執照：
施工資質：
承攬方施工專案經理：
手機：
承攬方機構地址：
傳真電話：
銀行開戶許可證：
開戶行：
帳戶：
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略
注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷；
4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；
5、工程造價：本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；
2、提供施工用雙排腳手架；
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；
3、施工中因乙方責任造成的人身、裝置事故，乙方負全部責任；
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款；
2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款；
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%；
4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時，於_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果；
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：
簽約日期：年月日
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：
一、關於廈門某地水泥中轉站建設專案工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分專案設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設專案工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日曆日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各裝置供應商訂立合同並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要裝置的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分專案設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統除錯在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網路電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及效能完全符合合同約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的效能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部裝置和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的效能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體執行效能從未提出異議或整改、維修要求，且相關裝置及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及效能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等裝置的效能決定，實際執行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述裝置進行驗收，在使用過程中亦未對其效能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的效能達到了合同要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關裝置效能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關效能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的效能完全符合合同約定並且執行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那麼，即使該工程的相關效能沒有達到原被告合同的約定，那麼，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯絡或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的效能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯絡，要求整改或退貨;有關卸料出庫的效能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯絡，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出效能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面效能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的效能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回覆。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以效能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和效能完全符合約定。被告關於效能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及效能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網路電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和效能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，說明被告關於工程效能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或效能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移佔有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告佔有和投入了使用，被告提出所謂工程效能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、效能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設專案工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家稅務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分專案設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續執行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和效能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支援原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
尊敬的審判長、審判員：
受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。
關於《支付款及扣除款項確認表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。
第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款資訊只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某並不是收款資訊的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款資訊，沒有能力核對“支付款”的資訊，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理許可權的無權代理行為，且被上訴人明知屬於無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。
第二、“扣除款項”對於上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非
深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。
第三、黃某的代理許可權是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行為。
1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而列印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行為，不應約束上訴人。
黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被上訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的許可權，黃某在合同上的簽署屬於有權代理行為。
但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行為是行使《授權委託書》許可權的行為，《網架鋼結構製作安裝合同》本
身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委託代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。
綜上，黃某超越代理許可權，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬於無權代理，事後上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。
二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。
根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程專案的人力、材料、主要裝置及其使用、執行狀況，並做好檢查記錄; 3 複核或從施工現場直接獲取工程計量的有關資料並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，專案監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據
證明該監理員獲得了業主的相應授權。
該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的許可權，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。
三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的專案和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些專案的費用的統計數字，而不能證明這些專案費用是應該扣除的款項。
第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。
第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。
同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍，包括在工程總價裡，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。
關於維修義務及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。
根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支援;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月
8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務
二、上訴人積極履行了保修義務。
根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答覆被上訴人，上訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。
三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。
被上訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被上訴人提交的證據11、12裡也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有稽核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。
四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保脩金內扣除，不足部分才由上訴人支付。
關於提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。
上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。
二、組織稽核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方稽核，上訴人從未拿到過經稽核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經稽核的施工圖紙。
依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織稽核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方稽核通過。
在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行稽核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方稽核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經稽核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。
如果被上訴人執意要求上訴人交付經稽核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行稽核，在被上訴人將稽核通過後的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。
綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經稽核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。
代理人：
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：
一、工程概況
(一)工程名稱：。
(二)工程地點：。
(三)工程範圍：道路標線施劃、道路標誌標牌安裝，具體施工內容見附圖。
(四)承包方式：包工包料。
(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。
二、合同工期及順延條件
(一)施工工期
合同總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20xx年11月25日。
(二)工期順延條件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙;
2.設計變更或工程量增加;
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告後1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關係。
2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在合同簽定後七個工作日內，將規劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後，七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。
4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工，並提相關材料供質量保證書。
5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
(二)安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，並接受甲方代表的監督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
(一)質量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。
(二)工程驗收
1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回覆乙方，並另行商定驗收日期。
2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工併合格。
3.自工程竣工驗收合格後，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
(三)工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿後，乙方提供終身維護服務。
五、合同金額及費用結算 (一)合同金額：人民幣貳佰捌拾叄萬陸仟肆佰捌拾叄圓，小寫￥2,836,483元。
(二)自合同簽訂後五個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。
(三)自設施安裝完成後七個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。
(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進度款。
(五)合同總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方於質保期界滿後十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
(一)甲方違約
因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
(二)乙方違約
1.除不可抗因素，由於乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。
2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，並承擔因此給甲方造成的各項損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決，若協商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。
八、附則
(一)本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋
(二)本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議，與本合同具有同等效力。
(三)合同附件
1.標準、規範及有關技術檔案;
2.施工圖紙;
3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案。
甲 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開戶行：
賬 號：
乙 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開戶行：
賬 號：
簽約時間： 年 月 日
簽約地點：
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上，經協商一致，簽訂本合同。
1.工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.報建編號：
1.3.工程建設地點：
1.4.總建築面積：
1.5.建築型別：□住宅
1.6.工程總投資：
1.7.勘察單位：
1.8.設計單位：□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：
2.審查物件
3.審查內容
3.1.是否符合工程建設強制性標準。
3.2.地基基礎和主體結構的安全性。
3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
4.審查依據
4.1.國家和專案所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。
4.2.專案相關的審批檔案，徵詢、諮詢意見。
4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。
5.審查時限
5.1.根據甲方的建設計劃，本工程按以下方式進行審查：
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計檔案審查通知後，應在___個工作日內完成相應的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。
6.審查結果
6.1.審查合格的：
6.1.1.乙方應及時編制審查報告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖，經乙方稽核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
6.2.審查不合格的：
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，並報有關部門備案。
6.2.2.甲方負責對施工圖設計檔案進行修改，並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。
7.審查費用及支付方式
7.1.審查總費用為：
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計檔案審查合格書》後，付清審查總費用。
7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的，不另計費用。
8.甲方權利和義務
8.1.及時向乙方提供建設專案施工圖審查的全套資料，並對其完整性、真實性負責。
8.2.提出建設工程專案施工圖送審進度計劃。
8.3.安排專人與乙方聯絡，協調處理與施工圖審查工作有關事宜。
8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。
8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關部門申請複審。
9.乙方權利和義務
9.1.安排符合專案所在地建設工程施工圖設計檔案審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。
9.2.保證審查質量，確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。
9.3.審查工作完成後，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，並負保密義務。
9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計檔案所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。
10.違約責任
10.1甲方違反本合同約定，應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設計檔案經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應予賠償。
11.其他
11.1.未經相對方書面同意，任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。
11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的，以本合同為準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設方：(以下簡稱甲方)
投資運營方：(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召，促進農民致富，發展泗縣農村經濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮化專案程序，甲乙雙方願意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設專案精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經反覆協商，就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜，達成如下合作協議，以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設專案用地：規劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限，甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地，土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續，並在所有手續完善後，交乙方建設開發，費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商，為便於今後工作，成立新農村建設領導班子，甲方履行法律手續，乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作範圍
甲乙雙方合作的範圍：
四山村新農村建設專案用地範圍內房屋及配套設施的施工建設，以及通過有關部門批准規劃範圍內。為本專案服務的配套設施的專案建設，和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路，及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行，及在實施過程中的執行問題。
三：責任範圍
甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地，落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實，甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四：乙方責任：
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該專案的土地測量圖紙設計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施，如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應積極態度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗，不做違規違法之事，交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協議精神，按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協議正是生效。本協議生效後，將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支援。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議，落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明，確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂後應嚴格保守商業祕密，不得向第三方洩露商業機密，更不得將約定給乙方專案擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的，甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利：按本協議精神，分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意，不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項檔案報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設，並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協議簽訂後，甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過後本協議正式生效。本協議生效後，乙方組織規劃方案設計等工作，需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案，同意後方可實施。獲得前述各項批准後，應及時成立共建辦公室，及開工前各項準備，以便於工作順利開展，共建辦公室成立後，乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主，遇到原則情況，甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協議簽訂後，雙方應嚴格遵守，全面履行合同約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止合同，乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協議簽訂生效後，專案啟動後將前期工作經費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢，同時提供相應合法檔案。本協議生效後，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經甲乙雙方協商解決，另簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份，雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代表：(簽字) 代表：(簽字)
日期： 日期：
發包人（全稱）：承包人（全稱）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
1。工程名稱：
2。工程地點：
3。工程立項批准文號
4。資金來源：
5。工程內容：
群體工程應附《承包人承攬工程專案一覽表》（附件1）。
6。工程承包範圍：
計劃開工日期：年月日。
計劃竣工日期：年月日。
工期總日曆天數：天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量標準：
1。簽約合同價為：
人民幣（大寫）(￥元)；
其中：
（1）安全文明施工費：
人民幣（大寫）(￥元)；
（2）材料和工程裝置暫估價金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（3）專業工程暫估價金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（4）暫列金額：
人民幣（大寫）(￥元)。
2。合同價格形式：
專案經理
承包人專案經理：
本協議書與下列檔案一起構成合同文件：
（1）中標通知書（如果有）；
（2）投標函及其附錄（如果有）；
（3）專用合同條款及其附件；
（4）通用合同條款；
（5）技術標準和要求；
（6）圖紙；
（7）已標價工程量清單或預算書；
（8）其他合同檔案。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的檔案均構成合同文件組成部分。
上述各項合同檔案包括合同當事人就該項合同檔案所作出的補充和修改，屬於同一類內容的檔案，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行專案審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
本合同於年月日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委託代理人：法定代表人或其委託代理人：
（簽字）（簽字）
組織機構程式碼：組織機構程式碼：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
電子信箱：電子信箱：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
甲方：向翔
乙方：程峰
根據《中華人民共和國合同法》《國家建築施工規範》及相關條例，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方協商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅遊區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協議：
一、工程概況：
1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅遊賓館樓工程
2、工程地點：興安縣嚴關鎮仙橋村委會樂施堂村。
3、建築結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內容及施工範圍：土建水電工程按建築施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
二、付款方式與結算：
1、本合同範圍內的工程專案依據甲方提供的設計圖紙檔案。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區建築工程消耗量定額》計價，下浮6%後結算給乙方。
2、工程範圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站釋出的興安縣造價資訊進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價資訊進行調整。資訊價沒有的，雙方按市場價友好協商確定，按實際發生的工程量計價結算。
三、工期：
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)
四、質量及材料要求：
1、質量要求按國家建設質量標準規範，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人，質檢人員進行驗收。並根據驗收意見整理簽字後方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工後甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規定要求複檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
五、工程款支付方法：
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到 00地面(現澆完畢)
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以後，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格後，乙方資料合格後及結算單報請甲方稽核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內稽核完成，如有爭議，可共同委託相關造價事務所稽核。結算經甲方稽核批准後，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位：
開戶銀行：銀行： 的帳戶上。
六、工程竣工驗收及交付：
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節整改、衛生清理、安全保衛、工程保管等相關工作。自檢合格後書面申報甲方和監理工程師複檢，簽字確認複檢合格後，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行佔用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙雙方權責
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，並保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衛生管理等手續。
4、提供標準的水準點和詳細的座標控制點，並在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好，周邊的一切社會關係。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及藉口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規範施工，甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規範要求時，有權要求乙方停工整改，並進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定，經甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。
八、違約
1、本協議條款雙方共同遵守，甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關係，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成專案停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叄拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執行，同時具有法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
身份證號： 身份證號：
電話號碼： 電話號碼：
簽署日期：
甲方：
乙方：
現甲方將 新農村工程承包給乙方，根據中華人民共和國《合同法》和《建築法》的相關規定，經甲、乙雙方協商達成合同如下：
一、承包方式：包工包料
二、承包內容：土建、水電安裝
三、施工標準：按圖施工，內門、樓梯、後院地坪使用者自理，室內借土回填有甲方負責，圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外牆窗(塑鋼)不含陽臺窗，每戶一進戶門。
四、承包工程：新農村×期工程， 戶住宅。
五、承包價格：按每戶人民幣××萬元計算(不含稅率)，有甲方負責。
六、承擔風險每戶××萬元人民幣，甲乙雙方互不變動。
七、結算標準：根據建築法規則計算，根據施工幢戶數，基礎完工，甲方支付乙方每戶×萬元，一層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶×萬元;隔熱層屋面瓦做好後甲方支付乙方每戶×萬元，主體粉刷完工後，甲方支付乙方每戶××元;外牆完工後，三月內甲方支付乙方每戶××元;餘款××元甲方必須在六月內支付乙方。
九、工程工期 。乙方自合同簽訂後 天進場。
十、質量要求：乙方根據國家施工規範要求施工，發生質量事宜，甲方現場監督乙方負責改正。
十一、安全事宜，乙方依據國家建築法安全規範要求組織施工，嚴禁違章操作，發生人力不可抗拒因素，造成安全事故，甲、乙雙方協商解決，
十二、違約事宜，如甲方不能按付款方式支付工程款，造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外，還要支付乙方現場工人損失每天××元整，如無其它原因，乙方無故停工造成甲方的損失，由乙方負責賠償。
十三、其它事項：合同中未盡事宜甲乙雙方協商解決，不能達成一致，可申請××市仲裁委員會仲裁，亦可訴訟××市人民法院。
十四、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一、 工程概況：
工程名稱：小區道路硬化工程 工程地點：小區 承包範圍：包工包料 合同工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。
二、 甲方職責：
1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。
2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督，負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。
3、 根據實際需要，稽核批准工程變更方案，審定工程簽證。
4、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。
三、 乙方職責：
1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規，依據施工方案要求組織施工。
2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。
3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標，具備產品合格證書及相關質檢手續，並經甲方驗收合格，方可使用。
4、 抓好本工隊全體人員的安全教育，搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器裝置的安全操作規範，積極配合甲方的各項安全檢查。
5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工並承擔相關費用。
6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。
四、 工程決算：
工程竣工後，依據工程各專案實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。
五、 付款方式：
依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保脩金，保修期為一年，期滿未出現質量問題，支付餘款。本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當地勞動仲裁部門裁決本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。
發包方：(公章)法定代表人：委託代理人：
承包方：(公章) 法定代表人： 委託代理人： 年 月 日
三優範文網