發包人(全稱)：_______________________
承包人(全稱)：_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：_______________________
工程地點：_______________________
工程內容：_______________________
群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表(附件1)
工程立項批准文號：________________________
資金來源：_______________________
第二條 工程承包範圍
承包範圍：_______________________
第三條 合同工期
開工日期：_______________________
竣工日期：_______________________
合同工期總日曆天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準：_______________________
第五條 合同價款
金額(大寫)：___________元(人民幣)￥：__________元。
第六條 組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括：
1、本合同協議書。
2、中標通知書。
3、投標書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標準、規範及有關技術檔案。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點：_______________________
本合同雙方約定___________________________________後生效。
發 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________
住 所：_______________________ 住 所：_______________________
法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________
委託代表人：_______________________ 委託代表人：_______________________
電 話：_______________________ 電 話：_______________________
傳 真：_______________________ 傳 真：_______________________
開 戶 銀 行：_______________________ 開 戶 銀 行：_______________________
賬 號：_______________________ 賬 號：_______________________
郵 政 編 碼：_______________________ 郵 政 編 碼：_______________________
發包人：(全稱)天津市置業有限公司
承包人：(全稱)天津電子有限公公司
依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 小區4-8號樓智慧家居工程專案
工程地點：
工程內容： 小區4-8號樓共 平米、 戶智慧家居裝置及安裝
群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表(附件1)
資金來源：自籌
二、工程承包範圍
承包範圍：智慧家居裝置、安裝、綜合弱電佈線等全部包工包料
三、合同工期
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：國家驗收規範合格標準
五、合同價款
金額(大寫)： 元整(人民幣)
￥： (每平方米總價 元)元
六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括：
1、本合同協議書
2、本合同通用條款
3、本合同專用條款
4、標準、規範及有關技術檔案
5、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定 簽字蓋章 後生效。
發 包 人：(公章) 市 有限公司 承 包 人：(公章)天津眾和*電子有限公司
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不瞭解，導致簽訂的合同屬於無效合同，那麼建設工程施工合同無效的法律後果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。
依據我國現行法律規定，合同被確認無效後，將導致合同自始無效，合同關係不再存在，當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務，不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律後果。建設工程施工合同無效的法律後果也不例外，但由於其標的特殊性，其無效的處理與普通無效合同有著很大的差別，當事人的締約過失也比普通無效合同複雜。
一、建設工程施工合同訂立後尚未履行前被確認無效的後果。
尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同，雙方當事人均不得再繼續履行。這時，合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任，由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失，雙方均有過錯的，依照過錯大小承擔相應的責任。另外，損害事實的舉證責任在受損害一方，如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確，其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支援。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法後果外，還要承擔無過錯方的實際損失。
二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的後果。
於建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形，筆者認為，不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還，應區分不同的情況處理。
第一種情況，已完成部分工程質量低劣，無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的，應按照一般無效合同的處理原則，已經完成部分工程應拆除，建設方支付的工程款應返還。
第二種情況，工程質量完全合格，也未違反國家和地方政府的計劃，則已完成的建設工程歸建設方所有，承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方，折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定："建設工程施工合同解除後，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款"，該解釋的規定正是為了避免教條，減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失，如果因建設方過錯導致合同無效的，建設方對自己的損失自負，同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的，承包方對自己的損失自負，同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的，按過錯大小承擔相應賠償責任。
三、建設工程施工合同已履行完畢後被確認無效的後果。
按照最高院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。
第一，建設工程施工合同已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收合格的，建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。
第二，建設工程施工合同已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收不合格的，要分兩種情況給予不同處理：一是維修後建設工程經竣工驗收合格的，建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款，但承包方應承擔相應的維修義務，或自己維修，或負擔建設方維修費。二是維修後建設工程經竣工驗收不合格的，建設方不支付施工方工程款，對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這裡的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效後的後續費用，如拆除質量不合格的建築物的費用、工程延期費用、材料費等。
發包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程立項批准文號：
5、資金來源：
二、工程承包範圍
承包範圍：
三、工程工期
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總日曆天數_________天。
四、合同價款
工程總造價
大寫：___________________元（人民幣）
￥：___________________元（人民幣）
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表，聯絡方式：_______
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建築物中心五十米以內，並承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表，聯絡方式；
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的時間：工程師收到後_____天內批准或提出修改意見，逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月採購的材料裝置以報表形式報發包人，經發包人確認後方可採購。採購的材料裝置須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。
十、工程價款的結算
1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，並對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，並承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發包人：（公章）
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
甲方(委託方)：______________ 乙方(施工方)：______________ 為規範住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記，並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點：_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建築面積_____平方米。
4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款：_____(大寫)元(其中：設計費__元，管理費(_____%)元，稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂後，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務 甲方工作
1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，並說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。 乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境。
四、材料的供應 甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、裝置清單》本工程甲方負責採購供應的材料、裝置，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和裝置。並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和裝置，並應得到甲方認可，用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、裝置，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產：甲方提供的施工圖紙或做法說明以及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝修過
甲方：____________________
乙方：專案承包責任人 (身份證 ____________________，手機____________________ ，專案經理部名稱：
丙方： ____________________(身份證 ____________________，手機____________________ )
為建設 工程，甲方委派丙方到乙方任職(擔任 崗位工作)。根據《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規和《關於印發〈湖南省建築工程集團總公司專案承包合同管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號)等集團總公司有關規章制度，結合本工程具體情況，經甲、乙、丙三方協商一致，簽訂本用工協議。
一、用工期限：從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本專案建設工程施工合同實施完畢。
二、費 用：
1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月。
(一)、工資標準
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以後
乙方仍需要聘用丙方，每年工資調整額在前一年度“議定工資標準”的基礎上增長不少於_______________元/月。
(二)、工資支付方式
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用於甲方代付丙方的檔案工資;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用於甲方代付丙方的檔案工資。
(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費
1、繳費標準：乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔丙方社保單位繳費_______________元、住房公積金單位繳費_______________元，企業年金單位部分_______________元，三項費用合計_______________元/月(該三項繳費隨總公司人力資源部每週期核定的標準而調整)。
2、繳費方式：乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)_______________元，用於甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業年金繳費。
三、甲方職責：
1、應向乙方真實反映丙方的個人資信、履職能力等情況;
2、監督乙方按時足額支付丙方費用;
3、負責協調乙、丙雙方關係;
4、聽取乙方關於丙方履職情況的意見，對丙方履職情況進行定期考核。
四、乙方職責：
1、負責提供丙方辦公場所和食宿(丙方伙食費按乙方管理規定交納費用);
2、按月足額支付丙方的費用，履行國家現行法律法規規定的責任和義務,承擔丙方在用工期間工傷事故的全部經濟責任;
3、負責丙方為本工程服務所必需的辦公用品、交通費、差旅費、通訊費(通訊費按_______________元/月包乾，未包括在工資費用中，由乙方向丙方按月直接支付)等;
4、負責按_______________元/月標準承擔丙方教育培訓費(該費用未包括在工資費用中)，從_______________年_______________月_______________日至施工合同實施完畢按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣);
5、負責對丙方進行工作考勤，《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文件)於每月30日之前報甲方綜合辦公室(聯絡人蔣新宇，電話_______________，傳真_______________)。如乙方未按時報送《考勤表》，視同丙方本月正常出勤，應當足額支付本月費用。
五、丙方職責：
1、認真履行崗位職責;
2、自覺遵守甲方、乙方制定的各項規章制度;
3、及時向甲方繳納個人或單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業年金的);
4、協助乙方按期向甲方報送月度《考勤表》。
六、其他：
1、本用工協議實施過程中甲方或乙方要求調動丙方，應提前30天書面通知對方，乙、丙方接到甲方發出的《調令》且辦理完相關手續後丙方方可離開專案部。
2、本用工協議書未盡事宜，按甲、乙雙方簽訂的《專案承包合同》相關約定執行。
3、本用工協議書一式壹份，經甲、乙、丙三方簽字後生效。
甲方(蓋章)：____________________ 乙方(簽字)： ____________________丙方(簽字)：____________________
代表(簽字)： ____________________委託代理人(簽字)：____________________
簽訂日期
施工單位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________
依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定，結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議，並共同遵守。
一、工程概況：
工程名稱：____________________________工程地點：___________________________________建築面積：______________________________________工程結構：______________________________________工程內容：______________________________________
二、工程質量：按國家驗收規範達到合格標準、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期：全部工程自___年___月___日開工，至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責任
甲方責任：
1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督，並組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進度，工程質量、安全、生產會議，安排施工有關事項
3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。
4、按上級有關規定填報有關報表。
5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。
五、乙方責任：
1、專案施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、
2、按照施工合同條款，安排好施工進度(包括每月施工進度)，保證合同工期按時完成，並參加甲方召開的有關會議。
3、嚴格按照施工圖紙，施工規範和操作規程施工，確保工程質量，施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。
4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工，對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書，工程部辦理工程管理目標書，並嚴格執行)。
5、對工程的隱蔽部分，應先由乙方自檢，然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收，符合設計要求及施工規範後，方可進行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關技術資料，應按國家的有關規定進行紀錄，整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關管理制度及規定，並接受因違反有關制度和規定的處罰。
8、凡從建設單位收取的工程款，方規定辦理有關合法手續，撥付後再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來，均由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何責任，如發上經濟糾紛，專案承擔一切經濟責任。
10、乙方負責歸集真實的工程票據，如經有關部門檢查，出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款，責任由乙方承擔。
六、付款方式及付款標準：
1、所有甲方支付給乙方的工程款，均以支票支付。
2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方，如因工程急需，超支必須經部隊領導簽字後方可支付。
3、本工程基礎完工後，甲方應付乙方全額工程款的50%，做為程材料費。
4、主體工程全部完工後，甲方應付乙方工程款35%。
5、裝飾工程，全部完工後經甲方驗收合格，經甲乙雙方決算厚，甲方應付乙方工程款10%。
6、剩餘工程款5%做為工程保修費，乙方無條件保修，如果乙不按時保修，甲方有權另請施工人員保修，費用由乙方負責，保修為一年。.
甲方負責人簽字：甲方蓋章：簽訂日期：
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委託乙方承擔下列工程的施工圖設計檔案審查任務，依據《中華人民共和國合同法》及相關規定，雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、報建編號：
3、工程建設地點：
4、總建築面積：
5、建築型別：□住宅 □公建 □工業 □其它
6、工程總投資：
7、勘察單位：
8、設計單位：
第二條 施工圖設計檔案審查依據
1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;
(2)《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》;
(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;
2、建設專案批准檔案和各主管部門的審批意見;
3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計檔案。
第三條 施工圖設計檔案審查主要內容
根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定，施工圖設計檔案審查的主要內容為：
1、是否符合工程建設強制性標準;
2、地基基礎和主體結構的安全性;
3、是否符合民用建築節能強制性標準，對執行綠色建築標準的專案，還應當審查是否符合綠色建築標準;
4、勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計檔案上加蓋相應的圖章和簽字;
5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
第四條 施工圖設計檔案審查週期
根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定，施工圖設計檔案審查原則上不超過下列時限：大型建築工程、大型市政工程為 15 個工作日，中型及以下建築工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察檔案，甲級專案為 7 個工作日，乙級及以下專案為 5 個工作日。
以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。
第五條 甲方向乙方提供的有關資料和檔案
上述材料在合同簽訂生效後的 工作日內由甲方提供給乙方。
第六條 審查結果
由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和檔案，具備審查條件後，乙方開始審查工作。
1、審查結果合格的：
(1)乙方及時編制審查報告，並報有關部門備案。
(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
(3)甲方收到審查合格書後的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖，經乙方稽核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
2、審查結果不合格的：
(1)乙方將施工圖退建設單位並出具審查意見告知書，說明不合格原因。同時，應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和註冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題，報有關部門備案。
(2)甲方負責對施工圖設計檔案進行修改，並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。
(3)乙方收到修改後的施工圖設計檔案後應及時告知有關部門。
第七條 施工圖設計檔案審查費收取
1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計檔案審查費總額為人民幣 萬元整(含稅，大寫： 萬元)，通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號：
賬號： 戶名： 開戶行：
2、支付方法為：
(1)本合同生效後 天內，甲方首付施工圖設計檔案審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行後，定金抵作施工圖設計檔案審查費);乙方完成施工圖設計檔案審查且審查結果為合格的，甲方應支付施工圖設計檔案審查費餘額，計人民幣 萬元整。
(2)審查不合格的，乙方出具施工圖審查意見書後的 個工作日內，甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時，雙方約定按以下方式處理： 。
(3)在甲方支付上述費用後的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。
第八條 甲方責任
1、按本合同第五條規定的內容，在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和檔案，並對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和檔案存在錯誤引致審查成果發生事故的，與乙方無關。
2、負責指派時處理本工程在施工圖設計檔案審查過程中涉及的有關問題。
3、按照乙方的審查意見及時進行修改。
4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計檔案審查費用。
第九條 乙方責任
1、乙方應是政府認定的施工圖設計檔案審查機構，具備相應的資質條件。
2、乙方委派進行本專案施工圖設計檔案審查的人員應是經 省建設廳批准的有資格從事施工圖設計檔案審查的審查工程師。
3、乙方按本合同的約定提交審查成果檔案，對施工圖審查工作負責，承擔審查責任。
4、查工作完成後，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，並負保密義務。
第十條 違約責任
1、因甲方過錯逾期支付審查費用的，每延誤一天，按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。
2、乙方延誤審查工作的，每延誤一天，應按審查費用的向甲方支付違約金，因不可抗力因素導致延誤審查的除外。
3、施工圖設計檔案審查合格後，仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題，給建設單位造成損失的，乙方依法承擔相應的賠償責任。
4、建設工程經施工圖設計檔案審查後因勘察設計原因發生工程質量問題，乙方承擔審查失察的責任，賠償甲方的損失。
5、乙方違反第十條第三項的約定，向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和檔案，乙方應向甲方支付審查費用 %違約金並賠償甲方因此受到的損失。
4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方尚未開始施工圖設計檔案審查工作的，不予退還甲方已付的定金，已開始施工圖設計檔案審查工作的，甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計檔案審查費用。
第十一條 其他
1、按相關規定，施工圖設計檔案一經審查合格，不得擅自進行修改，如遇特殊情況，需進行涉及審查主要內容的修改時，必須報請乙方重新進行審查，甲方應與乙方重新簽訂審查合同。
2、因甲方原因，在工作過程中增加本合同範圍外受審專案的工程量，甲方與乙方另行簽訂審查合同。
3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧，甲乙雙方同意按下述方式處理：
4、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。
5、本合同一式份，甲乙雙方各執
6、本合同經甲乙雙方法定代表人或法人委託代理人簽字並加蓋公章後生效。
7、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
市區建設施工合同書
發包方：_______________________________________________
承包方：_______________________________________________
工程名稱：_______________________________________________
工程地點：_______________________________________________
建築面積：_________________平方米;層數：_______________
結構型別：________________;簷高/跨度：________________米
批准文號：(有權機關批准工程立項的文號)_________________
工程性質：(指基建、技改、合資等)：_____________________
承包範圍：_______________________________________________
承包方式：_______________________________________________
質量等級(優良或合格)：_________________________________
工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設工程施工合同(小型工程本)是依據擬定的，適用於建築面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建築工程。建設工程施工合同協議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：
第1條工期
1·1本合同工程定於____年____月____日開工;於____年____月____日竣工。合同工期日曆天數為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。
1·2承包方為提前工期採取的相應措施及因此增加的經濟支出：_______
1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商後在合同中約定：
第2條圖紙發包方於_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。
第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名：___________;項日經理姓名：_______________。
第4條發包人工作
開工前辦理完畢土地徵用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構築物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，並保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，並於現場交驗，協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，並承擔相關的經濟支出。
發包人：___________
承包人：___________
按照《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定，發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則，就___圍牆工程施工承包事宜，簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、承包範圍
按本合同約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖
一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。
二)本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價本工程採用單價計價包乾方式承包，以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍牆塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍牆上部牆體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍牆(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的，由乙方提出簽證，增加工程量按上述單價進行結算。
2、工程單價說明：
⑴塊石基礎單價包含的施工內容：塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石溼水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。備註：塊石基礎因現場地質條件影響，深度超過800的，塊石基礎的寬度改為800。
⑵圍牆牆體單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚溼水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。
⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚溼水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。
⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎完成後，經檢驗合格，計算出塊石基礎總量並按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。
⑵本工程的永久性主體圍牆完成後，經檢驗合格，計算出永久主體圍牆總量並按合同單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。
⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後，經檢驗合格，計算出臨時性圍牆總量並按合同單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。
⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後，經檢驗合格，並通過驗收，計算出本工程總造價，由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%，預留永久性圍牆總造價的5%作為質量保脩金，永久性圍牆________年質量保修期滿，扣除圍牆維修費用，由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程為清水牆體，圍牆上所有勾縫必須美觀，線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。
3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，牆身不裂縫。
五、工期(60個日曆天)
開工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
由於甲方原因推遲交付的，由甲方提供相應檔案，工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的，工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
⑴按圖紙要求進行放線和交底，並處理協調和對應位置施工單位的關係。
⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任
⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係，協調好紅線分界問題。
⑵按工期要求進行施工，逾期不交付使用的，每推遲一天，乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強施工現場的安全文明教育，並做好交底，做好相應的39;安全文明措施，併為現場作業人員購買相應的保險，否則，現場一切安全事故均由乙方負責。
⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理，由於管理不善，發生的遺失和偷盜由乙方負責。
⑸乙方有成品保護義務，在本小區交付使用前，所有圍牆均為成品保護期，人為及機械損壞，或者因質量問題發裂的，均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、合同執行過程中的爭議或糾紛，應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時，任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟，請求人民法院解決。
2、本合同一式貳份，甲方、乙方各執壹份，經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。
本合同未盡事宜，雙方可通過協商，訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
經辦人：___________經辦人：___________
聯絡電話：___________聯絡電話：___________
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯絡電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯絡電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對單，反訴人找不著付款物件。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上，反訴人認為，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支援反訴請求。
此致
_____________人民法院
附：本上訴狀副本__________份
反訴人：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
繫個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，註冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，註冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程專案分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂後，原告按約定完成施工，工程專案也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後，被告一隻向原告支付了部分工程款，其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係，這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支援原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建設方：(以下簡稱甲方)
投資運營方：(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召，促進農民致富，發展泗縣農村經濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮化專案程序，甲乙雙方願意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設專案精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經反覆協商，就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜，達成如下合作協議，以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設專案用地：規劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限，甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地，土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續，並在所有手續完善後，交乙方建設開發，費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商，為便於今後工作，成立新農村建設領導班子，甲方履行法律手續，乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作範圍
甲乙雙方合作的範圍：
四山村新農村建設專案用地範圍內房屋及配套設施的施工建設，以及通過有關部門批准規劃範圍內。為本專案服務的配套設施的專案建設，和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路，及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行，及在實施過程中的執行問題。
三：責任範圍
甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地，落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實，甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四：乙方責任：
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該專案的土地測量圖紙設計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施，如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應積極態度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗，不做違規違法之事，交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協議精神，按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協議正是生效。本協議生效後，將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支援。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議，落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明，確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂後應嚴格保守商業祕密，不得向第三方洩露商業機密，更不得將約定給乙方專案擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的，甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利：按本協議精神，分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意，不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項檔案報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設，並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協議簽訂後，甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過後本協議正式生效。本協議生效後，乙方組織規劃方案設計等工作，需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案，同意後方可實施。獲得前述各項批准後，應及時成立共建辦公室，及開工前各項準備，以便於工作順利開展，共建辦公室成立後，乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主，遇到原則情況，甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協議簽訂後，雙方應嚴格遵守，全面履行合同約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止合同，乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協議簽訂生效後，專案啟動後將前期工作經費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢，同時提供相應合法檔案。本協議生效後，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經甲乙雙方協商解決，另簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份，雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代表：(簽字) 代表：(簽字)
日期： 日期：
一、工程概況
工程名稱：________________
工程地點：________________
工程內容：________________
群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表(附件1)工程立項批准文號：________________
資金來源：________________
二、工程承包範圍
承包範圍：________________
三、合同工期：_________________
開工日期：________________
竣工日期：________________
合同工期總日曆天數_____________天
四、質量標準
工程質量標準：________________
五、合同價款
金額(大寫)：________________元(人民幣)
￥：________________元
六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括：_________________
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術檔案
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：______________年_________________月_________________日
合同訂立地點：_____________
本合同雙方約定__________________後生效。
發包人：_________________(公章)________________承包人：_________________(公章)___________________
住所：________________住所：_________________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
委託代表人：_____________委託代表人：_________________
電話：________________電話：_________________
傳真：________________傳真：_________________
開戶銀行：________________開戶銀行：________________
賬號：________________賬號：_________________
郵政編碼：_____________郵政編碼：________________。
甲方：
乙方：
受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負責該專案的施工組織和經營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權、利關係，經甲、乙雙方充協商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。
一、專案經理部主要負責人：
二、經營承包主要內容
1、乙方上繳公司綜合管理費為專案總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括：印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。
3、管理費繳納方法：綜合管理費在專案批覆的首期工程款中(款到賬後一週內)按專案中標價的 %由甲方扣繳，待業主最後一筆結算款到賬後再作內部結算。
4、本專案履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費，保函返還後無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費，預付款到專案賬戶後由甲方根據乙方完成專案施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還後無息退還預付款保函質押金。
5、專案部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用專案章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定，簽訂本專案有關的材料採購或專業分包合同時須甲方經營部備案。專案部公章不允許辦理本專案部以外的經營性合同，否則視為違約並追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應不定期對乙方專案施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導，協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理，定期或不定期對專案各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。
3、甲方應儘可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、裝置應按公司《裝置、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責任
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關檔案的全部條款，並對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任，按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(專案部承包責_____為全部工程款及工程質保金到賬、專案內外部往來賬清算完成後止)。
2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度，嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質量和安全生產，做到文明施工。
在本專案施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少於兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格後歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質量或其它問題在使用者造成惡劣影響，或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償使用者的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款並在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水汙染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規，做好環境保護工作，避免由於施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞，避免由於施工引起不良後果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格並交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
專案結束後應將專案財務賬簿交公司歸檔，經公司財務對專案財務檢查驗收後方能簽訂支付本專案的質量保證金。
3、專案部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表並由農民工本人籤領(附領取本人身份證)發放民工工資，如甲方檢查無發放資料，則專案戶頭的資金應優先發放民工工資並處壹萬元以內數額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定，對擅自挪用工程款應視為_____行為，甲方有權追究其_____責任。
五、專案經理部甲方委派人員基本工資標準
1、甲方委派技術、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療_____費、職工待崗生活保證金等)有專案部承擔(乙方支付委派人員工資採取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣佈開工人員進場起計算，至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、專案部如需公司其他人員到工地處理有關事務，所發生的費用由專案部承擔。
六、對專案經理部及專案責任人的獎罰和違約處理。
1、實現上繳部分達到承包指標並且上繳款交清後，專案結餘部分(稅後)由專案承包責任人處置，但專案財務應明晰。
2、專案部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為專案保修期結束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充條款。
2、如發生爭議，雙方不能協調解決，可向甲方工商註冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，經雙方簽字後生效，至專案承包期結束、專案缺陷期後自行終止。
甲方代表： 乙方代表：
(附身份證及專案經理證等影印件)
年 月 日 年 月 日
發包方(以下簡稱甲方)：
代表人：
地址：
承包方(以下簡稱乙方)：
代表人:
身份證號:
地址：
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方友好協商，根據本工程的具體情況，就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程地點：
2.工程範圍：
3.承包方式：
3.1按圖紙、清單備註欄說明及工程範圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。
3.2施工用水電費由乙方承擔。
3.3本合同執行清單價結算，按甲方要求 天完成主體，總工期 天完成專案;若甲方所供裝置、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。
3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及託運費由乙方負責;
3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;
4.工期
總工期： 日曆天。
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二條 雙方代表
1.甲方駐工地代表姓名： 聯絡電話：
2.本工程實行甲方代表負責制，甲方委託甲方代表對本安裝工程實行現場管理。
3.乙方駐工地代表姓名： 聯絡電話：
4.施工中必須和甲方代表一起參與專案管理及各項會議;
4.1甲方工作
4.1.1合同開工前3天，提供施工所需要場地。
4.1.2合同開工日期前3天，辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。
4.1.3如乙方不按合同要求進行施工，甲方即可勒令乙方暫停施工，待整改完畢後報甲方驗收並同意後方可復工。
4.2乙方工作
4.2.1按合同要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定，接受甲方的指令，按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規範進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合，服從甲方對分包工程的協調。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計劃及其相應統計報表;
4.2.3 在乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。
4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定，並辦理有關手續。
4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。
4.2.6 按約定保護好建築物結構和相應管線、裝置。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前，乙方負責成品保護，工程竣工後3天內清理現場，做到工完場清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險，確保施工安全和第三者的安全，在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責，與甲方無關。
4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。
4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項，如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。
4.2.12由於乙方自身原因造成工程質量問題，所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。
4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。
4.3 施工組織設計及進度計劃
乙方在合同簽訂生效後3日內，將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計劃提交甲方代表。
第三條 工期順延
1.以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延;
1.1 一週內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;
1.2甲方不能按約定期限交出施工場地，清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;
1.3由於戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。
第四條 工程驗收
乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收，並有義務配合甲方進行工程總驗收。
第五條 合同價款及支付
1.合同總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。
2.合同簽訂生效後甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整)，工程完工初驗合格後支付 40 %即 元(大寫 元整)，工程總驗收合格後支付 20 %即 元(大寫 元整)，餘款質保期滿後一次性支付給乙方。
3.質保期： 年。
第六條 其他條款
1.本合同未盡事宜雙方本著友好合作誠意協商解決，若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。
2.工程圖紙等作為合同附件與合同具同等法律效力。
3.本合同經雙方蓋章簽字後生效，合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
三優範文網