發包方(以下稱甲方)：
承包方(以下稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。
第一條 工程專案
一、工程名稱：臺江縣知行希望國小柴棚頂棚和食堂門口雨棚
二、工程地點： 知行希望國小
三、工程內容：柴棚頂棚和食堂門口雨棚
四、承包形式： 總承包，包工包料。
第二條 工程期限
一、合同工期總日曆天數10天
開工日期：20xx年8月25日
竣工日期：20xx年8月27日
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延 1、在施工中如因停電8小時以上或連續間歇性停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;停電2天以上;
2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
第三條 建築材料、裝置的供應和採購
一、工程材料、裝置由乙方採購。包工包料。
二、乙方採購的材料、裝置，必須附有產品合格證才能用於工程
第四條 工程驗收和付款
經核算，建設工程總價為：陸仟圓整(6000元)，工程竣工後，由甲方驗收合格方可向乙方付款。
第五條 附 則
一、甲方代表： 乙方代表：姜小五 。
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，根據*縣人民政府關於中國小危房改造的有關檔案，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，雙方就*國小學校建設施工事項協議一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：*鄉*國小校舍建設
2、工程地點：*鄉*國小原校址
3、工程內容：
(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);
(2)廁所6間(約120平方米);
(3)傳達室2間(約40平方米)
(4)院牆：100米(含大門)
(5)硬化路面：厚度大於15釐米。(小計1520平方米) ①大門前主路200平方米;
②院內主路800平方米;
③教室門前340平方米
④廁所、門衛範圍內硬化180平方米。
(6)餐廳內灶臺2口，操作檯1個。
(7)配套水電工程。
(8)平整校園，壘擋土牆100米。
二、質量要求：
符合《*縣中國小校舍安全工程平房建設質量要求》
三、圖紙：
使用《*縣中國小校舍安全工程平房建設施工圖紙》
四、工程施工要求：
1、門窗要求：尺寸見圖紙，門框使用東北鬆，上亮穿16號鋼筋6根，鋼筋內塗防鏽漆，外塗調和漆，所用木材必須烘乾後製作。刮膩子刷低油，再刮膩子刷調和漆三遍。鋁合金窗使用標準1.2CM厚鋁材，顏色由甲方定。
2、散水坡：散水坡(三面)，每間設一縱溝。
3、每口教室設前後兩塊黑板，標準為4米×1.2米。
五、承包形式：包工包料。
六、質量監督：
工程的第一質量監督責任人為施工學校校長，縣危改辦進行重點環節(基礎、鋼筋及製作、砌牆過程、屋架、水電、屋面防水等)質量監督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結束後，未經質量監督人同意，不得申請驗收。
七、質量保證：
土建工程部分基礎、牆體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電：50年。
八、安全責任：
乙方確保工程施工安全。在施工期間發生的工傷事故由乙方負責。因乙方原因導致工程在合理使用期限內造成人身及財產損害的由乙方承擔損害賠償責任。
九、施工、材料質量責任：
因工程質量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔。如：材料、規格、型號質量不符合要求，由乙方負責調換，保證工程質量。
十、合同金額：
大寫：
小寫：
十一、資金撥付方式：
工程開工，甲方支付合同金額的30%啟動資金，剩餘款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收，質量要求達到合格後，(除合同金額3%的質量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項，一切責任由乙方自負。補助款撥付，乙方必須提供相關建築業手續及建築業發票。
十二、以上條款未盡事宜，施工過程中雙方協商解決。
十三、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，*縣危改辦一份。
十四、合同工期。
開工時間：
竣工時間：
合同工期：
十五、合同簽字生效：
合同訂立時間： 合同訂立地點：
甲方： (章) 甲方法人代表：
乙方： (章) 乙方法人代表：
甲方開戶銀行： 帳號：
乙方開戶銀行： 帳號：
甲方：
乙方：
經學校會議協商，甲方將校園文化建設牆體清水牆、粉刷教室6個、灶房門前汙水沉澱池工程施工承包給乙方(韋性智)。施工期限20xx年8月1日——20xx年8月20日，必須按時保質保量完工。乙方負責施工，甲方提供材料，為保證工程計劃順利完成，特制定本合同，以資信守。
一、工程概況及造價
1、部分牆體清水牆
清水牆面積(每平方米10元)
六年級教室左前方 18.5×2.0=37.0㎡
教師東後牆 28.33×1.72=49.3㎡
教室西后牆 28.23×1.72=48.6㎡
合計37.0+49.3+48.6=134.9㎡
總價格： 134.9㎡×10.00元/㎡=1349.00元
2、粉刷1—6年級教室(每間教室500元)
教室數：6間
總計：6間×500.00元/間=3000.00元
3、灶房門前汙水沉定池
人工工資 120.00元/天×4天=480.00元
二、工程所用材料
1、文化牆體清水牆
水泥 1噸×260元/噸=260.00元
砂子 10方×55元/方=550.00元
合計：810.00元
2、教室牆體粉刷
膩子粉 20袋×16元/袋=320.00元
801膠 2桶×50元/桶=100.00元
乳膠漆(蘋果綠)2桶×165.00元/桶=330.00元
砂紙 20張×0.5元/張=10.00元
砂紙掌子 2個×5.00元/個=10.00元
刷子 2個×5.00元/個=10.00元
合計：780.00元
3、沉定池
U型槽 8個×40.00元/個=320.00元
4寸水管 2根×100.00元/根=200.00元
水泥 2袋×13.00元/袋=26.00元
蓋板 2個×30.00元/個=60.00元
合計：606.00元
以上一、二項合計人民幣7025.00元，大寫：柒仟零貳拾伍元整。乙方完工後，交由甲方驗收合格後，付款給乙方。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
簽訂日期：
甲方：
乙方：
甲方在本村村北建造住宅小區，委託乙方施工，經雙方協商達成如下協議：
一、承包方式及單價
包工包料，乙方負責自備施工所需用具(攪拌機、振動器、模板等)。房屋面積按實際面積計算，工價每平方人民幣(大寫)捌佰伍拾元整(￥，工程總面積約27500平方米。
二、甲方負責
1、提供設計圖紙。
2、保證施工用水、用電的供給。
3、保證按協議及時給乙方工程款。
三、乙方責任
1、必須嚴格甲方提供的設計圖紙和工程內容進行施工，保證施工質量，在施工過程中，在保證質量的前提下儘量做好材料的節約(如有建築變動，甲乙雙方協商處理)。
2、負責建房所用的一切裝置、工具、清水模板、五金的籌備及費用。
3、負責施工放線，並保證建房不佔他人地面及空間，若有差錯，所有損失由乙方負責。
5、在整個施工過程中，乙方生活一律自理，甲方概不負責。
6、所有地圈樑溝由乙方負責，回填方由甲方負責。
四、工程內容
1、土建
從地圈樑、墊狗頭石及其以上的所有主體工程：室內、樓梯、樓梯兩旁、衛生間、廚房、走廓等處地板磚及牆裙(高度按甲方要求補貼)、地角線(平牆)的貼上;粉牆，細砂過面、打底、刮膩子僂、頂三片、牆二片;前後外牆漆粉刷;貼滿陽臺、衛生間、廚房及餐廳的瓷磚;貼滿所有立面牆瓷磚(含琉璃瓦)。工程如有調整，乙方必須聽從甲方安排。
2、水、電安裝
包括通道到樓頂、廚房、衛生間等處自來水水管、井水上下管及太陽有水管的安裝及預埋;負責把樓頂、廚房、衛生間上下水管及排汙管接通到樓外下水道，並安裝好，保證能正常使用;排電線、電視線、電話線及網線(均排暗線);各種開關插座、燈具安裝等。
五、質量要求
1、乙方根據甲方提供的設計圖紙組織施工，各項技術引數達到國家標準。混凝土、沙漿等達標，支砌牆體砂漿飽滿，支砌前必須澆透水。
2、每道工序結束，要經甲方驗收合格後方能進行下一道工序。施工如達不到標準要求的，乙方負責返工處理，造成甲方損失的由乙方負責賠償。
3、施工中用的各種砂漿、混凝土的配製，乙方要嚴格按國家有關規定比例和標準進行，否則由此造成的材料浪費或因達不到標準而返工造成的一切損失由乙方負責賠償。
4、混凝土澆灌必須攪拌均勻，用振動器充分振動，無麻面、不露筋。混凝土澆灌後必須在保養期內每天澆水數次。
5、在施工中，甲方如需更改設計施工的部分內容必須提前通知乙方，乙方在施工中對設施圖紙的部分內容提出修改建議，經甲方同意簽字可更改。
六、安全責任
乙方嚴格按國家相關操作堆積組織施工，在施工現場，做到安全生產、安全用電，確保施工人員及他人、裝置和房屋安全。在施工中如發生安全事故，概由乙方全部負責，甲方不負任何責任。
七、付款方式
結算按建築面積與合同價進行，在施工期間，甲方按工程進度分次付給乙方，其基本的方式是主體封頂付工程款 ，其餘款項根據工程進度支付，剩餘款項到扣除總工程款的5%保脩金，三個月一次性付清。所扣保脩金在保修期一年內付清。
八、施工期限
年日止。
九、工程保修期限
按國家有關規定，自工程交付之日起，在保修期一年內如出現質量問題，乙方負責及時修理並承擔由此發生的一切費用。
十、違約處理
由乙方原因造成質量不合格的，由乙方負責返工到合格為止，費用由乙方負責。造成工期拖延(停電、停水、下雨等特殊情況除外)，每拖延一天，甲方扣工程款20xx元，以此類推。如果工程款不按合同規定日期付款，乙方有權要求甲方在三個月內付清，如果不付清，每天罰款20xx元，以此類推。
十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字後生效，自生效之日起，雙方必須共同遵守本協議，同心協力，搞好房屋建設，若有違反，損失由違約方負責，此協議未盡事宜，雙方隨時協商解決。
甲方(公章)： 法人(簽字)：
乙方(公章)： 法人(簽字)：
年 月 日
審判長、審判員;
受本案原告委託，經人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工合同糾紛一案，作為其代理人，依據法律規定，發表如下代理意見：
一、被告應立即支付拖欠人工費，並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石專案，為完成該專案的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經被告結算共計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該專案原告人工費用的結算清單，明確了原告的具體工作專案及所產生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行釋出的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(一) 建設工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的，為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日”。 根據以上規定，原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告託欠的款項，基本上都是農民工的血汗錢，繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調，從維護社會穩定大局的高度，把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款，及時給付農民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動於衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此，請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人：劉保平 20xx年1月23日
三優範文網