小型家裝公司裝修合同
發包方(簡稱甲方)：_________________________
承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委託乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點：_________________________
2. 住房結構： ______房型 ______房 ______廳 ______套，施工面積______ 平方米。
3. 裝飾施工內容：詳見附件
4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期： 自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
三、關於材料供應的約定(具體內容根據雙方協商新增)
四、關於工程質量及驗收的約定(具體內容根據雙方協商新增)
五、有關安全生產和防火的約定(具體內容根據雙方協商新增)
六、其它事項(具體內容根據雙方協商新增)
七、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分
甲方(簽章)：_________________________ 電話：_________________________
乙方(簽章)：_________________________ 電話：_________________________
簽訂地點：_________________________
簽訂日期： _________年_____月__日
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國建築裝飾合同法》和《建築裝飾安裝工程承包合同條例》之規定，並依據本工程現場實際施工情況，經雙方友好協商，就乙方承接甲方商場專櫃裝修事宜一致達成如下協議：
第一條 、工程概況及承包範圍
1、工程名稱： 工程地點。
2、本工程為包工包料工程。裝修面積為。範圍即圖紙上標明的所有專案。
4、工程期限：日起至日止為乙方施工期，甲方_ 年 _月_ __日可進場
第二條、雙方義務及權利
一、 甲方義務及權利
甲方有義務提供良好的施工環境，辦理前期的相關施工手續，手續費用由甲方承擔。 提供施工用電及其它需要協調的地方。甲方有權監督施工進度及工期用料，用料不符或質量不達標甲方有權利要求更改，由此造成的損失由乙方自行承擔。
二、 乙方義務及權利
1、 嚴格按圖施工，遵循施工原則，認真組織工程施工。嚴格遵循施工現場勞動紀律，按時、按質、按量完成施工任務。有義務主動配合甲方的質量驗收。因違規造成的損失由乙方自行承擔。
2、 在保證質量的前提下按時竣工且又無違規行為，乙方有權利要求甲方按時履行合同約定的其它義務(如付款等)。
3、 裝修完工後壹年時間內，只要所裝修專櫃出現質量問題，乙方有無條件提供免費維修的義務(人為損壞除外)。
第三條、付款方式
經雙方約定達成如下付款方式：
1、 工程總造價： 簽訂協議時預付款為工程總造價的50%，即元人民幣。
2、 成品貨櫃進場，經甲方初步確認後，甲方支付乙方工程總價款的30%。即 元人民幣。
3、 工程竣工、三天內經甲方驗收合格後，甲方一次付清乙方工程總價款的20%， 即
第四條、違約責任
甲乙雙方任何一方單方面違約，除採取補救措施達到合約標準外，另可按工程總造價的10%向對方索取損失賠償費。由於甲方未按合同約定付款，所引起的延誤工期.甲方自負，並賠償乙方的誤工費。
第五條、其它
如有未盡事宜，雙方本著事實求是的原則協商處理，若協商不成，雙方均可向當地人民法院提起訴訟。本合同共兩頁一式兩份，經雙方代表簽字蓋章之後起即生效，雙方各執一份，具有同等法律效力
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
發包方(甲方)：_____________________
身份證號：_________________________
聯絡電話：_________________________
承包方(乙方)：_____________________
法定代表人/委託代理人：____________
身份證號：_________________________
聯絡電話：_________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規的規定，結合本市裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，為了更好的確保施工安全順利的進行完成，雙方達成如下協議。
第一條：工程概況
1、工程承包方式：雙方協商按下列第______種包方式。
(1)承包方包工、包料
(2)承包方包工、部分包料，發包人提供主要材料
(3)承包方包工，發包人負責提供材料
2、工期施工日期自_________年_____月_____日，於_________年_____月_____日竣工。
3、本合同工程承包總造價為____________元，大寫金________________________。
第二條：甲方工作
(1)開工前____________天甲方提供經確認的施工圖紙或做法說明並自乙方進行現場的前期工作和現場交底。
(2)為確實需要拆改原建築結構或裝置管線，甲方負責到有關部門辦理相應有關審批手續，並承擔相關費用。
(3)協調有關部門做好現場保衛及垃圾處理工作。
第三條：關於工期的約定
(1)甲方要求合同約定的工期是前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工期所採取的措施費用。
(2)工程專案或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議。同時調整相關工程費用及工程工期。
(3)因乙方責任不能安期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順正。
(4)因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電等不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一週內累計計算)。工期相應順正。
第四條：關於工程質量及驗收的約定
(1)由於甲方提供的材料、裝置質量不合格或延期供質，而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
(2)工程竣工後，乙方應通知甲方直接驗收，甲方接到驗收通知兩日內組織驗收，辦理驗收移交手續，如甲方在規定時間內未能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認工序工程的驗工日期，並承擔乙方看管費和相關費用。
第五條：關於工程價款及結算的約定
關於簽署本合同三日內，甲方向乙方支付儲料款紅程總造價的70%____________元的工程款(光人工不帶料付30%，中期付40%)。工程全部完工，驗收結算後甲方向乙方支付工程餘下的30%元的工程尾款。(在簽定合同三日內或在規定期限內工程款沒有到位的乙方有權停工，甲方承擔違約責任)。
第六條：設計變更
(1)、施工中甲方對原設計進行變更應在變更前3—5天通知乙方，如乙方已經做成形後，甲方應支付其費用如甲方增加專案，如合同面上有的按相同價格往上加，沒有按市場價格。
(2)乙方嚴格按甲方提提供的圖紙施工，如甲方圖紙有改動的應提前3—5天通知乙方，如不通知一切損失由甲方負責。
(3)由於甲方原因導致延期開工或中途停工，誤工所造成的損失，停工或誤工一天，甲方支付乙方____________元，甲方不按合同的約定撥付工程款，每延期一天，按拖欠款額的____________%支付滯納金。
第七條：驗收標準甲方應在乙方完工一項，驗收一項，以免造成更大的損失。
第八條：本合同簽字蓋章生效後，甲乙方須共同遵守並執行本合同每項條款，如合同執行過程中發生爭議時，雙方應協商解決或調解，若協商或調解不能解決，可以向人民法院起訴。
第九條：本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效，履行完成後自動終止。
第十條：補充條款：
__________________________________________________
甲方(簽章)：___________________
_________年_____月_____日
乙方(簽章)：___________________
_________年_____月_____日
三優範文網