我們想要運輸貨物的時候就要來收藏一下運輸的合同，小編今天就給大家來分享一下運輸合同，有時間的來閱讀哦
貨物運輸承包合同範本
甲方：××× 煤礦
乙方：××× 礦山裝置安裝有限公司
經甲、乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》，就甲方位於煤礦 綜採工作面回撤運輸 委託乙方承包事宜，達成下列協議，共同遵守執行。
第一條 工程承包範圍
一、 工程 名稱：煤礦 綜採工作面回撤運輸。
二、 工程 地點： 煤礦。
三、 工程 範圍和內容：綜採工作面三機、轉載機、破碎機、移變列車、液壓支架等所有綜採配套系統回撤運輸。
第二條 工程承包期限
一、本 工程承包 合同總工期為 天。
二、本 工程專案 以井下運輸第一臺裝置為開工日期。
三、如遇下列情況，經甲方現場監理工程師或甲方代表簽證後，工期作相應順延，並用書面形式確定順延期限。
(1 )遇到不可抗力的自然災害(如雪災、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響專案進度的。
(2 )因政府強制停電問題造成停工的。
第三條 工程承包價款
一、本工程 承包 合同總價為 元 人民幣(含稅價萬元)。
二、此 價款 包含燃油費、車輛維修費、駕駛員工資等一切全部費用。
三、回撤運輸費按雙方協商的預算金額為一次性包乾價。
四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必須出具甲方所在地正規稅務發票。
第四條 甲方責任與義務
一、 負責對乙方進行技術交底，提供場地。
二、 按設計施工方案及乙方提出的具體要求做好各項準備工作(包括井巷擴大、井巷地面硬化、地面停車場所等)以確保運輸工作順利進行。
三、負責對乙方 回撤運輸 工程進度、質量進行監督，組織檢查驗收。
四、 負責提供 乙方運輸相關工作人員的住宿和就餐。
五、負責 回撤運輸作業期間 與其他單位協調關係， 協調解決應由甲方解決的問題。
六、對違規作業、存在安全隱患等事項，有權給乙方下達停工整改通知及罰款。對不服從管理及對甲方造成重大影響，甲方有權單方面解除合同，並追究乙方因此造成甲方損失的經濟賠償責任。
第五條 乙方責任與義務
一、乙方承包後不得另行分包或轉包。
二、乙方必須按協議約定及甲方確定的施工方案進行運輸作業，並按期完成任務。
三、 乙方按國家和行業規定，必須確保相關管理和生產崗位人員持證上崗嗎， 保證回撤運輸工程安全。
四、在工程期間，因乙方工作人員操作不當造成甲方 綜採工作面的 裝置損壞由乙方承擔全部經濟賠償。
五、乙方對發生安全事故承擔現場救援和緊急處理職能，並承擔相關責任。
六、在乙方工程承包施工期間，發生工傷均由乙方全責處理和承擔所有費用;發生死亡事故由乙方處理甲方配合，費用甲方承擔30% ，乙方承擔70% 。
七、乙方必須服從甲方對施工安全、工程質量的監督、檢查、驗收。
八、乙方在施工期間遵守甲方的各種規章制度。
九、乙方指派為駐乙方工地代表，負責施工現場的管理及與甲方聯絡工作。
十、按國家和地方規定，依法繳納相關稅費。
第六條 工程價款的支付與結算
回撤運輸工程結束， 經甲方驗收合格後，甲方在10 天內支付全額回撤運輸款項。
第七條 違約責任
一、乙方如有不履行本合同約定行為(包含但不限於工程質量和生產安全方面)，視為乙方違約;甲方有制度規定的，乙方按甲方制度規定中的處罰額承擔違約責任，沒有制度規定的，甲方根據實際情況決定乙方違約責任的賠償金額，乙方同意甲方在未支付的工程款項中扣除;對情節嚴重的，甲方有權單方面解除本合同，不視為違約。
二、由於不可抗拒的原因，影響了合同的執行時，經雙方確認則可終止本合同或延遲合同期限，延遲時間應相當於事故所影響的時間。
三、由於乙方原因 造成工期延誤，每延誤一天，按每天元人民幣標準向甲方承擔違約金;延誤超過五天的，按每天元整人民幣標準向甲方承擔違約金。違約金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。
第八條 其它事項及要求
一、在合同履行期間，出現爭議應協商解決，如甲乙雙方協商不成，可提交合同簽署地人民法院裁決。
二、本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
三、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。本合同自甲方簽名蓋章和乙方簽名之日起生效。(以下無正文)
立約雙方簽名蓋章：
甲方(蓋章)××× 煤礦
代表人(簽名)：
乙方(蓋章) ××× 礦山裝置安裝有限公司
代表人(簽名)：
本合同於年 月 日在市簽訂
貨物運輸承包合同範本
甲方：____________________
乙方：____________________
甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經營合同書。
一、合同期限
自_____年___月____日起至_____年____月____日止。甲方將己方工廠的物件及銷售的產品全權委託乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務。
二、運費結算方式
1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位， 元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車載重量。
2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按 一結算，結清運費。
3、貨物到達指定目的地後，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀完好無損壞，並辦理貨物簽收手續為交貨完畢。
4、承包經營期間甲方按_______元/月向乙方收取保證金，順延年累計滿一年止。合同期滿雙方續簽合同，上一年的保證金則作為籤合同當年的保證金。如雙方不續簽合同或合同解除後，保證金全額一次性退還乙方。
三、安全責任方
1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。
2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任並負責賠償。
3、車輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。
四、甲、乙雙方的權力義務
(一)甲方的權力義務：
1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區;如甲方停工，停產等因素甲方有權暫停或終止合同。
2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。
3、甲方委託乙方承運貨物事宜時，應明確承運貨物品名 、裝貨地點 ，聯絡人 ，聯絡方式 ，貨物到達地
4、甲方不得以隱瞞的形式委託乙方託運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。
5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。
6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜。
7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。 甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見、要求改進。
(二)乙方的權力義務：
1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，藉故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯絡，向甲方彙報並進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。
2、乙方不得以任何方式將本合同的經營許可權轉包或分包，否則甲方有權終止合同。
3、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。
4、乙方必須協助甲方做好託運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。
5、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨物單〉，一車一單(運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。
6、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。
7、甲乙雙方協議簽字生效後，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運。
五、其他約定
1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失後再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程式解決。
2、乙方出現駕駛員酒後駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。
六、違約責任
1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫停或終止合同。
2、甲、乙雙方違反合同有關條款約定並造成經濟損失的，責任方賠償對方應結算當天運費的10%違約金。
七、糾紛的解決方式
本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。
八、附則
1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
負責人： 負責人：
執行代表： 執行代表：
聯絡電話： 聯絡電話：
年 月 日
關於貨物運輸承包合同
編號：_________
_________(以下簡稱包機人)為包用飛機與中國民用航空_________售票服務處(以下簡稱承運人)簽訂本協議書，雙方同意遵守下列條款：
第一條 包機人於_________月_________日起包用_________型飛機_________架次，其航程如下：
_________月_________日 自_________至_________，停留_________日
_________月_________日 自_________至_________，停留_________日
_________
包機費用總共_________元。
第二條 根據包機航程及經停站。可供包機人使用的最大載量為_________公斤(內_________座位)。如因氣象原因或其他特殊原因需要增加空勤人員或燃料時，載量照減。
第三條 包機噸位如包機人未充分利用時，空餘噸位得由民航利用，包機人不得利用空餘噸位，自行載運非本單位的客貨。
第四條 承運人除因氣象、政府禁令等原因外，應依期飛行。
第五條 包機人簽訂本協議書後，要求取消包機，應交付退包費每架次_________元。如在包機人退包前，承運人為執行協議書已發生調機等費用時，應由包機人負責交付此項費用。
第六條 在執行協議書的飛行途中，包機人要求停留，按規定收取留機費。
第七條 其他未盡事項，按承運人旅客、貨物運輸規則辦理。
包機人(簽章)：_________
承運人(簽章)：_________
開戶行：_________
開戶行：_________
銀行帳號：_________
銀行帳號：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
三優範文網