網站首頁 工作範例 辦公範例 個人範例 黨團範例 簡歷範例 學生範例 其他範例 專題範例
當前位置:三優範文網 > 合同 > 合同樣本

合同訴訟(通用19篇)

欄目: 合同樣本 / 釋出於: / 人氣:2.64W

合同訴訟 篇1

原告:____________,性別:_________,民族:_________,_________年_________月_________日出生,無業,住_____________,身份證號碼______________________。

合同訴訟(通用19篇)

被告:____________房地產開發有限公司,住所地_________________,實際經營地_____________(郵編_________),註冊號________________,聯絡電話________________。

法定代表人_______________,系公司董事長。

案由:_______________商品房預售合同糾紛

訴訟請求:________________________

事實與理由:________________________

此致

__________人民法院

起訴人(簽字):_______________

_________年_____月__________日

合同訴訟 篇2

原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

被告:_______________房地產開發有限公司,地址:________________

法定代表人:____________,電話:________________

訴訟請求

一、依法確認原、被告簽訂的關於________小區________號________單元________樓________號的房屋買賣合同無效;

二、判令被告返還原告購房款________元;

三、判令被告返還原告交納的入住等費用________元;

四、本案訴訟費用由被告承擔。

事實與理由

被告在________市________區________鎮開發了“________”樓盤公開銷售,________年________月________日,原被告簽訂房屋買賣合同,原告購買了________號________單元________樓________號門市房,並於當日一次性向被告交付了全部購房款________元,該門市房交付原告後,原告向被告支付了維修基金________元、契稅________元、物業費________元、水電費________元、採暖費________元、有線電視初裝費________元、垃圾清運費________元、辦證工本費________元,共計________元,現被告又將_________________的小區名稱更改為________繼續銷售,在原告與被告交涉房產如何辦證的過程中,才意外得知,被告不具備商品房預售資格,至使原告無法辦理權屬證書,原告簽訂合同的目的無法實現。依據法律規定,此房屋買賣合同無效,特起訴來院,希望法院支援原告訴訟請求,以維護原告的合法權益。

此致

________市________區人民法院

原告:_______________

________年________月________日

合同訴訟 篇3

原告:_________________霍某,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

繫個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。

被告一:_________________李某,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。

法定代表人:______________。

案由:_________________建設工程合同糾紛

訴訟請求:_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:_________________

_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程專案分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間B、C的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程專案也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支援原告全部訴訟請求。

此致

佛山市南海區人民法院

具狀人:_________________霍某

_____________年__________月__________日

合同訴訟 篇4

原告:_______________姓名

訴訟請求:_______________

要求被告停止侵害原告利益,儘快修復漏水設施,並賠償原告相應的損失。

事實和理由:_______________

訴訟請求中賠償損失應明確賠償數額。

事實理由部分應寫明侵權人侵權事實,不必如此列明法律條文。(如:_______________原被告是樓上樓下鄰居,被告處漏水,給原告生活造成影響(列明影響,如地板被泡)。原告多次找找被告要求維修並賠償損失,被告均予拒絕。故此,特訴至人民法院,懇請貴院依法審判,以維權益。)

證據和證據來源、證人姓名和住址

________________人民法院

具狀人(姓名)_______________

日期_______________

附:副本__________份。

本訴狀副本______份。

其它證明檔案_____份。

合同訴訟 篇5

原告_______________,男,漢族,__________年__________月___________日出生,住址:________________

被告_______________,男,漢族,__________年__________月___________日出生,住址:________________

被告_______________,男,漢族,__________年__________月___________日出生,住址:________________

訴訟請求

一、要求判令解除原、被告之間簽訂的《__________市房屋租賃合同》;

二、要求判令兩被告返還租用房屋;

三、要求判令兩被告支付房屋租金人民幣_________________元;

四、要求判令兩被告支付遲延支付租金的違約金人民幣_________________元(按每天所欠租金的3‰暫計至起訴之日,實際要求計算至被告履行之日);

五、要求判令兩被告支付房屋使用費人民幣_________________元;

六、要求判令兩被告支付使用承租房屋產生的水、電和燃氣等費用(暫計)人民幣_________________元(實際要求計算至被告返還所佔用房屋之日);

七、要求判令兩被告支付物業管理費人民幣_________________元;八、本案訴訟費用由兩被告承擔。

事實與理由

_____________年__________月__________日,被告因(飯店)店鋪經營需要而與原告簽訂《__________市房屋租賃》,合同約定:_________________原告將其位於__________區_______________鎮_______________北路_______________號、__________y號和__________z號的房屋(以下簡稱“該房屋”)出租給被告毛_______________、葉_______________。該房屋的租期為_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日止,其中,_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日為免租期。該房屋月租金為人民幣_________________元(叄萬陸仟圓整),且該租金自合同簽訂之日起12個月內不變。另外,月租金的支付方式為:_________________租金按每三個月為一期支付,被告於本合同簽訂後7個工作日內支付首期租金,以後支付時間為每年的8、11、2、5月份的20日前。被告逾期支付租金的,逾期一日,則每日按應付未付部分的3‰支付違約金。此外,租賃期間,使用該房屋所發生的水、電、燃氣、通訊、裝置和物業管理等費用由被告承擔。

合同簽訂後,被告在租賃期內未按期支付租金和水、電、燃氣、物業管理等費用,已構成根本性違約,嚴重損害原告合法權益。經原告多次催討後,被告仍未支付上述費用。因此,根據《上海市房屋租賃合同》第九條第二款之規定,原告於20__年4月09日發出《解除合同通知書》。

綜上,原告為維護自己的合法權益,特訴至貴院,請依法支援原告訴請。

此致

_______________人民法院

具狀人:_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

合同訴訟 篇6

原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話:_____________;

被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話:_____________;

被告:______________財產保險股份有限公司住址:_________________

負責人:_________________;電話:_________________

案由:_________________機動車交通事故責任糾紛

訴訟請求:_________________

請求人民法院判決被告共同賠償原告醫療費__________元,誤工費__________元,護理費__________元,住院伙食補助費__________元,營養費__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費__________元,財產損失__________元,鑑定費__________元,交通費__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項,合計__________元。

本案的訴訟費用由被告承擔。

事實和理由:_________________

_____________年_____月__________日_____時許,原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時,被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號:_____________)撞到,原告當場受傷,__________和__________損壞。後經__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書認定,__________對事故負__________責任,原告__________責任。經查,肇事車輛所有人為__________,車輛在_____________財產保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任,保險公司應在保險責任範圍內優先賠償保險責任。現原告為維護自己的合法權益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支援原告的訴訟請求。

此致

__________區人民法院

具狀人:_________________

_____________年__________月__________日

合同訴訟 篇7

茲委託_________先生為本公司管理者代表,負責確保企業管理體系的過程得到建立和保持;負責向總裁報告企業管理體系的業績,包括改進的需求;負責在整個公司內形成不斷滿足客戶要求和環境保護方面的意識。

管理者代表還負責協助總裁做好管理評審及相應糾正措施及持續改進的實施工作;負責批准《內審計劃》、《內審報告》及管理體系程式檔案,負責稽核《管理評審計劃》及《管理評審報告》。

管理者代表負責代表公司參與與質量和環境兩方面有關事宜的聯絡。

深圳市_________國際物業管理有限公司

總經理:_________________

日期:_________________

合同訴訟 篇8

原告:___________________,性別:_________________,民族:_________________,________________年______月______日出生,現住址:___________________,聯絡電話:_____________

被告:___________________法定代表人:___________________註冊地址:_____________實際經營地:_____________聯絡電話:_________________

案由:________________商品房預售合同糾紛

訴訟請求:________________

一、解除原、被告於________________年______月______日簽訂的《_______________市商品房預售合同》。

二、被告返還原告已付購房款人民幣________________元(辦理分期的寫首付金額,全款的寫全款金額)。

三、被告支付原告違約金________________元(總房款_____5%)。

四、被告自________________年______月______起至實際給付日止按照人民銀行同期利率支付原告已付購房款利息,(首付_____%÷365天)【貸款業主適用】。

五、訴訟費由被告承擔。六、貸款業主與銀行另簽過貸款合同的,可同時將銀行列為第三人。

事實與理由:________________

________________年______月______日,原告就購買位於________________-______#住宅樓-______層______單元-______號房屋(以下簡稱“訴爭房屋”)事宜與被告簽訂了《_______________市商品房預售合同》(以下簡稱“《購房合同》”)。合同約定,房屋總價款為________________元,首付款為________________元,其餘________________元採取銀行貸款方式支付。________________年______月______日,原告與________________銀行股份有限公司北京市分行(以下簡稱“_______________銀行”)簽訂了《個人住房(商業用房)借款合同》,並於________________年______月______日開始正式還貸。截至起訴之日止,原告已還貸_______________期,共還款________________元。(還款明細可去銀行打對帳單)根據原、被告簽訂的上述《購房合同》第十一條、第十三條之規定,被告應於________________年______月______日前交付訴爭房屋,若被告逾期交房超過30日的,原告有權退房,被告應自退房通知送達之日起30內退還全部已付款,並按照原告全部已付款的5%支付違約金。合同簽訂後,原告依約履行了付款義務,而被告卻未按合同約定時間交付房屋。經原告多次催促,截至今日,被告亦未履行交房義務,並對原告的退房要求不予配合,給原告造成很大損失。故,為了維護原告的合法權益,特向貴院提起訴訟,望貴院支援原告的訴訟請求。

此致

_______________市_______________區人民法院

具狀人:________________

________________年______月______日

合同訴訟 篇9

原告:______________住所:______________法定代表人:______________

被告:______________住所:______________

法定代表人:______________

訴訟請求:______________

風險提示:______________

訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的範圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支援你的主張,勢必遭到敗訴的後果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的,但並不等於在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。

1、支付設計費________________元及逾期支付的利息________________元;

2、支付違約金________________元(或賠償經濟損失________________元);

3、本案訴訟費由被告承擔。

此致

______________人民法院

原告:________________

____________年_______月____日

合同訴訟 篇10

原告:_______________

被告:_______________

請求事項:_______________(寫明向法院起訴所要達到的目的)。

事實和理由:_______________(寫明起訴或提出主張的事實依據和法律依據,包括證據情況和證人姓名及聯絡地址)。

此致

_____________人民法院

原告人:_______________(簽名或蓋章)

_____________年_____月_____日

附:1.本訴狀副本_____份(按被告人數確定);

2.證據__________份;

3.其他材料__________份。

合同訴訟 篇11

原告:_______________,性別:_________,民族:_________,__________年_________月__________日出生

身份證號碼:________________________電話:________________________

地址:_______________市__________區__________鎮__________集體宿舍

原告:_______________,性別:_________,民族:_________,__________年_________月__________日出生

身份證號碼:________________________電話:________________________

地址:_______________市__________區__________鎮__________集體宿舍

原告:______________,性別:_________,民族:_________,__________年_________月__________日出生

身份證號碼:________________________電話:________________________

地址:_______________市__________區__________鎮__________集體宿舍

原告:_______________,性別:_________,民族:_________,__________年_________月__________日出生

身份證號碼:________________________電話:________________________

地址:_______________市__________區__________鎮__________集體宿舍

訴訟請求:_______________

1、判令被告繼續履行《__________客運線路租賃承包合同》

2、判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由:

原告共同合夥投資,以承包經營的方式有償取得被告的__________至__________的直達快客運輸經營權。並經被告的指派由原告__________做為股東代表與被告簽訂了承包經營合同書(合同期限為______年,至__________年__________月__________日合同期滿),同時也確認了其他股東。

__________年__________月__________日,股東__________不幸因病去世,被告卻以此為藉口,要求提前終止合同,這是毫無道理的,是沒有法律依據的。根據被告__________年__________月__________日和__________年_____月_____日的《報告》和《通知》所確認的事實,股東__________僅僅是作為承包方的股東代表簽訂合同,股東__________不幸因病去世,並不導致原告等人的合夥組織解散,也不會影響合同的繼續履行,因此,特訴法院,依法判令被告繼續履行合同,以保護原告的合法權益。

此致

_______________法院

具狀人:_______________

__________年__________月__________日

合同訴訟 篇12

原告:

住所地

負責人

聯絡方式:

被告:

住所地:

代表人:

被告:,漢族,

現住於

案由:

買賣合同糾紛訴訟請求

1、請求貴院判令被告向原告支付貨款元,以及從 ______年____月____日起至款清之日時止按人民銀行同期貸款利率計算的資金利息。以上合計元。

2、本案訴訟費、保全費由被告承擔。事實與理由 年 月 日,原被告簽訂供銷合同,合同約定原告向被告1承建的專案供給模板木方建材。原告按照合同約定履行完畢了供貨義務。 年 月 日雙方進行結算,確認貨款總額為元。同時被告 在結算單上簽字確認。後原告多次要求被告支付貨款,被告均拒絕推諉。原告認為,被告的行為已經違反了合同約定,故此,原告特依據民事訴訟法的相關規定,向貴院提起訴訟,望貴院依法判決。

此致區人民法院具狀人:______年____月____日

合同訴訟 篇13

原告:_________________張__________男漢族地址:_________________市__________區__________街道__________號

被告:_________________李__________男漢族地址:_________________市__________區__________街道__________號

被告:_________________王__________女漢族地址:_________________電話:_________________

案由:_________________保證合同糾紛

訴訟請求:_________________

1、判令由第一被告立即歸還借款本金10萬元及違約金10962元(違約金按每日0.0054%計算至借款還清為止;暫計算至20__年10月20日止。),第二被告承擔連帶還款義務。

2、本案訴訟費、律師費由兩被告承擔。

事實與理由:_________________

被告張__________與原告李__________系朋友,20__年初王__________因生意缺少資金,通過被告和中間人陳__________介紹向原告提出借款。原告提出與王__________並不熟悉,被告表示願意為其承擔擔保責任。

礙於朋友情面及被告多次請求,原告與20__年3月30日與王__________簽訂借款合同,合同規定借期從20__年3月30日至20__年4月30日止。並有被告作擔保人,同日支付10萬元。

借款期限屆滿後,借款人王__________並未兌現諾言。原告只得向被告催討並要求協助實現債權,且被告有還款能力,但被告都已各種理由推脫。無奈,原告只得向借款人和原告繼續催討,但仍無濟於事。

被告一與被告二為夫妻關係,該債務為兩被告夫妻關係續存期間發生,故被告二應承擔連帶還款義務。

為維護原告的合法權益,先根據我國法律的有關規定,特向貴院提起訴訟。

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

合同訴訟 篇14

答辯人:_____________

住所地:________________

法定代表人:_________________王某,該公司經理

被答辯人:__________________

住所地:__________________

法定代表人:_________________劉某,該公司經理

被答辯人訴答辯人建設施工合同糾紛案,貴院已經受理,現答辯人根據事實和法律答辯如下:_________________

一、關於“判令答辯人支付工程款餘額_______________元,並承擔銀行同期貸款利息”之訴訟請求,於法無據,應予駁回。

根據20__年8月16日答辯人與被答辯人簽訂的《建設工程施工合同》第一部第五條“合同價款暫定價_______________元(以決算為準)文明工地施工費:______________元”及第三部分專用條款第23.2“本合同價款採用可調價格方式確定。(2)採用可調價格合同,合同價款調整方法:_________________工程結算時,按20__年8月26日協議條款及雙方承諾方式另行結算。”之約定,答辯人付款的依據應是雙方的結算的合同價款,但雙方至今尚未進行結算。

其次,20__年6月13日,由答辯人和被答辯人共同委託咸陽市建設工程造價管理站進行決算,20__年10月16日,咸陽市建設工程造價管理站出具了《工程決算書》。但20__年3月24日,咸陽市建設工程造價管理站撤銷了20__年10月16日公佈的該工程決算書,並退回其支付的工程決算費用。並建議雙方通過合同仲裁或司法程式解決該工程結算問題。至此雙方委託第三方決算仍無結果。

綜上,至今為止,雙方未進行結算,委託第三方決算亦無結果。因此在本案工程總價款尚未確定之前,被答辯人請求答辯人支付工程款餘額_____________15元尚無依據,依法應予駁回。

另,“並承擔銀行同期貸款利息;”之訴訟請求,並不是具體的數額,因不符合《民事訴訟法》第一百零八條“起訴必須符合下列條件:_________________(三)有具體的訴訟請求和事實、理由”之規定,依法應予駁回。

二、關於“判令答辯人賠償損失_________________”之訴訟請求,因無事實和法律依據,依法應予駁回。

被答辯人訴稱“二是因答辯人不按照工程進度付款,致使工期延誤一年半,造成被答辯人遭受工程管理費用損失2900400元,機械租賃費用損失_______________元,架管、扣件、絲桿等材料費用損失2269555元”的邏輯是,造成其_______________元損失的原因是答辯人不按照工程進度付款,致使工期延誤一年半。

那麼答辯人是否按照工程進度及時付款呢,根據20__年8月16日《建設工程施工合同》“第三部分專用條款26、工程款(進度款)支付。雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間:_________________按月進度款的80%支付,工程竣工驗收後付至總價款的80%,除5%的保脩金外,交工後30日內付清。”之約定,答辯人支付進度款的時間點為兩個,一是按月進度款的80%支付;二是工程竣工驗收後付至總價款的80%。答辯人是否違約答辯如下:_________________

首先:_________________是否按月進度款的80%支付,答辯人不存在違約情形。

在本案中,被答辯人從施工到竣工驗收結束時,從未給答辯人報送工程進度,答辯人只能根據被答辯人的要求及時足額支付工程進度款。根據20__年8月16日《建設工程施工合同》第二部分通用條款第9.1條“承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作:_________________(2)向工程師提供年、季、月度計劃及相應進度統計報表”、第9.2條“承包人未能履行9.1款各項義務,造成發包人損失的,承包人賠償發包人有關損失”及第三部分專用條款第9.1條“承包人應按約定時間和要求完成以下工作:_________________(2)應提供計劃、報表的名稱及完成時間:_________________每月25日向建設單位、監理單位報送當月完成工程量報表和下月進度計劃報表”、第25.1條“承包人向工程師提交已完工程量報告的時間:_________________承包人每月25日前提交完成工程量(形象進度)的報告”之約定,因被答辯人從未給發包方答辯人報送過任何完成工程量的報告,因此,是否按月進度款的80%支付,答辯人不存在違約情形。

其次,關於工程竣工驗收的付款行為,答辯人並未違約。

即使按照被答辯人認為的工程總價款_________________元的80%計算,應是_______________元。根據20__年6月11日至20__年4月30日《王城國際工程款明細單》共付款_____________元,加上20__年10月28日付款50萬元、20__年1月22日付款5千元和20__年2月11日付款5萬元共計_____________元。因此答辯人在20__年4月底竣工時,已經支付了工程總價款的86.62%。更何況根據答辯人的決算,工程總造價應為_____________元,答辯人已經超額支付了工程款。因此關於工程竣工驗收的付款行為,答辯人並未違約。

第三、既使因為答辯人不按照工程進度付款,致使工期延誤一年半,那麼是否造成被答辯人遭受工程管理費用損失_____________元,機械租賃費用損失_______________元,架管、扣件、絲桿等材料費用損失_______________,應由答辯人舉證證明,並在法庭審理中有待進一步查證。

綜上,支付工程進度款答辯人並未違約,被答辯人的該項訴訟請求因為事實依據,依法應予駁回。

值得提醒的是,答辯人已經支付被答辯人工程款共計_____________元,而根據答辯人的決算,工程總造價應為_______________元,答辯人已經超額支付了工程款_______________元。

三、關於“判令答辯人支付違約金_______________元”訴訟請求,因答辯人現在已不存在違約事實,因此該項訴請應予駁回。

此違約金的計算應是根據20__年6月11日在任某主持下達成的《協議書》第三條“在該站決算結論後三日內甲方付清乙方其餘工程款。逾期未付清的,按應付未付的百分之零點五向乙方支付違約金;決算結果若甲方付超,乙方應當在三日內向甲方退還多付的款項,逾期未付清的,按應退未退的百分之零點五向甲方支付違約金。”之約定,應付未付款為45609元。

但20__年3月24日,咸陽市建設工程造價管理站撤銷了20__年10月16日公佈的該工程決算書,並退回其支付的工程決算費用。因此,咸陽市建設工程造價管理站至今仍無據算結論。

故20__年6月11日《協議書》第三條“在該站決算結論後三日內甲方付清乙方其餘工程款。逾期未付清的,按應付未付的百分之零點五向乙方支付違約金;”的約定,因該站至今尚無決算結論,答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實。

綜上,因咸陽市建設工程造價管理站至今尚無決算結論,答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實,“判令答辯人支付違約金45609元;”訴訟請求無事實依據,該項訴訟請求應予駁回。

四、關於“判令答辯人支付消防工程管理費980000元”訴訟請求,因與事實不符,依法應予駁回。

第一、根據被答辯人“另,定額站對王城國際工程決算未計入消防工程管理費980000元和打樁租用發電機費用230000元,這兩項費用也應由答辯人承擔。”之訴稱,此項訴訟請求與第一項訴訟請求存在邏輯上的衝突。

首先,如果被答辯人嚴格按照20__年6月11日《協議書》內容執行,那麼定額站的決算結果即使並未計入消防工程管理費980000元和打樁租用發電機費用230000元,被答辯人亦應按照定額站的決算結果執行;

其次,如果被答辯人不按20__年6月11日《協議書》內容執行,那麼定額站的決算結果亦不應作為被答辯人計算工程餘款的依據,即第一項訴訟請求“判令答辯人支付工程款餘額751929.15元,並承擔銀行同期貸款利息;”無任何決算依據,理應予以駁回。

最後,在第一項訴訟請求與第四項訴訟請求之間,被答辯人只能二選其一,選擇第一項訴訟請求,則第四項訴訟請求順理成章應被駁回,而第一項訴訟請求因咸陽市建設工程造價管理站至今尚無決算結論而無法認定;選擇第四項訴訟請求,則表明被答辯人自己已經不認可20__年6月11日《協議書》內容,被答辯人第一項訴訟請求因自相矛盾而無法認定具體數額,況且第四項訴訟請求被答辯人應舉證證明,並在審理中查明。

第二,消防工程是答辯人與其他公司簽訂的施工合同,是在被答辯人施工結束並撤離工地後才開始進行的施工,在施消防工程工期間,被答辯人未進行過任何配合工作,也不存在所謂的消防工程管理費,所以該項訴請與事實不符,依法應予駁回。

綜上,此項訴訟請求與第一項訴訟請求存在邏輯上的衝突,被答辯人只能二選其一,更何況消防工程是在被答辯人撤離工地後由其他公司施工的,因此該項訴訟請求依法應予駁回。

五、關於“判令答辯人支付租用發電及費用230000元”訴訟請求,因與事實不符,依法應予駁回。

同上述第四項第一部分答辯。

合同訴訟 篇15

原告:_________________張__________,男,19__________年__________月__________日生,__________省__________市__________鎮__________村__________街__________號,系__________市__________汽車車身修理店業主。

被告:_________________市__________貿易有限公司法定代表人:_________________王__________

住所地:_________________市__________鎮__________路請求事項:_________________

1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。

2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標準向原告支付逾期付款滯納金(暫計至___年___月___日)計人民幣9587.15元;

3本案所有訴訟費用由被告承擔。事實和理由:_________________

原告與被告經常有業務往來。被告多次向原告訂做汽車車廂,原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂,約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經原告多次催收,被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日,原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之後,被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。後來,原告多次繼續向被告催收,被告均無故推諉不支付至今。綜上所述,原告認為,原告與被告是合法有效的加工承攬合同關係。原告已經如約交付被告定做的車廂給被告,被告理應及時依約付款。但是,被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權益。為了維護原告的合法權益。根據我國有關法律的相關規定,特向法院提起訴訟,請求法院依法判決。

此致

__________市人民法院

具狀人:_________________

年月日

合同訴訟 篇16

你好,合同是維護雙方當事人利益的有力證據之一,出現合同糾紛想要進行訴訟的,是需要提交訴訟狀的,以下是服務合同訴訟範文:_________________

原告:______________,女,1981年2月5日出生,漢族,無業,住_____________,身份證號碼_____________.

被告:______________房地產開發有限公司,住所地_________________,實際經營地_____________(郵編101100),註冊號________________,聯絡電話________________.

法定代表人_______________,系公司董事長。

案由:_________________商品房預售合同糾紛

訴訟請求:_________________

1.判令被告向原告支付逾期交房違約金 ________ 元及其自20__年1月10日至實際支付之日的利息,暫計至20__年3月20日為________ 元,以上合計 ________ 元;

2.判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由:_________________

20__年12月31日,原告與被告簽訂了編號為Y_______________的《商品房預售合同》。根據該合同的約定,被告應在20__年8月30日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,並於實際交房之日起30內向原告支付。

20__年1月22日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。20__年10月7日,原告與被告簽訂了《補充協議》,被告承諾在20__年5月30日前交付房屋。據此協議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預售合同》中約定的交房日期即20__年8月30日之次日起計算。

20__年8月18日,被告向原告發出了《關於推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到20__年12月10日,被告方將《商品房預售合同》項下的房屋交付給原告。

根據被告逾期交付房屋的事實以及雙方關於違約金的約定,被告應當向原告支付自20__年8月31日起至20__年12月10日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。20__年1月,原告委託律師向被告發出《律師函》,被告簽收後仍不向原告支付違約金。

綜上所述,為維護合法權益,原告根據我國法律的相關規定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支援原告的訴訟請求。

此致

__________人民法院

起訴人(簽字):_________________

20__________年_____月__________日

合同訴訟 篇17

原告:_________________姚__________,男,漢族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________區__________路__________號__________幢__________室。

原告:_________________湯__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________區__________路__________號__________幢__________室。

二原告聯絡地址:_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。

郵編:______________聯絡電話:______________

被告:_________________餘__________,女,中國香港居民,19__________年__________月_____日出生,香港永久性居民身份證號:________________。

被告:_________________餘__________,男,中國香港居民,19__________年_____月_____日出生,香港永久性居民身份證號:__________________。

二被告聯絡地址:_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。

郵編:______________聯絡電話:______________

訴訟請求:_________________

1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35,680元整;

2、訴訟費由二被告承擔。

事實與理由:_________________

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

合同訴訟 篇18

原告:_______________,性別:男,民族:________漢出生日期:_______________

身份證號碼:_______________電話:_______________

地址:_______________

被告:_______________性別:_______________男民族:_______________漢,出生日期:_______________

身份證號碼:_______________電話:_______________

地址:_______________

案由:租賃合同糾紛

訴訟請求:

一、判令被告向原告支付違約金共計________元;

二、判令被告賠償原告裝修損失________元;

三、判令被告賠償原告經營損失________元;

四、判令被告承擔本案的訴訟費用

事實與理由:

原告與被告於________年________月________日簽訂《________市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同),被告將坐落於________市________區________莊園________樓的________房出租給原告,合同約定房屋租賃期自________年________月________日至________年________月________日,共計________個月。租金為每月________元,支付時間分別為________年________月________日、________年________月________日、________年________月________日;付款方式為“一年一付,付十二押一”。

________年________月________日,原告向被告交付________年________月________日至________年________月________日房屋租金________元及押金________元,並開始裝修、營業,裝修共花費________元。________年________月,在原告忙於其他業務期間,被告擅自解除合同,將房屋租給他人,致使原告原定的業務無法開展。

在此期間原告多次要求被告繼續履行租賃合同,但對方拒不繼續履行,對原告的要求置之不理。

原告與被告簽定的合同事實清晰、有效,被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。

此致

________市________區人民法院

具狀人:_______________

________年________月________日

附:租賃合同訴訟範文本訴狀副本________份

合同訴訟 篇19

甲方:_________________

乙方:_________________

根據《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國行政訴訟法》之規定,經甲乙雙方協商,訂立以下各條,共同遵照履行:_________________

一、甲方委託乙方並指定________________律師、________________律師為甲方_____________行政訴訟案的第_________________審訴訟代理人。

乙方接受甲方的委託並同意甲方的指定。

二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益,並按時出庭。

三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關本案證據。乙方接受委託後,發現甲方捏造事實、弄虛作假,有權中止代理,依約所收費用不予退還。

四、如乙方無故終止履行協議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。

五、甲方委託乙方代理許可權:_____________

六、根據《律師業務收費管理辦法及收費標準》的規定,甲方於協議簽訂之日起向乙方支付代理費_________________元;涉及財產關係的案件,甲方向乙方支付費用_________________元。支付方式和期限如下:_______________

_____________

七、本協議有效期限,自簽訂之日起至本案審結止(判決、裁定或撤銷訴訟)。

八、本建設監理委託合同訴訟未盡事宜,或一方要求變更本協議條款,需另行協議。

甲方(蓋章) ___________

法定代表人(簽章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日