合同違約責任範文
甲方(出賣人)：______________物業發展有限公司
乙方(買受人)：______________小區單元房業主
鑑於：
1、_______年_______月_______日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號：)，乙方購買勁鬆路甲1號鬆華園小區住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應於_______年_______月_______日前向乙方交付商品房。
3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自XX年5月20日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_______年_______月_______日。
5、乙方已於_______年_______月_______日辦理了入住手續，接收了商品房。
6、自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，甲方逾期交房201日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣______________元，於_______年_______月_______日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________乙方：________
________年________月________日
甲方：________，性別：_______，漢族_______，________年________月出生，現住_______，身份證號碼為:________，聯絡電話：________。
乙方：___________，性別：________，漢族，________年________月出生，現住________，身份證號碼為:________，聯絡電話________。
_______年_______月_______日晚上，甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒後，以致甲方左腿受傷一事(手術後經法醫鑑定為輕傷：膝蓋處脛骨粉碎性骨折)。現甲、乙雙方根據各自的過失程度，經充分協商，自願達成如下協議：
一、乙方一次性支付醫療費人民幣______________元(大寫：______________元整)給甲方。乙方根據甲方要求，提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。
二、甲方______________今後左腿出現任何問題均與乙方無關。
三、甲方______________今後不得再因此事追究乙方______________的任何責任。
四、本協議一式三份，由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章後之日起生效，各方都必須承擔協議中各自義務。
甲方：________乙方：________
監督單位：________
監督單位名稱________(蓋章)
________年________月________日立
甲方：____________________
乙方：____________________
甲方_____________與乙方_____________原於____________年____________月____________日簽訂的龐莊村新型農村社群建設合同，現經雙方協商同意，合同於____________年____________月____________日予以解除，乙方提前撤出施工現場，乙方提前撤出施工現場，本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、撤場協議：
1、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款__________________萬元，詳見附表1完成工程量清單。
3、專案施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計____________萬元(含代付工程料款__________________萬元)，詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計____________萬元。本協議簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款____________萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關係，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
4、合同解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
5、合同解除後，乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費__________________元/日。
6、本協議由雙方簽字蓋章後生效，協議協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：__________________(蓋章) 乙方：__________________(蓋章)
法人代表：__________________(蓋章)法人代表：__________________(蓋章)
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
根據國家教育部關於“高等學校可以少量招收委託培養碩士生”的精神。經報請上級主管部門批准，__________年我院將繼續招收若干名委託培養碩士研究生。現經委託單位__________(簡稱甲方)，招收單位_______________學院(簡稱乙方)，委託培養碩士生_______________(簡稱丙方)。通過協商，達成如下協議：
一、從_______________年全國統一招收碩士研究生中確定考生_______________為_______________專業_______________研究方向委託培養碩士研究生。
二、上述委託培養名額列入乙方研究生招生規模之中，報教育部批准後，由甲乙丙三方簽訂本協議，由乙方發出錄取通知書。
三、丙方的教學按乙方專業培養方案進行，學制為_______________年。
四、甲方每年需按委託培養學生數向乙方繳納委託培養費_______________萬元/生，並於每學年開學前通過銀行匯入乙方。未按時繳納學費者不予學籍註冊，並按自動退學處理。
五、丙方入學時，其戶口、人事檔案、工資關係仍由甲方負責，不轉入乙方。甲方負責其工資、福利待遇(包括困難補助、醫療費及其它應享受的福利待遇)。
六、丙方在培養期間，必須遵守乙方的學籍管理條例和規章制度。丙方受警告、記過、留校察看等行政處分，由乙方做出決定，通知甲方;丙方中途退學和受勒令退學，開除學籍處分或其它原因被取消學籍者，由乙方做出決定，將定向生退回甲方，由甲方處理。
七、丙方畢業後，必須回定向單位，不得改換單位，乙方不負責分配工作。畢業時由乙方將丙方的畢業證書、學位證書直接轉交甲方人事部門，丙方持派遣證回甲方報到後領取上述證書。
八、簽訂此協議書的委託單位必須有人事權，否則無權簽署。在甲方單位公章處只能蓋人事單位的公章，其他部門章無效。
九、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各儲存一份。
甲方負責人簽字：______________
單位人事部門公章：________________
_____________年________________月_______________日
乙方負責人簽字：______________
招生辦公室公章：______________
_____________年________________月_______________日
丙方考生本人簽字：________________
_____________年________________月_______________日
違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的承擔違約金，或每天按1000元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
合同違約責任怎麼寫：
1、違約責任承擔方式
當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
2、違約責任條款約定
違約責任可由合同各方在合同裡面作詳細約定，對於延遲交付貨物或者交付貨款的可以約定延遲履行違約金。還可以約定一條總的違約條款：“任何一方違反本協議導致本協議無法繼續履行的，違約方需賠償守約方違約金人民幣 元，該違約金不足以彌補守約方實際損失的，違約方應賠償守約方所有實際損失。
3、損害賠償的範圍
當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
經營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的，依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規定承擔損害賠償責任。
4、違約金
當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。
以上為合同違約責任的寫法。
原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。
法定代表人：______________，_____________有限公司董事長。
被告：_________________，男，________年________月________日出生，漢族，住__________市__________區__________路_________號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款_________元，違約金_________元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告於________年________月________日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的_____________專案，合同價款為人民幣_________萬元，雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付_________萬元;本專案二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付_________萬元;專案整體完工後三個月至一百天內支付_________萬元，並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照_________元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月後_________天內支付剩餘_________萬元。合同簽訂後，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：______________
________年________月________日
甲方：__________________
乙方：__________________
甲方因安全工作需要，決定聘用乙方擔任學校安全保衛工作。根據相關規定，經甲乙雙方平等自願協商一致，特簽訂本合同如下。
第一條:根據甲乙雙方確認的《安全防範方案》乙方為甲方提供保安服務，並按照乙方的科學管理模式對保安隊員進行管理，依據雙方確認的崗位職責要求執行門衛、巡邏、安全防範任務，承擔相應的保安服務責任。
第二條:甲方責任
1、配備符合國家要求的消防、防盜、防暴設施，對乙方提出的安全隱患報告即使答覆和改進。
2、甲方在法定工作時間外安排保安超時工作的應按國家政策制度執行。
3、按合同約定的時間和方式向乙方支付保安服務服費
4、為乙方提供必要的工作、居住設施
第三條:乙方職責
1、落實防火、防盜、防破壞等防範措施，發現責任區域內的安全隱患及時報告甲方並協商解決
2、選派的保安必須經過正規的培訓無違法犯罪前科並向甲方提供保安人員的人員簡檔案。
3、為保安人員配備制服及保安裝備，並負責保安員的工資
4、加強對保安員的在崗培訓、監督和管理，並確保安全服務的優質高效
5、乙方指派結合學校的管理及領導，安排好保安員的執勤崗點和作息時間
6、保安應嚴格履行《安全防範方案》規定的崗位職責要求認真做好守護目標的防火、防盜、防暴及巡邏，負責校內師生的人身安全確保車輛暢通，並遵守甲方符合法律規定的各項規章制度。
7發生在執勤區域內部的刑事案件和治安案件，火災事故應及時處理並報告甲方和當地公安機關，採取措施保護案發現場，協助公安機關破案，依法妥善處理責任範圍內的其他突發事件。
第四條:保安服費的支付方式
1、甲方直接為乙方提供住宿。
2、在第四條第一款的基礎上，甲方必須每月把保安服務費按月全部付給_________________公司。
3、保安服務費每人每月_________________元，共__________人每月合計_________________元整。
第五條:合同期限
本合同自_______年_______月 _______日起有效: 有效期限至_______ 年_______月_______日止。
第六條:爭議的解決
1、甲方追究乙方保安工作失職的賠償責任，應向法院提起訴訟，乙方的賠償責任依據法院的生效判決來確定，但甲方的經濟損失小於______________元以下的，雙方可以協商解決，乙方須在賠償責任確定後天內付賠償金，在賠償責任未確定之前，甲方不得擅自扣減保安公司員工
的共資。
2、甲乙雙方因合同履行發生其他爭議時，未盡事宜應相互協商解決
第七條:本合同一式兩份雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(公章): ______________乙方(公章):______________
法定代表人(簽字):______________ 法定代表人(簽字):______________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
：_______________
1、乙方經營期間，雙方不得擅自中斷合同，如有異議需提前一個月以書面形式通知對方。
2、本合同發生爭議時，雙方以友好協商解決，協商不成可由崑山市人民法院裁決。
六、本最新食堂承包合同範本雙方簽章後生效，合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：_______________乙方：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
地址：_______________地址：_______________
簽約代表：_______________簽約代表：_______________
______年____月____日______年____月____日
它詳細規定了甲方和乙方的權利和義務，可以很好的確保雙方的利益，當然雙方也可以自由協商，增加或者減少相應的條款。有更多的問題可以諮詢問你詳細解答。
司法實務中，隨著房地產市場的空前活躍，商品房預售合同糾紛中遲延辦證違約責任案件也大量增加。因這類案件具有普遍性、群發性的特點，人民法院在審理時較為慎重。
一、辦證的義務分擔根據《城市房地產開發經營管理條例》規定，辦證應當由買受人提出申請，並由房地產開發企業予以協助。買受人的申請，指預售商品房的買受人應當自商品房交付使用之日起90日內，現售商品房的買受人應當自銷售合同簽訂之日起90日內，持登記申請材料到房屋所在地的人民政府房地產行政主管部門申請辦理房屋所有權轉移登記。依據《房屋登記辦法》規定，房屋所有權轉移登記需要提交的材料包括：登記申請書、申請人身份證明、房屋所有權證書或者房地產權證書、證明房屋所有權發生轉移的材料、其他必要材料。實務中需要提交的材料一般包括：商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批覆、新建門牌號碼審批表、經備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發票、準住通知單、公共部位維修基金收據、契稅收據、買受人身份證等。房地產開發企業的協助主要指辦理完畢房屋所有權初始登記，還包括依照規定或約定履行通知、提供必要證明檔案等。規定，房地產開發企業通過合法建造房屋行為取得房屋所有權，對該所有權進行出售處分時，需要先辦理所有權初始登記。依據《房屋登記辦法》規定，所有權初始登記應當提交的材料包括：登記申請書申請人身份證明、建設用地使用權證明、建設工程符合規劃的證明、房屋已竣工的證明、房屋測繪報告、其他必要材料。需要特別指出的是：除當事人有特別約定外，房地產開發企業並無義務為買受人辦理完畢房屋所有權轉移登記並向買受人交付房屋所有權證書。但是，根據《中華人民共和國民法典》第135條：“出賣人應當履行向買受人交付標的物或者交付提取標的物的單證，並轉移標的物的所有權的義務”之規定，出賣人應當交付房屋並保證房屋所有權轉移給買受人，因此房地產開發企業的協助義務，應一直持續到買受人辦理完畢房屋所有權轉移登記並取得房屋所有權證書為止。
二、遲延辦證違約責任有關疑難問題的認定與處理
1.“由於出賣人的原因”的認定辦證時房地產開發企業需要向買受人提供的必要證明檔案一般包括：商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批覆、新建門牌號碼審批表、經備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發票、準住通知單。因此司法實踐中認定“由於出賣人的原因”，應審查出賣人是否在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構提供前述檔案。依據《商品房銷售管理辦法》規定，房地產開發企業應當在商品房交付使用之日起60日內，將需要由其提供的辦理房屋權屬登記的資料報送房屋所在地房地產行政主管部門，此為法定期間。而現行通用的《商品房買賣合同示範文字》第15條約定：“出賣人應當在商品房交付使用後_日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。”此為約定期間。若房地產開發企業沒有在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構提供前述檔案，則可以認定為“由於出賣人的原因”。房地產開發企業沒有在法定或約定的期間向買受人提供前述檔案，可能因為自身的原因，也可能因為第三人的原因，如測繪部門遲延測繪、竣工驗收部門遲延驗收、登記機構遲延辦理初始登記等。但根據《中華人民共和國民法典》第121條的規定：“當事人一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛，依照法律規定或者按照約定解決”，房地產開發企業即便因為第三人的原因造成違約，也應向買受人承擔違約責任。
2.非“由於出賣人的原因”的認定買受人自身的原因。首先是買受人對商品房買賣合同約定義務的違反，通常是沒有如約交付購房款等，此時，房地產開發企業拒絕履行協助義務，屬於依法行使抗辯權的範疇。其次是買受人對房產交易法定義務的違反，突出表現在買受人沒有按照規定交納公共部位維修基金、契稅。依照《住宅共用部位共用設施裝置維修基金管理辦法》規定，買受人應當向房地產開發企業繳交維修基金。在辦理房屋權屬證書時，再由房地產開發企業應當將代收的維修基金移交給當地房地產行政主管部門代管。依照《中華人民共和國契稅暫行條例》規定，房屋的買受人為契稅的納稅人。買受人未出具契稅完稅憑證的，房產管理部門不予辦理房屋的權屬變更登記手續。再次，買受人由於特殊的原因沒有向房屋登記機構提出辦證申請。不可抗力。不可抗力屬於法定免責事由，因不可抗力的發生導致商品房買賣合同不能履行，房地產開發企業可免責。
3.遲延辦證違約責任適用訴訟時效的審查在司法實務中，適用訴訟時效制度主要涉及兩個問題：第一，是否適用訴訟時效規定第二，訴訟時效期間應從何時起算。在遲延辦證違約責任案件中，買受人要求房地產開發企業承擔違約責任的請求權是一種債權請求權，應當適用訴訟時效的規定,這一點已無爭議。《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第18條規定了房地產開發企業承擔違約責任的方式為給付違約金。因此當遲延辦證違約行為發生時，房地產開發企業與買受人之間形成新的債權債務關係，即房地產開發企業產生給付違約金的義務，買受人開始享有要求房地產開發企業給付違約金的請求權。訴訟時效期間的起算，若當事人在商品房買賣合同中約定了房地產開發企業給付買受人遲延辦證違約金的履行期限的，從該期限屆滿之日起起算沒有約定，根據《最高人民法院關於審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規定》第6條的規定，依照民法典第61條、第62條的規定，可以確定房地產開發企業給付違約金的履行期限的，訴訟時效期間從履行期限屆滿之日起計算。若不能確定履行期限的，應審查買受人在房地產開發企業發生遲延辦證違約行為後是否向其主張過違約金給付，如果買受人沒有主張過，訴訟時效從買受人向人民法院提交起訴狀或口頭起訴之日起計算。之前已經經過的期間，因買受人沒有主張過違約金給付，相應的房地產開發企業是否同意給付違約金還不確定，因此買受人尚不具備“知道或應當知道權利被侵害”的客觀條件，也就不存在計算訴訟時效的問題。如果買受人已經主張過，當房地產開發企業在買受人設定的給付違約金的寬限期屆滿時仍沒有給付，訴訟時效期間從寬限期屆滿之日起計算當房地產開發企業在買受人第一次向其主張權利之時明確表示不給付違約金，訴訟時效期間從房地產開發企業明確表示不給付違約金之日起計算。
4.房地產開發企業完成房屋初始登記的審查辦理完畢房屋初始登記是房地產開發企業在辦證過程中的主要義務，因此準確審查房地產開發企業完成該義務的情況，對於確定房地產開發企業遲延辦證違約責任至關重要。房地產開發企業完成初始登記的標誌，應是登記機構將申請登記事項記載於房屋登記簿，司法實踐中應重點審查房地產開發企業是否取得登記機構作出的關於同意房屋初始登記的批覆。有意見主張房地產開發企業取得登記機構出具的辦理權屬登記的收件憑證即可視為完成初始登記。筆者不同意此種意。第一，依照《城市房地產開發經營管理條例》規定，房地產開發企業在買受人辦理所有權登記時，其義務是協助並“提供必要的證明檔案”，“提供必要的證明檔案”意味著證明檔案所表徵的各項登記、批准手續已經辦理完畢。作為買受人辦證的前提，初始登記的批覆應當包含在“必要的證明檔案”中。換而言之，房屋買受人辦證的前提是初始登記完成，只有在准予初始登記的批覆作出之後，房地產開發企業才具備協助辦證的法定條件。第二，依照《房屋登記辦法》規定，登記機構為申請人出具收件書面憑證，僅說明申請人提交的申請登記材料齊全且符合法定形式的，登記機構予以受理。至於是否准予初始登記，須由登記機構查驗申請登記材料反映的事實是否符合登記條件後才能確定，如不符合則不予登記。
甲方(採購單位)：__________ ，電話：__________
乙方(供貨單位)：__________ ，電話：__________
甲乙雙方根據_____年 _____月_____ 日_____政府採購中心第號採購專案招標結果及相關招投標檔案，經協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守：
第一條 甲方採購的物品內容和成交價格：_____(金額單位：_____人民幣元)
物品名稱:_____規格型號:_____質量標準:_____數量:_____成交價格:_____(元)
合計(大寫)￥:_____
免費配送物品：_____
甲方不再另付任何費用。
第二條 物品的質量技術標準、乙方售後服務及損害賠償
1、物品的質量技術標準按國家法律法規規定的標準、招標檔案和乙方投標檔案所要求的技術標準執行。
2、乙方應按生產廠家的保修規定和投標檔案說明的服務承諾做好保修等免費服務。但屬於正常合理的損耗應由甲方承擔。
3、乙方售後服務響應時間：__________。否則，甲方可自行組織維修，費用由乙方承擔，甲方可在貨款和其他應付乙方的款項中扣除。
4、如因乙方物品質量原因，導致甲方損失，乙方應予以賠償。
第三條 交付和驗收
1、交付時間：_____ ;交付地點：_____。
2、乙方負責物品的運送、安裝、除錯，負責基本操作培訓等工作，直至該物品可以正常使用為止;負責提供物品的使用說明等相關資料;並承擔由此產生的全部費用。
3、驗收時間：甲方必須於乙方提出驗收申請後_____個工作日內組織驗收。甲方驗收合格後應當出具驗收報告。
4、驗收標準：__________
1)單證齊全：應有產品合格證(或質量證明)、使用說明、保修證明、發票和其它應具有的單證;
2)質量符合國家法律法規規定的標準、招標檔案和投標檔案的要求。
第四條 貨款的結算
1、結算依據：採購合同、乙方銷售發票、甲方出具的驗收報告
2、結算方式：_____
第五條乙方的違約責任：
1、乙方不能交貨的，甲方不向乙方付款。乙方應向甲方償付相當於不能交貨部分貨款的_____%的違約金;
2、乙方所交物品品種、數量、規格、質量不符合國家法律法規和合同規定的，由乙方負責包修、包換或退貨，並承擔由此而支付的實際費用;
3、乙方逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付每日千分之五的違約金，並承擔甲方因此所受的損失費用。
第六條甲方的違約責任：
1、甲方逾期付款的，應按照每日千分之五的比例向乙方償付逾期付款的違約金;
2、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此對乙方造成的損失。
第七條不可抗力
甲乙雙方任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明後，允許延期履行、部分履行或不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第八條爭議的解決
1、因貨物的質量問題發生爭議，由法律及有關規章規定的技術單位進行質量鑑定，雙方無條件服從該鑑定的結論;
2、執行本合同發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第九條監督和管理
1、合同訂立後，雙方經協商一致需變更合同實質性條款或訂立補充合同的，應先徵得政府採購監督管理部門同意，並送其備案。
2、甲乙雙方均應自覺配合有關監督管理部門對合同履行情況的監督檢查，如實反映情況，提供有關資料;否則，將對有關單位、當事人按照有關規定予以處罰。
第十條無效合同
甲乙雙方如因違反政府採購法及相關法律法規的規定，被宣告合同無效的，一切責任概由過錯方自行承擔。
第十一條附則
1、_____招標檔案、中標通知、乙方投標檔案及澄清說明檔案都是本合同的組成部分，甲、乙雙方必須全面遵守，如有違反，應承擔違約責任。
2、本合同一式三份，甲方、乙方、_____政府採購中心各執一份。
3、本合同自簽訂之日起生效。
4、附件：
採購單位(甲方)：______
法定代表人：__________
聯絡電話：____________
供貨單位(乙方)：______
法定代表人：__________
聯絡電話：____________
簽約地址：____________
簽約時間：____________
三優範文網