甲方(委託方)： 乙方(執行方)：
為了更好的塑造門頭的視覺形象，甲方委託乙方進行門頭製作業務，甲乙雙方秉承相互促進，相互信賴的原則，經友好協商，達成如下協議：
一、委託之事項：
質量要求和技術標準依照雙方的約定或附件為準則。製作材料、規格、要求，
見附件(製作明細表)
如有特殊情況，需經甲方人員簽字確認，否則按上面費用進行核報。(以上報價含安裝及後期壹年的免費維修費用。)
三、委託製作費用：
總費用為：人民幣 7167元(實際商議後：6000 )以每批實際報賬金額為準。
四、付款方式：
製作專案完成後，3個工作日內即支付全專案製作費用。 五、違約責任：
1.由於乙方的工作不當，給甲方造成損失，乙方應承當市場所有損失費用。
2.乙方在製作和安裝過程中，應積極主動維護甲方利益，不得與店方發生爭執或有經濟糾紛，如經甲方人員發現，乙方將承當市場損失，並賠付甲方5%裝修費用作為甲方名譽損失費。
3.門頭在維修期內，出現質量問題，乙方應及時給予解決。
六、合同生效
本合同需由甲乙雙方簽字蓋章方可生效，生效日為雙方最後簽字日期，簽完合同後，正式進入施工時，甲方應付乙方全額80%工程款，剩下20%的工程款完工後3日內付全款，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應當友好協商解決。協商不成的，甲乙雙方任何一方均可在仲裁委員會提請仲裁解決。如仲裁不能予以解決，甲乙雙方任何一方均可向其所在地(鄭州市)人民法院提起訴訟。
甲 方： 乙 方：
代表簽字：代表簽字：
籤 章： 籤 章：
時 間：年 月 日時 間：__年 月 日
甲方： 公司；地址： ；
聯絡方式： 。
乙方： ；身份證號： ；
聯絡電話： 。
根據國家法律法規以及本公司員工聘用管理制度，甲方錄用乙方作為公司員工（試用期），雙方在平等、自願的基礎上，經協商一致簽訂本試用合同，共同遵守本協議所列條款。
一、試用合同期限：
試用期為 個月，自 年 月 日至 年 月 日止。
二、根據甲方的工作安排，聘用乙方在 （試用）工作崗位。
三、甲方聘用乙方的月薪為 元。試用期滿後，並經考核合格，可根據平等協商的原則，簽訂正式勞動合同。
四、甲方的基本權利與義務：
1.甲方的權利
●有權要求乙方遵守國家法律法規和公司各項規章制度;
●在試用期間，乙方如嚴重違反勞動紀律或企業規章制度，甲方有權終止合同。乙方的行為給甲方造成損失的，由乙方賠償；情節嚴重的追究法律責任;
●試用期間，乙方因個人原因所發生的疾病以及傷殘等意外事故，乙方自行負責;
●當試用崗位不符合乙方實際工作表現，甲方有權安排適合乙方的工作崗位，乙方應當服從安排。
2.甲方的義務
●為乙方提供必要的工作條件;
●負責對乙方進行職業道德、業務技能及公司規章制度的教育和培訓;
五、乙方的基本權利和義務。
1.乙方的權利
●享有國家法律法規賦予的一切公民權利;
●享有公司規章制度規定可以享有的福利待遇的權利;
●試用期間如因個人原因辭職，須提前3日通知甲方，雙方協商終止試用合同;
2.乙方的義務
●遵守國家法律法規、當地政府規定的公民義務;
●遵守公司的各項規章制度、員工手冊、行為規範的義務;
●維護公司的聲譽、利益的義務；
●保守企業商業祕密及合理期限內（解除合同後1年內）競業禁止的義務；
●服從公司的合理人事用工安排。
六、甲方的其他權利、義務
●試用期間，乙方不能勝任工作或弄虛作假不符合錄用條件，甲方有權提前解除本合同，但需提前告知乙方;
●乙方有突出表現或熟練掌握業務能力業績出眾的，經甲方管理部門同意，可提前結束試用，與乙方簽訂正式勞動合同;
七、乙方的其他權利、義務
●試用期滿，自主決定是否簽訂正式勞動合同;
●具有參與公司民主管理、提出合理化建議的權利;
●反對和投訴對乙方試用身份不公平的歧視。
八、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好協商原則處理。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力，經甲乙雙方簽章生效。
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規，在平等自願、協商一致的基礎上，訂立本合同。
第一條 工程專案
1、工程名稱：閉路監控系統安裝(改造)工程。
2、交貨及安裝(改造)工程地點： 。
3、承包方式和承包範圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計(設計方案以甲方認可為準)的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、裝置材料，承包整個系統的裝置供應及安裝(改造)和除錯，並確保通過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可為準)。
第二條 系統總造價及其支付
(一)系統總造價
1、本監控系統含稅總造價(含感應卡費用)為人民幣 _____ __元，(含/不含增值稅，稅率： %)
2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付，按第 種方式：
1、甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：
(1)簽訂合同之日起_______日內，甲方支付總工程款的_______%;
(2)工程全部完工，測試成功即付總工程款的_______ % ;
(3)通過甲方及有關部門初驗驗收合格，並且系統無故障執行一個月後，再付總工程款的_______%。
2、工程完工後，支付總工程款的 %，保修期滿後支付 %。
第三條 工期
1、本合同簽訂後，乙方於_______年_____月_______日進場，到__ ___年____月_____日止，完成安裝(改造)除錯(以通過使用者及甲方代表驗收合格為準)。
2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或因甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可後作出工期調整，以此確定竣工日期。
第四條 供貨及安裝(改造)
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝(改造)規範進行施工。
2、乙方工程使用的材料、裝置必須符合甲方認可的設計方案的規定，以及通過相關部門檢測合格的產品，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣品並經甲方書面認可，方可採購進場安裝(改造)。
第五條 驗收
1、系統竣工
(1)系統按設計方案規定內容全部建成，經試執行達到設計使用要求併為甲方認可，視為竣工。少數非主要功能未按規定全部建成，由甲方與設計、乙方協商，對遺留問題有明確的處理方案，經試執行基本達到設計使用要求併為甲方單位認可，也可視為竣工。
甲方在試執行期間應如實記錄試執行情況，根據行業標準的有關規定寫出試執行報告。試執行報告中還應包括施工單位對使用單位進行技術培訓的有關內容。
(2)系統竣工後，由設計、乙方寫出系統竣工報告。其內容包括：系統概況;依據設計任務書或合同，對照正式設計檔案對系統配置的裝置、系統功能及系統軟體執行質量自我評估，培訓和維修服務條款等。
2、系統初驗
(1)系統正式驗收前，由甲方(或監理單位)組織設計、乙方根據設計或合同對系統進行初驗，要求初驗合格並寫出初驗報告。
(2)初驗報告的內容包括：系統試執行概述;按照設計要求，對系統功能、執行效果進行檢查的主觀評價;按照設計對安裝(改造)裝置的數量、型號和系統軟體的數量、版本進行核對的結果;對隱蔽工程隨工驗收單的複核結果等。
3、系統檢驗
系統正式驗收前，應按照設計及國家標準對系統功能檢驗和管理平臺軟體測試。
4、系統驗收
經初驗合格的技防工程，乙方應提供有關檔案報原審批設計方案的公安機關驗收。甲方應配合乙方提供上述檔案及驗收工作。
第六條 維修保養
1、本監控系統保修期為_1_年，自工程完工並通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起_______小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用;
2、保修期屆滿後，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿後，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。
4、甲方要求軟硬體功能的改進、擴容不在保修之列，但乙方應繼續為客戶提供惠的服務。免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以下情況不屬保修範圍：自行拆卸改換機內任何部分(如：線路、零件)後造成損壞;非乙方指定的專業技術人員指導安裝(改造)而引起的故障。
第七條 雙方權利義務
(一)甲方權利義務：
1、稽核乙方提供的設計方案、安裝(改造)施工方案，並組織相關部門對方案進行認證，並報相關部門批准。在收到後的_______日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。
2、按工程進度向乙方支付工程款。
3、委派_______為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理並協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。
4、在乙方供貨後，甲方可以組織人員對器材進行驗收。
5、配合乙方對工程進行竣工驗收，及時辦理竣工結算。
(二)乙方權利義務：
1、按施工安全規範做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。
2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有裝置和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。
3、及時辦理工程竣工驗收手續，對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。
4、對現場所有已完工的建築及建築裝修、裝置、器具有保護的責任，施工時如損壞甲方或住戶財產，由乙方負責賠償。
5、遵守甲方有關場地管理的規定並辦理有關的手續。
第八條 違約責任
1、除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價 _______%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
2、甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的_______%計付違約金。
3、由於乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的_______%向甲方計付違約金。逾期超過_______ 日，甲方有權單方解除合同，乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外，還須按合同總價款的_______%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應就不足部分承擔賠償責任。
4、本監控系統若由於系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準，
第九條 保密
甲、乙雙方均應對技防工程技術資料保密。未經一方書面同意，另一方不得在合同期內或合同履行完畢後以任何方式洩露。保密內容包括但不限於下列專案：施工設計、圖紙、圖表、資料磁帶、資料磁碟、基礎資料等。
第十條 爭議的解決
在本合同履行過程中甲、乙雙方發生爭議，雙方應盡努力及時協商解決。若協商不成，任一方均可採取下列第 種方式解決：
1、向 仲裁委員會申請仲裁。
2、向 人民法院提起訴訟;
3、提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。
第十一條 其他
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任後 天內付清，否則按逾期付款處理。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另籤補充協議。
3、雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。
4、甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知後必須及時回函，如果_______日內不答覆視為認可。
5、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清餘款後本合同第八條第2款仍需繼續履行。
6、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
簽約代表： 簽約代表：
聯絡電話： 聯絡電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
甲方：___________有限公司以下簡稱(甲方)
乙方：____________ 以下簡稱(乙方)
甲、乙雙方本著平等互利、積極合作、共同發展的原則，就甲方授權乙方經銷甲方生產的"__________________"系列產品事宜，經友好協商，一致達成協議如下：____________
一、經銷方式及條件：____________
1、甲方授權乙方以 經銷方式在__________________渠道經銷甲方提供的_________系列產品。
2、乙方按合同規定負責甲方產品於上述區域或渠道的銷售及售後服務經管工作，共同開發該授權區域內的市場。
3、乙方在合同期限內的首六個月未完成(實際到款)本合同規定的任務總額_________% 以上,則甲方有權在乙方經銷區域內另設經銷商，可單方終止本合同。
4、在合同有效期內乙方不得以任何理由或藉口製造、銷售假冒、仿冒甲方商標及產品。否則一經查實，甲方有權取消乙方經銷權，更換經銷商並向乙方索賠其造成甲方的直接和間接經濟損失，並追究法律責任。
二、合作期限：____________
1、合同期限為：____________年_________月_________日起至_________ 年_________月_________日止。
2、合作期滿，同等條件下乙方有優先續約權。若乙方要求續約，應於合同期滿前60天書面通知甲方。
三、銷售任務：____________
1、在合同期內，根據市場的實際需求情況，經雙方協商一致確認，乙方須完成產品的保底銷售任務額為30萬元(也即乙方的實際付款額)。
四、區域經管
1、乙方如向本協議約定區域、渠道、網點外進行竄貨銷售而事先沒有經過甲方同意，在被竄貨方提供竄碼和購買憑證有效時,無論出現一個貨號或多個以上，甲方將予以處罰：____________
(1)、處罰金_________元，並要求3個工作日內回收所竄貨的商品;
(2)、甲方將重新考核乙方的信譽及是否保持原有的合作模式。
2、甲方將於簽訂合約後1個月內向乙方收取竄貨保證金1萬元。此保證金用於抵付竄貨罰款用(非上限)，如合同期內無竄貨記錄，此保證金將於合約期滿1個月內退還乙方。
3、產品價格及市場價格經管：____________
(1)、產品價格：____________產品供貨價格以甲方提供給乙方的《產品價格表》為準.
(2)、雙鷹系列產品流通、終端建議最低售價如下：____________
五、貨款結算：____________
1、結款期限：____________________月結次月15號之前結清
2、如遇產品調價，產品改動(包括規格 包裝 顏色等)甲方須事先三天書面通知乙方。
3、乙方可以通過匯款或現金方式支付貨款,以我方銀行到帳日期為準 ,才視為收到。
4、除甲方財務人員外，其他人員以甲方名義向乙方收(借)取現金的行為將不被甲方認可，由此產生的後果甲方概不負責。
六、獎勵政策：____________
甲方根據工程產品銷售獎勵計劃，制定下列獎勵條款。
1、準時15號之前付清上月貨款給予獎勵_________%,在次月對帳單上體現：____________
2、年度達標獎勵：____________合同期內產品按下列付款額給予獎勵：____________
乙方如合同期內完成銷售任務額(已付款)的_________%以上(含_________%)，甲方給予乙方付款額(其它費用和票點不計入內) 2 ________%的獎勵。當進貨額大於指標而實際回款額小於指標時,我司將以合同期限內實際回款額給予2%的獎勵,其它付款若超過回款時間不享受政策,在新合同簽訂之時舊款不累計入指標中。(如合同期：_________年_________月至_________月,指標100萬, 到_________年_________月_________日完成付款80萬元,進貨額完成105萬元,返利=80*2%,餘下貨款若再支援不能享受返利也不能累計進20__年指標中)
3、年度達標獎勵將在合同期滿一個月內進行結算，由甲方以還款額性質在對帳單中體現。
七、訂貨、貨物交付、貨物驗收、貨物更換：____________
(一)貨物交付
1、甲方在收到乙方的每批訂貨單後將向乙方發出貨物。
2、產品實行"出廠價"將貨物運至乙方指定貨運站，長途運費由乙方承擔。
(二)貨物驗收：____________
1、乙方收到甲方貨物須立即或在收到貨物7個工作日內驗收，若發現貨物的品種、數量和《送貨單》不符或其它質量問題應及時提出，否則視為驗收合格。甲方收到書面傳真通知後，如有出現產品與賬單不符合或其他品質問題的，須於5個工作日內給予答覆。
2、如乙方在該約定期限內未提出書面異議的，將視為貨物數量、外包裝均無問題，甲方不再接受因外觀問題的調、換貨。
(三)貨物更換：____________
1、對產品出廠有質量問題的產品，乙方可向甲方申請調換，運費由甲方承擔。
2.所有在乙方收到貨7個工作日內沒有提出異議的部分，甲方將不接受調換貨。如發生特殊情況，乙方需要向甲方提出書面申請。如甲方同意退、換貨時，將通知乙方該批次的調換手續。
3、原則上產品出現任何問題均需雙方及時協商處理。
4、所有被甲方接受退、換，而又屬於乙方原因要求退、換的貨物，將以80%結算，運費則由乙方承擔，退貨中如缺少配件的，所缺配件按成本價由甲方向乙方收取。
八、特別約定：____________
1、雙方所有的正式溝通都必須通過檔案文字方式進行方可生效。
2、甲方只對經自己書面確認的銷售政策和本合同及變更的合同承擔相關的責任，除此之外，甲方概不負責。
九、違約責任及糾紛處理：____________
1、乙方在銷售過程中發生的一切糾紛，與甲方無連帶關係。甲、乙雙方確認本合同約定，甲方所在法院具有司法管轄權。
2、雙方發生糾紛，應及時協商解決，協商不成雙方同意交由甲方所在地管轄法院裁決。
3、發生以下任何一種情況本合同可以終止：____________
1)乙方無能力繼續經營甲方產品。
2)乙方已無能力繼續履行本合同時。
十 、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，如有未盡事宜，由雙方共同協商制定補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
十一、補充條款：____________
1、終端以授權為準;
甲方：__________有限公司 乙方：____________有限公司
地址：____________地址：____________
電話：____________ 電話：____________
傳真：___________ 傳真：____________
法定代表人(簽章)：____________ 法定代表人(簽章)：____________
簽約代表：____________ 簽約代表：____________
日期：__________年 ________月 ________日 日期：_________年 ________月 ________日
合同編號：__________________________第號
合同期限：__________________________
經銷商名稱：______________有限公司
銷售合同
協議編號：__________________________第____號
訂立地點：__________________________
訂立時間：__________________________
甲方：______________有限公司以下簡稱(甲方)
乙方：__________________________以下簡稱(乙方)
甲、乙雙方本著平等互利、積極合作、共同發展的原則，就甲方授權乙方經銷甲方生產的""系列產品事宜，經友好協商，一致達成協議如下：
一、經銷方式及條件：
1、甲方授權乙方以經銷方式在淘寶渠道經銷甲方提供的系列產品。
2、乙方按合同規定負責甲方產品於上述區域或渠道的銷售及售後服務經管工作，共同開發該授權區域內的市場。
3、乙方在合同期限內的首六個月未完成(實際到款)本合同規定的任務總額4%以上,則甲方有權在乙方經銷區域內另設經銷商，可單方終止本合同。
4、在合同有效期內乙方不得以任何理由或藉口製造、銷售假冒、仿冒甲方商標及產品。否則一經查實，甲方有權取消乙方經銷權，更換經銷商並向乙方索賠其造成甲方的直接和間接經濟損失，並追究法律責任。
二、合作期限：
1、合同期限為：__________________________。
2、合作期滿，同等條件下乙方有優先續約權。若乙方要求續約，應於合同期滿前6天書面通知甲方。
三、銷售任務：
1、在合同期內，根據市場的實際需求情況，經雙方協商一致確認，乙方須完成產品的保底銷售任務額為3萬元(也即乙方的實際付款額)。
四、區域經管
1、乙方如向本協議約定區域、渠道、網點外進行竄貨銷售而事先沒有經過甲方同意，在被竄貨方提供竄碼和購買憑證有效時,無論出現一個貨號或多個以上，甲方將予以處罰：______________
(1)、處罰金4元，並要求3個工作日內回收所竄貨的商品;
(2)、甲方將重新考核乙方的信譽及是否保持原有的合作模式。
2、甲方將於簽訂合約後1個月內向乙方收取竄貨保證金1萬元。此保證金用於抵付竄貨罰款用(非上限)，如合同期內無竄貨記錄，此保證金將於合約期滿1個月內退還乙方。
3、產品價格及市場價格經管：
(1)、產品價格：產品供貨價格以甲方提供給乙方的《產品價格表》為準.
(2)、雙鷹系列產品流通、終端建議最低售價如下：
五、貨款結算：
1、結款期限：月結次月15號之前結清
2、如遇產品調價，產品改動(包括規格包裝顏色等)甲方須事先三天書面通知乙方。
3、乙方可以通過匯款或現金方式支付貨款,以我方銀行到帳日期為準,才視為收到。
4、除甲方財務人員外，其他人員以甲方名義向乙方收(借)取現金的行為將不被甲方認可，由此產生的後果甲方概不負責。
六、獎勵政策：______________
甲方根據工程產品銷售獎勵計劃，制定下列獎勵條款。
1、準時15號之前付清上月貨款給予獎勵2%,在次月對帳單上體現：
2、年度達標獎勵：合同期內產品按下列付款額給予獎勵：
乙方如合同期內完成銷售任務額(已付款)的1%以上(含1%)，甲方給予乙方付款額(其它費用和票點不計入內)2%的獎勵。當進貨額大於指標而實際回款額小於指標時,我司將以合同期限內實際回款額給予2%的獎勵,其它付款若超過回款時間不享受政策,在新合同簽訂之時舊款不累計入指標中。(如合同期：______________月至____________月,指標______萬,到______年______月______日完成付款8萬元,進貨額完成15萬元,返利=8*2%,餘下貨款若再支援不能享受返利也不能累計進216年指標中)
3、年度達標獎勵將在合同期滿一個月內進行結算，由甲方以還款額性質在對帳單中體現。
七、訂貨、貨物交付、貨物驗收、貨物更換：
(一)貨物交付
1、甲方在收到乙方的每批訂貨單後將向乙方發出貨物。
2、產品實行"出廠價"將貨物運至乙方指定貨運站，長途運費由乙方承擔。
(二)貨物驗收：
1、乙方收到甲方貨物須立即或在收到貨物7個工作日內驗收，若發現貨物的品種、數量和《送貨單》不符或其它質量問題應及時提出，否則視為驗收合格。甲方收到書面傳真通知後，如有出現產品與賬單不符合或其他品質問題的，須於5個工作日內給予答覆。
2、如乙方在該約定期限內未提出書面異議的，將視為貨物數量、外包裝均無問題，甲方不再接受因外觀問題的調、換貨。
(三)貨物更換：
1、對產品出廠有質量問題的產品，乙方可向甲方申請調換，運費由甲方承擔。
2.所有在乙方收到貨7個工作日內沒有提出異議的部分，甲方將不接受調換貨。如發生特殊情況，乙方需要向甲方提出書面申請。如甲方同意退、換貨時，將通知乙方該批次的調換手續。
3、原則上產品出現任何問題均需雙方及時協商處理。
4、所有被甲方接受退、換，而又屬於乙方原因要求退、換的貨物，將以8%結算，運費則由乙方承擔，退貨中如缺少配件的，所缺配件按成本價由甲方向乙方收取。
八、特別約定：
1、雙方所有的正式溝通都必須通過檔案文字方式進行方可生效。
2、甲方只對經自己書面確認的銷售政策和本合同及變更的合同承擔相關的責任，除此之外，甲方概不負責。
九、違約責任及糾紛處理：
1、乙方在銷售過程中發生的一切糾紛，與甲方無連帶關係。甲、乙雙方確認本合同約定，甲方所在法院具有司法管轄權。
2、雙方發生糾紛，應及時協商解決，協商不成雙方同意交由甲方所在地管轄法院裁決。
3、發生以下任何一種情況本合同可以終止：
1)乙方無能力繼續經營甲方產品。
2)乙方已無能力繼續履行本合同時。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，如有未盡事宜，由雙方共同協商制定補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
十一、補充條款：
1、終端以授權為準;
甲方：______________有限公司乙方：______________有限公司
地址：______________地址：______________________
電話：______________電話：______________
傳真：______________傳真：______________
出賣人：_______________(以下簡稱甲方)
住所地：_______________
法定代表人：_______________
買受人：_______________(以下簡稱乙方)
住所地：_______________
法定代表人：_______________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定，在平等、自願的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。
一、產品名稱、型號、數量
二、產品質量
1、質量標準：
2、乙方對產品質量的特殊要求：_______________
3、乙方對產品包裝的特殊要求：_______________
4、乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品後五日內提出確有證據的書面異議並通知到甲方;逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本合同約定要求。但乙方使用甲方產品的，不受上述期限限制，視為甲方產品符合合同約定要求。
三、產品價款
1、產品的單價與總價：
上述貨物的含稅價為：_______________總價款為：_______________
2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔：_
甲方產品的包裝物由提供，包裝費用由承擔。
甲主產品的運輸由辦理，運輸費用由承擔。
甲方產品的保險由辦理，保險費用由承擔。
甲方產品交付時的上下力支費用由承擔。
乙方承擔的上述費用，乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。
四、產品交付
甲方產品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦託運。
產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為合同生效後天，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認檔案後天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應檔案的，甲方有權延期交貨。
在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。
五、價款結算
乙方應在本合同書籤訂日內向甲方預付貨款元，甲方交付前給付價款元，餘款由乙方在收到甲方產品之日起天內付清。
乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產品的所有權仍屬於甲方所有。
六、合同的解除與終止
雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。
七、商業祕密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部資訊(包括技術資訊和經營資訊等)均為甲方的商業祕密。
無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業祕密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業祕密。
乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
八、違約責任
本合同簽訂後，任何一方違約，都應當承擔違約金元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。
九、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應當於事件發生後日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明檔案並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。
十、其他約定事項
1、乙方聯絡人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯絡地址、電話等發生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯絡方式無法與乙方聯絡的，由乙方承擔相應的責任。
4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明檔案，並作為本合同的附件。
6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
十一、爭議解決
本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十二、明示條款：_______________
甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，願意簽訂並遵守本合同的全部約定。
十三、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字後生效。
十四、本合同書一式四份，雙方各執二份。
甲方：_______________乙方：_______________
委託代理人：_______________委託代理人：_______________
委託方(甲方)：
代理方(乙方)：
甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》《民法典》及有關規定，經過友好協商達成以下協議，並共同遵守。
一、協議事項：甲方委託乙方於________年____月____日至________年____月____日期間釋出電視廣告。
二、排期表(詳見媒體排期表)
三、合同總金額為元，(大寫：)
1、付款方式：。
2、甲方按照媒體排期表投播廣告，中途不能減量或停止投放廣告。
四、廣告樣帶(樣稿)及相關資料
1、廣告樣帶(樣稿)由甲方提供，甲方對廣告內容的真實性、準確性、合法性負責，對廣告樣帶(樣稿)中的影象、畫面、圖案、文字、商標等內容承擔法律責任。
2、甲方未經書面同意乙方不得擅自更改甲方的廣告樣帶(樣稿)。如廣告樣帶(樣稿)中含有不符合法律及相關規定的內容，乙方可以要求甲方做出修改以確保廣告如期投放，在甲方做出修改之前乙方有權拒絕釋出本廣告。
3、甲方確保所提供的樣帶(樣稿)質量及規格符合媒體要求並在其中不含有其它與本合同無關的內容，否則乙方不保證廣告如期釋出及版本正確。乙方有義務及時通知甲方廣告樣帶(樣稿)在質量及規格方面存在的問題並以書面形式做出說明，以便甲方更改。
4、甲方應按照媒體計劃排期表中規定的時間將所涉及的資料及廣告樣帶(樣稿)送達乙方，如發生延誤，則廣告發布日期順延。甲方如要求更改廣告版本需提前十五日以書面形式通知乙方並將廣告樣帶(樣稿)及時送達乙方，乙方有義務協調媒體儘早更換。
5、甲方在廣告發布前應提供有效營業執照、商標註冊權、廣告審批等相關證明檔案，協助乙方辦理媒體審查。乙方應及時通知甲方提供廣告播出涉及的其他有關審批證明檔案，甲方有責任及時完整的將相關檔案送達乙方。
6、凡甲方提供的廣告內容如果侵犯他人智慧財產權或發生其他侵權糾紛,由甲方完全負責，乙方不承擔任何責任。
五、違約責任
1、甲乙雙方均保證不使對方因其行為而受到任何損失或承擔責任，否則，責任方應補償對方的全部損失。
2、乙方應確保甲方廣告按照雙方簽字蓋章的媒體計劃排期表釋出，如非因甲方原因乙方未按照本合同及附件約定的日期、次數、段位釋出廣告，乙方應在甲方提出後按相關媒體規定進行補償。電視媒體按等量(錯一補一、漏一補二)原則進行補償。如甲方未能在本合同約定期限內付款，則屬於甲方違約，乙方有權按照此合同總金額20%向甲方收取違約金，並要求甲方交清當月實際播出廣告費用。
3、如廣告發布週期內媒體因節目調整或特殊宣傳活動等因素，導致正常時段廣告隨節目提前或順延60分鐘(央視120分鐘)以內釋出的,不予補播。但乙方應以相關書面說明提前48小時通知甲方。若乙方沒有通知甲方，則視為漏播，乙方應按合同約定給予補播。
六、不可抗力：因發生雙方無法控制的不可抗力而導致廣告無法正常投放時，遭遇此不可抗力一方應儘快通知另一方，雙方無需對延遲或不能履約承擔責任。若因不可抗力原因而致使費用變化，乙方應提前通知甲方後繼續執行。
七、保密條款：此合同及合同附件甲乙雙方均不得向第三方透露。
八、爭議解決：因本合同而產生的任何爭議，雙方本著友好協商解決原則。協商未果，雙方有權向合同簽訂地人民法院起訴。
九、合同變更：對本合同的增加、變更、修改、取消都必需取得甲乙雙方的認可並以書面協議的方式進行，任何口頭或單方的書面通知均無效力，有關費用按實結算。
十、合同附件及合同效力：媒體計劃排期表及雙方簽字蓋章後的傳真件作為合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同自簽訂之日起生效，至廣告發布結束、費用結算完畢自動終止。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力。
【甲方】
單位名稱：
甲方代表：
開戶行：
公司賬號：
公司電話：
簽訂日期：
【乙方】
單位名稱：
開戶行：
公司賬號：
開戶行：
公司傳真：
乙方代表：
簽訂日期：
甲方
乙方姓名 性別
法定代表人文化程度
出生日期 年 月 日
居民身份證號碼
單位地址家庭住址
郵政編碼
所屬街道辦事處
根據《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經平等協商，自願簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
第一條本合同期限型別為______期限合同。本合同生效日期______年______月______日。其中試用期______個月，本合同______終止。
第二條乙方同意根據甲方工作需要從事出租汽車駕駛員崗位工作。乙方應按照營運任務承包合同以及崗位責任制要求，按時完成規定的營運任務。
第三條甲方為乙方提供符合北京市公安交通管理局和出租洫管理局規定的營運車輛，建立健全駕駛員服務規程、勞動安全等有關規章制度。
第四條甲方負責對乙方進行政治思想、職業道德、遵章守紀、業務技術、勞動安全及有關規章制度的教育和培訓。按國家和北京市的有關規定組織安排乙方進行健康檢查。
第五條乙方應遵守勞動紀律和甲方的規章制度，乙方違反勞動紀律或規章制度，甲可依據本單位的規章制度處理，直到解除本合同。
第六條甲方安排乙方執行不定時工作制，乙方在保證安全行車、完成甲任務的前提下，工作、休息和休假由乙方自行安排。
第七條乙方完成規定的工作任務，甲方每月______日支付乙方工資，工資不低於______元;其中試用期內工資______元。乙方的其他勞動報酬按駕駛員營運任務承包合同辦理。因甲方原因造成車輛停運的，在停運期間甲方支付乙方的工資，不得低於北京市最低工資標準。
第八條甲乙雙方應按國家和北京市社會保險的規定繳納職工養老、失業、大病醫療統籌及其它社會保險費用。
第九條乙方因工負傷的工資和醫療保險待遇按國家和北京市有關規定執行。
第十條乙患病或非因工負傷，其醫療和病假工資待遇按照國家有關規定執行。
第十一條甲方按照國家和北京市有關規定，保障女職工在孕期、產期、哺乳期的工資、保險和有關福利待遇。
第十二條乙方應保證完成甲方擔負的外事、搶險、主要客運集散點供車及其它特殊任務。
第十三條訂立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行的，經雙方協商同意，可以變更本合同相關內容。
第十四條經甲乙雙方協商一致，本合同可以解除。
第十五條乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
1.在試用期內，被證明不符合錄用條件的;
2.嚴重違反勞動紀律或甲方規章制度的;
3.嚴重失職、營私舞弊，對甲骨文方利益造成重大損害的;
4.被有關部門吊銷《機動車駕駛證》、《出租汽車準駕證》、《出租汽車駕駛員監督卡》的;
5.被依法追究刑事責任的。
第十六條有下列情形之一，甲方可以解除本合同，但是應當提前三十日以局面形式通知乙方：
1.乙方患病或者非因工負傷，醫療期滿後，不能從事原工作也不能從事甲方另行安排的工作的;
2.乙方不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的;
3.符合本合同第十三條規定，雙方不能就變更合同達成協議的。
第十七條甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經營
狀況發生嚴重困難，確需裁減人員的，應當提前三十日向工會或全體職工說明情況，聽取工會或職工的意見，並向勞動行政部門報告後，可以解除本合同。
第十八條乙方有下列情形之一的，甲方不得依據本合同第十六條、第十七條的規定終止、解除勞動合同：
1.因工負傷被確認喪失或部分喪失勞動能力的;
2.患病或非因工負傷，在規定的醫療期內的;
3.女職工在孕期、產期、哺乳期內的
4.復員轉業軍人和國家建設徵地農轉工人員初次參加工作未滿三年的;
5.義務服兵役期間的;
6.法律、法規和規章規定的其他情形。
第十九條乙方解除勞動合同，應當提前三十日以局面形式通知甲方。乙方給甲方造成經濟損失尚未處理完畢或因其他問題正在被審查或處理期間，乙方不得依據第一款解除勞動合同。
第二十條有下列情形之一的，乙方可以隨時通知甲方解除勞動合同：
1.在試用期內的;
2.甲方以暴力、威脅、監禁或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
3.甲方不能按照本合同規定提供勞動條件或者支付勞動報酬的。
第二十一條本合同期限屆滿，勞動合同即終止。在本合同工期滿前三十日甲方向乙方表明終止或續訂意向，經雙方協商同意續訂勞動合同。
第二十二條甲方違反本合同約定或依據本合同第十四條、第十六條、
第十七條解除勞動合同，應按國家和北京市有關經濟補償的規定，向乙方支付經濟補償金。
第二十三條甲乙雙方當事人任何一方違反勞動合同規定，給對方造成損失或損害的，應當說依據國家和北京市有關規定承擔賠償責任。
第二十四條當事人約定的其他內容：
第二十五條因履行本合同發生勞動爭議，當事人可以向本單位勞動爭議調解委員會申請調解，調解不成，當事人一方要求仲裁的，應當自勞動爭議發生之日起六十日內向_____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁不服的，可以自收到仲裁裁決書之日起十五日內，向人民法院提起訴訟。
第二十六條北京市出租汽車駕駛員營運任務承包合同及甲方以下規章制度______作為本合同附件。
甲方：
乙方：
訂立本協議旨在乙方為顧客提供及時、準確、規範的翻譯或本地化服務。雙方本著平等互利的原則經友好協商，達成以下協議：
一、合作目的：雙方充分利用各自的資源和條件開展合作，互惠互利、共同發展。
二、合作期限：雙方的合作期為 年，從 年 月 日到 年 月 日，合作期滿雙方另行續約。
三、本協議從簽訂之日起甲方自動成為__公司的會員;依照相關協議和規定，享受__公司提供的服務，並擁有相應的權利和義務。
四、甲方的權利和義務
1、 甲方應向乙方提供有效的稿件及資料。(有效的稿件或資料是指甲方對所提供的稿件或資料不再修改)
2、 在每筆業務發生時，甲方應詳細說明翻譯或本地化的要求。
3、 甲方有權要求乙方按要求提供相應的服務。
4、 在涉及口譯服務時，甲方應說明時間和涉及到的專業領域。
5、 在涉及本地化服務時，甲方有義務提供詳細的目標群體資料。
6、 甲方在確認乙方完成翻譯或本地化服務後，應在三個工作日內付清餘款。
五、已方的權利和義務
1、 乙方應為甲方分配相應的翻譯或本地化資源，必要時建立針對甲方業務的翻譯或本地化工作小組。
2、 乙方應按甲方的要求提供及時、準確、規範的服務。
3、 乙方對已經翻譯完成的譯稿，在一個月內仍有修改的義務。
4、 乙方有義務對甲方的`所有翻譯稿件或資料有保密責任，因乙方的洩密對甲方造成損失的，乙方應負賠償責任。
5、 在涉及本地化和全球化業務時，乙方必須保證符合本地化和企業全球化的相關要求，因乙方工作失誤，達不到相應的要求對甲方造成損失的，乙方應負賠償責任。
六、本協議有效期內基於業務運作需要，雙方協商共同定製的其他相關制度和書面檔案，其效力等同於本協議。
七、本協議未盡事項，經雙方協商一致簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同協議經簽字蓋章後生效。
八、協議的解除與終止：任何一方如遇對方當事人違反本合同或不履行合同義務時，均有權單方終止協議，並告之對方確認。
甲方：(簽章) 乙方：(簽章)
法人代表： 法人代表：
簽約代表： 簽約代表：
地 址： 地 址：
E-mail： E-mail：
電 話： 電 話：
開 戶 行： 開 戶 行：
帳 號： 帳 號：
勞務僱傭合同
甲 方：
乙 方: 性別: 出生日期: 年 月 日
家庭住址:
居民身份證號:
鑑於甲方臨時生產的需要，甲方僱傭乙方為甲方提供勞務服務，經雙方協商訂立正式《勞務僱傭合同書》如下：
第一條合 同 期限：本合同於________年_______月_______日生效，期限________年，其中試用期至______年_____月______日止。
如雙方需要，可在合同期滿前一個月協商續簽勞務僱傭合同。如合同期已滿，雙方不再續簽合同，但受僱方從事的有關工作和業務尚未結束，則合同應順延至有關工作業務結束。
第二條 乙方同意根據甲方工作需要，承擔 崗位(工種)工作。
第三條 乙方工作應達到甲方規定該崗位職責的要求和甲方對該崗位之特別規定(詳見《崗位責任書》)的標準。
第四條 乙方每週工作時間為________天，每天工作________小時;乙方應按照工作職責保證完成甲方規定的工作和任務。
第五條 甲方應向乙方提供乙方所承擔工作中必需的工作條件。
第六條 勞務報酬：甲方每月 15日前以貨幣形式支付乙方勞務報酬，標準為_______元/月。
乙方在試用期間的勞務報酬為轉正後的80%-90%或雙方約定 。
甲乙雙方對勞務報酬的其他約定__________________________
甲方在以下情況有權扣除乙方相應額度的勞務報酬：1、因乙方的過失給甲方造成經濟損失的;2、乙方違反公司管理制度的;3、雙方約定的其他情況。
第七條 合同期滿如未續簽，則視為《勞務僱傭合同書》自行終止，雙方應及時辦理相關手續。
第八條 經甲乙雙方協商一致，本合同可以解除。
第九條 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)嚴重違反甲方有關規定及按照本合同約定可以解除勞務合同的;
(三)嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;
(四)被依法追究刑事責任的。
第十條雙方約定的其他內容
甲乙雙方約定本合同增加以下內容：
一、乙方有義務向甲方提供真實的個人資訊與相關證明，並如實填寫《勞務人員登記表》，否則甲方有權隨時解除本合同，並且不給予經濟補償。
二、甲方有權對公司的有關規定進行修改、完善。修改後的內容對本合同具有同等效力。
三、甲方可以在合同有效期內，根據需要調整乙方的崗位職責和工作範圍，勞務報酬等事項也將做出相應調整。乙方願意服從甲方的安排。
四、乙方在合同期內承擔的甲方工程專案中的工作及責任的，在該專案未結束前，乙方不得未經甲方同意擅自離職。
五、甲方將定期或不定期對乙方進行工作成果考核，考核不合格者，甲方有權解除或終止本合同。
第十一條 本合同的附件如下附件一：《崗位職責書》;附件二：甲方制定的《員工手冊》及有關規定。
第十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：
簽訂日期： 年 月 日
甲方：
法定代表人：
聯絡方式：
電子郵箱：
送達地址：
乙方：
法定代表人：
聯絡方式：
電子郵箱：
送達地址：
為擴大專案的影響力，甲乙雙方經友好協商，本著互惠互利、合作共贏的原則，簽訂本屆展會合作協議，以茲共同遵守：
一、合作專案
1、專案名稱：
2、展覽時間：
3、展覽地點：
二、合作內容
1、展位招展代理;
2、商業贊助、合作代理。
三、甲方權利及義務
1、負責提供乙方招展工作所需的合法檔案和真實資料;
2、負責提供展會相關招展材料給予乙方;
3、對乙方制定的招商計劃和內容進行指導、稽核及確認;
四、乙方權利及義務
1、根據甲方提供的相關資料制定相應的招展計劃，並交由甲方稽核確認後方可釋出及執行;
2、乙方對社會和客戶承諾的相關事宜需經甲方書面同意，若未經甲方書面同意，乙方所承諾的相關事宜及由此造成的一切後果及影響，由乙方自行承擔;
3、因招展及相關工作所產生的一切費用，由乙方自行承擔;
4、乙方不得擅用組委會名義及相關資料對外開展與本次合作無關的事項，乙方承擔由此產生的後果及影響;
五、合作方式(不含稅、票)
對在合作中引進資金，實行評估獎勵，具體如下：
1、方式一：所有費用經組委會賬戶結算
1)合作招展提成：乙方所招進的展位費，甲乙雙方以組委會官方定價(國內標展：1、2號館：rmb;3、4號館rmb)(國際標展：1、2號館：usd3400;3、4號館usd2900)的5:5比例進行費用分配;
2)資金引進獎勵(展會贊助專案：非展位)：乙方引進資金，甲乙雙方按實際金額的7:3比例提成獎勵。
2、方式二：乙方獨立設立賬戶，所有費用不經組委會賬戶
1)合作招展提成：乙方所招進的展位費，以組委會官方定價(國內標展：1、2號館：rmb;3、4號館rmb)(國際標展：1、2號館：usd3400;3、4號館usd2900)的%與甲方結算，其餘招展費用歸乙方所有;
2)資金引進獎勵(展會贊助專案：非展位)：乙方引進資金，按實際金額的30%比例提成獎勵，其餘費用歸甲方所有。
六、費用結算
1、乙方應在專案開展前天(自然日)向甲方支付展位費用的%作為預付款。
2、乙方需在專案開展前一天支付剩餘款項。
七、其它事項
1、本協議為雙方合作協議。在甲乙雙方協商同意的基礎上，所有協議的變更均需甲乙雙方簽字認可或簽署補充協議，所有會議紀要、補充協議和來往信函一經甲乙雙方授權代表簽字或加蓋公章確認即成為本協議的附件和有效組成部分，其生效日期為甲乙雙方簽字或蓋章確認之日期。
2、合作期限內，雙方須遵守商業保密原則，任何一方不得將專案實施過程中的核心商業機密(包括但不限於專案及相關活動的策劃和執行方案、組織架構及崗位分工、各類招商函件、價格及折扣體系等)向同類競爭單位進行洩露。
3、本協議正本一式二份，甲乙雙方各執一份，各份協議文字具有同等法律效力。
4、本協議自雙方簽字並蓋章之日起生效。
4、本協議履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;協商不成時，提交仲裁委員會仲裁。
甲方(蓋章)：
法定代表人或授權代表(簽字)：
簽約日期：________年____月____日
乙方(蓋章)：
法定代表人或授權代表(簽字)：
簽約日期：________年____月____日
甲 方：(服務方，以下簡稱甲方)
乙 方： (家長姓名，以下簡稱乙方)
為使乙方學生__ 得到切實有效的輔導，提高學習成績，甲乙雙方在平等自願的情況下，本著公平誠信原則，就乙方委託甲方對其子/女進行課外輔導事宜達成如下協議：
一、目前學生基本資訊：學生就讀於_學校高三年級，在最近一次考試中，班級排名為，年級排名為_________。(以上學生資料由乙方提供)
學生在筆試中所得分數為：語文_________，英語__________，數學_________。 學生在面試中所得綜合評分為：__________。
二、輔導目標：經過筆試和麵試的綜合評價，甲方承諾，通過指導奪分寶使用以及_課時的一對一輔導，保證乙方學生在分數線。
三、乙方需向甲方支付費用_元人民幣(大寫)，在雙方簽訂本協議當日由乙方一次性付清;費用包含：奪分寶一套共四科(語文、英語、數學、選修_歷史)，_60次一對一輔導(學習中心輔導)，_____________次上門輔導上門費
四、甲方服務內容及權利、義務
1、甲方根據測評委員會出具的輔導計劃，為學生安排輔導老師及具體輔導時間協調，並結合學生的實際情況對老師進行鍼對性的培訓和考核，由甲方安排其對學生進行以面授形式為主的全程教學輔導。
2、自簽訂協議次日起五個工作日內，甲方與乙方聯絡以確定首次上課時間。首次授課包括兩部分：前期主要是與乙方及學生進行溝通，充分了解學生的學習情況和狀態;後期進行正常輔導，讓乙方及學生熟悉老師的教學方式和教學特點。乙方可據此對老
師提出教學意見和建議，對以後的授課方式和細節進行適當的調整，並將相關資訊及時彙報給甲方備案。
3、如乙方認為有必要更換老師，應在首次上課後一個工作日內通知甲方，甲方在瞭解具體情況後及時重新分派老師。
4、老師輔導主要有以下幾種形式：
(1)指定學習內容，由學生自主學習。包括課前的預習、測試、以及課後複習。老師將給出預習和複習的思路和目標，並給以測試時間，在對測試進行評定後予以講解。
(2)面授：老師將根據學生預習的內容以及授課計劃，確定本次授課內容，並向乙方或學生出示本次備課筆記，乙方或學生必須簽字確認。
(3)電話助學：在非授課時間(週一至週五)，學生以電話形式按照當週計劃規定時間主動向老師彙報當天學習情況、作業完成情況和周計劃執行情況(當無法聯絡老師時，應向班主任彙報)，以利於甲方對學生進行監督和指導，督促學生學習，培養良好的學習習慣，及時解決學習過程中出現的問題。電話助學情況由老師進行記錄，並由乙方簽字確認。
5、甲方根據學生學習情況和考試重點為學生提供配套試題，定期對學生進行適量的強化訓練;甲方學管中心乙方學生指派專職班主任一名，對學生進行電話回訪，監督學生的學習狀況，跟蹤輔導過程和效果，及時對教學計劃進行調整，並在必要時對乙方進行家訪。
五、乙方權利和義務
1、乙方向甲方提供學生真實有效的詳細資料，為甲方的後續服務提供依據。
2、每次授課後，乙方及學生應協助老師填寫授課進度表，並交由老師交上由部門主管保管，作為甲方監督老師授課之用，乙方有義務如實填寫。
3、授課前，乙方學生應按教老師的要求，認真預習和複習，並將輔導作業交給老師檢查。因學生原因未完成預習、複習或作業，老師在面授時間安排學生完成，由此而導致教學計劃無法正常完成的，由乙方負完全責任，甲方不承擔任何責任。
4、如乙方認為額外需要增加課時的，可向甲方提出申請，所發生費用由乙方承擔。
5、乙方監督學生配合甲方的教學，按照甲方老師的安排認真完成測試和訓練的題目，執行甲方制定的學習計劃，乙方有權對學習計劃提出合理的修改建議。
6、乙方不得將甲方提供的專用試題以任何形式洩漏給第三方。
7、乙方學生因自身原因而未能正常參加考試或被取消考試資格和成績的，甲方不承擔任何責任。
六、協議期限：簽訂之日起至年月大學聯考試結束。
七、雙方共同明確下列條款是公平協議內容，既不是格式條款，也不違反公平原則。
1、協議簽訂後，在協議有效期內，雙方應本著友好協商的原則解決問題，任何一方不得擅自解除協議。如甲方不能繼續向乙方提
供本協議所規定的服務內容，需支付10%的違約金，並按服務時間比例將餘款退還乙方;如乙方單方面要求解除協議，甲方按時間比例扣除全程課外輔導服務費及全部的全程輔導前期準備金(10%)，餘款退還乙方。
2、由於國家政策變化、自然災害等不可抗力導致本協議無法繼續履行的，按照乙方的學習時間和已經提供的服務，甲方從全程輔導服務費中扣除相關費用後，將剩餘款項退還乙方，全程前期準備金不退，雙方協議同時終止。
3、由於乙方提供虛假資訊或乙方違反本協議而導致不能達到預期水平的，甲方不予退還任何費用。
4方提出退款申請，甲方將全額退還協議簽訂費用。
5、申請時效：乙方應在大學聯考考試成績公佈寫申請表，逾期視為乙方放棄權利，甲方不予辦理。
八、協議正本一式兩份，甲方執一份，乙方執一份;本協議簽訂後，雙方須共同遵守。本協議由甲乙雙方協商簽訂，不屬於格式合同或格式條款，均可修改、變更;本協議未盡事宜，雙方友好協商解決，協商不能達成一致的則通過仲裁委員會仲裁解決。
九、乙方已通讀上述條款，甲方已應乙方的要求作了相應說明，乙方對所有內容無異議。
甲方：：上海濟學科技諮詢有限公司(蓋章)乙方(簽字)：
代理人(簽字)：身份證號碼：
教務電話：
聯絡電話：
簽訂日期： 年月 日
簽訂日期： 年 月 日
甲 方：____________ 乙 方：____________
代表人：____________ 代表人：____________
電 話：____________ 電 話：____________
為了緩解________________________________公司的產能緊張問題，現甲方將____________產品的面板組裝委託乙方加工生產事宜，經甲、乙雙方友好協商，本著誠信合作、互利共贏、自願平等為基礎，特制定本協議：____________
一、合作時間：____________
(一)簽定時間：____________ ________ 年 ________ ________月 ________ ________日至 ________ 年 ________ ________月 ________ ________日止
二、雙方職責：____________
(一)甲方職責義務：____________
1、負責提供原材料;2、生產加工技術指導;3、生產加工成品收貨檢驗;4、生產測試治具;
(二)乙方職責義務：____________
1、負責人員配備;2、負責員工管理、教育、培訓;3、產品生產及質量控制;
三、加工產品說明：____________
四、 其他約定及協議內容：____________
(一) 甲方需對乙方提供的所有工藝技術資料、實樣及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知乙方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由甲方承擔;
(二) 乙方需根據訂單要求保質保量生產並如期交貨。由於乙方責任造成不能出貨，則應承擔相應責任;
(三) 如因原材料或技術指導而導致延期或造成原材料損壞，責任由甲方承擔，如需返工費用按照原材料加工價計算;
(四) 如因乙方員工生產過程中有意或人為造成原材料損壞，一切責任由乙方承擔，並保證妥善處理;
五、 結算方式：____________
每月________日為對帳截止日，交齊訂單對帳無誤後在次月________日至________日支付;
六、甲、乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
七、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
八、協議附件，與本協議具有同等法律效力;如未盡事宜，須經雙方共同協商，可簽訂補充協議;
甲方(委託方)：____________ 乙方(加工方)：____________
地址：____________ 地址：____________
授權代表：____________ 授權代表：____________
公司蓋章：____________ 公司蓋章：____________
甲方(用人單位)名稱：______________
法定代表人：_______________
地 址：_________________
聯絡電話：_________________
乙方(勞動者)姓名：________________
家庭住址：_________________
居民身份證號碼：___________
聯絡電話：_________________
根據《XX人民共和國勞動法》和國家有關規定，甲乙雙方遵循平等自願、協商一致的原則訂立本勞動合同。
一、勞動合同期限
(一)甲、乙雙方選擇以下第___種形式確定勞動合同期限：
1. 有固定期限：自___年__月__日起至__年__月__日止。
2. 無固定期限：自___年__月__日起至 止。
其中，試用期自___年__月__日至___年__月__日。
二、工作內容和工作時間
(二)根據甲方工作需要和任職要求，乙方同意在 _____崗位上工作。經甲乙雙方協商同意，可以變更工作崗位，雙方簽署的`變更協議或者 通知書 作為本合同的附件。
(三)乙方應按照甲方的要求，按時完成規定的工作數量，達到規定的質量標準。
(四)乙方每日工作時間不超過8小時、平均每週工作時間不超過40小時。甲方應當保證乙方每週至少休息1日。
甲方高階管理人員、外勤人員、部分值班人員等因工作需要或者職責範圍的關係不能按照前款執行的職工，經勞動保障行政部門批准，可以實行不定時工作制。
三、勞動報酬和社會 保險
(五)甲方按月以貨幣形式支付乙方工資，每月__日前支付工資。
(六)試用期期間的工資為______元/月。
(七)甲方提供食宿條件或者等同於提供食宿條件的，不得折算為乙方工資。
(八)乙方同意醫療費用自理，且自願放棄各項社保福利。醫療期內甲方不支付勞務費。
甲：_______乙：_______
日期：__年_月_日
甲方：____________住所：____________法定代表人：____________負責人：____________聯絡電話：____________
乙方：____________住所：____________法定代表人：____________負責人：____________聯絡電話：____________
丙方：____________住所：___________法定代表人：____________負責人：____________聯絡電話：____________
甲、乙、丙三方經友好協商，以自願、平等互利為原則，就乙方經銷甲方之“ ”系列產品，丙方作為乙方的擔保人，三方達成如下協議：
一、甲、乙雙方均具備藥品經營的合法資格，雙方本合同的權利義務如下：
1 、甲方是“____________ ”系列產品的供應商，乙方是經銷商。
2 、銷售範圍：甲方指定乙方在______省______市______區內銷售甲方產品，但甲方保留在此區發展新客戶的權利。
3 、乙方作為甲方的經銷商，應盡經銷商的責任。在上述區域應按甲方銷售策略銷售要求，盡最大努力將甲方產品售進所有的大、中、小型零售客戶及二級批發客戶，需達到零售藥店_____%覆蓋率，藥品批發_____%覆蓋率，如有新的零售藥店誕生，也應及時接洽和供貨，並確保不出現缺貨現象。甲方也應保證供應足夠的貨源。
5 、產品的品種、型號、規格等由訂單、收貨單確定，最終以收貨單為準。
6 、運輸及運費計算：使用鐵路運輸的，甲方將以產品到岸價的形式向乙方供，即甲方負責將產品發運到乙方所屬地區火車站的運費，而乙方將負責貨物在當地火車站到乙方倉庫的一切裝卸雜費；使用其他運輸方式的另行約定。
7 、貨物殘損、退換：乙方在驗收時發現短少或包裝上有缺陷，導致影響銷售，應立即於送貨單上註明，並請送貨的部門簽名作證；乙方有義務提供有關單證給甲方，以便甲方向保險公司索賠，如乙方沒有註明或不履行提供單證義務的，甲方視乙方為全部簽收正確。如發生產品質量問題，經甲方質檢部門檢驗並出具證明，由甲方為乙方換貨，換貨一般三個月統一進行一次，具體日期另行通知。對於由於乙方保管不慎或保管不符合食品規定而導致的質量問題，甲方不予換貨。
8、付款期限及欠款上限：
⑴自收貨當天算起______日內，乙方要將所欠貨款付給甲方。
⑵乙方最多可以拖欠甲方貨款為____________元，超過此限額的貨款，不受以上條款約束，乙方取貨時得立即付給甲方。
9 、乙方要接受甲方的工作指導，必須定期於每月的______日向甲方提供銷售報告、客戶資料。該日也是雙方核實乙方銷售額的基準日。
二、乙方的'特別義務以及獎勵
1 、保持甲方產品所有規格兩星期銷售的庫存，甲方有權要求乙方進行庫存增減調整。
2 、配合行動：當甲方在當地進行產品推廣活動資源時，乙方有義務提供人力和借貨服務。
3 、價格控制：乙方可享受甲方的經銷商供貨價，乙方須保證按甲方規定的二級批發商供貨價及零售商供貨價給零售商及批發商。同時，乙方有義務控制其供應的零售商按甲方建議零售價售給終端消費者。（二級批發商供貨價、零售供貨價、零售價由甲方另行通知）
4、對乙方的優惠：
乙方作為經銷商，可以享受______%折購。乙方要貨時一次性以現金、支票或匯票結清，在出貨時即可以______%折扣。此外，以雙方核實乙方銷售額的時間點為準，按乙方的銷售額與甲方所要求的銷售額比較，達到或超過甲方所要求的銷售額，乙方可以享受當月乙方銷售總額的______%的獎勵（以貨代款）。如未達到甲方所要求的銷售額乙方享受獎勵為：乙方的銷售額（A）與甲方所要求的銷售額（W）比，乘以乙方當月銷售總額的______%，即：（A ÷ W）× A × ______ %（以貨代款）
三、合同的變更及終止
1 、經友好協商，甲、乙雙方可以變更合同。
2 、乙方如連續三個月不能達到甲方所定下的銷售目標，甲方視乙方為自動終止本協議。
3 、本協議期滿後，由三方協商是否續簽本協議。
四、違約責任
1 、對於乙方的以下行為，甲方可隨時中止或終止本協議，如乙方違約（存在以下前三項的任一行為），則追究乙方的違約金責任，違約金為：____________
⑴乙方超越銷售範圍銷售甲方產品；
⑵乙方違反了結算規定，貨款超過了規定的付款期限未支付；
⑶乙方每月的銷售額連續兩個月未能達到甲方要求的銷售額；
⑷乙方經營遇到巨大困難或管理髮生實質性變化，如由他人承包、可能破產，導致甲方的權利無法得到保障時。
2、本協議發生爭議，雙方以友好協商的方式解決，協商不成時，由甲方所在地法院管轄，依法處理。
五、擔保條款
1、丙方為本協議的擔保人。
2、對於乙方違反本協議，導致甲方無法收回貨款或者蒙受其他的損失，擔保人同意承擔連帶擔保責任，即在甲方書面提出要求後，同意立刻由擔保人支付任何經銷商對甲方的債務，並賠償甲方主張債權的所有損失（包括法律費用）。
3 、擔保期限：本協議終止後兩年內。
六、不可抗力
由於不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同項下的義務過程中遇到障礙或延誤，不能按規定的條款全部或部分履行其義務的，不應視為違反本合同。本合同所指不可抗力，是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
七、附則
1 、本協議有效期：自____年_____月_____日至____年_____月_____日止。
2、本協議一式三份，三方各執一份，簽名蓋章後即生效。
3、乙方收貨人員確認書是本合同的附件。
4、本協議在沒有擔保人時，除擔保條款外，其他條款同樣具有法律效力。
甲方：____________乙方：____________擔保人：____________
法人代表：____________法人代表：____________法人代表：____________
簽約代表：____________簽約代表：____________簽約代表：____________
帳戶：____________帳戶：____________帳戶：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：____________開戶銀行：____________
納稅登記號：____________納稅登記號：____________納稅登記號：____________
簽約日期：____年_____月_____日簽約日期：____年_____月_____日簽約日期：____年_____月_____日
甲方：______________有限公司
乙方：_______________
身份證號碼：_______________
甲方_____________與乙方_____________於______年______月______日簽訂了《__________________________》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協議名稱】，原合同/協議有效期至______年______月______日，現因__________________________【此處填寫解除合同/協議的原因】原因致使原合同/協議無法繼續履行，現經甲乙雙方協商一致，達成如下協議：
1、原《______________________________》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協議名稱】自______年______月______日解除，自解除之日起，原合同/協議中約定的雙方權利義務終止;
2、甲方應將乙方已交納未發生的_____________【如：已交納的場地服務費等】費_______________元於本解除合同協議書生效時退還乙方;
3、甲方應將乙方已交納的_______________元保證金於本解除合同協議書生效時退還乙方;【如果有保證金此條款留存，沒有保證金此條款刪除】
4、【雙方互不承擔違約責任時使用本條款】本協議由甲乙雙方簽字蓋章後生效，本協議生效之日，原《______________________________》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協議名稱】解除，雙方互不承擔違約責任;
【需要承擔違約責任時使用本條款】本協議由甲乙雙方簽字蓋章後生效，本協議生效之日，原《______________________________》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協議名稱】解除，_____________________方需要依照原合同/協議的約定於本協議生效時向_____________________方支付_____________________元違約金。
【其他未盡事宜，可以根據實際情況新增】
5、本協議一式2份，甲乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方：_______________乙方：_______________
代表：_______________代表：_______________
日期：_______________日期：_______________
訂立合同雙方：
發包方：
承包方：
公司（發包方）與（承包方）經協商一致，且經公司股東會批准，現將公司經營權在本合同期限內發包給承包方以供經營，訂立本合同。
第一章總則
第一條：承包經營期間，公司獨立核算、依法納稅，自主經營，自負盈虧。財政，稅收渠道不變。
第二條：承包經營期間，承包方必須在本公司的法定經營範圍內從事經營活動（以本公司企業法人營業執照為準）。
第二章承包的期限，方式和主要指標
第三條：承包經營的期限為一年，即從年月日起至年月日止。
第四條：承包經營的方式為：發包方在承包經營期限內將公司經營權提供給承包方，承包方為此支付給發包方人民幣二千元。該筆款項於____之前付清。
第三章承包方的權利與義務
承包方的權利
第五條：承包經營期間，承包方指派的代理人（僅限一人）作為公司的法定代表人，行使總經理的職權。
第六條：承包方在承包期間，對本公司享有自主、獨立的的經營權。
具體權利如下：
1、有權聘任副總經理和各部門經理，組成本公司的領導機構，並報股東會備案，承包期滿或合同解除後，該領導機構即告解體。
2、有權決定公司的機構設定，制定規章制度，人事聘用、任免和獎懲。有權根據實際需要購置新裝置和資產。
第七條：承包方有權根據本合同規定，取得其應得的合法收入。
第八條：承包方有權在承包期內使用公司公章、合同章、支票、賬號、發票等財務憑證。
承包方的義務
第九條：承包方在承包期間應盡義務如下：
1、必須依照國家有關規定，按期如數繳納應繳納的各種稅，費等。
2、在承包期間，應保證公司各項資產的完好（合理損耗除外）。
第十條承包方必須全面履行本合同中應由承包方履行的全部條款。
第四章發包方的權利與義務
第十一條：發包方的權利如下：
1、有權維護公司利益不受損害。
2、有權監督本公司的經營範圍。
3、對本公司有財務監督權。
第十二條：發包方的義務如下：
1、不得以任何形式干涉承包方的經營權。
2、必須按本合同規定保障承包方的合法權益。
3、必須全面履行合同中應由發包方履行的'全部條款。
第五章承包方的收入
第十三條：承包方的收入計算方法：承包方在承包經營期限內的所有利潤均由承包方享有。
第六章合同的變更，解除或終止
第十四條：本合同生效後即具有法律約束力，發包、承包雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時，須經雙方協商一致達成新的書面協議，在新的書面協議未達成之前，本合同仍然有效。
第十五條：本合同履行期間，如國家有關政策與本合同簽訂時相比，發生重大變更，發包、承包任何一方利益受到重大影響，受影響的一方可以提出變更或解除本合同。
第十六條：發包方如違反本合同規定，干擾承包方的經營管理活動，使承包方無法繼續經營下去，或使承包方的合法收入得不到保障，承包方有權解除本合同以及暫停支付承包費用，並要求發包方承擔違約責任。
甲方（蓋章）：
甲方代表（簽名）：
乙方（簽名）：
簽定日期：年月日
出租方（甲方）：_________
地址：_________
電話：_________
傳真：_________
銀行帳戶號：_________
承租方（乙方）：_________
地址：_________
電話：_________
傳真：_________
銀行帳戶號：_________
甲乙雙方同意按照下列條款簽訂本租賃合同（以下簡稱合同）以資共同遵守：
第一條 合同依據和租賃物件
甲方根據乙方租賃委託書的要求，買進_________（以下簡稱租賃物件）出租給乙方使用。租賃物件的名稱、規格、型號、數量和使用地點詳見本合同附表第1、5項，該附表為本合同不可分割的組成部分。
第二條 租賃物件的所有權
1.在租賃期內，附表所列租賃物件的所有權屬於甲方。乙方對租賃物件只有使用權，沒有所有權。乙方不得在租期內對租賃物件進行銷售、轉讓、轉租、抵押或採取其它任何侵犯租賃物件所有權的行為。
2.在租賃期滿後，甲方可同意乙方續租或按附表第11項所列名義貨價將租賃物件售與乙方。名義貨價同最後一期租金一併支付。名義貨價交清後，該租賃物件的所有權隨時轉歸乙方。
第三條 租金的計算和支付
1.租金以租賃物件的總成本為基礎計算。租賃物件的總成本包括租賃物件的價款、海運費、保險費和融資利息（融資利息從甲方支付或甲方實際負擔之日起計算）及銀行費用等。總成本是甲方用外匯和人民幣分別支付上述全部金額、費用的合計額。
2.租金用美元額度支付時：乙方應在簽訂本合同後的30天內將本合同預計所需要的美元額度採用銀行劃撥的方式_________次劃入甲方中國銀行總行營業部的美元額度戶頭。租金用甲方向國外支付租賃物件價款的同一貨幣計價。在每期對國外支付的租金的當月按中國銀行的外匯牌價兌換成美元，並以貿易內部結算價格（1美元兌換_________元人民幣）同乙方結算。乙方用人民幣支付租金，由甲方通過中國人民銀行向乙方託收。
3.租金直接用外幣支付時：租金用租進或購進租賃物件的同一貨幣計價和支付。每期租金，由乙方在規定的支付日期內直接匯入甲方在中國銀行總行營業部的帳戶。美元帳號：_________；日元帳號：_________；歐元帳號：_________。
4.租金用調劑美元支付時：租金用甲方向國外支付租賃物件價款的同一貨幣計價。在每期對國外支付租金的當日按中國銀行的外匯牌價兌換成美元，並以中國銀行調劑美元價格（1美元兌換_________元人民幣）同乙方結算。乙方用人民幣支付租金，由甲方通過中國人民銀行向乙方託收。
第四條 租金的變更和罰款利息
1.在租賃期內，由於我國政府或租賃物件出口國政府增減有關稅項、稅率等因素必須變更租金時，甲方用書面通知乙方這種變更並提出新的實際租金，乙方承認這種變更。
2.租賃物件的`總成本與其概算租金不符時，甲方在租賃物件全部交貨後，用書面通知乙方實際租金的金額，並以此金額為準對概算租金作出相應的變更，乙方承認這種變更。
3.乙方延遲支付租金時，甲方將按照延付時間計算，每日加收延付金額的萬分之五的利息。
第五條 租賃物件的交貨和驗收
1.租賃物件在附表第4項所列的卸貨港（以以下簡稱交貨地點），由甲方（或其代理人）向乙方交貨。因政府法律、不可抗力和延遲運輸、卸貨、報關等不屬於甲方責任而造成租賃物件延遲交貨時，甲方不承擔責任。
2.租賃物件運達安裝或使用地點後，乙方應在30天內檢查租賃物件，同時將簽收蓋章後的租賃物件的驗收收據交給甲方。
3.如果乙方未按前項規定的時間辦理驗收，甲方則視為租賃物件已在完整狀態下由乙方驗收完畢，並視同乙方已經將租賃物件的驗收收據交付給甲方。
4.如果乙方在驗收時發現租賃物件的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等情況屬於賣方的責任時，乙方應在接貨後90天內從中國商品檢驗局取得商檢證明並應立即將上述情況用書面通知甲方。甲方將根據與賣方簽訂的購貨協議規定的有關條款協助乙方對外進行交涉，辦理索賠等事宜。
第六條 質量保證及事故處理
1.租賃物件的質量保證條件同甲方與賣方簽訂的購貨協議中的質量保證條件相符。如果在質量保證期內發生質量問題屬於賣方責任時，甲方同意將購貨協議規定的索賠權轉讓給乙方，並協助乙方辦理索賠事宜。當需要賣方派人來華時，甲方負責辦理邀請外商來華的手續。
2.在租賃期內，因乙方責任事故致使租賃物件遭受損失時，乙方應對此承擔全部賠償責任。
3.如發生以上任何情況，都不影響本合同的繼續執行和效力。
第七條 租賃物件的使用、維修、保養和費用
1.租賃物件在租賃期內由乙方使用。乙方應負責日常維修、保養，使裝置保持良好狀態，並承擔由此產生的全部費用。
2.租賃物件在安裝、保管、使用等過程中致使第三者遭受損失時，由乙方對此承擔全部責任。
3.租賃物件在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款，均由乙方負擔。
第八條 租賃物件的損壞和毀滅
1.乙方承擔在租賃期內發生的租賃物件的毀損（正常損耗不在此限）和滅失的風險。
2.在租賃物件發生毀損或滅失時，乙方應立即通知甲方，甲方可選擇下列方式之一由乙方負責處理並承擔其一切費用：
（1）將租賃物件復原或修理至完全能正常使用的狀態；
（2）更換與租賃物件同等型號、效能的部件或配件，使其能正常使用；
（3）當租賃物件滅失或毀損至無法修理的程度時，乙方應按附表第9項規定的預定損失金額，賠償甲方。
第九條 租賃物件的保險
條件交貨時，由甲方辦理租賃物件的進口運輸保險手續。
2.租賃物件自運抵乙方安裝或使用地點之日起由甲方向中國人民保險總公司投保財產險（保險期至本合同終結時為止），以應付自然災害所引起的租賃物件的毀損風險。
3.在租賃期間，如發生保險事故，乙方應立即通知甲方和中國人民保險總公司在當地的分公司，並向甲方提供檢驗報告和有關資料，會同甲方向中國人民保險總公司索賠。本條各項保險費均計入總租金內用外幣支付，由乙方負擔。根據第八條應由乙方支付給甲方的款項，可在保險賠償金內減免抵償。
第十條 租賃保證金
1.本合同一經簽訂乙方即向甲方支付附表第8項規定的租賃保證金，作為履行本合同的保證。
2.租賃保證金不計利息，在租賃期滿時歸還乙方或抵最後一期租金的全部或一部分。
3.乙方違反本合同任何條款時，甲方將從租賃保證金中抵扣乙方應支付給甲方的款項。
第十一條 違反合同時的處理
1.除本合同第四條所規定的條款外，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同。任何一方違反本合同將按我國《合同法》的有關條款處理。
2.乙方如不支付租金或違反本合同的任何條款時，甲方有權採取下列措施：
（1）要求乙方及時付清租金或其它費用的全部或一部分。
（2）終止本合同，收回或要求歸還租賃物件，並要求乙方賠償甲方的損失。
3.租賃物件交貨前，由於乙方違反本合同而給甲方造成的一切損失，乙方應負責賠償。
第十二條 經濟擔保
乙方委託_________為本合同乙方的經濟擔保人，不論發生何種情況乙方未按照本合同附表的要求支付租金時，乙方經濟擔保人將按《合同法》及《擔保法》的規定承付乙方所欠租金。
第十三條 爭議的解決
1.有關本合同的一切爭議，甲乙雙方及乙方的經濟擔保人應首先根據我國《合同法》等法規的有關條款來解決。如不能解決時，提請人民法院裁決。
2.甲方與外商簽訂的購貨協議或租賃合同需要仲裁時乙方有責任提供的資料並協助甲方對外進行交涉。
第十四條 本合同的附件
本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等法律效力。本合同附件：
1.租賃合同附表（略）；
2.租賃委託書及附表（略）；
3.租賃裝置確認書（略）；
4.甲方購貨協議副本（協議號：_________（略））；
5.乙方租金償還擔保與還款計劃書（略）。
第十五條 其它
1.本合同正本一式二份，自甲乙雙方簽章後生效，雙方各執一份正本為憑。合同副本除乙方經濟擔保人必須持一份外，其它需要份數由雙方商定。
2.對本合同內容的任何修改、補充或變更（除第四條外）須採用書面形式，經雙方加蓋公章後正式生效。本合同修改、變更部分應視為本合同不可分割的組成部分。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
經理（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
業務員（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
轉讓人: (以下簡稱甲方)
受讓人： (以下簡稱乙方)
所有權: ((以下簡稱丙方)
鑑證方： (以下簡稱丁方〕
乙方根據企業興辦發展的需要，甲、丙、丁方為支援乙方企業發展，將甲方享有土地(林地)所有權、使用權、丙方享有土地(林地)所有權的集體土地林業用地永久轉讓給乙方，經共同協商，現就有關轉讓事宜在雙方平等自願的基礎上達成如下協議:
一、 轉讓地點及面積：詳見附表。 村
1、林權證編號： 的所屬山地，面積為 畝，實測為 畝;
2、林權證編號： 的所屬山地，面積為 畝，實測為 畝;
以上合計 畝，界址以土地林權證界址為準，(按國家測繪標準實地測量面積為準)。如實際測量面積比林權證上面積小，則甲方退差價給乙方;如實際測量面積比林權證上面積大，則乙方補差價給甲方。合同簽訂以後，林地面積按合同所定，不得更改。
二、 轉讓時間：長期。
三、 轉讓價格：
該宗地面積 畝，每畝 元，轉讓金額合計為 元。鑑於該土地已轉讓出去，資金已分配給農戶無法收回，考慮到原受讓方已付出資金5萬元，經協商，現受讓方 公司同意另外付5萬元用於處置此矛盾，相應為保障現受讓方利益，轉讓時間為長期。
四、 付款方式
合同簽訂後支付轉讓金額的10%，界址挖清無異議時再支付30%，待甲方將林權證流轉給乙方之日再將餘款付清。甲、丙、丁方應將所有轉讓山主戶名列成花名冊，包含山地面積、金額、林權證編號、戶主住址及聯絡電話等，付款時所有轉讓山主必須簽字或蓋章(按印)，並將所轉讓山主身份證影印件與付款花名冊一同交給乙方。
五、甲、丙、丁方的權利和義務：
1、甲方轉讓給乙方的林地應符合下列條件：
①擁有林地之合法、完整、確定之使用權，並未對該土地使用權作任何處分，包 括未將該土地出租、抵押，界址清楚;權屬清晰，沒有任何土地糾紛。
②非為已確定為生態公益林。
2、甲、丙、丁方不得尋求任何理由干擾乙方正常的生產生活秩序，並有義務阻止無關人員擅自進入林地燒荒、放牧、採礦、挖土等任何有損乙方權益的行為.
3、甲、丙、丁方應配合所屬鄉(鎮)人民政府及林業站，積極協調對林地的管理工作，協調做好護林防火、防盜伐、防盜竊、山林糾紛和林區治安等工一作，維護乙方的合法權益。
4、甲、丙、丁方協助乙方聯絡落實水、電、交通等基礎設施。
5、甲、丙、丁方將轉讓林地範圍內外的必經道路提供給乙方長期無償使用，確保乙方的生產經營、管理活動交通便利。乙方需要新開或拓寬運輸道路時，所開的路或所拓寬的運輸道路在甲、丙、丁方轄區範圍內的，甲、丙、丁方應負責做好疏導工作，保證該路開通或拓寬。在開路或擴路過程中，涉及到甲方轄區內水田、旱地等土地的，甲、丙、丁方為乙方長期無償提供土地。
6、甲、丙、丁方協助辦妥轉讓林地與周邊地塊的權屬及邊界確認工作。
7、在合同經甲、乙、丙、丁各方統一簽字後，由乙方負責向有關部門辦理林地變更登記手續，取得《中華人民共和國林權證》。
8、甲方和丙、丁方有義務協助乙方協調與當地農民以及上級主管部門的關係，解決乙方與當地農民的矛盾和其他糾紛，爭取上級優惠政策，支援乙方把企業做大做強。
9、甲方和丙、丁方按照國家有關法律、法規政策協助乙方獲得各項稅費減免優惠。
六、乙方權利和義務
1、乙方受讓山地後，享有充分自主權，有權對土地進行各種專案的開發利用，包括養殖、種植、科研、實驗、現代農業休閒、旅遊設施等一切開發利用，甲、丙、丁方不得干擾乙方正常生產、經營活動，否則造成損失由損失造成方加倍賠償。甲方在合同簽定之日起30天內自行處理轉讓土地內地上附著物(含森林和林水等)，逾期視為甲方放棄，地上附著物的所有權、使用權等一切權益均無償歸乙方所有。甲方和丙、丁方允許乙方在受讓土地上進行開發建設，包含工作辦公房、職工住房、水池、水塔、休閒型建築物等。
2、乙方在同等條件下，優先安排轉讓土地方及當地農民就業，但就業人員必須服從企業安排，遵守企業規章制度。
3、乙方可不需經甲、丙、丁方任何一方同意將土地經營權轉讓、租賃或部分轉、租賃，或與第三方合作經營等。
4、乙方可根據企業發展規劃對土地進行改造或整理，如修建休閒山莊、築壩、挖池塘、坡地種植物或莊稼等各種活動.
5、在甲方對本林地的使用權、所有權到期後，甲方和丙、丁方均同意將本轉讓土地的使用權及森林和林木的所有權和使用權全部歸乙方享有，且甲方和丙、丁方不再向乙方收取任何費用。若遇土地政策允許，甲、丙、丁方均同意將本轉讓土地的所有權、使用權歸乙方享有，並辦好土地所有權和使用權流轉，且甲、丙、丁方不再向乙方收取任何費用。
6、合同簽訂滿60天后，轉讓地內的林木、地上附著物、設施裝置、水池、建築物及其他一切財物均歸乙方所有。
七、相關事宜
1、甲方所受讓範圍內的外地插花山，乙方已與甲、丙方一次性轉讓成功並支付了該外地插花山的轉讓金給甲方，如發生爭議、矛盾時，甲方應自行負責補償解決該插花山，如甲方處理不當，對乙方造成的損失由甲方全部承擔。甲、丙、丁方允許並保障乙方能自由、無償使用原有道路。
2、若因國家政策性變動需建基礎設施而徵購乙方已受讓範圍內的土地時按以下約定處理：
(1)林地上固定設施的補償及林木補償和青苗補償費、土地補償等一切財物均歸乙方所有。
(2)甲方和丙、丁方應協助乙方與徵地單位解決轉讓金及補償等問題。
(3)甲方和丙、丁方應協助乙方做好被徵用的受讓土地內苗木、設施裝置、建築物、土地等一切財物的賠償工作。
(4)在乙方未與徵地單位協商好徵用的受讓土地內的經濟作物、地上附著物、土地、固定設施、裝置、建築物等一切財物的賠償工作前，甲方和丙、丁方均不得與徵用土地的單位簽訂徵地協議，否則視為違約、無效。(5)如果被國家徵用林地面積較大而嚴重影響乙方規模效益，甲方和丙、丁方需在其管轄範圍再轉讓林地給乙方。
八、其他
1、本協議自共同簽章(簽字或蓋章)之日起生效.
2、本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，所在地鄉(鎮)人民政府、村委會、相關單位各執一份。
甲方：丙方： 乙方： 丁方：
年月日：
1.乙方人員享受週日假和_________國官方規定的節假日為17天。
2.乙方人員每年享受帶薪休假30天。如乙方不願享受上述假期或享受部分天數，甲方應向乙方提供報酬，其工資按下列方法計算：
月工資
———×假期工作天數。
30天
上訴人：_________________趙__________，男，19__________年8月2日生，漢族，居民，住安丘市興安街道__________村__________號。
被上訴人：_________________楊__________，男，19__________年8月28日生，漢族，安丘市興安街道__________居民委員會居民，住該村。
原審被告：_________________劉__________，男，19__________年1月15日生，漢族，個體工商戶，住安丘市健康路161號。
上訴人因不服山東省安丘市人民法院(20__)安民初字第996號民事判決，現提出上訴。
上訴請求：_________________
1、依法撤銷安丘市人民法院(20__)安民初字第996號民事判決書，駁回被上訴人對上訴人的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
民事上訴狀範本精選由本站提供!
事實與理由：_________________
一、原審判決認定事實錯誤。
原審判決認定：_________________劉__________將涉案房屋退還給楊__________波，楊__________作為_____________居委會的成員即取得了該房屋的所有權，這是真正的顛倒黑白，是明顯大錯特錯的。
首先，劉__________與楊__________的轉讓協議是一份無效協議!(20__)安民一初字第315號民事判決書認定(第4頁倒數第1—2行)明確記載：_________________原告(劉__________)對該房屋無所有權，其向被告(趙__________)主張騰房無事實和法律依據。
既然劉__________無房屋所有權，那麼他所簽訂的房屋轉讓協議是否合法?他有沒有權利來簽訂該房屋的所有權轉讓協議呢?有點法律常識的百姓都會做出正確的判斷，他顯然無權簽訂該房屋轉讓協議。
另外，被上訴人楊__________在(20__)安民一初字第315號案件中，是作為劉__________的證人蔘加訴訟，是劉__________一家人為了在購房時省點錢的頂名者。
他既不是買賣關係的當事人，也不是建造人，與涉案房屋沒有任何關係，該房原始購買者名義上是劉__________。
20__年1月16日，楊__________與劉__________簽訂協議，約定涉案房屋的所有權自始至終屬於楊__________所有，與事實完全不符，該約定沒有效力。
但原審法院卻置生效判決這樣的法定證據於不顧，錯誤的認定該協議有效，並認為退還給楊__________是有效的。
顯然是大錯特錯。
楊__________自始對該房就沒有任何權利，怎麼會出現一個退回房屋給楊__________的結論呢?
其次，原審法院沒有查明被上訴人是基於何種法律關係要求上訴人騰房。
上訴人自20__年11月將此房屋裝修後入住該房至今已近6年，在庭審中，原審法院沒有查明上訴人是如何實際佔有該房屋，是基於購買還是租賃還是強佔，是用合法的手段還是非法的手段。
如果上訴人是購得此房，被上訴人的訴訟請求自然應予駁回。
如果是租賃，是在租賃期限以內還是已過租賃期限。
如此重要的、基本的基礎法律關係原審法院卻不予審查，卻徑直作出判決，顯然是不考慮客觀事實。
二、原審判決適應法律錯誤。
房屋所有權的取得主要有兩種方式：_________________一是原始取得，此時房屋所有權的取得無需登記。
二是繼受取得，主要是通過房屋交易等法律行為取得房屋所有權，此時房屋所有權的取得必須經過登記，否則，即使房屋實際交付佔有，房屋所有權也不發生轉移。
(20__)安民一初字第315號民事判決書認定(第四頁22—23行)：_________________爭議房產系_____________居委會開發的小產權商品房。也就是說，該房屋沒有進行產權登記，還沒有確權。轉讓房屋之人沒有所有權，受讓人卻取得了該房屋的所有權!原審法院如此確認顯然錯誤適應法律。
三、原審法院審判程式違法。
1、原審判決雖然名義上採用普通程式審理，但事實上在審理過程中自始至終只有一名審判員審理。
2、判決送達時間嚴重超過法定期限，判決書雖然載明判決時間為20__年4月20日，但送達給上訴人的時間為20__年5月16日，這距離判決作出之日已經過去了一年之久，不知原審法院是出於什麼原因。
四、本案顯然為劉__________與楊__________惡意串通，為了非法利益採用的所謂合法手段製造的蹩腳的伎倆。
上訴人於20__年自 __________手中以16萬的價格購得此房，裝修後居住至今。
當時劉__________年僅16歲，為在校學生，還不具備完全無民事行為能力，購房者是其母親，這是不言而喻的事實。
起訴人：—————
———— 年 ———— 月 —— 日
經協商，雙方願意解除位於_________(鋪位)的租賃合同，並達成一致意見，為明確責任，保障雙方合法權益，特簽定本協議，條款如下：
一、乙方於_________年_________月_________日前將鋪位退回給甲方使用，如乙方不按時退租，每逾期一天，需向甲方支付_________元(_________)違約金，逾期達___天，甲方有權無償收回鋪位，由此產生的一切損失和責任由乙方負責。 二、乙方必需於_________年_________月_________日前在工商部門辦完營業執照遷址或登出手續。
三、甲方除向乙方退回所收共計_________元(大寫:____ _____)按金外，還需支付共計_________元(大寫:______ ___)作提前解約賠償金，總合計_________元(大寫:____ _____)。
四、雙方再次證明，_________年_________月_________日至乙方解約退租當日，租金為每月共計人民幣_________整(_________)，在此期間涉及金額不乎的甲方收款收據均不作實，以防產生糾紛。
五、甲方於乙方退租當日，一次性結清應付金額，乙方以收據收款。
六、乙方不得損壞鋪位內設施和裝修，如有損壞，照價賠償。
七、乙方退租當日，甲乙雙方當面銷燬所籤《租賃合同》正本。
八、_________年_________月_________日起，在此之前雙方所簽定的所有租賃合同終止作廢。
九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，同具法律效力。
十、備註： _____________________________
甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：(委託方) 乙方：(婚慶單位)
新郎： 聯絡人：
新娘：
地址： 地址：
聯絡電話： 聯絡電話：
根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國消費者權益保護法》，為明確雙方權利義務關係，經雙方協商一致，在自願，平等的基礎上達成一下協議，共同遵守。
委託情況：
甲方為其於 年 月 日在 酒店 廳(地址： 市 區 路 號)舉行婚禮委託乙方進行司儀服務，指定 司儀主持當天的婚禮慶祝儀式。服務內容總價為人民幣元整(大寫) (小寫)
甲方簽訂合同時需付訂金 元整。餘款 元整，於婚禮結束後支付給□婚慶單位或□司儀本人。
甲方付訖訂金後，乙方需出具相關收據。
乙方在收取全額費用後應開具統一發票交於甲方。
一、甲方的權利和義務：
甲方有義務積極配合乙方履行本合同，包括與指定的司儀多溝通，商討婚禮的流程細節，告知自身對婚禮基調的要求，以及簡單的家庭人員狀況等。
二、乙方的權利和義務：
乙方 司儀將於婚前 月與甲方面談婚禮流程與細節 次，並根據討論的結果出具流程。(附流程細節)司儀將與婚禮當天下午點整到達酒店，做好事先的準備工作;乙方承諾：司儀主持的語言文明，不使用粗俗的語言與笑話。如當天由於生病等不可抗原因該司儀不能前來主持的，由該婚慶單位提供同等以上價位的司儀供甲方選擇。
三、合同權利義務轉讓：
甲方同意乙方在不可抗力事件下將合同中乙方的部分權利和義務轉讓給第三人，如該轉讓給甲方遭受損失，該實際損失先由乙方承擔，然後由甲方協助乙方進行求償，但乙方對甲方提供的協助應給予合理的補償。
在合同有效期內，任何一方對於不可抗力事件所直接造成的延誤或不能履行合同義務不需承擔責任(但必須出示有效證明)，該方也應採取必要的措施以減少造成的損失。
四、違約責任：
如因司儀服務質量發生爭議，雙方同意交由上海婚慶行業協會評估中心鑑定評估。如評估後確有問題，由乙方按上海市婚慶行業協會《上海婚慶禮儀投訴處理暫行辦法》的規定，賠償甲方的損失;否則，由甲方自行承擔責任。如因單方面無故退單發生糾紛，雙方同意按照《上海婚慶禮儀投訴處理暫行辦法》進行處理。
五、 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，並形成書面協議作為本合同附件執行;
(二)本合同附加條款如下：
本正本一式兩份，具有相同的法律效力。
本合同經雙方簽字、蓋章後立即生效
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
簽字： 蓋章(簽字)：
合同編號________
委託方(甲方)：________________________
治理方(乙方)：________________________
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自願的基礎上，經協商一致，就室內環境淨化治理事項達成以下協議。
第一條室內環境淨化治理概況
(一)治理標的物類別(請在選擇項中打“√”)：
□商務辦公樓(室)□家庭□醫院□廠房□酒店□學校□公共場所□公共建築□其他
(二)治理施工地點：________區(縣)________路________弄________號________室
(三)治理空間及專案
1.治理空間：________________________。
2.治理專案：________________________。
(四)治理前汙染情況描述(請在選擇項中打“√”)：
1.治理前是否通過檢測：□是□否
2.治理前檢測機構(全稱)：________________________
3.治理前檢測結果(摘要)：________________________
4.甲方已進行治理前檢測的，需提供檢測報告________份交乙方。
5.治理前室內裝飾、陳設描述(□附圖片□不需附圖片)：________________________________。
(五)治理方案及治理產品
1.治理方案(請在選擇項中打“√”)□需要□不需要
2.治理產品：________________________。
(六)其他：_________________________。
第二條治理標準
雙方約定選擇下列第________項標準執行。
(一)按照現行國家標準(填寫標準全稱)：________________________。
(二)雙方約定標準：________________________。
第三條治理施工期限
開工日期：________年________月________日;
竣工日期：________年________月________日。
第四條驗收
(一)驗收日期：治理竣工後________日內驗收。
(二)驗收方式(請在選擇項中打“√”)
□由第三方檢測機構檢測驗收，檢測單位：________________________。
□其他：________________________。
(三)檢測費用由_______方承擔。
第五條合同價款及支付方式
(一)本合同價款為：人民幣________元，大寫________________圓。
(二)支付方式(請在選擇項中打“√”)
□治理結束驗收合格後________日內一次性付清。
□本合同簽訂後，甲方支付乙方定金人民幣________元，待治理工程驗收合格後________日內付清餘款，定金抵做價款或返還。
□其他：________________________。
(三)結算方式(請在選擇項中打“√”)：□支票□轉帳□現金□其他：
第六條雙方權利義務
(一)甲方應當確保治理施工場所的供水、供電正常。
(二)甲方應當配合乙方治理施工的工藝及操作要求，不擅自改變治理施工場所的密閉或通風狀態;不擅自變動治理施工場所內的固定及移動裝置。
(三)甲方應當妥善保護乙方放置的治理裝置，不挪作他用，不擅自移位、變更用途、關閉或啟動電源。
(四)甲方應當確保檢測驗收時室內空間物的名稱、數量與治理施工時的實際情況相一致。
(五)乙方合法擁有室內環境治理施工的相關證明檔案。治理施工人員應當持有治理上崗證。
(六)乙方應當使用質量合格的治理產品，並向甲方出示該治理產品的合法檢測報告。
(七)乙方應當文明、安全施工，不損壞甲方治理施工場所內的固定裝修、固定及移動裝置。
第七條違約責任
(一)甲方逾期支付價款的，每逾期一天應按未支付金額的%向乙方支付違約金。
(二)因乙方原因造成治理施工未按期竣工的，每逾期一天應按合同價款的%向甲方支付違約金，甲方有權要求乙方繼續施工直至完畢。因施工延期給甲方帶來損失的，甲方有權要求乙方賠償。如治理延期導致甲方無法實現合同目的的，甲方有權解除合同。
(三)治理質量不符合約定的，乙方應重新免費負責治理施工達到合同約定的標準，給甲方造成損失的應予以賠償。
(四)因甲方原因造成乙方裝置損壞的，應承擔賠償責任。
(五)因乙方施工造成甲方物品損壞的，由乙方予以賠償。
(六)其他違約責任：________________________。
第八條其他約定
(一)售後服務：____________________________。
(二)其他：________________________________。
第九條爭議解決方式
本合同履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，也可以選擇下列第________項方式解決。
(一)向上海仲裁委員會申請仲裁。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十條本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：________________乙方：________________
住所：________________住所：________________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委託代理人：__________委託代理人：__________
電話：________________電話：________________
開戶銀行：____________開戶銀行：____________
帳號：________________帳號：________________
郵政編碼：____________郵政編碼：____________
簽訂地點：____________簽訂地點：____________
簽訂時間：______________年________月________日
合同編號：_______________
出租人(甲方)：_________________
承租人(乙方)：_________________
保管人(第三方)：北京市市場協會
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，三方就編號為__________的《北京市市場不動產租賃合同》(簡稱《租賃合同》)中保證金的具體事宜經協商達成補充協議如下：
第一條保證金的管理
保證金由甲、乙雙方共同委託的第三方(北京市市場協會)管理，並計取銀行同期活期存款利息。
第二條乙方保證金
自本合同簽訂之日起______日內，乙方(是/否)應支付《租賃合同》約定租金總額______%計_____元的保證金，作為履行合同和提供商品服務質量的擔保。
第三條乙方保證金按下列第種方式支付：
1.由甲方轉交第三方的，甲方應向乙方開具收據並出具第三方的收款憑據。
2.乙方直接支付第三方的，乙方應向甲方出具第三方的收款憑據。
第四條乙方保證金應用於以下第種情況：
1.《租賃合同》終止後因乙方的商品、服務存在缺陷導致顧客投訴、索賠經確認屬於乙方責任的，甲方應從乙方的保證金及利息中扣除相應的費用補償顧客或承擔先行賠償責任，保證金及利息不足以彌補甲方為此支出的費用的，甲方有權向乙方追償。
2.《租賃合同》履行期間因乙方的商品、服務存在缺陷導致顧客投訴、索賠經確認屬於乙方責任的，甲方有權從乙方的保證金及利息中扣除相應的費用補償顧客或承擔先行賠償責任，保證金及利息不足以彌補甲方為此支出的費用的，甲方有權向乙方追償。
3.乙方因自身原因未經甲方同意擅自解除合同的，乙方的保證金及利息不予返還。
4.《租賃合同》終止後乙方拖欠稅費或行政管理機關罰沒款的，甲方有權使用乙方保證金及利息進行支付。
第五條在租賃期限內甲方按照本合同第四條第二款的約定使用乙方保證金及利息的，必須提前日書面通知乙方。在《租賃合同》終止後甲方按照約定使用乙方保證金及利息的，應儲存好相關憑證。
第六條乙方保證金的補足
在租賃期限內使用乙方保證金的，乙方應在使
用後______日內將保證金補足，補足方式同本合同第三條的約定。
第七條乙方保證金的返還
《租賃合同》終止後______日內，如甲方確認乙方無本合同第四條約定之情況的，保證金及利息應全額返還乙方。
第八條乙方逾期日未支付保證金或補足保證金的，甲方有權解除《租賃合同》。
第九條甲方保證金支付方式
甲方在市場內收取租戶保證金的，應採取市場整體一次性支付的方式支付對應保證金，數額為市場當年租金總額的________%(2-5%)，以作為履行合同的擔保。
甲方保證金應於每年_____月_____日前向第三方支付，甲方保證金使用後，應於_____日內補足。新設立的市場應於開業後三個月內向第三方支付保證金。
第十條甲方保證金應用於以下情況：
1.甲方因自身原因擅自解除合同的，應支付給乙方與乙方交納的保證金及利息等額的保證金。
2.________________________
第十一條第三方的權利義務
1.妥善保管甲、乙雙方支付的保證金，保證金應存入指定銀行的指定帳戶、不得轉存、隱匿。
2.確認保證金按照本合同約定的事由支取，不得挪作他用。
3.收取保證金應開具合法、規範的收款憑據。
第十二條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，三方協商解決或申請有關部門調解解決，協商或調解解決不成的，按下列第______種方式解決(只能選擇一種)：
1.提交北京仲裁委員會仲裁;
2.依法向__________________人民法院起訴。
第十三條其他約定事項________________________
第十四條本合同一式份，甲方份，乙方份，第三方份，_______________________
第十五條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方：(章)_____________乙方：(章)_____________
住所：___________________住所：___________________
營業執照號碼：___________營業執照號碼：___________
市場登記證號碼：_________身份證號碼：______
______
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
委託代理人：_____________委託代理人：_____________
電話：___________________電話：___________________
第三方(章)：___________
住所：___________________
法定代表人：_____________
委託代理人：_____________
電話：___________________
指定銀行：_______________
指定帳號：_______________
簽訂時間：_______________
簽訂地點：_______________
北京市工商行政管理局監製
編號： 勞 動 合 同 書 （固定期限） 甲 方：_________________________ 乙 方： 簽訂日期： ________年 ____月日 勞動合同雙方當事人基本情況 甲 方______________________________________ 法定代表人 __ 注 冊 地址 ___________________________ 經 營 地址 ________________________________ 乙方 性別 戶籍型別（非農業、農業） 居民身份證號碼 在甲方工作起始時間年____月____日 家庭住址 編碼 在滬居住地址 編碼 戶口所在地省（市） 區（縣）街道（鄉鎮） 根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《____市勞動合同條例》，甲乙雙方本著自願、平等的原則，經協商一致，同意簽訂本合同，以便共同遵守。
一、合同的型別和期限
第一條 本合同的型別為：有固定期限合同。期限＿＿＿＿________年，自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。
二、試用期
第二條 本合同的試用期自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。
第三條 試用期限內，根據乙方的實際能力或表現，甲方可縮短本合同
第二條規定的試用期限。
第四條 錄用乙方的具體錄用及考核條件由甲方事先告知乙方，其包括但不限於《崗位工作職責》、專門的試用期考核標準、或簽訂的《勞動合同》上的有關規定。
第五條 試用期內經考核乙方未達到甲方錄用及考核條件即視為不符合錄用條件，甲方可以依法解除本合同。未達到甲方錄用及考核條件的情形包括但不限於： 4。1乙方體檢未達到崗位身體健康要求的； 4。2乙方的用工手續不完備； 4。3乙方未能達到甲方事先告知的錄用或試用期考核條件等。
三、工作內容和工作地點
第六條 乙方的工作內容為： 。
第七條 乙方的工作地點為：____________
四、工作時間和休息休假
第八條 乙方所在崗位執行 標準工時制 □，甲方安排乙方每日工作時間不超過8小時，平均每週不超過40小時。 不定時工作制 □，工作時間一般由乙方個人或工作任務所決定，不計加班加點時間。
五、勞動報酬
第九條 本合同的工資計發形式為： 計時形式。乙方的月工資為：＿＿＿＿元（其中試用期間工資為：＿＿＿＿元）。
第十條 甲方每月 ____日以貨幣形式足額支付乙方的工資。
第十一條 本合同履行期間，乙方的工資調整按照甲方的工資分配製度確定。
第十二條 甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的39;，應依法安排乙方補休或支付相應工資報酬。
六、社會保險
第十三條 甲方應按國家和本市社會保險的有關規定為乙方參加社會保險。
第十四條 乙方患病或非因工負傷，其病假工資、疾病救濟費和醫療待遇等按照國家和本市有關規定執行。
第十五條 乙方患職業病或因工負傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關規定執行。
七、勞動合同的履行和變更
第十六條 甲方應當按照約定向乙方提供適當的工作場所、勞動條件和工作崗位，並按時向乙方支付勞動報酬。乙方應當認真履行自己的勞動職責，並親自完成本合同約定的工作任務。
第十七條 甲、乙雙方經協商一致，可以變更本合同的內容，並以書面形式確定。
八、勞動合同的解除
第十八條 經甲、乙雙方當事人協商一致，本合同可以解除。
第十九條 乙方提前____日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內提前____日通知甲方，可以解除本合同。
第二十條 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一） 未按照本合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；
（二） 未及時足額支付勞動報酬的；
（三） 未依法為乙方繳納社會保險費的；
（四） 甲方的規章制度違反法律、法規的規定，損害乙方權益的；
（五）因《勞動合同法》
第二十六條
第一款規定的情形致使本合同無效的；
（六）法律、行政法規規定乙方可以解除本合同的其他情形。 甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的，或者甲方違章指揮、強令冒險作業危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。
第二十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴重違反甲方的規章制度的；
（三）嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（四）乙方同時與其他用人單位建立勞動關係，對完成甲方的工作任務造成嚴重影響，或者經甲方提出，拒不改正的；
（五）因《勞動合同法》
第二十六條
第一款
第一項規定的情形致使本合同無效的；
（六）被依法追究刑事責任的。
第二十二條 有下列情形之一的，甲方提前____日以書面形式通知乙方或者額外支付乙方一個月工資後，可以解除本合同：
（一）乙方患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿後不能從事原工作，也不能從事由甲方另行安排的工作的；
（二）乙方不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；
（三）本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行，經甲、乙雙方協商，未能就變更本合同內容達成協議的。
第二十三條 乙方有下列情形之一的，甲方不得依據
第二十四條的約定解除本合同：
（一）乙方如從事接觸職業病危害作業但未進行離崗前職業健康檢查，或者乙方為疑似職業病病人在診斷或者醫學觀察期間的；
（二）在甲方工作期間患職業病或者因工負傷並被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；
（三）患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內的；
（四）女職工在孕期、產期、哺乳期的；
（五）在甲方連續工作滿________年，且距法定退休年齡不足________年的；
（六）法律、行政法規規定的其他情形。
九、勞動合同的終止
第二十四條 有下列情形之一的，本合同終止：
（一）本合同期滿的；
（二）乙方開始依法享受基本養老保險待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；
（四）甲方被依法宣告破產的；
發包方(簡稱甲方)：____
承包方(簡稱乙方)：____
施工地址：____
甲乙雙方遵循誠實、平等、公平、自願的原則，確定各方的權利和義務，簽訂本工程承包合同。本合同對雙方當事人具有法律約束力，雙方應當按照約定履行義務，不得違約，必須共同遵 守。
一、合同總金額：____ 大寫：____
二、施工工期：____ 年 月 日至 ____年 月 日
三、乙方資料及概況(負責人或承包人)
黏 貼 證 件 復 印 件
四、雙方責任及義務
1.甲方負責施工現場的施工條件(包括水，電，現場清場的可施工性)，按時保證乙方所需材料到場的準時性。
2.乙方按時施工，確保施工質量，按照甲方的施工要求和程式安全有序的在約定時間內完成施工，如果乙方施工出現質量問題由乙方負責整改或重新施工，期間的一切費用及損失均由乙方承擔。
2.乙方確保在施工過程中施工地點的電路，水路及明火安全，如果乙方在施工過程中出現漏水、漏電、火災問題由乙方負責維修及復原，期間的一切費用及損失均由乙方承擔。
3.乙方在施工過程中確保工人的人身安全，若出現工人人身損害由乙方負全責，與甲方無關。
4.甲方在乙方按照合同認真履行的情況下按時支付乙方承包款。
五、付款方式
乙方進場施工時支付乙方合同總金額的10%作為進場生活費，水電隱蔽工程結束驗收合格後甲方付給乙方承包款30%，木工油漆工結束驗收合格甲方付給乙方40%，餘額20%待全部工程結束客戶驗收合格後甲方支付15%給乙方，留5%作為維修保證金，半年後付清。
六、違約責任
1.在施工過程中乙方不得擅自更改甲方提供的設計方案及施工要求，如有更改須經雙方書面檔案確定簽字後方可更改，若乙方出現未經甲方同意擅自更改設計方案及施工要求的由乙方負責恢復原方案並達到原施工要求，期間的所有費用，原材料損失及所造成的甲方違約賠償均由乙方承擔。
2. 乙方需嚴格按照施工工期按時施工。若乙方在未經甲方同意的情況下擅自停工或拖延工期，所造成的一切損失由乙方承擔。
3.乙方不得在施工過程中破壞其他工序的以完成專案，如有損壞由乙方負責恢復，期間的一切費用及損失由乙方承擔。
七、本合同一式兩份，雙方簽字及甲方蓋章方可生效
未經事宜雙方書面補充，補充內容：____
甲方簽字(蓋章)：____ 乙方簽字(蓋章)：
聯絡電話：____ 聯絡電話：
聯絡地址：____ 聯絡地址：
簽約時間：____ 年 月____日
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協商訂立如下日常維修合同
一、 甲方擬對--維修，維修費用為5000元。
二、 乙方接甲方通知及相關要求施工，所用維修材料自備。
三、 乙方應按時保質保量完成施工任務。
四、 甲方對達不到質量要求的工程可拒絕驗收。
五、 乙方必須遵守誠實經營對使用者負責的宗旨，對維修專案要確保質量合格，價格合理。
六、 乙方維修款項必須由甲方負責人驗收簽字後，才可結算。
七、 結算時間由甲方與乙方協商，乙方必須提供合法的稅務發票，否則甲方拒絕付款。
八、 本合同的未盡事宜經甲、乙雙方另外協商。
九、 本合同經甲、乙雙發代表簽字之日起生效。
十、 本合同一式兩份，各執一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
20--年--月--日
合同編號
供貨單位(章)：購貨單位(章)：簽訂地點：簽訂時間：
訂貨清單
產品程式碼
(同流向登記的產品程式碼)產品名稱產品類別產品
級別規格/型號計量
單位箱含藥量
(千克)訂貨
數量單價
(元)金額
(元) 合計人民幣(大寫)：
一、本合同按照有關規定執行。
買賣雙方應嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《煙花爆竹安全管理條例》等有關法律法規的規定，依法經營，保障安全。
二、產品質量標準及要求：
三、禁(限)用藥物要求：
四、產品包裝標準及要求：
五、提(交)貨時間和地點：
六、運輸方式及費用負擔：
七、驗收標準與方法：
八、提出異議期限：
九、結算方式及期限：
十、產品安全與質量責任：
十一、運輸安全責任：
十二、違約責任：
十三、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，按下列第種方式解決(選擇一種)：1.雙方同意將爭議提交仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院提起訴訟。
十四、其他約定事項(可另附頁)：
購貨單位(章)單位名稱 許可證編號 單位地址 郵政編碼
法定代表人(簽字) 聯絡電話
委託代理人(簽字)聯絡電話
電子郵箱 電子郵箱
開戶銀行 賬戶
供貨單位(章)單位名稱
許可證編號 單位地址 郵政編碼 法定代表人
(簽字) 聯絡電話 委託代理人
(簽字) 聯絡電話 電子郵箱 電子郵箱
開戶銀行 賬戶
有效期自年月日至年月日
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
為做好_________道路養護工作，確保鄉村公路暢通。甲方將管轄範圍內組級道路養護工程委託乙方承包日常養護，經雙方協商，共同達成如下合同條款：
一、道路養護承包範圍：
二、承包經費：
按照《_______公路養護與管理方法(試行)》、《_______公路養護與管理工作考核辦法》和《評分細則》標準進行考核，考核合格的，組級按元/年/千米支付養護經費;被評為不合格的，可以扣除標準養護經費的20%-50%;對於經常不養護，造成嚴重後果或受到上級通報批評的，不發養護經費，甲方有權單方面解除合同。
三、承包時間：
年月日起到年月日。
四、養護經費撥付：
乙方養護質量按縣農村公路養護管理工作領導小組辦公室和甲方檢查評定，根據考核結果按月計酬，累加後分為半年度和年度二次付清養護補助經費。
五、養護質量的檢查和評定
養護質量的檢查和評定，甲方按照《太湖縣農村公路養護與管理工作考核辦法》和《評分細則》標準，每月進行不定期檢查、半年度、年終組織相關人員進行定期檢查，按考核結果撥付承包款。
六、甲方職責
1、指導和協助乙方的.養護工作，為提高乙方養護技術創造條件。
2、組織人員對承包者養護道路進行月度、季度、半年度、年度進行定期不定期檢查。
3、協調乙方解決在養護工作中發生的糾紛。
4、撥付承包經費。
七、乙方職責
1、路面保持長年清潔、平整、無堆積物、行車順適、外形無擁包，雨季無積水，無破損。若有毀損，必須嚴格按照操作規程及時以堅實的砂石及碎石材料修復，確保質量。
2、路肩整潔、平整、無超過15CM長草，無堆積和種植，無路基缺口，路肩順適，邊坡堅固，穩定，無鬆散坍塌現象。
3、保持邊溝排水暢通。及時養護排水設施和邊溝，確保排水暢通，無堵塞和積水，無邊溝的應逐步開挖完善。
4、因地制宜做好道路兩旁行道樹的綠化管護和栽植，確保行道樹生長良好、美觀、無病蟲害。
5、及時清理塌方，發現重大塌方和水毀等險情時，應立即設立標誌，設定路障等防範措施，確保行人和車輛安全，並及時上報塌方情況。
6、經常上路巡查及時阻止和舉報在控制區內建築、超載、挖掘和侵佔道路等違法行為。
7、做好路面病害的防治及處理工作。
8、做好安全生產，上路作業必須穿安全標誌服，戴標誌帽，嚴格遵守養護作業操作流程，確保人身安全;發生安全事故的由乙方負責。
9、遇有特殊情況時，要服從鄉人民政府的統一調遣和指揮。
八、有下列情況發生時，甲方可以解除合同。
1、不服從甲方工作安排，不履行合同義務，養護工作轉讓他人。
2、乙方工作不能使沿線群眾滿意的，受上級有關單位通報批評。
3、年度考核不合格。
4、因身體原因不能繼續從事養護承包工作。
5、本合同與上級政策檔案不相符的，按上級政策規定需要解除合同。
九、工作日和工作時間
養護承包人員每週每月必須安排足夠時間進行養護。養護以路面平整、邊溝排水暢通、路基無雜草、無堆積物、行車順適、外形無擁包，雨季無積水為標準。對公路養護工作認真負責，每次檢查考核達標的，年終給予一定的獎勵。
十、嚴格遵守養護作業操作流程，確保人身安全。乙方應嚴格遵守工程建設安全生產的規定，嚴格按標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自己承擔。在承包期內承包人的生產安全、人身安全、意外傷害處理等由乙方自行負責。
十一、養護工具、材料由乙方負責。
十二、本合同一式叄份，甲方執兩份，乙方執一份，雙方自簽字之日起本合同即生效，合同期滿合同自行終止。
甲方：(簽字)
乙方：(簽字)
年月日
三優範文網