根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規，遵循平等自願、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，訂立本合同。
第一條工程概況及承包工作內容
第二條作業人員
第三條合同工期
開工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日，工期為 天。
第四條合同價款
4·1合同價款為： 元(人民幣)大寫： 元
4·2合同價款的確定原則(在確認的方式前劃"√")：
經過招投標確定或雖未經招投標程式，由承、發包雙方協商一致，確認：
4·2·1本合同價款為固定價格，在約定的風險範圍內合同價款不再調整。
4·2·2以年施工預算或年施工概算定額為依據：
4·2·3定額工以外發生的零星用工單價 元/工日;(以實際發生，書面簽證資料為準)
第五條合同價款的結算和支付
5·1結算、決算資料：
5·1·1發包人向承包人提供工程施工圖或工程量清單，承包人依據上述書面資料按本合同條款編制的施工預算書。
5·1·2承包人根據發包人下達的施工任務書或現場負責人的指令，安排作業人員完成作業內容，並取得有效的書面簽證單據編制人工結算書。
5·1·3有效的月度工作量結算資料及書面洽商變更、現場籤認資料等。
5·2合同價款的結算和決算：
5·2·1發包人應於每月 日對承包人完成的工程量給予核實、確認並共同履行書面結算手續。
5·2·2工程交工後28日內，承包人向發包人遞交完整的決算資料，發包人在收到決算資料後28日內進行核實，給予確認並辦理分包工程決算手續。
5·3合同價款的支付：
5·3·1合同價款分期支付：在 年 月 日付款 元，在 年 月 日付款 元。
第六條安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理
6·1安全施工：發包人、承包人必須貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒佈實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按安全標準組織施工。
6·2重大傷亡及其他安全事故處理：
6·2·1發生重大傷亡及其他安全事故，承發包雙方應採取緊急措施防止事態擴大並全力組織搶救傷者，保護事故現場，如因搶救傷者必須移動現場裝置，須作出書面記錄或拍照。
6·2·2按照有關規定，發包人承包人應分清責任，由事故責任方承擔相應的責任。發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
第七條工程質量、驗收與保修
7·1工程質量應達到設計圖紙要求及約定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府施工驗收規範、標準之間有差異或不一致，承包人應在取得發包人書面認可後，以質量要求較高者為施工依據。
7·2承包人必須按照國家規定的質量檢驗標準、施工驗收規範和施工圖組織施工。在施工中發現設計有誤，須立即向發包人提出，取得文字變更洽商手續後方可繼續施工。因發包人原因造成窩工的，由發包人予以經濟補償，因承包人原因造成窩工的，工期不順延，發生的費用由承包人承擔。
7·3分包工程驗收以國家頒發的施工驗收規範、質量檢驗標準及施工圖為依據，自分包工程施工完畢後28日內由發包人、承包人共同辦理書面驗收手續，逾期未辦理驗收，發包人又交後序施工的或投入使用的，視為符合合同要求，工程交工。
第八條工期延誤
8·1對於以下原因造成完工日期推遲的，經發包人施工代表確認，工期相應順延。
8·2承包人應在上述情況發生後7日內，就延誤內容和因此產生的經濟支出向發包人施工代表提出書面報告，發包人應於7日內就延長完工日期和賠償經濟損失給予書面答覆。承包人逾期未提出書面報告的，視為其放棄此項權利;發包人逾期未答覆也不提出修改意見，視為其承認此事實。
8·3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同約定可順延的工期)交工的，雙方約定：
第九條文明施工
9·1發包人、承包人應嚴格執行北京市人民政府頒發的“施工現場管理暫行規定”，加強科學管理，堅持文明施工。
9·2發包人應向承包人提供符合標準的施工條件，如發包人不能提供現場食宿條件或雙方約定由承包人自行解決食宿的，由發包人按照標準予以補償。
第十條材料機具供應
10·1由承包人自備的工具須其自帶入現場，由發包人提供的機械裝置、防護用具由發包人採購並供應到施工現場(400米內)。
10·2承包人應遵守和執行發包人材料機具領用規定，對領用的材料、機具要與發包人共同清點，履行書面領、還手續，對借用的發包人的機具，要嚴格按操作規程使用，加強維修保養。
第十一條發包人的權利及義務
11·1負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場，負責工程施工的組織與協調及技術、質量、安全、場容等方面的交底。
11·2負責於 年 月 日提供施工圖紙 套，提供必要技術資料和辦理施工洽商。
11·3負責組織施工檢查、驗收，監督承包人的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事務。
11·4負責解決施工中存在或發生的技術問題。
第十二條承包人的權利和義務
12·1承包人對與其確定勞動關係的作業工人必須認真審查，保證人員的政治素質、身體素質和技術水平，工人年齡不得低於18週歲，不得超過60週歲。
12·2承包人需將其作業人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號碼及身份證號碼)，作為本合同附件。
12·3在施工生產過程中，承包人必須保證人員相對穩定，不能隨意變更備案人員，人員變動率小於 %，服從發包人的統籌安排，統一調動。
12·4當發包人因故不能保證連續生產時，承包人在不影響發包人生產任務的前提下，可將隊伍進行臨時調整，對所調整人員應向發包人出具書面通知，並辦理變更手續。
第十三條違約責任
13·1發包人違約責任
13·1·1由於發包人原因造成停工、窩工時應按實際發生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據。發包人任務不足或因故不能繼續履行合同時，雙方協商後可提前終止合同。
13·1·2由於發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包人承擔。
13·1·3發包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價餘款的，承包人可向發包人發出要求付款通知，發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意後可延期支付發包人不按合同約定支付勞務費或決算價餘款，雙方又未達成延期付款協議，承包人有權書面告知發包人理由，撤走其人員，並依法追索拖欠款及損失賠償費。
13·2承包人違約責任
13·2·1因承包人原因造成發包人工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時，發包人可以終止合同，並要求承包人在 日內退出施工現場，承包人應當退出施工現場，但發包人應在要求承包人退出施工現場的時限內，與承包人就結算事宜達成書面協議或由監理公司、發包人、承包人共同對己完成的工程量進行籤認。
13·2·2承包人未按發包人選定的施工隊伍進場，發包人有權要求承包人進行更換、調整，承包人無法調整時，發包人有權暫不安排施工任務(窩工損失承包人自負)，並書面通知承包人，直至終止合同。
13·2·3因承包人責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。
第十四條合同爭議的解決
在履行合同過程中發生爭議，雙方首先進行協商，協商不成可向有關部門申請調解。當事人不願和解、調解或和解、調解不成的，可約定以下方式解決爭議(在選定的方式前劃“√”)：
1、向北京仲裁委員會申請仲裁。
2、向 人民法院起訴。
第十五條合同的生效與終止
本合同經雙方法定代表人或委託代理人簽字蓋章後生效。法定代表人應出示身份證明，委託代理人應出示委託證明。
本合同在完成分包工作內容、結清工程決算尾款後，即宣告終止。
第十六條
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，雙方各執一份，備案留存一份，副本 份。
發包方：承包方：
委託代理人：委託代理人：
日期：日期：
甲方：______有限公司
地址：
聯絡電話：
乙方：______有限公司
地址：
聯絡電話：
為充分開發利用______區域豐富的太陽能資源，強化綠色低碳品牌，充分開發未利用荒山、荒坡地等資源，加快經濟結構優化升級步伐，促進當地新能源產業經濟快速發展，______有限公司(以下簡稱甲方)利用自身在本區域的優勢，引進______有限公司(以下簡稱乙方)建設太陽能光伏併網發電專案。甲乙雙方本著互惠互利，共同發展的原則，在自願、平等、協調一致的基礎上，達成如下協議：
一、主要內容
(一)專案投資主體：。
(二)專案建設內容：擬建裝機容量為______MW的太陽能光伏併網電站，以最終適合建設的地址確定最終安裝容量。
(三)專案擬建地點：______(適合地面電站建設的場地)。
(四)專案佔地：。
(五)專案計劃總投資：______元人民幣。
(六)建設工期：____個月。
二、雙方責任和義務
(一)甲方責任和義務
1、甲方負責協助向乙方獲得提供專案全部所需用地，並採用徵、租結合的方式，配合乙方完善用地手續，確保用地合法，符合國家土地、林業等有關使用政策。
2、甲方成立專案協調小組，負責協助乙方辦理專案有關手續。做好專案的跟蹤服務，幫助協調解決專案推進和建設中的困難問題，為乙方營造一個良好的投資環境。
3、甲方協調其他土地擁有者，以有償租賃、徵租結合的方式將專案用地提供給乙方。甲方負責協助辦理專案建設用地的選址意見書、土地使用證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、施工許可證等相關行政審批手續，甲方保障乙方專案所用土地的整體合規性。
4、甲方對乙方上報提交的專案有關檔案、資料及相關商業機密予以保密。
5、甲方協助乙方將該專案列為市招商引資光伏電站專案，享受國家關於光伏產業有關扶持政策及市招商引資的有關優惠政策。
6、甲方協助乙方實現專案地通水、通電、通路。協助乙方取得專案必須的當地氣象、地質、地形圖等相關基礎材料。
7、甲方承諾協助辦理投資專案的前期手續，積極協助乙方進行融資和申報政策補貼。
(二)乙方責任和義務
1、乙方負責籌措該專案建設所需的建設資金，負責所有與專案有關的工程類工作，包括專案前期工作。
2、乙方要按屬地管理和屬地納稅的原則，將該專案工商註冊登記和納稅申報在本地市工商局和本地市國稅局、地稅局。
3、在甲方的協調下，乙方負責向省發改委申報專案前期有關手續，直至完成專案核准及電網接入手續。
4、在甲方的配合下，乙方負責將該專案向國家發改委申請國家太陽能地面發電站電價優惠政策，以期最終獲得國家優惠電價補貼。
5、乙方必須依法依規建設和生產經營，按要求認真填報投資報表和專案生產經營情況。
6、乙方設立專案公司時，同意甲方作為該光伏專案的投資方參股專案公司，股權比例不得高於____%。
7、乙方承諾在該專案具備開工建設條件後，按照國家和行業規定通過招投標方式，同等條件下選用乙方舉薦的施工建設單位。
三、雙方約定
1、由於自然災害(包括火災，水災，地震，風暴，颶風或其他自然災害)，戰爭，侵略，外國戰鬥人員，恐怖分子的行為，軍事或其他侵佔的行為，政治沒收，國有化，政府的制裁或禁運等不可抗力因素，致使本協議有關條款不能履行，雙方協商後，自動終止本協議。
2、協議簽訂後，雙方成立聯合工作領導小組，開展前期工作。
3、雙方如有爭議，應協商解決，協商不成提交被告方所在地人民法院訴訟解決。
四、其他事項
1、本協議書一式____份，雙方各執____份。
2、本協議為框架協議，具體事宜另行簽訂合同，本協議自甲、乙雙方簽字並蓋章後生效。
甲方：
簽約日期：______年____月____日
乙方：
簽約日期：______年____月____
甲方：乙方：
本合同經以下簡稱甲方)與協商一致，由甲方委託乙方承擔____市保障性住房專案的施工現場服務工作，擔任本單位在該專案的設計代表，從事處理施工現場出現的設計問題或現場臨時變更等技術事務，雙方達成具體協議如下：
施工現場代表的技術及責任包括：
1、適時傳達施工現場的進度情況;
2、處理施工現場出現的設計問題或現場臨時變更等技術事務;
3、與設計圖紙有關的技術變更，均直接與本單位聯絡，要求甲方以工作函
的形式進行通報;
4、參加甲方組織的相關會議及驗收工作;
服務費用及付款進度：
1、本協議總費用為人民幣叄拾萬元整。
2、付款進度：
第一次：本合同簽訂後的五個工作日內，甲方向乙方支付設計費，計人民幣元整;
第二次：全部工程主體驗收完成後的五個工作日內，甲方向乙方支付服務費
第二次付款，計人民幣壹拾萬元整;
第三次：全部工程驗收合格後，甲方向乙方支付服務費人民幣元整。
5、其他
1、本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方：法定代表人：或委託代理人：簽訂日期：________年____月____日
乙方：法定代表人：或委託代理人：簽訂日期：________年____月____日
三優範文網