建設單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
為加強施工現場環境治理管理，認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態，雙方本著平等、自願的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責，對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理，嚴格遵守本協議書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任，相互支援配合的良好關係，保障施工現場環境保護工作順利進行。
甲方的權利、責任和義務：
貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求，負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理，並對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。
施工現場周邊必須進行圍擋，現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規範。現場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。
建築垃圾、生活垃圾分類存放，並應及時清理，現場出入口要設定洗車裝置，確保車輪不帶泥砂上路。
遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作，採取有效揚塵防治措施。
施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要採取有效揚塵措施，堆放整齊，並配備相應的灑水設施，及時灑水降塵。
砼泵、車輛清洗處應設沉澱池，儲存和使用油料要有防治汙染土壤、水體措施，食堂汙染應有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應有控制措施。
由於沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定，未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光，批評及罰款。或對施工現場造成不良影響，由甲方負責。
乙方的權利、責任和義務：
貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。服從管理，對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。
進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工，施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料淨腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),並放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。
施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水裝置。保持地面潮溼、清潔,以防揚塵汙染空氣。
四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵汙染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。
水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。
施工現場強噪聲機具應採取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。
所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。
由於沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。
補充條款：
補充條款如下：
加強所負責施工區域的環境保護管理，做到6個100%。
現場道路每天定人進行清掃、灑水;
所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理
按《揚塵取費[ ] 號檔案》規定增加費率建築1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執行，進入工程決算。
資金投入使用情況：
施工道路及主要出入口： 元
工地施工道路及加工區域： 元
固定式沖洗裝置： 元
密目網： 元
標示標牌： 元
噴淋、噴霧系統： 元
其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元
視訊監控裝置： 元
建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：
負責人簽字： 負責人簽字：
年 月 日 年 月 日
1.在研究了上述專案第合同段的招標檔案(含補遺書第________號—第________號)和考察了工程現場後，我們願意以人民幣(大寫)________________元(元)的投標總價，或根據上述招標檔案核實後確定的另一金額，遵照招標檔案的要求承擔本合同工程的實施、完成及其缺陷修復工作。
2.第合同段由k+至k+，長約________km，設計等級為高速公路，路面主要採用瀝青混凝土路面。有立交________處;特大橋________座，計長________m;大中橋________座，計長________m;隧道________座，計長________m，以及其它構造物工程等。
3.如果你單位接受我們的投標，我們將保證在接到監理工程師的開工通知書後，在本投標書附錄內寫明的開工期內開工，並在個月的工期內完成本合同工程，達到合同規定的要求，該工期從本投標書附錄內寫明的開工期的最後一天算起。
4.如果你單位接受我們的投標，我們將保證按照你單位認可的條件，以本投標書附錄內寫明的金額，提交履約擔保。
5.我們同意在從規定的開標之日起70天的投標檔案有效期內，嚴格遵守本投標書的各項承諾。在此期限屆滿之前，本投標書始終對我方具有約束力，並隨時接受中標。
6.在合同協議書正式簽署生效之前，本投標書連同你單位的中標通知書將構成我們雙方之間共同遵守的檔案，對雙方具有約束力。
7.我們理解，你單位不一定接受最低標價的投標或你單位接到的其它任何投標。同時也理解，你單位不負擔我們的任何投標費用。
8.隨同本投標書，我們出具金額為人民幣50萬元的投標擔保。如果我們在本投標檔案有效期內撤回投標檔案;或在接到中標通知書後的28天內未能或拒絕簽訂合同協議書;或未能提交履約擔保，你單位有權沒收投標擔保金，另選中標單位。
投標人地址：_________________
郵編：_________________
投標人：_________________
(全稱)(蓋章)電話：_________________
法定代表人或其授權的代理人傳真：
_________________(職務、姓名)(簽字)
日期：________年________月________日
甲方：_________
乙方：_________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，結合本專案的具體情況，經雙 方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 概況
1、專案名稱：_________。
2、專案地點：_________。
3、專案內容：綜合佈線系統施工和測試，輔材和線管線槽的採購、安裝鋪設。
第二條 工期
1 、本專案的施工期限為合同簽訂後的_________個工作日。
2 、遇到下列情況之一者，經甲方稽核批准後，工期可做相應調整。
2.1 、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期 變化，並經甲方書面確認;
2.2 、 雙方書面確認的計劃工期改變;
2.3 、不可抗力因素。
第三條 承包方式和造價
1、承包方式：包工包料(具體內容參見網路工程裝置報價清單)。
2、專案總造價：人民幣(大寫)：(_________)。工程 施工資訊點數、單價及材料報價清單為合同附件，專案最後造價按實際 施工工程量結算。
第四條 付款方式、結算方式
(一)付款方式
1、在合同簽定後，甲方向乙方支付合同總價的30%，即人民幣(大寫) 。 ( _________);
3、完工並經甲方驗收合格後的三個工作日內甲方支付到乙方合同總價的 65%， 即人民幣(大寫) 。(__________________ );
(二)結算方式：
1、乙方已根據甲方的需求進行評估和整合整個佈線工程所需材料及工作量， 本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。
2、若甲方需求有變更時，工程施工時發生增項部分，合同總價報價清單已有 的專案按報價清單中單價乘增項部分工程專案數量。如合同總價報價清單中沒有 的專案則按甲乙雙方協商後經簽證後的單價為結算依據。該計算原則適用於工程 施工時發生減項部分的計算。
第五條 材料供應
1、材料供應：施工前乙方提供材料經甲方稽核、認可後，方可使用。
2、採用新型材料和代用材料時，乙方須在甲方的書面簽字確認後方可進行 使用。
第六條 甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、為乙方的施工提供必要的便利條件，並協調水源、電源，提供材料的合 理堆放場地，協助乙方順利進行施工。
2、按合同規定及時支付工程款項。
3、指定專案負責人一名，負責與業主及相關協作單位的協調工作，為乙方 提供可持續施工的作業面，並負責平時乙方增、減項的簽證。
4、組織本工程專案的竣工驗收。
(二)乙方責任
1、按合同規定按時完成並交付該工程。
2、嚴格按照甲方與終端使用者確認的施工圖紙施工。
3、負責本合同附件明確的材料採購、保管、運輸、安裝、保修。
4、接受甲方和當地安全質量監督部門的監督。
5、因乙方的過錯造成工程有質量問題時，經甲方確認後，乙方必須在三天 內採取有效措施糾正，並承擔由此造成甲方的經濟損失，承擔相應的法 律責任。
6、在合同履行過程中，雙方有異議應及時協商解決，未經甲方同意乙方不 應隨意停工或藉故拖延工期。
7、服從甲方施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造 成的損失和罰款。
8、負責施工場地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及衛生等工作。
第七條 工程專案及設計的變更、修改 甲方因最終客戶需要，作出設計變更時，應書面通知乙方，經確認後簽證， 若由此導致工程延期的，工期應當順延。在施工過程中若甲方提供的施工內容及 圖紙與投標內容及圖紙不同處，按實際情況作增項或減項處理，由乙方提出書面 報告，乙方協助甲方共同經業主及監理方簽證確認。
第八條 工程質量
1、乙方必須嚴格按施工圖紙及說明和有關操作規程精心施工，工程質量必須符合設計要求，達到施工圖說明和國家頒發的現行施工驗收規範的驗收標準。
2、本工程承包範圍內所有的單項工程的質量，均達到國家或行業的質量驗收評定標準。雙方如對工程質量有爭議，請質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此 造成的損失由責任方承擔。
第九條 竣工驗收
1、工程竣工三天內，乙方將全部有效的技術檔案資料二份，送交甲方，確定 驗收日期，並組織進行驗收，驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格， 乙方應在甲方的限期內進行整改，再實行驗收，並以最後驗收合格的日期 作為竣工日期。
2、工程驗收應以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關設計變更的書面檔案、國家 頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準等為依據。
3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。
第十條 違約責任
(一)甲方違約責任 甲方不按規定支付工程款，乙方除有權要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的專案款項的千分之三向乙方支付違約金。
(二)乙方違約責任
1、乙方不按規定按時完成該工程，甲方除有權要求乙方完成該工程外，另 外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。
2、工程施工過程中發生質量事故或乙方使用的裝置、材料如質量不符合設計要求、行業標準或國家標準的，甲方有權讓乙方返工整改，並由乙方承擔由此 而引起的一切經濟、法律責任。
3、合同履行過程中若出現乙方嚴重違反合同重要條款，甲方有權終止合同， 並終止支付未結算的工程款。
第十一條 合同爭議 遇人力不可抗拒的自然災害損失，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成，則 由____市經濟合同仲裁委員會裁定。
第十二條 工程保修 工程竣工驗收合格之日起半年內為保修期。保修期內如發生工程質量的問題，由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修，裝置保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴格執行工程完工後兩年內乙方應為甲方提供維護服務。
第十三條 不可抗力 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通 報不能履行或不能完全履行合同的理由，並向對方提交有關主管機關證明材料， 根據實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同, 決定部分或全部免予承 擔違約責任。
第十四條 其它
1、合同簽定當天內，甲方向乙方提供本專案施工圖紙，乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因導致的質量、安全、人身死亡事故，由乙方自 行承擔相關責任，因此而引起甲方連帶損失的，由乙方做相應賠償。
2、因甲方原因導致工程停工或工人窩工的，甲方按每日按合同總價的千分 之三做相應補償。
3、本工程施工過程中，所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復綠等工作內容均不在本合同工程實施的工程量範圍之內，合 同價款中也不包含以上的工程量報價。
4、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，可另行簽訂補充協議。補充協議作 為本合同一部分，與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自簽訂之日起生效，在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交 付甲方後，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止。
6、合同正本及附件共柒頁，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具 有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效，多頁的須蓋騎縫章方為有效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
遼寧省工商行政管理局
制定
20__年12月釋出
使用說明
1.凡遼寧省境內建設工程專案中使用石材的工程應使用本合同（示範文字）。
2.簽訂合同前，合同雙方當事人應認真審驗對方主體資格。
3.當事人在簽訂合同前應仔細閱讀本文字中各項條款。
4.爭議解決方式條款中“仲裁”、“訴訟”只能選擇其一，仲裁條款應寫明選擇的仲裁機構名稱。
5.本合同文字條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
合同編號____________
需方（甲方）：________________
供方（乙方）：________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就石材供料、加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條 石材供料
1.甲方委託乙方供料、加工：_____________________________。（石材）詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間：____________________________________________。
3.交付地點為（選擇一項）：
□施工現場：_______________________________________________。
□甲方指定的材料存放地點：_________________________________。
□雙方約定的其他地點：_____________________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在______年____月___日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工裝置和技術人員應按甲方要求，並接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當____日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準（選擇兩項）：
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準：___________________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由（選擇一項）：□甲方負責 □乙方負責；石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由______方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由（選擇一項）：□甲方裝卸 □乙方裝卸；石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”（以下簡稱“質保書”）。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成後甲方應當同時出具驗收單；實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運後驗收，並出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1.合同總價：人民幣_________________________________（大寫）。
2.支付方式：
（1）合同簽訂後____日內（或另行約定______），甲方向乙方支付合同總價款的____%作為預付款，計人民幣____________元，雙方約定預付款處理方式：_______________________。
（2）款項支付（選擇一項）：
□按供料進度，每________（時間）結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後____日核心實並支付進度款。
□按供料進度，每________（數量）結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後____日核心實並支付進度款。
3.合同價款結算方式為：________________________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的____%時，不再按進度付款。待完工驗收後____天內支付餘款，甲方暫留合同總價款的____%作為保脩金，甲方應在保修期滿後14天內結算，將剩餘保脩金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料；對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款；因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，並要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，並向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任：___________________。
第八條 保修
1.保修期限____年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修專案________________________________________________。
3.保修內容________________________________________________。
4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理，否則，甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工後，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，並制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款；因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項
____________________________________________________________。
第十一條 爭議處理
因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或向_______________申請調解，協商或調解不成的，按照下列第____項方式解決。
1.向________市仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
2.本合同一式____份，雙方各執____份。
甲方_____________ 乙方_____________
簽訂人___________ 簽訂人___________
職務_____________ 職務_____________
負責人___________ 負責人___________
住所地___________ 住所地___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
簽訂地點：_______ 簽訂地點：_______
備案單位_________ 備案單位_________
負責人___________ 負責人___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
簽章_____________ 簽章_____________
附件：石材供料單
合同編號____________
工程名稱：___________
工程地點：___________
以上材料價款：人民幣_____________元（大寫），__________（小寫）。
其他相關服務
1.乙方按甲方要求提供其他相關服務（可多選）：□深化設計____□排版____□養護____□安裝指導____□其他______________________。
甲方變更服務專案，須書面通知乙方，因變更產生的費用或造成對方損失由甲方承擔。
2.要求明細
相關服務一_______________________費用：__________________；
相關服務二_______________________費用：__________________；
相關服務三_______________________費用：__________________；
相關服務費合計：人民幣____________元（大寫），______（小寫）。
合同總價款：人民幣________________元（大寫），______（小寫）。
甲方_____________ 乙方_____________
簽訂人___________ 簽訂人___________
職務_____________ 職務_____________
負責人___________ 負責人___________
住所地___________ 住所地___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司
法定代表人：_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________
法定代表人：_________________
上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。
上訴請求
1、請求撤銷一審判決，依法改判;
2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。
事實和理由
_____________
綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支援反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
上訴人：______________
20__________年__________月__________日
發包方：________________(以下簡稱甲方) 承包方：______________(以下簡稱乙方)
根據甲乙雙方協商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自願、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：
一、 工程名稱：_____________________________________
二、 工程地點：_____________________________________
三、 工程價款：按圖紙實際建築面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元
四、 工程承包方式及範圍：
1、 承包方式：包工不包料
2、 承包範圍：本工程圖紙範圍內的鋼結構、牆板、屋面板的加工製作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方塗刷，乙方只做焊口部位的補刷。
五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。
六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。
七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,牆板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,餘款待工程竣工驗收合格後十五天內一次付清。牆板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格後十五日內餘款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失
九、 安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強幹、蠻幹。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。
十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清後自動失效。
備註：_____________________________
甲方簽章： 乙方簽字
身份證號碼： 身份證號碼：
電話： 電話：
年 月 日
甲方：________________
乙方：________________
合作辦學專案：_________________
甲乙雙方經友好協商，本著平等互利、共同發展的原則，就雙方合作辦學事宜達成以下協議：
甲方權利義務：_________________
一、負責提供培訓教材，並負責為合格學員辦理相關證書，認證手續費、證書工本費由乙方負責。
二、負責對聯合辦學單位的招生、教學負責人及師資進行指導。
三、負責稽核乙方的辦學資格、條件、管理、考試等事項，如發現乙方有嚴重違反有關規定、違反雙方約定、提供不實資料等行為之一或不適應合作專案辦學條件的，甲方有權單方面提前終止合作協議，後果由乙方承擔。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
發包方(以下簡稱甲方)
承包方(一下簡稱乙方)
本工程於20xx年----月----日議定，由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權利和義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合工作，保證質量按期完成任務，根據《中華人民共和國建築合同法》《建築安裝工程承包合同條例》經雙方協商簽訂本合同以使共同遵守。
第一條 工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包範圍：
四、結構形式及建築面積：
第二條 承包方式和工程造價
一、承包方式：按甲、乙雙方商定後意見及預算專案工程，包工我、包工期、包質量、包安全
二、承包金額，暫定工程造價：
第三條 工期總天數(有效工期)----天
一、開工日期於20xx年----月----日開工，竣工日期於20xx年----月----日竣工。
三、竣工日期，遇到有下列情況經甲方簽證，工期方可順延
1、因遇人力不可抗拒的自然災害造成停工。
2、工程變更。
3、其他原因。
四、物資材料
凡乙方採購的物資材料要及時通知甲方，經驗收合格後方可用於工程上。凡由乙方採購的物資，資料不符合要求的，而造成的損失，應由乙方負責。
五、工程支付方式
工程施工隊進場撥付包工，工程資----，主體一層封頂後撥----，主體合格後撥---，總體驗收合格後撥----(包括材料)
六、乙方負責
1、按《施工及技術驗收規範》要求進行精心施工，確保工程質量，確保工期，由乙方造成的返工，停工費用由乙方承擔(包括材料)
2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由於自身原因造成的裝置損壞和人員傷亡事故的，其費用乙方自負
3、若因乙方責任發生的人身傷亡施工員，其費用均由乙方負責。
4、乙方進場前後，運輸費、機械費、人工費等由乙方負責。
5、乙方不得拖欠工人工資，若拖欠工人工資或工人上訪鬧事，與甲方無關。
七、因一方不履行合同，而造成的經濟損失，由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
八、在履行合同中若雙方發生爭議，應本著實事求是的原則，協商決定。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各1份，本合同簽字之日生效，注(未盡事宜由雙方協商後解決)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
發包人（全稱）：____________
承包人（全稱）：___________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
工程內容：_____________
群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表（附件1）工程立項批准文號：________
資金來源：__________________
二、工程承包範圍
承包範圍：_____________________
三、合同工期：
開工日期：_______________________
竣工日期：_________________________
合同工期總日曆天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準：___________________
五、合同價款
金額（大寫）：_______________元（人民幣）
￥：_____________________________元
六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術檔案
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________年__________月__________日
合同訂立地點：___________________________
本合同雙方約定____________________________後生效。
發包人：（公章）__________承包人：（公章）____________
住所：______________住所：_______________
法定代表人：___________法定代表人：______________
委託代表人：_____________委託代表人：______________
電話：__________________電話：___________________
傳真：__________________傳真：________________
開戶銀行：_______________開戶銀行：______________
賬號：___________________賬號：__________________
郵政編碼：_____________郵政編碼：______________。
工程名稱：__________________________________
工程地點：__________________________________
合同編號：__________________________________
由設計人編填)
設計證書等級：______________________________
發包人：____________________________________
設計人：____________________________________
簽訂日期：__________________________________
深圳市規劃與國土資源局監製
發包人：____________________________________
設計人：____________________________________
發包人委託勘察人承擔______________________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據下列檔案簽訂
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》。
1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
1.5建設工程批准檔案。
第二條本合同設計專案的內容
2.1工程名稱：__________________________
2.2設計指標
建設用地面積
建築總面積
規定建築面積
建築高度或層數
建築覆蓋率
第三條發包人應向設計人提交的有關資料及檔案：
序號，資料及檔名稱，檔案編號，份數，提交日期，有關事宜。
《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》
第四條設計人應向發包人交付的設計資料及檔案：
序號
資料及檔名稱
份數
提交日期
有關事宜
第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。
付費次序
佔總設計費%
付費額(元)
付費時間(由交付設計檔案所決定)
第一次付費
20%定金
20%定金
說明：1.提交各階段設計檔案的同時支付各階段設計費。2.在提交最後一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。4.本合同履行後，定金抵作設計費。
第六條雙方責任
6.1發包人責任：
6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及檔案，並對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。
6.1.2發包人提交上述資料及檔案超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計檔案時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計檔案的時間。
6.1.3發包人變更委託設計專案、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。
在未籤合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。
6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及檔案時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。
6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、檔案、資料圖紙、資料、計算軟體和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及檔案不得擅自修改、複製或向第三人轉讓或用於本合同外的專案，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。
6.2設計人責任：
6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規範、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建築技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，並對其負責。
6.2.2設計人採用的主要技術標準是：__________________
6.2.3設計合理使用年限為__________________年。
6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及檔案。
6.2.5設計人交付設計資料及檔案後，按規定參加有關的設計審查，並根據審查結論負責對不超出原定範圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及檔案，本年內專案開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內專案尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取諮詢服務費，收費額由雙方商定。
6.2.6設計人應保護髮包人的智慧財產權，不得向第三人洩露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況並給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。
第七條違約責任
7.1在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，並書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計檔案不審批或本合同專案停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。
7.3設計人對設計資料及檔案出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責採取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.
7.4由於設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計檔案的交付時間，每延誤一天，應減收該專案應收設計費的千分之二。
7.5合同生效後，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。
第八條其他
8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術諮詢服務合同。
8.2設計人為本合同專案所採用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及檔案份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。
8.3本工程設計資料及檔案中，建築材料、建築構配件和裝置，應當註明其規格、型號、效能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。
8.4發包人委託設計配合引進專案的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人蔘加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。
8.5發包人委託設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。
8.6由於不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事後又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。
8.8本合同一式____________份，發包人____________份，設計人____________份。
8.9本合同經雙方簽章並在發包人向設計人支付訂金後生效。
8.10本合同生效後，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務後，本合同即行終止。
8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
8.12其它約定事項：_______________________________
發包人名稱：______________設計人名稱：_______________
(蓋章)(蓋章)
法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______
委託代理人：(簽字)______委託代理人：(簽字)_______
住所：____________________住所：_____________________
郵政編碼：________________郵政編碼：_________________
電話：____________________電話：_____________________
傳真：____________________傳真：_____________________
開戶銀行：________________開戶銀行：_________________
銀行帳號：________________銀行帳號：_________________
建設行政主管部門備案：____鑑證意見：_________________
備案號：__________________經辦人：___________________
備案日期：____年___月___日鑑證日期：_____年___月___日
看了“深圳市建設工程合同範本”的人還看了：
4.深圳市家政服務合同範本
發包人： (簡稱甲方) 承包人： (簡稱乙方) 依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點： ;
3、工程範圍：二樓房頂鋼架 。
4、承包方式： 包工包料。
5、承包面積為 ㎡，每平方價格為 元。
二、合同價款 總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。
三、付款方式 付款方式：工程完工後經甲方驗收合格後一週內付清全部工程款。 本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。 甲方： 乙方：________年____月____日
借款方：_______________________________________
法定代表人：____________________職務：_____________
地址：____________________郵碼：________電話：________
貸款方：_______________________________________
法定代表人：____________________職務：_____________
地址：____________________郵碼：________電話：________
根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條借款用途：________________________________________
第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;
第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.
第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有許可權期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的檔案，作為本合同的組成部分。
第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
借款方：______________貸款方：______________
三優範文網