發包方(甲方):
承包方(乙方):
簽定時間:
按照《中華人民共和國合同法》的規定,為了明確雙方在建設過程中的權力、義務和經濟責任,結合該工程具體情況,經雙方協商同意簽訂合同。
一、工程範圍
1、 工程名稱:東興用電工程
2、 工程地點:城東
3、 工程承包專案和內容:高低壓開關櫃(含二期工程間隔部分)、變壓器、柱上開關、隔離刀閘、避雷器、接地網、柱上開關、柱上開關以下高壓電纜、開關室至表計上樁低壓電纜、配電室密集型母線以及施工過程中輔助材料供應,所有裝置安裝除錯、電纜施放、表計安裝,本工程含設計費、試驗費、執行準備費、二級負荷安裝(含材料)及規費。本工程不含:電氣工程土建部分,所有電纜橋架,表計配套費(乙方協助甲方申請開戶)。
二、工程造價
4、本工程採用總承包形式,工程總造價為人民幣元 ¥
三、建設工期
5、 根據有關工期定額和使用需要,暫定工程總工期為預付款到賬後45日曆 天。
6、 如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期相應順延;
(1)甲方未按乙方要求完成土建基礎,不能提供施工場地,水、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,裝置未能到位,影響進場施工。
(2)不屬包乾範圍內的重大設計變更,提供的工程地質資料不準,致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因 而影響進度。
(3)在施工中因停電、停水8小時以上或連續間歇性停電、停水3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工。
(4)未按合同規定撥付款而影響施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
(6)因供電部門原因無法停電,致使乙方不能連續施工而影響進度。
四、工程質量、驗收與安全管理
7、 本工程的質量為優良。
8、 工程質量驗收依據及標準:①該工程施工圖紙、設計說明和設計變更;② 電力建設工程驗收規範;③裝置、材料製造廠產品說明書及技術資料。
9、 甲方在不防礙乙方正常作業的情況下,可隨時對作業進度、質量進行檢查、督促。
10、 隱蔽工程在隱蔽以前,乙方應當通知甲方檢查。甲方沒有及時檢查的,乙 方可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。乙方在施工中嚴格 執行電力工程方面的國標、部標、行標,特別是主要裝置應符合地方供電部門 要求。
11、 該工程竣工後,由地方供電部門根據工程質量驗收依據及標準進行驗收, 驗收合格的,甲方按照本合同支付工程款,驗收不合格由乙方承擔責任。
12、 乙方嚴格按照《電力建設安全施工管理規定》落實本工程施工的各級安全 責任制。本工程中非乙方責任發生的一切事故障礙,有相關責任方負責處理並 承擔費用。
五、工程造價的撥款和結算
13、本工程總造價為 壹佰伍拾捌萬 元人民幣。
14、本工程合同簽訂後10日內,甲方支付本工程造價部分工程款,計人民幣 壹佰萬元,工程竣工驗收合格(正式送電前)支付工程餘款伍拾捌萬元。
六、其他事項
15、本合同及附件一式肆份,甲乙雙方個執貳份。
16、 本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方合同專用章之日起生效,需辦理籤(公) 證的,自辦畢籤(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程造價款後終止。
17、 本合同簽訂後,甲乙雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可簽訂 補充協議,作為本合同的補充合同。
18、 任何一方違反合同規定,雙方協商或向仲裁機構申請仲裁。
19、二期工程低壓部分聯絡櫃一期以考慮,其費用待二期另行計算。
甲 方(合同章): 乙 方(合同章):
委託代理人(簽字): 委託代理人(簽字):
年月日:
甲方: 乙方:
根據《中華人民共和國合同經濟合同法》、《電力建設安
裝工程承包合同條例》,結合本工程具體情況,雙方協商一致,達成如下協議:
第一條 工程概況
一、工程地址:
二、工程內容:
三、計劃開工日期: 計劃竣工日期:
四、質量標準:合同工程
第二條 本合同執行標準:依據國家、自治區及電力行
業標準有關規程、規範。
第三條 甲方工作
一、甲方工程負責人:
二、負責工程施工中的協調工作。
三、工程決算的稽核。
四、其他需要甲方辦理的工作。
第四條 乙方工作
一、乙方工程專案負責人: 張新江
二、組織施工、編制工程施工計劃。
三、繪製施工圖、編制工程決算。
四、負責工程質量管理。
五、負責工程施工中的勞動防護及安全施工、文明施工、綜合治理。
六、乙方承辦的其他工作。
第五條 施工組織管理
一、延期開工
乙方應按合同要求按時開工,若不能按時開工,應以書面形式向甲方報告,並經甲方同意。
二、暫停施工
有下情況之時,甲方可通知乙方暫停施工:
(一)不按規範、標準進行施工;
(二)工程質量達不到設計和規範要求;
(三)施工組織、安全生產達不到要求。
三、工程延誤
(一)工程量變化和設計變更等原因;
(二)因甲方原因引起的工程延誤,由甲方承擔責任。
第六條 工程質量要求
一、甲方要求本工程為合格工程
二、乙方應按電力行業標準、規範和規程進行施工,達到甲方及設計質量要求。
三、達不到質量要求引起的整改、返修等經濟損失由乙方承擔。
四、質量達不到要求的,甲方有權從乙方金額中扣除工程費。同時乙方承擔違約責任,並向甲方支付違約金。(合同造價5%)
第七條 工程安全管理
乙方應做到文明施工、安全施工,並承擔安全責任。
第八條 合同借款與支付
本工程合同總價為:伍萬伍仟元,小寫:(¥:5.5萬元 )。
一、合同簽訂後,甲方向乙方支付合同總價肆萬元作為工程預付款。工程竣工驗收送電後支付剩餘款項。
第九條 違約責任
一、如甲方逾期付款承擔逾期部分的銀行利息;
二、合同簽訂後,甲乙任何一方造成本合同不能履行(出不可抗力),均有權利向對方索賠合同違約金,合同違約金計算方法:按本合同總款項的10%計算。
第十條 材料裝置供應
按新疆電力公司農網建設改造管理辦法的規定:裝置、導線、電杆、橫擔等材料由乙方負責,所進材料必須具備三證和檢驗報告。
第十一條 竣工驗收
本工程實行三級驗收制。既施工單位自檢,執行單位檢查驗收和竣工驗收。乙方必須按檔案資料要求做好工程資料的整理和交接工作。
甲方按電力行業標準規程、規範和合同規定的要求組織竣工驗收。
第十二條 工程保修
工程保修期 年,從工程投運之日起。
第十三條 本合同未盡事宜,雙方協商解決。
第十四條 本合同自簽訂之日執行,一式 份,甲方執份,備案壹份。
本合同經雙方蓋章(簽字)後生效。
甲方:簽字(蓋章) 乙方:簽字(蓋章)
法定代表人(或委託代理人): 法定代表人(或委託代理人):
簽約日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》等有關規定,為明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和義務,針對小灣電站場內捌柒聯營體10KV施工電源架設工程具體情況,雙方協商達成如下協議。
第1條 工程概況:
1.1工程名稱:小灣電站場內八七聯營體10KV施工電源架設工程,具體工程專案如下:
①GJ-35mm2線路架設;
②YJV22-3*35電纜的敷設,電纜頭的製作、安裝;
③水泥電線杆的架設;
④跌落保險開關購置、除錯、安裝;
⑤避雷器購置、除錯、安裝;
⑥隔離刀閘的購置、安裝、除錯;
1.2工程建設地點:小灣電站現場。
1.3工程承包方式及承包範圍:
1.3.1工程承包方式為:10KV線路架設為單價承包合同,其它裝置的安裝為總價包乾。
1.3.2工程承包範圍為線路的勘測、設計、施工及計量箱等的安裝、除錯,以及變壓器除外的所有裝置材料購置。
第2條 甲方責任:
2.1負責由甲方提供的變壓器的運輸、裝卸、驗收、保管。
2.2負責對乙方的施工質量進行監督。
2.3負責按合同的有關規定按時支付合同款。
第3條 乙方責任:
3.1負責線路的勘測、設計、施工及變壓器等裝置的安裝除錯。
3.2負責線路架設所需的導線、鋼絞線、電杆、拉線盤、金具、絕緣子、鐵附件以及高壓計量箱、隔離開關、跌落保險開關、避雷器等器材的採購、運輸、裝卸、驗收、保管。
第4條 工程開工、竣工日期:
4.1工程開工日期:20xx年12月06日
4.2工程竣工日期:20xx年12月10日
4.3總日曆工期:4天
第5條 工程質量要求及驗收:
5.1乙方本著“質量第一”的宗旨,加強工程施工過程中的質量自檢、自查,確保工程質量。
5.2工程施工和驗收執行的技術規範為《35KV及以下線路工程驗收規範》及《電氣裝置安裝工程驗收規範》。
第6條 施工安全:
6.1在施工過程中,乙方認真執行國家及部有關安全生產的方針、政策、法律、指令、規程、規範,貫徹“安全第一,預防為主”的安全生產方針。
6.2施工中人員、裝置的安全及安全責任全部由乙方自行承擔。
6.3線路、裝置自投產執行日起執行維護工作由甲方負責。
第7條 合同價款;
7.1該工程線路及裝置安裝的價款總計:29987.66元(線路架設及裝置見預算表)。工程完工後即可結算 。
第8條 工程驗收:
8.1工程竣工驗收投產後交一式二份驗收報告附簡圖給甲方。
第9條 工程保修期限:
9.1工程保修期為一年,保修期自工程投產3日後計起。保脩金為合同總價款的5%。如在保修期內無質量問題,保修期滿後,甲方無息支付全額保脩金給乙方。
9.2保修期間因乙方採購的裝置裝置性材料質量及施工質量造成的質量問題由乙方無償保修。因不可抗力事件如飛石、山體滑坡、機械損傷、人為破壞等造成的事故由乙方負責有償維修,須另計費用。
第10條 工程款的結算與支付:
10.1工程竣工驗收投產後結算支付95%工程款給乙方,工程款的支付方式為轉帳支付。
第11條 合同糾紛的解決辦法:
11.1甲、乙雙方在合同執行過程中發生的糾紛由雙方協商解決。
第12條 其他:
12.1本合同有效期自甲、乙雙方簽定日起生效,至工程竣工驗收質保期滿工程款付清後,本合同自行失效。
12.2本合同正本2份,甲方1份,乙方1份;副本2 份,甲方1份,乙方1份。
甲方(蓋章)負責人(簽章)代表人(簽章)單位地址: 單位地址:大灣子營地開戶銀行:帳號:電話:
乙方(蓋章) 負責人(簽章) 代表人(簽章) 開戶銀行: 帳號: 電話:
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯絡電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯絡電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款物件。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支援反訴請求。
如果 此致
__________人民法院
申請人:________________
_____________年_____月_____日
甲方:________________
乙方:________________
合作辦學專案:_________________
甲乙雙方經友好協商,本著平等互利、共同發展的原則,就雙方合作辦學事宜達成以下協議:
甲方權利義務:_________________
一、負責提供培訓教材,並負責為合格學員辦理相關證書,認證手續費、證書工本費由乙方負責。
二、負責對聯合辦學單位的招生、教學負責人及師資進行指導。
三、負責稽核乙方的辦學資格、條件、管理、考試等事項,如發現乙方有嚴重違反有關規定、違反雙方約定、提供不實資料等行為之一或不適應合作專案辦學條件的,甲方有權單方面提前終止合作協議,後果由乙方承擔。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司,住所地__________
法定代表人:__________,職務經理。
被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現依法提起上訴。
上訴請求:
請求依法撤銷原判,發回重審,或查明事實後依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由:
原判認定事實不清,要求上訴人承擔本案連帶責任於法無據。
首先,原判認定內_______燃氣有限公司_______專案部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業,自公司成立以來,從未設立任何專案部,更未設立河南**專案部。原判認為“_______燃氣公司的_______專案部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為,內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______專案部不是同一主體,不存在隸屬關係,也無法律上的任何利害關係。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務,但上訴人已將該工程於_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司,雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》後,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什麼河_______專案部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**專案部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關,原判將河南**專案部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為,本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______專案部是否具有民事主體資格,是否具有獨立承擔民事責任能力,設立內黃_______燃氣有限公司河南_______專案部的機構是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定,查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次,原判要求上訴人承擔連帶責任於法無據。
原審原告張_______受僱於被上訴人王_______,張_______在受僱過程中受到傷害,應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司,河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建築資質的王_______,對於張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任,河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任,現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之,原判認定事實不清,要求上訴人承擔連帶責任於法無據。望二審法院依法准入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人:_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯絡電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯絡電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款物件。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支援反訴請求。
原告人:_____________(蓋章)
__________年_____月_____日
合同編號:_________________
簽約地點:_________________
甲方:_________________
乙方:_________________
根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等自願、互利互惠的基礎上,為明確雙方權利義務,經雙方協商一致,特簽訂以下合同條款。
一、合同標的物
1、本合同標的物為建設工程用扣件,由甲方向乙方購買。
甲方要求符合承建工程的
國家規定的扣件的標準。
4、乙方向甲方提供之扣件應是國家規定有相應生產資質企業所生產。
二、合同期限
本合同期限為:_________年______月______日起,至乙方第一次送貨起至貨物供完止。
三、供貨及驗收
1、甲方向乙方購買之扣件,由乙方送貨至甲方承建的或由甲方指定的地點,乙方送貨所發生的所有費用由乙方自行承擔。
2、送貨方式為
3、甲方需乙方送貨應於送貨前日通知乙方,乙方應按照具體送貨時間準備貨物,保證按時到貨。貨到時,甲方負責提供放置貨物的場地和運輸貨物所需通暢的道路。
4、乙方送貨途中發生鋼管損毀所產生的所有費用由乙方自行承擔,甲方不予承擔。
5、乙方將扣件送至合同約定的確地點後,甲方檢驗後收貨,具體步驟如下:
貨到後,乙方提供供貨清單,甲方在驗。檢驗人員負責檢驗貨物數量、質量、損耗等方面情況。
甲方驗收貨物時乙方應有相關人員在場,驗收合格後,雙方負責驗貨人員在貨物清單上簽字確認相關資料。
檢驗合格後甲方正式收貨物,並在貨物清單上簽字確認,乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證,否則甲方不予付款。
貨物驗收不合格,甲方向乙方在場人員說明情況後,對相關資料不予確認,並有權要求乙方調換貨物、退貨、補貨,因此造成乙方損失的,由乙方自行負擔。
四、貨款支付
貨款支付採取以下第
1、乙方下______月申請貨款支付。甲方對乙方要求的款項在______日核心準後,在付款申請書上簽字確認,乙方憑此付款申請書要求甲方付款,甲方應於天內付清甲方簽字確認的付款金額。
2、其他付款方式:
3、貨款的支付採取支票、轉帳等非現金方式進行。
4、乙方在收款時應提供相應金額的合法發票。
五、雙方權利義務
甲方:
1、甲方有義務按時、如約向乙方支付貨款,否則甲方違約。
2、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
3、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗,並收貨,對檢驗不符的貨物,甲方有權退或要求乙方換貨,由此造成乙方損失的,乙方自行負擔,甲方不承擔任何責任。
4、對因扣件質量不符造成甲方工程損失的,甲方有權要求乙方承擔違約責任,並承擔相應損失。
乙方:
1、乙方有義務向甲方提供符合合同約定質量、數量的扣件。如乙方提供的扣件質量存在暇疵、數量減少等不符約定情況,乙方違約。
2、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點,按時送達貨物。否則,乙方違約,並應承擔由此造成甲方的損失。
3、乙方有權利要求甲方支付已送貨物款項。
甲方:____________乙方:____________
房主人(甲方):_________________
承建人(乙方):_________________
根據《_________________》、《建築法》的有關規定,結合本房屋修建工程的具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條、建築專案:私房建設工程。
第二條、建設地點:
第三條、承建方式及施工準備
1、甲方將其住宅工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方應提前天,將工程建設所需材料告知甲方,甲方應及時像乙方提供工程所需全部材料。
3、乙方自帶建築工程所需的一切機械裝置及工具;雨天做好遮雨措施,避免下雨影響工程質量。
4、甲方在乙方進入施工現場前做到三通入戶(即水、電、道路三通入戶)
第四條、建房工期
乙方承建的該房屋從________年________月________日開工至________年________月________日完工工期________天。
第五條、建設工程承包單價及建設內容
1、整體建築包工費,按照建築面積定價,本房屋修建的建築面積為m2,包工費m2/元(包括人工工資及施工工具)。
2、房屋建築面積的確定
房屋建築面積=(房屋外牆皮長_________房屋外牆皮寬)+(雨篷長_________雨篷寬_________1/2)
3、整體建築建設內容
房建工程規範中所指的主體工程的全部土建工程,含上下水管的孔洞預留,電路、閉路電視線、電話線、管線路的預埋和安裝,瓷磚貼上、等。
第六條、承建工程付款方式:
付款方式:
第一次:待乙方進入施工現場後預付元做啟動金。
第二次:基礎工程按合同和設計保質保量完成後預付________元。
第三次:主體工程按合同和設計保質保量完成後預付________元。
第四次:完成裝飾工程,掃地出門後付清除預留維修費10%以外的餘欠________元。
第七條、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建築施工經驗,以確保乙方所承攬建設的工程符合_____所要求的質量和技術要求。
2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工,嚴格按照《抗震安居房屋建設標準》建房,在施工期間,以確保工程質量和安全,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規範和技術要求,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
第八條、工程質量。
1、乙方根據甲方要求由乙方確定施工圖紙,若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案後乙方方可再進行施工。
2、工程質量應達到《抗震安居房屋建設評定標準》的合格條件。建房後的牆體、門窗洞口等要做到平整、光滑、無空鼓,牆磚、地面磚做到平整,杜絕空鼓,符合相關標準。
3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件,乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作,並承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改後仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。
第九條、違約責任和爭議的解決辦法
1、甲方如未按照乙方的工程進度不能及時提供有關材料,造成乙方待料停工所受損失,均有甲方負責承擔賠償。
2、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
3、甲乙雙方因履行本合同發生爭議,協商解決。如經協商仍無法解決的,提請勞動________委員會進行________。
第十條、合同的生效與終止。
1、本合同一式二份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方預留維修費10%外,全部付清。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印):________________
身份證號:________________
乙方簽字(手印):________________
身份證號:________________
________年________月________日
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求,及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本專案工程資料的勞務承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下條款:
一、 承包方式與要求:
該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備製作建設工程資料資質,主要人員要有資格證書。
二、承包範圍:
包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔,同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規範規定、結合現場情況編制後裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。
三、承包內容及價格:
經議定該工程資料按建築面積 元/㎡的單價由乙方進行承包,包含內容如下:
1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。
2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。
3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料,存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。
4、配合甲方簽證資料的編輯列印,甲方需提供底稿。
5、乙方自備電腦、印表機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的影印機及聲像資料裝置。
四、付款方式:
本合同簽訂後暫借10%購買部分紙張表格等,工程結構封頂付給總款的50%,餘款工程竣工驗收後一次性付清。
五、質量要求:
乙方必須按現行工程竣工資料的規範要求、強制性檔案以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂,必須保證工程技術資料達到合格標準,符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。
六、雙方職責:
1、甲方職責:及時提供工程資料所需的各種檔案;及時提供進場材料的三證資料,不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關係處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。
2、乙方職責:保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步,真實反映施工實情;在單項工程完成後二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。
七、其它事項:
1、乙方必須保證每週到工地兩次以上,便於掌握工程進度,遇到重要事情隨叫隨到。
2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工後三個月內完成,超出時限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工資給乙方。
3、甲方如將分部工程對外進行分包時,分包工程資料費由分包單位另付,如資料由分包方完成,乙方配合整理存檔。
4、未盡事宜雙方協商解決,補充協議具有同等法律效力。
八、違約責任
1、以上條款雙方必須嚴格遵守,任何一方不得違反,否則追究違約方經濟責任。
2、本協議一式二份,雙方各執一份,經雙方簽字後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_____________________(以下簡稱甲方)
乙方:_____________________(以下簡稱乙方)
根據有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本專案協商一致,訂立協議並共同遵照執行。
第一條:工程名稱:
第三條:工程範圍:見附件.
第四條:工程總價:
人民幣(此項為投標價,支付以實際工程量為依據,此為稅後價),乙方包工包料。
第五條:
5.1竣工日期:(竣工報告為準)交付日
5.2合同總工期:元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。
第六條:本工程質量標準
按設計檔案及相關規範規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。
第七條:代表
甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表,有他親筆簽名的檔案即認為是甲方的正式檔案,此項人員的授權委託書作為本合同的一部分。
如發生變更,甲方應當自變更後即日書面通知乙方,因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。
第八條:工地管理
8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育,在施工過程中,必須保證安全,清除隱患,杜絕一切事故的發生。
8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工,做到工完場清,垃圾歸堆並運送指定地點。
8.3乙方進入施工現場後,不得打架鬥毆、酗灑鬧事。
情節嚴重移交司法部門處理。
第九條:裝置、材料、通行及配套
9.1甲方提供乙方臨時用房,以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的裝置。
9.2本工程使用的材料:見附件。
9.3乙方堆置器材裝置之場所,應在甲方許可之範圍內,不得妨礙工程之進行與街道之暢通。
甲方為使乙方能按分包合約順利施工,應向乙方提供使其裝置足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供,甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。
第十條:工程保險
10.1乙方應對其員工購買保險
10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則,如果涉及乙方應當享有保險單內利益,甲方應當將乙方享有的利益註明或特別載列於保險單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外,工期延長,應由甲方支付續保費用。
第十一條:變更設計
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程:
11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。
11.3為了甲方利益,由乙方可以書面提前10天通知甲方,變更或增加或減少的事項。
11.4所增加或變更之費用,乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。
11.5減少之工程,甲方除承擔乙方已購材料之損失外,還應支付乙方為此支付合理的費用。
第十二條:工程延期
12.1須延長完工日期時,乙方可於原因發生後3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方,但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間,甲方得通知乙方將本工程全部或區域性停工。
第十三條:驗收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時,甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。
13.2本工程進度於符合完工或階段性驗收標準時,乙方應以書面報請完工驗收。
經監理工程師認可後,由甲方驗收。
13.3乙方在驗收前3日,將驗收日期以書面通知甲方,如甲方不能按時參加,須提前2日書面通知乙方,因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。
13.4甲方在收到乙方通知後3天內未進行驗收、也未提出延期的,乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可,通知的驗收日期即視為驗收合格之日,作為支付合同價款的依據。
13.5本工程竣工並經甲方驗收合格後,乙方應在10天內移交予甲方。
驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。
第十四條:違約及損害賠償責任
14.1一方如有下列情事之一者,另一方可終止或解除本合約,一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達15日,除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。
14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞,或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時,或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件,一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的,甲方應賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金,並支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限於施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。
甲方應於通知停工之十日內主動賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等,每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。
第十五條:糾紛處理
甲乙雙方如對本合約條款發生爭議,雙方應平等協商,協商不成,由人民法院管轄。
第十六條:其它
16.1合約時效:本合同經雙方蓋章後生效,自付清尾款後終止。
16.2合同份數:本合同一式四份,甲乙雙方各執貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達之地址,如果變更應及時通知,否則按照合同約定地址投遞即視為送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_______________
乙方:_______________
為使_______________專案在濟南高新技術產業開發區實現產業化,根據國家及地方有關法律、法規,雙方本著平等、自願、有償的原則,訂立本協議。
一、土地問題
1、土地位置及出讓方式
甲方同意本專案進入濟南出口加工區實現產業化。初步確定專案建設地點位於佔地約畝。其中獨自使用面積畝,代徵道路面積畝,確切位置座標四至和土地面積待甲方規劃土地建設管理部門實測後確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。
2、土地價格
為體現對本專案的支援,甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優惠價格,將專案所需該宗土地的使用權出讓給乙方,出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地徵用成本與出讓值差額計萬元,由高新區參照專案單位納稅中高新區財政收益部分給予相同額度的扶持。
3、付款方式
高新技術產業開發區規劃土地建設管理部門與乙方簽訂正式土地使用權出讓合同。乙方在該合同簽訂後十五日內,一次性向甲方付清土地使用權出讓金。甲方收到全部土地使用權出讓金後,按國家有關規定,儘快辦妥國有土地使用證等有關手續。
二、工程建設
1、開工條件
按照乙方建設規劃要求,甲方承諾於_____年_____月_____日前,保證本期用地具備上水、汙水、雨水、熱力、寬頻網、公用天線、通電、通訊、通路和場平即"九通一平"的基本建設條件,確保乙方順利進暢否則承擔由此給乙方造成的經濟損失。
甲方積極協助乙方辦理有關建設手續。乙方則負責按規定時間、額度繳納有關費用。
2、工程進度
乙方必須在_____年_____月_____日前進場開公建設,並嚴格按照施工進度計劃投入資金進行建設,保證建設進度。
3竣工時間
乙方必須在_____年_____月_____日前竣工,延期竣工時應於原定竣工日期前三十日以上時間內,向甲方提出延期說明,取得甲方認可。
三、違約責任
1、如果乙方未按《土地使用權出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項,從滯納之日起,每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的,甲方有權解除協議,並可請求違約賠償。
2、乙方取得土地使用權後未按協議規定建設的,應交納已付土地出讓金5%的違約金;連續兩年不投資建設的,甲方有權按照國家有關規定收回土地使用權。
3、如果由於甲方原因使乙方延期佔用土地使用權時,甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。
4、為避免國有資產流失,保證甲方對本專案的補貼在一定時間內得到補償。自本專案正式投產起五年內,乙方向高新區稅務機關繳納的各種稅金,低於乙方已報送給甲方的專案報告書中所承諾的相應稅種金額的50%時,乙方應賠償給甲方其稅金差額。即:乙方在專案報告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當年該稅種實際繳納金額。
四、其他
1、在履行本協議時,若發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁,沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。
2、任何一方對於因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤不能履行本協議有關條款之規定義務時,該種不履行將不構成違約,但當事一方必須採取一切必要的補救措施以減少造成的損失。並在發生不可抗力三十日內向另一方提交協議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報告,同時,提供有關部門出據的不可抗力證明。
3、本協議一式份,甲、乙雙方各執份。份協議具有同等法律效力,經甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。
4、本協議於_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟南市簽訂。
5、本協議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
6、本協議未盡事宜,雙方可另行約定後作為本協議,與本協議具有同等法律效力。
甲方:
法定代表人:
法人住所地:
郵政編碼:
電話號碼:
乙方:
法定代表人:
法人住所地:
郵政編碼:
電話號碼: