服務方合同編號： 號
廣西住房和城鄉建設廳 制定
第一部分 協議書
委託方： (以下簡稱甲方)
服務方： (以下簡稱乙方)
甲方委託乙方對其開發建設(承建)的______進行檢測，按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就___________質量檢測事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地址：
建築面積：
結構型別：
工程概算投資額或建築安裝工程費： 萬元
工程檢測範圍 。
二、詞語限定
協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。
三、組成本合同的檔案(查施工範本)
1. 中標通知書(如有);
2、投標函及其附錄(如有);
3. 專用合同條款及其附件;
4. 通用合同條款;
5、工程檢測與相關服務規範
6、已標價的工程量清單(如有)
7、圖紙
8. 附錄，即：
、本合同簽訂後，雙方依法簽訂的補充協議也是本合同檔案的組成部分。
四、質量要求
按國家、省、市現行規範、標準和委託單位的檢測內容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行，對招標人委託的檢測專案進行客觀公正檢測，做到檢測資料完整、準確、真實、清楚。
五、檢測專案負責人
檢測專案負責人：
身份證號碼： 。
六、簽約合同價與合同價格形式
簽約合同總價為(大寫)： (此報價已包括了實施和完成本專案的檢測服務所需的檢測專案清單費、技術服務費、檢測修繕費、交通、通訊、保險、稅費和利潤)。
1、具體檢測內容及抽檢數量，詳見招標檔案;
2、合同價格形式為 總價包乾 。
七、雙方承諾
1. 甲方向乙方承諾，按照本合同約定為乙方開展工程質量檢測提供條件，並按本合同約定支付合同價款。
2. 乙方向甲方承諾：
(1)按照本合同約定提供工程質量檢測報告與相關服務。
(2)按照法律規定及合同約定組織完成工程檢測工作，不轉包或違法分包。
3.甲方和乙方承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、合同訂立
1. 訂立時間： 年 月 日。
2. 訂立地點： 。
3、補充協議：合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
4、合同生效：本合同自 生效。
5、本合同一式 份，均具有同等法律效力，雙方各執 份。
甲方： 乙方： (蓋章)
住所： 住所：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人或其授權 法定代表人或其授權
的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
聯絡人： 聯絡人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
電子郵箱： 電子郵箱：
第二部分 通用條件
1. 定義與解釋
1.1 定義
除根據上下文另有其意義外，組成本合同的全部檔案中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：
1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施工程質量檢測與相關服務的建設工程。
1.1.2 “工程質量檢測”是指建設工程質量檢測機構接受委託，依照國家有關法律、法規、規章和技術標準，對建設工程及其所使用的建築材料、中間產品、裝置、構配件的質量安全、使用功能等進行測試的活動。
1.1.3 “相關服務”是指工程質量檢測機構受委託方的委託 ，按照本合同約定，在勘察、設計、建造、保修、使用等階段提供的服務活動。
1.1.4 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的乙方的工作。
1.1.5 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外乙方的工作。
1.1.6 “專案負責人”是指代表工程質量檢測機構，全面負責履行本合同、主持專案工程質量檢測工作的檢測人員。
1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同義務，甲方按照本合同約定給付乙方的金額。
1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方應給付乙方並在協議書中載明的簽約酬金額。
1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方應給付乙方的金額。
1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“雙方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有關方。
1.1.11 “書面形式”是指合同書、信件和資料電文(包括電報、電傳、傳真、電子資料交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.1.12 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。
1.1.13“月”是指按公曆從一個月中任何一天開始的一個公曆月時間。
1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在訂立本合同時不可預見，在工程檢測過程中不可避免發生並不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。
1.2 解釋
1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。
1.2.2 組成本合同的下列檔案彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本合同檔案的解釋順序如下：
(1)協議書;
(2)中標通知書;
(3)專用條件及附錄A、附錄B;
(4)通用條件;
(5)投標檔案。
雙方簽訂的補充協議與其他檔案發生矛盾或歧義時，屬於同一類內容的檔案，應以最新簽署的為準。
2. 乙方義務
2.1 乙方的工作範圍和內容
2.1.1 乙方工作範圍和內容在專用條件中約定。
2.1.2相關服務的範圍和內容在附錄A中約定。
2.2 工程質量檢測與相關服務依據
2.2.1工程質量檢測依據包括：
(1)適用的法律、行政法規及部門規章;
(2)與工程有關的標準;
(3)工程設計及有關檔案;
(4)本合同及委託方與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。
雙方根據工程的行業和地域特點，在專用條件中具體約定工程質量檢測依據。
2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。
2.3 專案組成員
2.3.1 乙方應組建滿足工作需要的專案組，配備必要的檢測裝置。專案組的主要人員應具有相應的資格條件。
2.3.2本合同履行過程中，專案負責人及重要崗位檢測人員應保持相對穩定，以保證工程質量檢測工作正常進行。
2.3.3乙方可根據工程進展和工作需要調整專案組人員。乙方更換專案組人員時，應以相當資格與能力的人員替換，乙方更換專案組其他檢測人員，並通知委託方。
2.3.4 乙方應及時更換有下列情形之一的檢測人員：
(1)嚴重過失行為的;
(2)有違法行為不能履行職責的;
(3)涉嫌犯罪的;
(4)不能勝任崗位職責的;
(5)嚴重違反職業道德的;
(6)專用條件約定的其他情形。
2.3.5 甲方可要求乙方更換不能勝任本職工作的專案組工程質量檢測人員。
2.4 履行職責
乙方應遵循職業道德準則和行為規範，嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。
2.4.1 在工程質量檢測與相關服務範圍內，甲方提出的意見和要求，乙方應及時提出處置意見。
2.5 提交報告
乙方應按專用條件約定的種類、時間和份數向甲方提交工程質量檢測與相關服務的報告。
2.6 檔案資料
在本合同履行期內，甲方應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄等相關檔案。工程竣工後，應當按照檔案管理規定將工程質量檢測有關檔案歸檔。
2.7 使用委託人的財產
乙方無償使用附錄B中由甲方派遣的人員和提供的房屋、場地、資料、裝置。除專用條件另有約定外，甲方提供的房屋、裝置屬於甲方的財產，乙方應妥善使用和保管，在本合同終止時將這些房屋、裝置的清單提交甲方，並按專用條件約定的時間和方式移交。
3.甲方的義務
3.1 提供資料
甲方應按照附錄B約定，無償向乙方提供工程有關的資料。在本合同履行過程中，甲方應及時向乙方提供最新的與工程有關的資料。
3.2 提供工作條件
甲方應為乙方完成工程質量檢測與相關服務提供必要的條件。
3.2.1 甲方應按照附錄B約定，派遣相應的人員，提供房屋、場地、裝置，供乙方無償使用。
3.2.2 甲方應負責協調工程建設中所有外部關係，為乙方履行本合同提供必要的外部條件。
3.3 委託方代表
甲方應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與乙方聯絡。甲方應在雙方簽訂本合同後7天內，將甲方代表的姓名和職責書面告知乙方。當甲方更換甲方代表時，應及時通知(含書面)乙方。
3.4答覆
甲方應在專用條件約定的時間內，對乙方以書面形式提交併要求作出決定的事宜，給予書面答覆。逾期未答覆的，視為委託人認可。
3.5 支付
甲方應按本合同約定，向乙方支付酬金。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
乙方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。
4.1.1 因乙方違反本合同約定給委託方造成損失的，乙方應當賠償委託方損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。乙方承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協商確定。
4.1.2 乙方向甲方的索賠不成立時，乙方應賠償委託方由此發生的費用。
4.2 甲方的違約責任
甲方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。
4.2.1 甲方違反本合同約定造成乙方損失的，甲方應予以賠償。
4.2.2 甲方向乙方的索賠不成立時，甲方應賠償乙方由此引起的費用。
4.2.3 甲方未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。
4.3 除外責任
因非乙方的原因，且乙方無過錯，發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，乙方不承擔賠償責任。
因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。
5. 支付
5.1 支付貨幣
除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所採用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。
5.2 支付申請
乙方應在本合同約定的每次應付款時間的7天前，向甲方提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，並列出當期應支付的款項及其金額。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。
5.4 有爭議部分的付款
甲方對乙方提交的支付申請書有異議時，應當在收到甲方提交的支付申請書後7天內，以書面形式向乙方發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1生效
除法律另有規定或者專用條件另有約定外，甲方和乙方的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字並蓋單位章後本合同生效。
6.2變更
6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經協商一致後可進行變更。
6.2.2變更估價原則
除專用合同條款另有約定外，變更估價按照本款約定處理：
(1)已標價工程量清單或預算書有相同專案的，按照相同專案單價認定;
(2)已標價工程量清單或預算書中無相同專案，但有類似專案的，參照類似專案的單價認定;
(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該專案工程量的變化幅度超過15%的，或已標價工程量清單或預算書中無相同專案及類似專案單價的，按照合理的成本與利潤構成的原則，由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。
6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因導致乙方履行合同期限延長、內容增加時，乙方應當將此情況與可能產生的影響及時通知甲方。增加的檢測工作時間、工作內容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。
6.2.4合同生效後，如果實際情況發生變化使得乙方不能完成全部或部分工作時，乙方應立即通知甲方。除不可抗力外，其善後工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。乙方用於恢復服務的準備時間不應超過28天。
6.2.5合同簽訂後，遇有與工程相關的法律法規、標準頒佈或修訂的，雙方應遵照執行。由此引起檢測與相關服務的數量、範圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協商進行相應調整。
6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投資額或建築安裝工程費、工程量增加時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。
6.2.7因工程規模、檢測範圍的變化導致乙方的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。
6.3 暫停與解除
除雙方協商一致可以解除本合同外，當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時，另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期內，由於雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義，經雙方協商一致，可以解除本合同或乙方的部分義務。在解除之前，乙方應作出合理安排，使開支減至最小。
因解除本合同或解除乙方的部分義務導致乙方遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由甲方予以補償，補償金額由雙方協商確定。
解除本合同的協議必須採取書面形式，協議未達成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 當乙方無正當理由未履行本合同約定的義務時，甲方應通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知後的7天內未收到乙方書面形式的合理解釋，則可在7天后發出解除本合同的通知，自通知到達乙方時本合同解除。甲方應將檢測與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達乙方之日，但乙方應承擔第4.1款約定的責任。
6.3.3 乙方在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同約定應付的款項，可向甲方發出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方發出暫停工作的通知並可自行暫停全部或部分工作。暫停工作後14天內乙方仍未獲得甲方應付酬金或甲方的合理答覆，乙方可向甲方發出解除本合同的通知，自通知到達甲方時本合同解除。甲方應承擔第4.2.3款約定的責任。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫停或解除本合同。
6.3.5 本合同解除後，本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。
6.4 終止
以下條件全部滿足時，本合同即告終止：
(1)乙方完成本合同約定的全部工作;
(2)甲方與乙方結清並支付全部酬金。
7. 爭議解決
7.1協商
雙方應本著誠信原則協商解決彼此間的爭議。
7.2調解
如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事後達成協議的調解人進行調解。
7.3仲裁或訴訟
雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.1 外出考察費用
經甲方同意，檢測人員外出考察發生的費用由甲方稽核後支付。
8.2諮詢費用
經甲方同意，根據工程需要由乙方組織的相關諮詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由甲方支付，支付時間在專用條件中約定。
8.3 守法誠信
乙方及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。
8.4 保密
雙方不得洩露對方申明的保密資料，亦不得洩露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。
8.5 通知
本合同涉及的通知均應當採用書面形式，並在送達對方時生效，收件人應書面簽收。
8.6 著作權
乙方對其編制的檔案擁有著作權。
乙方可單獨或與他人聯合出版有關檢測與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果乙方在本合同履行期間及本合同終止後兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料，應當徵得甲方的同意。
第三部分 專用條件
1. 定義與解釋
1.2 解釋
1.2.1 本合同檔案除使用中文外，還可用 / 。
1.2.2 約定本合同檔案的解釋順序為： 按第一部分第三條順序 。
2. 乙方義務
2.1 工程質量檢測的範圍和內容
2.1.1 工程質量檢測範圍如下第 項所述：
1、見證取樣檢測
水泥物理力學效能檢驗、鋼筋(含焊接與機械連線)力學效能檢驗、砂、石常規檢驗、混凝土檢驗、砂漿檢驗、簡易土工檢驗、混凝土摻加劑檢驗、防水卷材檢驗、預應力鋼絞線、錨夾具及組合件檢驗、瀝青檢驗、瀝青混合料檢驗、牆體材料(強度)檢驗、建築裝飾材料技術性能檢驗等檢測專案。
2、節能檢測
擠塑板、燃燒效能、網格布、電線、中空玻璃、遮陽係數、建築門窗、保溫砂漿、抗裂砂漿、牆體傳熱、外牆節能鑽心等檢測專案
3、地基基礎工程檢測
地基承載力靜載檢測、樁的承載力檢測、樁身完整性檢測、錨杆、錨索鎖定力檢測、靜力、動力觸探檢測等檢測專案。
4、主體結構工程現場檢測
混凝土強度檢測、砂漿強度檢測、砌體強度檢測、尺寸偏差、鋼筋保護層厚度檢測、混凝土構件結構效能檢測、後置埋件的力學效能檢測、變形觀測、建築門窗檢測、結構粘結強度、錨栓和植筋檢測、結構裂縫檢測、混凝土缺陷檢測等檢測專案。
5、建築幕牆工程檢測
建築幕牆的氣密性、水密性、風壓變形效能、層間變位效能檢測、幕牆用型材強度檢測、型材的鍍(塗)層厚度檢測、矽酮結構膠相容性檢測、矽酮結構膠剝離粘結性檢測等檢測專案。
6、鋼結構工程檢測
鋼結構焊接質量無損檢測、鋼結構防腐及防火塗裝檢測、鋼結構節點檢測、機械連線用緊固標準件及高強度螺栓力學效能檢測、鋼結構的變形檢測、鋼材、鋼鑄件力學效能檢測等檢測專案。
7、室內環境檢測
室內環境汙染物、建築材料、土壤中氡濃度等檢測專案。
8、建築物附屬裝置安裝工程檢測
建築給水、排水及採暖工程(水壓試驗)、建築電氣工程(絕緣電阻、接地電阻)、通風與空調工程等檢測專案。
2.1.2 工程質量檢測工作內容還包括： 。
(如乙方缺少某些特殊的分項工程的檢測資質，允許乙方將此類分項工程的檢測服務分包給具有相應資質的檢測機構進行檢測，費用由乙方自行承擔)
2.2 工程質量檢測與相關服務依據
2.2.1 工程質量檢測依據包括：
按國家、省、市現行規範、標準和委託單位的檢測內容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行。
2.2.2 相關服務依據包括：
2.3檢測專案負責人
2.3.1 乙方檢測總負責人為：
各檢測專案組負責人為：
2.3.2 總負責人的職責：
檢測專案組負責人的職責：
2.3.3檢測總負責人和各檢測專案組如有變更，乙方應提前7天通知甲方，並徵得甲方書面同意。通知中應當載明繼任人的資格、管理經驗等資料。繼任總負責人或檢測專案組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。未經甲方書面同意，乙方不得擅自更換總負責人和專案組負責人。乙方擅自更換總負責人和專案組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.3.4 甲方有權書面通知乙方更換其認為不稱職的檢測總負責人或檢測專案組負責人。通知中應當載明要求更換的理由。乙方應在接到更換通知後14天內向甲方提出書面的改進報告。甲方收到報告後仍要求更換的，乙方應在接到第二次更換通知的28天內進行更換，並將新任命的總負責人或檢測專案組負責人的資格、管理經驗等資料書面通知甲方。繼任總負責人或檢測專案組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。乙方無正當理由拒絕更換總負責人或檢測專案組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.5 提交報告
乙方應提交報告的種類、時間和份數：自接所對應的工程質量檢測專案之日起 3-7 天(含出檢測報告的時間)，具體時間安排以對應工程專案監理通知為準。份數4份。
2.7 使用甲方的財產
由甲方無償提供的房屋、場地、裝置的所有權屬於： 無提供 。
乙方應在本合同終止後 天內移交甲方無償提供的房屋、場地、裝置。移交的時間和方式為： 。
3. 甲方義務
3.3甲方代表
甲方代表為： 。
3.4 答覆
甲方同意在 10 天內，對乙方書面提交併要求做出決定的事宜給予書面答覆。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
4.1.1乙方賠償金額按下列方法確定： (由甲乙雙方簽訂合同時明確)
4.2 甲方的違約責任
4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法確定：
(由甲乙雙方簽訂合同時明確)
5. 合同價格、計量與支付
5.5合同價格形式：總價包乾。
5.6預付款：無
5.8檢測進度款支付
支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)
首付款
第二次付款
第三次付款
最後付款
5.9支付賬戶
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1 生效
本合同生效條件：①合同經雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章後生效。②合同執行中涉及採購資金和採購內容修改或補充的，須經財政部門審批，並籤書面補充協議報財政部門備案，方可作為主合同不可分割的一部分。③本合同未盡事宜，遵照《民法典》有關條文執行。 。
7. 爭議解決
7.2 調解
本合同爭議進行調解時，可提交 ①、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，如果協商不能解決，向合同簽訂地法院起訴。②、因服務質量問題發生爭議的，應邀請國家認可的質量檢測機構對服務質量進行鑑定。服務符合標準的，鑑定費由甲方承擔;服務不符合標準的，鑑定費由乙方承擔。③訴訟期間，本合同繼續履行。本合同簽訂地為鐘山縣進行調解。
7.3 仲裁或訴訟
合同爭議的最終解決方式為下列第 2 種方式：
(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。
(2)向 人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.2 諮詢費用
委託方應在諮詢工作完成後 天內支付諮詢費用。
8.4 保密
甲方申明的保密事項和期限： 。
乙方申明的保密事項和期限： 。
第三方申明的保密事項和期限： 。
8.6著作權
乙方在本合同履行期間及本合同終止後兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料的限制條件：
。
9. 補充條款
。
附錄A 相關服務的範圍和內容
A-1
A-2 其他(專業技術諮詢、外部協調工作等)：
。
附錄B 甲方派遣的人員和提供的房屋、資料、裝置
B-1 甲方派遣的人員
名稱數量工作要求提供時間
1. 工程技術人員
2. 輔助工作人員
3. 其他人員
B-2 甲方提供的房屋、場地
名稱數量面積提供時間
1. 裝置用房
2. 樣品用房
3. 裝置場地
B-3 甲方提供的資料
名稱份數提供時間備註
1. 工程設計及施工圖紙
2. 施工資料
3. 監理資料
其他檔案
B-4 甲方提供的裝置
名稱數量型號與規格提供時間
1. 辦公裝置
2. 交通工具
3. 水
4. 電
5. 照明
6. 爬梯
B-5甲方負責修復乙方為實施檢測工作所必需對工程進行破拆的部位。
B-6甲方負責修築乙方車輛在檢測場地內為實施檢測工作所必需的簡易道路。
B-7甲方負責在檢測場地內提供為乙方實施檢測工作所必需的工作環境(含檢測工作面、水電條件等)。
B-8乙方與甲方約定的其他內容： 。
合夥人： （以下簡稱甲方）性別年齡身份證號碼 合夥人：身份證號碼甲乙雙方經平等協商，就合夥承包一致意見，共各方信守。
一、合夥宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。
二、合夥經營專案和範圍。合夥專案以公司中標合同確認的道路建設專案內容和範圍為準。
三、合夥期限。合夥期限至合夥施工的專案完工，各方結算完畢為止。
四、出資方式及比例： 甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還後歸甲方；以後施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。 甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈餘分配及債務承擔：
1、盈餘分配：盈餘以甲乙雙方出資為依據，按比例分配。
2、合夥如產生債務，先由合夥財產償還，合夥財產不足清償時，以各合夥人的約定的出資為依據，按比例承擔。
六、退夥：合夥期間原則上不得退夥；如遇到特殊原因確需退夥的，應經兩方協商同意；
七、專案日常管理
1、甲方作為專案部負責人，負責專案的全面管理工作；乙方負責專案公關、催收工程款及當地社會關係協調並參與專案日常管理。 甲乙雙方聘請總工程師，負責工程的技術工作；
2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字後方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合夥事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補籤書面決議。
八、合夥期滿。合夥期滿，甲乙雙方按合夥協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。
九、違約責任。
1、未經合夥人同意而擅自退夥，給合夥造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。
2、合夥人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。
十、其他。合夥人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合夥人（甲方）：________年____月____日 合夥人（乙方）：________年____月____日
建設工程保持廉潔協議書
工程專案名稱：_________
發包單位（甲方）：_________
承包單位（乙方）：_________
承包單位所在地址：_________
為了規範建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，並經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程專案人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程專案建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程專案建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設專案中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並報告主管領導。
6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支援甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程專案人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定），按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的後果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程專案建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程專案施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程專案建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並及時告知甲方單位主管領導；情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。
12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。
13.甲乙雙方願意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建築管理所一份，送甲方紀檢（監察），檢察室備案一份。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
法人代表（簽字）：_________
法人代表（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程合同（一）
發包方（甲方）：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
承包方（乙方）：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，並嚴肅履行。
第一條工程專案
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、工程編號：________________
四、工程範圍和內容：全部工程建築面積________平方米。（各單項工程詳見工程專案一覽表）
五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程專案一覽表）
第二條工程期限
一、開竣工日期：依照國家頒佈的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程專案一覽表）
二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中第三條規定，分別負責按時完成。
三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，並報有關部門備案。
1.由於人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；
2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者；
3.因甲方不能按期供圖、供料、供裝置或所需材料、裝置不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理：
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。
2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應。
3.包工不包料工程，全部材料、裝置由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式：
二、由甲方負責供應材料和裝置的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、裝置一覽表。
三、成套裝置和非標準裝置，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套裝置在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委託乙方總包承辦裝置訂貨及非標準裝置加工，應另簽訂協議）。
四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，並由三方簽訂協議後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經供應方試驗合格後方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和裝置，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規定辦理：
1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包乾係數確定的包乾造價結算，包乾範圍以外的費用；另按有關規定付款。
3.按標準施工圖單方造價包乾結算，包乾範圍以外的費用，另按有關規定付款。
4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。
5.招標的工程，按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理（詳見附件）。
第五條施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計檔案，經甲乙雙方簽訂協議後，方準施工。
2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程式重新報批，經審查處稽核工程預算，經辦銀行審查投資後，並由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄，重大或複雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦銀行，做為結算工程款之依據。
第六條竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意後，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失，應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或裝置雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下檔案：
1.增減變更檔案和其他洽商記錄；
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；
3.工程竣工後，應繪製竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收後，屬於民用建設專案應於竣工驗收後15天內，屬於工業建設專案，應於竣工驗收後30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後，民用建設15天內，工業建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，採暖工程保修第一個採暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。（屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理）
九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁
一、由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬於包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協議。
四、建築安裝工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第項處理：（1）向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁，（2）直接向人民法院起訴。
第八條附則
一、預算審查手續，由建設單位將建築安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑑證的，可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。
二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同（工程協議書），可做為本合同之附件。
三、招標工程，按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項：
第九條合同附件
一、工程專案一覽表。
二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）
三、施工圖預算。（合同正本及建設銀行有此附件）
四、甲方負責供應的材料、裝置一覽表。
五、有關協議：
六、有關補充合同：
第十條合同份數及有效期
一、本合同一式____份，甲乙雙方各執正本一份，並分別報送雙方業務主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。
建設單位（發包方）：____________________
工程負責人：____________________________
____年____月____日
建工單位（承包方）：____________________
工程負責人：____________________________
____年____月____日
建設工程合同（二）
委任單位：____________
施工單位：____________
就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：___________________________
二、工程地點：________________________
三、工程專案內容：________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價為人民幣：____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，餘額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）
七、材料裝置：本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料裝置保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改專案，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議，提出的增改專案對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4.乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3.由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備註
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲。乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。
甲方單位（蓋章）：________
代表人：__________________
乙方單位（蓋章）：________
代表人：__________________
日期：____________________
簽訂合同地點：____________
承包工程合同
土方工程合同
保溫工程合同協議書
甲方：
法定代表人：
委託代理人：
乙方：
法定代表人：，總經理
委託代理人：
甲乙雙方“建合同糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協議，共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：)，於 年 月 日前一次性付給甲方。
二、甲方收款後，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。
三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，並申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限： 年 月 日始至 年 月 日止)。
四、甲乙雙方撤訴後，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴後，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。
六、本協議甲乙雙方委託代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各
執一份。
甲方：
委託代理人：(簽字)
乙方：
委託代理人：(簽字)
建設單位：(以下簡稱甲方)
建築單位： (以下簡稱乙方)
經雙方協商就馬集中學 工程問題簽訂如下合同：
一、工程地點：馬集中學
二、工程名稱：
三、承包方式：
四、開工日期： 五、竣工日期：
六、工程造價：
七、支付辦法：竣工驗收合格後全部付清。
八、甲乙雙方職責
(一)甲方
1、現場負責做到三通一平：水通、電通、路通，現場平整。
2、協助乙方疏通當地有關關係。
3、確保資金按進度到位。
(二)乙方
1、按甲方要求施工，確保工程質量。
2、確保工期，工期為 天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產，安全事故由乙方自行負責。
九、其他未盡事宜，雙方協商後，以補辦的文字手續為準，其補充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯絡電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯絡電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款物件。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上，反訴人認為，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支援反訴請求。
原告人：_____________(蓋章)
__________年_____月_____日
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
鑑於：______年______月______日，甲方與乙方就______(工程專案名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：______)，建設工程總價款為：____________萬元整人民幣。該專案已於______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《______工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付____________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：
第一條
甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條
甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程式、效力等具有了明確的瞭解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具檔案說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯絡地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下檔案，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：____________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯絡地址及北京市公證處指定聯絡地址：
甲方聯絡地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。
乙方聯絡地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。
北京市公證處聯絡地址：
地址：__________________________________________
郵編：__________________電話：________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯絡地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯絡的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。
第六條保密
第七條其他
1、本協議自北京市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，並經公證處公證。
3、本協議正本一式______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持______份，一份留存於北京市公證處備案。
甲方：__________________公司(印章)乙方：__________________公司(印章)
法定代表人或授權代表：(簽字)________________法定代表人或授權代表：(簽字)________________
________年________月________日
工程專案名稱：_________________
委託方：_________________
服務方：_________________
工程建設專案管理合同
建設單位：_________________
專案管理單位：_________________
根據國家及地方頒佈的有關法律、法規及條例，結合工程的具體情況，經甲、乙雙方友好協商，甲方委託乙方對第二條中所明確的工程專案進行全過程專案管理服務，並就具體事項達成如下一致協議。
第一條詞語定義
1.1業主：_________________在協議書中約定，具有專案發包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.2專案管理單位：_________________在協議中約定的，具有工程建設專案管理相應資質的和獨立法人資格的，接受業主單位委託的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.3專案經理：_________________企業法定代表人在管理的建設工程專案管理中的具有相應資格的委託代理人。
1.4設計單位：_________________指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.5監理單位：_________________指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.6代理單位：_________________指受發包人的合法委託，以發包人的名義代理實施專案或專案部分內容發包工作，並具有相應資質等級證書的單位。
1.7承包單位：_________________在協議書中約定，被專案發包人接受的具有工程專案施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。
1.8造價諮詢單位：_________________指業主委託的負責本工程造價諮詢並取得相應工程造價諮詢資質等級證書的單位。
1.9工程：_________________指業主和管理單位在協議書中約定的承包範圍內的工程。
1.10專案管理酬金：_________________指管理單位為進行建設專案籌建、建設、聯合試運轉、驗收總結等工作發生的管理費用。
1.11工程前期：_________________指自工程立項起至工程設計完成止的階段。
1.12施工準備期：_________________自施工圖設計開始起至簽發開工令為止的階段。
1.13施工實施期：_________________自工程開工至按施工合同完成了專案全部任務為止的階段。
1.14竣工驗收期：_________________承包人按施工合同完成了專案全部任務，提出交工至發包人組織驗收通過為止的階段。
1.15造價諮詢：_________________指具有造價諮詢資質的單位受發包方的委託對工程專案進行造價控制的活動。
1.16施工監理：_________________指工程施工階段監理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監理活動。
1.17管理期限：_________________協議書中約定的服務期限。
1.18開工日期：_________________指發包人、承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.19竣工日期：_________________指發包人、承包人在協議書中約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。
1.20圖紙：_________________指發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套說明和有關資料)。
1.21合同關係：_________________指發包方和承包方通過合同(協議)來約定各自的權利和義務的平等關係。
1.22管理關係：_________________指管理單位按業主授予的權力對被管理單位實施的管理。
1.23施工場地：_________________指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。
1.24書面形式：_________________指合同書、信件和資料電文(包括電報、電傳、傳真、電子資料交換和電子郵件)等或以有形地表現所載內容的形式。
1.25工程專案總投資：_________________指完成工程專案所發生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括裝置)、二次精裝修費、工程預備費等。
1.26專案建設週期：_________________指從專案的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。
1.27竣工驗收：_________________指承包人按合同完成的專案全部任務，經驗收合格，由發包人組織驗收的活動。
1.28竣工結算：_________________指承包方全部完成了協議書中約定的內容，交工之後，向發包方進行的最終工程價款結算的活動。
1.29竣工決算：_________________指建設專案竣工後，由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況說明書的活動。
1.30竣工備案：_________________建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內依照有關法規向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。
1.31聯動試車：_________________指新建企業或新增加生產工藝過程的擴建企業在竣工驗收前，按照設計規定的工程質量標準，進行整個車間的有負荷或無負荷聯合試執行。
1.32違約責任：_________________指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.33索賠：_________________指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償的要求。
1.34不可抗力：_________________指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
1.35小時或天：_________________本合同規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。
1.36審計：_________________由國家規定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行稽核的活動。
1.37專案管理月報：_________________由專案管理單位按月向業主報告工程專案實施情況的報告。
1.39指定分包：_________________指由發包方指定單位分包部分工程內容。
1.40竣工資料：_________________指在協議中約定或按國家有關規定，承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。
1.41重大變更：_________________指業主或由於客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規模15%以上，分期或合併建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。
1.42業主代表：_________________業主派出的授予處理工程專案建設相關事務的全權代表。
第二條組成本合同的檔案
1、本專案管理合同;
2、附件：_________________專案管理的工作內容和職責(若分列);
3、本合同實施過程中經雙方協商一致的補充合同檔案。
第三條工程概況
工程名稱：_________________
工程地點：_________________
建築面積：_________________
專案建安總投資(暫)：_________________
第四條專案管理服務方式
本工程由甲方委託乙方並在甲方領導下實施專案管理，提供全過程建設管理和諮詢服務。
乙方派出由專案經理、專業技術人員、管理工程師等組成的專案管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段，根據甲方確定的專案功能定位、建設標準、設計方案、投資規模等進行計劃、組織、控制和協調等管理和專業諮詢服務。
第五條專案管理的依據
1、專案管理合同文件;
2、與本工程建設有關的政府部門的批准檔案;
3、與本工程有關的其它合同檔案;
4、經業主批准的專案管理計劃書;
5、與工程有關的工程建設法規、規範、驗收標準。
甲方(蓋章)
法定代表人(簽章)
乙方(簽章)
年 月 日
甲方： 乙方： 經甲乙雙方協商，按照《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《建築工程施工合同》（GF—19999—0201），及國家建築安裝工程有關建築市場勞務承包管理規定，為了明確雙方的權利和義務，特制定本合同。
一、工程名稱：
1、工程地點：____市沙安居工程（兩棟小區安居高層）
2、工程概況：約平方米（以實際建築面積為準）。
3、年日進場（以甲方通知開工日期為準）。
4、承包形式：勞務合同，土建勞務用工。
二、承包內容：
1、主體泥作工程：磚砌體砌築，砂漿試件製作，內外裝飾，地面（包括公共部地磚，二次結構構造柱門窗過樑的澆築）。屋面及散水等所有土建泥作專案（含泥水作業所有機具，攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品）。
2、砌體工程：該工程的室內外填充牆砌築及女兒牆零星砌築施工等。
3、室內抹灰：牆面抹灰（含鋼材網安裝拉毛等），門窗安裝後的塞口抹灰等。
4、樓地面工程：陽臺、廚房主、衛生間、室內及裙房（公用走道、樓梯間等）施工圖包含的所有內容：公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰（不包括外牆塗料、裝飾、保溫層），兩棟補貼兩個磨兒機。
5、各項工種施工完結，人走場清，負責所有樓層清理工作，掃地出門達到交房標準。
三、工程承包標準： 該工程中所有承包範圍實行包乾制： 元㎡（以建築面積計算，實際完成工程量，由乙方配合甲方結算，最後以甲、乙雙方的結算資料為準，原則上不產生計時工。如因特殊原因經甲方提前認可，計工按 元工日，小工按 元工日結算）。
四、按建築面積如下分專案支付工程月進度款：
1、砌體工程： 元㎡
2、內抹灰： 元㎡
3、抹灰： 元㎡
4、地坪： 元㎡
5、公用部分及屋面： 元㎡
6、散水： 元㎡
五、付款方式： 甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款，在每月____日前計量，在次月____日以內支付工程量的85%，整體工程初驗合格支付工程款95%，餘款二個月內付清。
六、保證金：乙方自願簽約合同時向甲方繳納工程質量保證金20萬。
七、保證金退還：乙方在結構磚體完工後退還50%，餘款在內抹灰完工後全部退還。
八、甲方責任：。
1、甲方確保簽訂合同之日起6個月內磚工進場砌磚，否則退還保證金20萬元正，並補乙方違約金6萬元整。
2、甲方嚴格執行合同，工程款準時到位。
3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電。
4、甲方確保乙方施工需週轉材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據裝置情況由甲方配備，乙方不承擔費用。
九、乙方責任：
1、乙方人員須無條件服從甲方專案經理、有關管理人員管理，遵守甲方的各項規章制度，如違規甲方的各項規章制度，罰款自行負責，並進行教育，嚴重者退出工地。
2、乙方對甲方的技術要求，圖紙交底等須無條件的認真執行，嚴格交底要求和規範施工。
3、乙方對罰款：安全員、質檢員提出的安全質量問題須無條件服從及時整改返工，直到滿足要求為止，返工所需工料自行負責。
4、乙方承擔自己現場機具維修。
5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工，安排好生產。
6、主體施工時，乙方現場管理人員不得少於2人，分別現場專案管理人員1名、施工放線人員1名。
7、庫房管理、生活區、後勤、安全文明施工必須按照公司相關規定執行，保證現場達標，獲市安全文明施工工地。
8、乙方必須專人管理安全生產工作，如發生在乙方承包範圍內的安全事故伍仟元以下由乙方負責，伍仟元以上，除保險公司賠付以外的正常賠償，甲方80%，乙方負責20%。
9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作。
10、乙方自行負責開水、熱水，提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。 1
1、勞保用品，安全帽、安全帶、安全繩、勞保制服等由乙方負責。 1
2、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負責。
十、質量要求及相應處罰：
1、嚴格遵守國家現行的施工規範及強制性規範條文進行施工。
2、現澆結構工程，嚴禁出現孔洞現象，出現一次每處罰款200元人民幣，支模過程巾發生亂鋸材料，發現每次罰款100—200元，並負責整改達到質量要求。
3、主體結構工程質量必須達到市合格結構工程。
4、工程竣工必須達到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元，兩次驗收通不過罰款3000元，三次驗收通不過算乙方違約。 十
一、治安管理： 乙方人員進場小得因任何原因發生打架、鬥毆、聚眾鬧事、賭博、賣淫、嫖、盜竊等現象，一經發現，甲方將給予乙方 300—500元次罰款，情節嚴重者，將呈報公安機關。 十
二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。 十
三、本合同一式叄份，甲方執一份，乙方執二份，甲乙雙方簽字後生效，均具有同等法律效力。 由圖紙設計變更原因，造成建築面積內的造價不超過1000元，不另行增減其工程單價。 甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________ ________年____月____日
________年____月____日
甲方(供方)____市裝置有限公司 乙方(需方)：哈爾濱(法人代表) 甲、乙雙方本著《民法典》及有關法規的規定，經友好協商，達成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、定貨明細：乙方向甲方購買以下常規產品： 注：
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅，
3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、
二、質量檢驗：
1.質量標準：按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求，並符合乙方標準包裝，包裝費含在產品報價中。
三、付款方式： 本合同簽訂後，乙方一次性支付合同總額的即人民幣：元作為訂金，甲方在收到乙方訂金後開始下單生產，天內生產完工，第天內乙方需付清餘款元，貨從中山發出，天內到達上海。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點：
1.交貨方式：先付款再發貨，一次性送至乙方指定的上海工地
2.交貨時間：自收到定金之日起15天內貨到達上海
3.交貨地點：上海
五、產品接收及檢驗：貨到達指定地點後，供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委託書)負責點數、驗貨，並簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法： 乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時，應於____日內向甲方提出書面異議，甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋，如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工後，____日內乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，並承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的，乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，並承擔因此所造成的損失;
九、其他條件
1.合同變更：甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容，如需變更，應由雙方協商確定後進行。
2.本合同雙方簽字後生效，凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜，雙方可以補充協議的方式予以補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。 甲方(簽名)：乙方(簽名)： 地址地址：____日期日期
上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司
法定代表人：_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________
法定代表人：_________________
上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。
上訴請求
1、請求撤銷一審判決，依法改判;
2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。
事實和理由
_____________
綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支援反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
上訴人：______________
20__________年__________月__________日
三優範文網