出賣人：身份證號：(以下簡稱甲方)聯絡方式：
買受人：身份證號：(以下簡稱乙方)聯絡方式：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙兩方在平等、自願、誠實信用原則的基礎上，同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協議：現一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。
第一條甲方願將自有座落於，建築面積為㎡的還建房屋出賣給乙方。上述房屋、房屋佔有範圍內的土地使用權及附屬設施、裝置狀況等房屋附屬設施、裝置，在本合同中均簡稱為“該房屋”。
第二條本合同第一條所列該房屋的甲乙雙方商定成交價格為：人民幣元(￥0元)。乙方共計分兩次付清，付款方式：
1、在合同簽訂日一次性支付首付款人民幣元(￥0元);
2、在甲方交房日(合同簽訂日後兩週內)，交房當日一次結清尾款為：人民幣元(￥0元)。
第三條甲方按下列方式向乙方交付房屋：
1、甲方應當於合同簽訂日後兩週內將該房屋交付乙方，甲乙雙方共同對附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品等事項進行確認，移交房屋鑰匙並配合乙方實際接收該房屋。
2、關於水、電、氣的約定，查驗水、電、氣表的讀數，不欠費即為滿足移交條件。
第四條鑑於該房屋的土地使用權為集體用地，可能無法辦理不動產權證，乙方須承擔由此所引起的相關風險。在乙方的配合下，須由甲方在村委會辦理該房屋的過戶證明檔案並交付乙方存檔。另外，以後涉及該房屋的所有費用(水、電、氣、物業費、有線等)，轉移費用全部由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。
第五條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。乙方在實地察看、充分了解並自願接受房屋瑕疵基礎上籤訂合同，在鑰匙移交後，乙方不得以任何理由拒絕付款。
第六條該房屋出賣給乙方後，如遇價格上漲、下跌時，甲乙雙方不得以任何理由違約，各自承擔相關風險。
第七條該房屋出賣給乙方後，如因房屋存在質量問題或其他問題，需以甲方名義向該房屋開發商主張權利的，甲方應配合向開發商主張權利。
第八條甲方出賣給乙方的該房屋，乙方在使用期間不得擅自改變房屋結構，乙方對該房地產有關聯的公共部位、通道和設施使用享有相應的權益承擔相應的義務，並應維護公共設施和公共利益。
第九條違約責任
乙方如未按本合同第二條規定的時間付款，每逾期一天，按照購房總價的3‰支付違約滯納金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，由乙方向甲方支付總房價20%的違約金及上述一個月的滯納金。
第十條共有權人與甲方系父女、母女關係，同意甲方全權處理出賣該房屋的相關事宜，並願對甲方在本合同中的義務向乙方承擔連帶責任。
第十一條本合同在履行中發生爭議，由甲、乙兩方協商解決。協商不成的，雙方均可向有管轄權的人民法院起訴。
第十二條本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。本合同自甲、乙雙方簽章之日起生效。
甲方(簽字及手印)：
共有權人(簽字及手印)：
乙方(簽字及手印)：
共有權人(簽字及手印)：
簽訂日期：年月日
賣方：(以下簡稱甲方)身份證號：
買方：(以下簡稱乙方)身份證號：
根據《中華人民共和國合同法》、及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：
第一條甲方所售房屋產權權證號及基本情況：
1、甲方售房屋所有權證號為土地使用權證號為。
2、甲方所售房屋位於鎮(鄉)(街道)村社，房屋結構為;共棟層，建築面積平方米;
3、甲方所售房屋附屬設施有：。
第二條房屋價格及其他費用：
1、甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為(人民幣元)，大寫：拾
萬千佰元整。(含附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由負擔。
第三條付款方式：
第四條房屋交付
1、甲方應在合同生效日內，將房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責任：
乙方未按本合同規定的付款方式付款，每逾期一日，聽說二手車買賣協議書。按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，並向甲方之付購房款10%違約金。
第六條甲方愈期交房的違約責任：
甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用，每逾期一日，按照購房總價的2‰支付約金，逾期達一個月以上的，即視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，並向乙方之付房價10%的違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
第八條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽定補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條本合同在履行中發生爭議，由、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本合同一式五份，甲、乙雙方各執一份，其他三份交有關部門存檔。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
住址(工作單位)：住址(工作單位)：
聯絡電話：聯絡電話：
年月日
賣方(下稱甲方)：
買方(下稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自願、協商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本合同，共同信守。
第一條甲方所有房屋，座落於村棟房，為___結構，建築萬元，(大]第號)
面積平方米，用地面積__平方米(還建房的資料附後。)。
第二條房款支付時間及條件。
第三條經甲、乙雙方協商一致，上述房屋買賣成交價格為人民幣
1，本合同簽訂之後到村委會辦理還建房從甲方更名到乙方的手續後，乙方應付人。
2，房屋交接之日，乙方再支付甲方人民幣款人民幣(大寫)萬元。
3，在辦理完轉移過戶手續將上述房屋物權登記在乙方名下時，乙方再支付甲方人民幣款人民幣(大寫)
第四條元。年月日，將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權甲方應在家屬清楚，如甲方有設定抵押、按揭等行為應書面告知乙方，並自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時，由甲方承擔全部責任。
第五條甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的__%向乙方支付違約金;乙方解除合同的，甲方應退還乙方所付房款，並按全部房款的___%向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方按全部房款的__%向甲方支付違約金。
第七條甲方按乙方的要求，在政策或法律允許時，將房屋過戶或物權登記到乙方或乙方指定的任何第三方名下，攜帶“房屋所有權證”和“土地使用權證”或相關還建房權利資料到相關部門辦理房地產轉移過戶或物權登記手續。辦理轉移過戶手續或物權登記手續應繳納的有關稅費，按國家、省、市政策規定由甲、乙雙方各自承擔。辦理過戶的《武漢市存量房買賣合同》或其它法律協議，僅用於備案，不能變更或替代本協議書。
第八條
第九條
因不可抗力造成違約的，甲、乙雙方友好協商解決。本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行商議，並簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十條
特別約定：
1，結算與清理條款：在政策或法律允許時，甲方按乙方的要求，自願無償協助辦理上述房產所有權及土地使用權過戶辦理物權登記手續。如因政策或法規原因，本合同無效，乙方免費使用房屋至實際騰退之日，甲方應歸還乙方購房款外，並從購房之日至本合同確定無效之日或騰退房屋之日，房屋市場價值增值部份或房屋投資款(選擇價高者)，由甲方賠償給乙方。
2，如甲方拒不辦理過戶手續，甲方要求乙方騰退房屋或因甲方或第三方的原因乙方不能正常使用房屋的，除歸還購房款外，乙方免費使用房屋至實際騰退之日，並從購房之日至拒不辦理過戶辦理物權登記之日或房屋實際騰退之日，房屋市場價值增值部份或房屋投資款(選擇價高者，不低於購房款的兩倍萬元人民幣)的兩倍，由甲方賠償給乙方，在此前提下，本協議解除。
3，如因產權登記在或還建房權利來源於甲方名下的原因，造成乙方經濟損失，由甲方承擔一切責任。甲方應賠償乙方直接損失、間接損失和可期待利益(包括但不限於聘請律師代理費)。
4，甲方承諾保證乙方享有其它住戶及還建戶擁有的一切同等權利。
第十一條本合同履行如發生爭議，由甲、乙雙方友好協商解決，協商不成時，向武漢仲裁委員會申請仲裁。
第十二條本合同一式四份，雙方各持一份。本合同一式份(原件)，每份頁，自甲、乙雙方簽字並蓋章後生效(自然人每頁簽字)，甲方持份，乙方持份。。合同附件為本合同的組成部分。
第十三條附件：
1、甲方夫妻身份證影印件、結婚證影印件(雙方分別簽字證明真實性，僅用於履行本協議使用)。乙方身份證影印件。
2、甲方房產證和土地證原件及影印件。還建房的資料附後。
甲方：
乙方：
年月日年月日
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。
四、違約責任
⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民調解委員會調解或向人民法院起訴。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。
四、違約責任
⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民調解委員會調解或向人民法院起訴。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
三優範文網