甲方:_______
乙方:_______
甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自願簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰,做到工完場清料淨,並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改並罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械裝置和工具以及安全防護裝置、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降裝置、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
5、基礎:基槽60公分,圈樑40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、牆體:外牆高米,內牆高米,砌築時內外錯縫採用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法,且灰縫厚度不得超過。
牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈樑:過樑高度不低於公分,鋼筋直徑不宜小於毫米,剛箍直徑不低於毫米,最大距不宜超過毫米,圈樑高度不低於毫米上下圈樑。
8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元,以承建房屋面積為基準,按245元/平方米計284平方米。
2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___,在房屋峻工並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,並一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的,乙方應承擔本合同總價款25%的違約金,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方平等協商,就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協議,具體事宜如下:
一、工程專案:電廠一號爐拆卸工程
二、工程內容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地記憶體留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔,超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發票):叄拾伍萬元整(350000.00)
四、結算方式:合同生效後乙方施工人員進駐現場後付30%預付款,本體拆除完畢後付20%,餘款工程全部完工場地清理乾淨雙方驗收合格後憑發票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結束並交付甲方驗收。
六、工程責任:
1.施工過程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_______________
乙方:_______________住址:_______________
身份證號碼:_______________
甲方承建的_____富園物流商業中心工程,經協商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工,並就有關事宜達成如下協議:
一、工程概況
框架結構:層數_______________層,總高度_______________米,建築面積約_______________平方米。
二、工程地址
_______________
三、承包形式
1、本工程中的砌體,二次構造砼勞務工程,以分項包乾的形式承包給乙方。
2、低值易耗品:斗車、鏟子、灰盒、灰桶、_____、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包乾。
四、承包工作內容及勞務承包單價
1、工作內容:
(1)、施工圖以內所有磚砌體,包括主體構造,零星砌體等所有內容;
(2)、根據主控線放(彈)砌體線;
(3)、現場所有二次構造砼澆築(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈樑,零星等;
(4)、現場的砌體所需砂漿,二次構造砼的自拌,攪拌機由甲方提供,乙方負責機操人員安排,人員必須持證上崗且到專案部登記記錄,經檢查合格後方可上崗,乙方負責機器日常保養,大件損壞由甲方負責修理,其餘小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員,甲方將另行安排,其機操人員工資由乙方負責;
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆,並將拆除的腳手架材料堆放到專案部指定地點,所搭架體必須滿足安全需要,嚴禁搭設單排腳手架;
以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規範,同時按專案部的具體要求進行施工。
2、承包方式:採取承包範圍內的工程施工勞務、施工機具費,承包範圍內工作勞務費,搶工費及輔料費、民工的社會_____費,暫住證費用,交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用,按雙方約定固定單價包乾承包方式。
3、承包單價:_______________
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式:計算規則有雙方約定的按約定執行,無約定的按現行計算定額及圖紙執行。
6、付款方式:每月25日計量,次月15日按計量的75%~80%支付乙方,餘款在主體驗收後三個月內付清。
五、工期要求
1、按專案工期進度要求進行;
2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況,配合專案部進行工期調整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協議附件,乙方必須遵照執行;
4、乙方必須按甲方的工期計劃,組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個工期計劃不能按時完成,造成工期拖延,按500元/天進行處罰,此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的裝置租賃費。
6、如乙方勞動力不足,達不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權另請人員協助施工,其產生的費用在乙方總款中扣除。
六、質量要求:
1、乙方在施工過程中除按照國家現行規範、規程、標準進行施工外,同時還要嚴格按照業主、甲方專案部的質量目標和要求施工;
2、以“精品工程”、“創杯工程”、“使用者滿意工程”為質量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員,負責現場的質量檢查工作,配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發現乙方工程質量問題,由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知後,一個工作日內必須整改完備,如乙方超出規定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰,並承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執行甲方專案部制定的《質量管理實施細則》並以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業造成的重大工程質量事故,除負責本次事故所造成的一切經濟損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任,構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由於乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔,方單結算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質量等級為“優良”工程。
七、安全生產要求及安全責任:
1、安全學習及交底:乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及專案部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作,嚴禁使用未成年人,操作工人不得使用50週歲以上的人。
2、安全檢查:嚴格執行專案部制定的各項安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合專案部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責:乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,並協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作,對本班組的安全生產負責。
4、嚴禁違章指揮,違章作業:正確使用和佩戴個人防護用品,嚴禁酒後上班,嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防範:乙方要認真搞好安全防範措施管理,必須嚴格遵守執行專案部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。
甲方:_______________
乙方:_______________
時間:_______________
甲方: (簽字)
乙方: (簽字)
根據《中華人民共和國建築法》、《合同法》、《勞動法》、《建設工程施工合同》、及有關法規、行政法規,遵循平等自願,公平和誠實,信用的原則,經雙方就建設施工之事協商一致,特簽訂此合同,望共同遵照執行。
一、工程名稱:名門尚居11#8#樓
二、工程概況:框剪結構
三、承攬方式:攬工不攬料
1.承攬範圍及內容圖紙所示前期主體所有一次結構模板安裝工程。
2.乙方承攬該主體一次結構工程模板施工,具體內容為圖紙所示主體一次結構的所有內容。
(1) 乙方在施工中所需機械工具,木工圓盤鋸、撬槓等均由甲方複製提供。手工電鋸,起釘錘等小機械由乙方承擔。(含電線)
(2) 木工上下料臺(搭拆由乙方負責)。
四、結算價格:
基礎地下室,按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層,按照圖紙展模面積22/m2元。
五、付款方式:
(1) 基礎地下室模板拆模完畢,驗收合格後付基材層80%。
(2) 一層至四層模板拆模完畢,驗收合格後付三層木板的80%。
(3) 四層至十八層木板拆模完畢,驗收合格後,每完成四層付三層90%,其中押一層。
(4) 待主體驗收合格,模板方木,拆模完成,按照甲方指定的地方堆放完成,付工程量的90%
(5) 剩餘10%,待內、外粉刷結束後一次付清。
六、雙方責任:
A、甲 方 責 任:
1、 甲方全面負責對該工程主軸線定位、放線、標高操作,乙方安排人配合,並對質量控制檢查,驗收,報驗。
2、 甲方確保乙方在施工中的材料,機械裝置及維修和小型工具及時供給,乙方施工中所用的材料進場由乙方負責卸車,裝車由甲方負責。
3、 甲方管理人員、電工、機械維修工、塔吊工應及時配合乙方施工,協調施工現場的一起有關工程事宜,為乙方創造良好的施工環境。
4、 甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。
B、乙 方 責 任:
1、 乙方必須在公司的領導下嚴格遵守公司的各種管理規定,做好合同範圍內的各項工作,嚴格按照甲方要求進行規範施工。工程質量達到甲方要求合格,爭取優質結構工程。
2、 施工人員定期組織學習新技術及規範標準,學習安全有關法律及各項規章制度,遵守工地各項規章制度。
3、 所需各種材料必須提前2天報送專案部,施工過程中不得浪費材料,嚴禁大材小用,做到工完場清。因乙方操作失誤,不聽甲方指揮造成材料浪費,由乙方按市場價格,雙倍賠償,並直接從工程款中扣除。
4、 乙方施工隊要配合技術人員配合甲方施工。保證工程順利施工,因乙方造成返工現象由己方負責所有損失。
1、 乙方應按時完成本合同所簽署的施工任務,保質保量保安全。質量合格工程,按圖施工,符合現行規範要求。
2、 安全方面,因乙方操作不當造成的安全問題由乙方承擔全部損失。
3、 進度按照就愛房指定進度要求,進行施工,每超過1天,罰款3000元。
4、 施工現場原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負責。
七、文明施工
1、 實現施工現場文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工,杜絕不文明語言和行為, 嚴懲破壞環境行為,嚴懲違章作業,達到文明施工保證措施。
2、 樹立良好管理形象,做到文明施工,創造良好是個環境,凡進入現場的施 工人員,必須嚴格遵守甲方紀律及各項規章制度。
3、 施工人員進入施工現場加強道德教育,樹立文明施工思想,使人人遵守職 業道德,遵守建設程式,說實話,辦實事,不弄虛作假。
4、 施工人員聽從甲方正確佈置和安排,遵守專案部的各項制度,推行先進技 術,科學管理,有計劃,有步驟,杜絕盲目性,隨意性。
5、 在工地不得辱罵,毆打技術管理人員。不得在施工現場隨意大小便。發現辱罵毆打技術管理人員,一切後果由乙方承擔。
6、 在工地不得出現打架鬥毆,如出現打架鬥毆將對該人每人每次罰款3000元,由該攬包人承擔,如後果嚴重,該該人應承擔一切法律及刑事責任。
本合同一式兩份,雙方各執一份,起律作用,未盡事宜,按《勞動法》、《合同法》協商解決,雙方簽字之日生效.
甲 方: (籤 字) 乙 方: (籤 字)
身份證: 身份證:
電 話: 電 話:
年 月 日 年 月 日
發包方:X公司(以下簡稱甲方)
承包方:X公司(以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據中華人民共和國《合同法》及其他相關法律法規,本著誠信原則,就甲方改造工程事宜協商一致,簽訂本合同。
1、 設計依據、範圍及相關技術要求。
根據甲方提供的資料,本汙水改造工程設計引數為:
處理水量:QMAX:1500m3/d。
2、乙方負責的工程專案範圍:
2.1.乙方負責汙水處理MQIC反應器總體工程的工藝與土建設計、附件一所列裝置採購與製作、安裝與汙水處理厭氧反應器除錯(含顆粒汙泥採購費用),最終達到本合同出水水質要求。
2.2.乙方向甲方提供附件二裝置、儀表採購的具體引數、品牌,由甲方自行採購。
3、甲方負責的工程專案:
3.1 甲方負責本專案的土建施工以及附件二的裝置及配套設施的採購和安裝;
4、工程進度
4.1、本合同簽定生效後3日內,甲方向乙方提供設計所需的現場地質勘探報告,明確工程用地情況,汙水來水方式、標高、位置、排水去向,並對所提資料負責。
4.2、乙方收到設計資料後,並由雙方確認工程平面佈置圖後,7日內提供給甲方所有土建施工圖紙,由甲方負責土建施工,土建工期為15天。
4.3、土建施工完成後,甲方提前3天通知乙方,乙方接到通知後7天內將主體裝置物資(見第六條第二款)運到施工現場,甲方簽字確認。
4.4、乙方在主體裝置物資運到現場驗收確認後,50天內完成罐體制作以及內部裝置等附件一所列裝置的安裝工程,甲方簽字確認。
4.5、乙方在具備除錯條件(工程施工完畢並驗收合格,水質符合合同要求,汙水站人員儀器藥品配備齊全),接到甲方通知後3天內,開始顆粒汙泥接種及厭氧除錯,除錯期為60天,達到合同規定的出水標準。
4.6、出水達標穩定執行三個月後,乙方書面申請甲方驗收,甲方接到申請後組織驗收。若無雙方確認的理由,15個工作日內不驗收則視為通過驗收。
4.7、工程期間如遇連續停水、停電;甲方工程款未及時到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。
5、雙方協作內容
5.1、甲方工作內容:
5.1.1、合同簽訂後,甲方3日內提供4.1條提的條件。
5.1.2、甲方施工前提供場地的“三通一平”,免費提供施工用水用電。
5.1.3、除錯時甲方保證提供的水質和水量符合合同規定,除錯前甲方負責配齊化驗藥劑和配備6名操作工人跟班學習。
5.1.4、安裝完成後,甲方操作工人應按規範對設施進行日常維護和保養。在除錯期間所發生的水、藥劑費、電費等執行費用由甲方承擔。
5.2、乙方工作內容:
5.2.1、乙方負責MQIC的工藝土建設計(設計內容必須符合國家相關規範要求)、所負責裝置的採購與製作、工程安裝與除錯。
5.2.2、在除錯期間,乙方需向甲方提供除錯大綱、操作規程和分析化驗規程。並委派專業人員作為除錯負責人,配備工藝、機械、電氣、化驗等相關技術工種人員承擔整個MQIC的除錯任務。
5.2.3、乙方負責為甲方培訓6名專業操作人員,確保操作人員掌握完整的技術資料和操作規程。
5.2.4、乙方在本工程竣工後,提供完整的竣工圖4套給甲方。
5.2.5、在執行過程中,遇到問題必須現場解決的乙方應在接到通知後48小時內趕到現場。
5.2.6、乙方負責的安裝內容,在安裝期間出現的任何安全事故由乙方自行負責。
6、合同價款及支付方式:
6.1、合同總價款(含稅):¥7日內支付合同總價款的30%。
6.2、罐體加工完畢,MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器送至甲方安裝現場後,雙方確認簽字後甲方5日內付至合同總價款的70%;
6.3、乙方罐體施工完成,驗收合格甲方5日支付至合同總價款的80%;裝置安裝完成,除錯成功驗收後甲方5日內付至合同總價款的95%;同時開具全額普通發票;
6.4、剩餘合同總價款的5%作為質保金,除錯驗收合格穩定達標執行後12個月內付清。
6.5、支付方式:轉賬
7、違約責任
7.1、合同執行過程中,單方終止合同或違反合同條款,經催告後未能改正的,致使合同無法繼續履行,違約方應向守約方賠償經濟損失並支付合同餘額的10%的違約金。還應當退還所收合同款項。
7.2、甲乙雙方應嚴格履行各自的義務,無雙方共同認可的原因,不履行合同義務超過2個月,視為違約,違約責任執行上條。
7.3、如甲方原因(如甲方提出設計變更有誤、工程款延期、除錯期間需要提升水量而沒水等),工期順延。
7.4、甲方提供設計的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負責。如因甲方原因(處理水量、水質不符合合同要求等)不能通過驗收,由甲方承擔損失。乙方繼續負責為甲方除錯,相關乙方人員的差旅費、交通費、人工工資由甲方負責。
7.5、汙水處理工程達到合同約定指標,視為工程達標合格。
7.6、在正常情況下,除錯期為60天,若60天達不到合同約定指標,乙方負責改造半年(因改造產生的所有費用由乙方承擔)。
7.7、本工程和服務中的技術成果(不包括甲方自主研發成果)歸乙方所有。雙方應各自為對方所提供的資料予以保密,未經提供方書面同意,不得洩漏傳播給他人及其他單位,否則違約方應承擔相應的民事經濟賠償責任和法律責任。
8、其他約定事項:
8.1、合同糾紛的解決:因本合同所發生的糾紛,由甲乙雙方友好協商解決。協商不成,可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
8.2、送達事宜的解決:所有通知可用電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發出,用電報或郵政快遞發出的通知或書信,以電報、郵政快遞交發之日或者郵件、郵政快遞發出郵戳日期為送達日(但如果發出當日為國家非工作日,則在下一個工作日開始日被視為送達日,如果收件人拒收電報或郵政快遞,同樣以電報交發之日或者郵政快遞發出郵戳日期視為送達日);用傳真發出時,發出的傳真機自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時視為送達。
9、質量保證及售後服務承諾
9.1、乙方對其提供的專用裝置(MQIC反應器內所有裝置)質保期為除錯驗收合格投入正常使用後五年。
9.2、乙方保證其有相應資質及能力履行本合同。保證為本專案提供的貨物是全新的、使用的材料、構件、裝置、管件等是未使用過的,且是符合技術附件要求的材質和先進的工藝,並在各個方面符合合同規定的質量、規格和效能要求(或國家相關標準)。保證MQIC厭氧反應器經過正確安裝、合理操作和維護保養,在十年壽命期內運轉良好。在規定的質量保證期內,對由於設計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。除合同中另有規定外,出現上述情況,在收到甲方通知後3天內,免費負責修理或更換有缺陷的材料、構件、裝置等。
9.3、針對今後汙水處理工藝執行狀況,乙方提供全面的技術支援。對於該專案,自接到甲方反饋資訊之時起, 12小時內作出工藝調整措施。如需要現場處理時,乙方專業人員將在48小時內趕到現場處理問題,完成有關的服務內容。在必要的情況下,乙方應派人長住現場進行跟蹤服務。
10、本合同一式四份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方合同義務履行完畢後中止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號:
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利,根據國家《合同法》和建築工程建設有關的法律、法規,經過平等協商一致,自願簽訂本合同。
一、 工程名稱:
二、 工程承攬範圍:
三、 工程總價:
四、 工程款支付:乙方完成工程總量的50%,甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%後,甲方支付80%的工程款。經雙方驗收合格,甲方支付總工程款的95%,餘留5%的工程款作為質保金,一年內未發生工程質量問題,給予一次性付清。
五、 工程期限:工程於20xx年 月 日開工,到20xx年 月 日結束,工期 天。提前一日完工獎 元,延期一日完工罰 元。
六、 工程質量要求:乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規範和質量要求進行施工,如遇特殊施工的環境改變,需甲乙雙方的確認後,根據新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度,甲方監理人員應及時核實質量及工程量,經雙方確認,作為工程款結算依據。乙方應服從甲方代表監理工程師的監督、協調,保質保量按期完成工程。
七、 乙方必須辦理施工人員的工傷保險,凡施工期內造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。
八、 本合同未盡事宜,雙方協商解決。
九、 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經過協商,確定乙方為奧體中心鋁合金窗工程承包單位。依據“中華人民共和國民法典”和“建築安裝工程承包合同條款”及國家工商行政管理局的有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方共同確認,簽訂本協議,雙方共同遵守。
一、工程概況:_________________
1.工程名稱:_________________
2.工程地點:_________________
3.範圍和內容:_________________鋁合金窗工程的設計、加工、運輸、安裝。
4.合同價款:_________________元
5.工作量及單價(見價格表及報價說明)
6.開工日期:_________________年月日
7.結算辦法:_________________按甲乙雙方共同確認的二次設計加工圖實際洞口面積計算。
二、設計依據:_________________
1.甲方應向乙方提供下列建築圖。
A、門窗大樣圖;B、平面圖;C、立面圖;D、剖面圖。
2.乙方進行二次設計的依據是上述圖紙和技術檔案及國家的有關規範標準。
三、材料選定:_________________詳見報價說明。
四、工程進度:_________________
1.乙方於年月日進入施工現場,工期為工作日。(注:_________________工期以乙方收到預付款之日起計算)。
2.因下列情況之一者,乙方工期相應順延。
A:_________________甲方未能按期按額向乙方支付工程進度款。
B:_________________甲方在合同簽訂後,未能向乙方提供圖紙。
C:_________________因停用升降設。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
________________有限公司(甲方)
________________有限公司(乙方)
依照《________》有關規定,結合本工程具體實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委託,承擔甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委託給乙方的工程專案和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、裝置購置、安裝除錯
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣裝置和原料,應從國家定點廠家採購,並符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計:________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算稽核後,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收:
1、根據工程施工要求,甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續,裝置進場道路暢通等),並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在________年________月________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。
七、合同一式4份,甲方執2份,乙方執2份。
甲方:(蓋章)________________乙方:(蓋章)________________
代表:________________代表:________________
發包單位(以下簡稱甲方):_______________
承包單位(以下簡稱乙方):_______________
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經友好協商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據《_____》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建築工程安全生產管理條例》及其相關法律法規,並結合本工程的實際情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經工商行政部門依法註冊和相關行政機構依法核准,並持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方應保證前述資質證明檔案的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的,應按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示範圍內放線,標高控制,勞動力及技術裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施裝置,地表清障(青苗費),場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建築物、居民的安全防護_____設施,工程資料的編制,現場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗裝置、設施,臨時用水用電,為保證工程質量、進度而作的協調,開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完後無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:________________年_______月_______日;竣工日期:________________年_______月_______日。合同工期總日曆天數_______________天,每拖延壹天按_______________元/天處罰。
五、合同價款
本合同採用單價包乾合同,包括但不限於乙方完成本合同第三條約定承攬範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械裝置等的進、出場費)、管理費、行管罰款、_____費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關係協調費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:_______________元/m;無淤泥其單價為:_______________元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施裝置、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方稽核,甲方稽核確認後支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格後,依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算,結算完畢,移交結算資料後,一次性付至結算金額的80%,剩餘尾款在工程完工驗收合格後兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票,否則甲方有權拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產生的返工費用由乙方承擔,並承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工_____費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工,採取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業中,乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬,合同簽訂後3天內轉入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其餘退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結算完畢後支付時一併支付)。
十、合同簽訂後,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉包/分包,若甲方核實乙方有轉包或分包行為,甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知後必須無條件退場,並承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償並從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經雙方簽字蓋章後生效,工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
為將工程承攬到手,雙方達成如下協議條款,共同遵照執行。
一、甲方負責 工作。
乙方負責工作。
二、全部經營費用劃分
甲方承擔部分:
乙方承擔部分:
三、經營費用來源:
四、招攬成功(合同簽訂)乙方的費用提成:
根據公司制定的《工程承攬費用的計算標準(業務提成費)》選定。
五、本協議未盡事宜,雙方執行公司業務部績效考核暫行辦法。
六、補充內容及特別約定:
七:本協議一式三份,甲方執二份,乙方執一份,自雙方簽字後生效,工程招攬費用考評兌現,互不負債後失效。
甲方:乙方:
年 月 日年 月 日
建設單位:
(以下簡稱甲方)
施工單位: 博樂市銀河不鏽鋼製作中心 (以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:總則
一、工程名稱: 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點: 精河縣和平小區
三、工程範圍:本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套,(詳見附表)。
四、工程造價(包含安裝),本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元(壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
第二條:工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現場,運輸自 20--年8月 19日至 20-- 年 8 月 28 日;安裝時間十日,從 20-- 年 8月 29 日於 20-- 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中,如遇下列情況,順延工期,雙方應及時進行協商,並通過書面形式確定順延期限:
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;
第三條:工程款結算
3.1、以實際面積及變更進行結算;
3.2、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在 日內按工程造價總數元的百分之三十撥給乙方備料及施工費,所有防盜門到現場後,再付百分之五十。待工程竣工驗收合格後付至95%,餘5%作工程保脩金一年後返還。
3.3、在施工中如遇中途停建,緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由於乙方本身原因造成的停工,返工,材料,構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
第四條:完工驗收,結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日,應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,並與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經檢驗合格,從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢,如甲方不按期接管,致使已驗收工程發生損失,應由甲方負擔。
第五條:獎勵,懲罰與仲裁
5.1、甲方不得藉故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經濟糾紛,應本著實事求是的原則,協商解決如雙方協商不能解決時,根據一方當事人的請求,可以提交當地人民法院仲裁。
第六條:合同份數及有效期
一、本合同一式叄份,其中甲方兩份,乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程完工驗收並結清尾款後失效。
第七條:其他約定
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復並賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關的資料。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法人代表(簽章): 法人代表(簽章):
年 月 日 年 月 日
委託方:____________(以下稱甲方)
承接方:____________(以下稱乙方)
簽約地點:____________
施工地點:____________
簽約時間:____________年____________月____________日
1、合同內容
本合同項所指的專案是:____________
(系統配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣:____________(rmb:____________)
2.2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂後兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣____________(rmb____________)。
3.2裝置進度款
當乙方進場並系統佈線完畢後,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣____________(rmb____________)。
3.3工程結算付款
本合同項下系統裝置安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起後兩天內,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣____________(rmb____________)。
3.4最終驗收付款
經甲方代表驗收合格之後的____個工作日後,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣________________________(rmb____________)。
3.5其它事項
4、合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4協調各施工單位的關係,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝除錯完畢後,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.3確保所提供的裝置材料與質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售後服務支援。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及除錯
5.1安裝及除錯責任
乙方根據合同規定對裝置的安裝、除錯負全部責任。
5.2在整個安裝除錯期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方:____________乙方:____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
傳真:____________傳真:____________
簽約代表:____________簽約代表:____________
指定聯絡人員:____________指定聯絡人員:____________
____________年____________月____________日
第一部分協議書
發包人(全稱):_______________有限公司
承包人(全稱):_______________有限責任公司
依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_______________
工程地點:_______________
工程內容:由建築設計院設計施工圖中確定的工作內容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程
群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表(附件1)工程立項批准文號:___________________
資金來源:自籌資金
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖所列的施工範圍
三、合同工期
開工日期:_______________
竣工日期:_______________
合同工期總日曆天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同條款
6、標準、規範及有關技術檔案
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:_______________
本合同雙方約定_______________後生效。
發包人:(公章)_______________承包人:_______________(公章)
住所:_______________住所:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
委託代表人:_______________委託代表人:_______________
電話:_______________電話:_______________
傳真:_______________傳真:_______________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
賬號:_______________賬號:_______________
郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________
第二部分條款
一、詞語定義及合同檔案
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義:
1.1條款:是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立,於建設工程施工的條款。
1.2專用條款:是發包人與承包人根據法律、行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款,是對條款的具體化、補充或修改。
1.3發包人:指在協議書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人:指在協議書中約定,被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5專案經理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位:指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.7監理單位:指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.8工程師:指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門:指_____有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委託的工程造價管理機構。
1.10工程:指發包人承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。
1.11合同價款:指發包人承包人在協議書中約定,發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。
1.12追加合同價款:指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況,經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用:指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。
1.14工期:指發包人承包人在協議書中約定,按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。
1.15開工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期:指發包人承包人在協議書約定,承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙:指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
1.18施工場地:指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式:指合同書、信件和資料電文(包括電報、電傳、傳真、電子資料交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.20違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.21索賠:指在合同履行過程中,對於並非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。
1.22不可抗力:指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
1.23小時或天:本合同中規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的,以節假日次日為時限的最後一天,但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。
2、合同檔案及解釋順序
2.1合同檔案應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的檔案及優先解釋順序如下:
(1)本合同協議書
(2)中標通知書
(3)投標書及其附件(4)本合同專用條款(5)本合同條款(6)標準、規範及有關技術檔案
(7)圖紙
(8)工程量清單
(9)工程報價單或預算書
合同履行中,發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的.情況下,由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時,按本條款第37條關於爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標準及規範3.1語言文字
本合同檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
在_____地區,雙方可以約定使用_____語言文字書寫和解釋、說明本合同。
3.2適用法律和法規
本合同檔案適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規,由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標準、規範
雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的名稱;沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的,約定適用行業標準、規範的名稱;沒有國家和行業標準、規範的,約定適用工程所在地地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。
國內沒有相應標準、規範的,由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的,應負責提供中文譯本。
本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用,由發包人承擔。
4、圖紙
4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數,向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的,發包人應代為複製,複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的,應在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發包人承擔,承包人在約定保密期限內履行保密義務。
4.2承包人未經發包人同意,不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿後,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發包人。
4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權利和義務
5、工程師
5.1實行工程監理的,發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。
5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權,發包人在專用條款內要求工程師在
行使某些職權前需要徵得發包人批准的,工程師應徵得發包人批准。
5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明,但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時,由發包人予以明確,並以書面形式通知承包人。
5.4合同履行中,發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時,負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時,按本條款第37條關於爭議的約定處理。
5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外,負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。
5.6不實行工程監理的,本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表,其具體職權由發包人在專用條款內寫明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權,並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人,負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件,與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時,工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外,發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字後,以書面形式交給專案經理,專案經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時,工程師可發出口頭指令,並在48小時內給予書面確認,承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,並以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續執行的指令,承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔,延誤的工期相應順延。
本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。
6.3工程師應按合同約定,及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤,發包人應承擔延誤造成的追加合同價款,並賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師,發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人,後任繼續行使合同檔案約定的前任的職權,履行前任的義務。
7、專案經理
7.1專案經理的姓名、職務在專用條款內寫明。
7.2承包人依據合同發出的通知,以書面形式由專案經理簽字後送交工程師,工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
7.3專案經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯絡時,專案經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人,由發包人承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人,由承包人承擔費用,不順延工期。
甲方:________________
乙方:________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律,行政法規,遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設施工事項協商一致,訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱:________________屋頂彩鋼防水工程
工程地點:________________
工程內容:彩板房主體,外牆,內部截斷,室內外門窗
二、工程承包範圍。承包範圍:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為______平方米,最後結算按照實際面積結算,實際面積以東南西北牆體邊緣計算;
2、承包價格按實際面積每平方______元人民幣。
四、協議工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總工作日曆天數10天。其中上頂板和外牆板必須在立架後天3天內完工。
五、工程質量標準:符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協議所設計施工,保證工程質量,按期完工。
八、在施工過程中,乙方必須按國家有關安全生產操作規範施工,若發生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結算方式:工程驗收合格後,工程量按實際完工的面積結算,一次付清。
十、付款方式
1.簽訂合同後,甲方先期支付乙方元工程款。
2.餘款完工驗收後付清,不得拖欠。
十一、保修期限及範圍:保修期一年,保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修,但人為損壞和自然災害不屬保修範圍。
十二、本協議甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按30000元處罰;
十三、本協議一式兩份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方:________________乙方:________________
法人代表:________________法人代表:________________
電話:________________電話:________________
簽定日期:________年________月________日簽定日期:________年________月________日
甲方:________________
乙方:________________住址:________________
身份證號碼:________________
甲方承建的________________物流商業中心工程,經協商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工,並就有關事宜達成如下協議:
一、工程概況:
框架結構,層數:四層,總高度:________米,建築面積約________平方米。
二、工程地址:
________縣________鎮________大道
三、承包形式:
1、本工程中的砌體,二次構造砼勞務工程,以分項包乾的形式承包給乙方。
2、低值易耗品:斗車、鏟子、灰盒、灰桶、________、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包乾。
四、承包工作內容及勞務承包單價:
1、工作內容:
(1)、施工圖以內所有磚砌體,包括主體構造,零星砌體等所有內容;
(2)、根據主控線放(彈)砌體線;
(3)、現場所有二次構造砼澆築(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈樑,零星等;
(4)、現場的砌體所需砂漿,二次構造砼的自拌,攪拌機由甲方提供,乙方負責機操人員安排,人員必須持證上崗且到專案部登記記錄,經檢查合格後方可上崗,乙方負責機器日常保養,大件損壞由甲方負責修理,其餘小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員,甲方將另行安排,其機操人員工資由乙方負責;
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆,並將拆除的腳手架材料堆放到專案部指定地點,所搭架體必須滿足安全需要,嚴禁搭設單排腳手架;
以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規範,同時按專案部的具體要求進行施工。
2、承包方式:採取承包範圍內的工程施工勞務、施工機具費,承包範圍內工作勞務費,搶工費及輔料費、民工的社會________費,暫住證費用,交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用,按雙方約定固定單價包乾承包方式。
3、承包單價:
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式:計算規則有雙方約定的按約定執行,無約定的按現行計算定額及圖紙執行。
6、付款方式:每月________日計量,次月________日按計量的75%~80%支付乙方,餘款在主體驗收後三個月內付清。
五、工期要求
1、按專案工期進度要求進行;
2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況,配合專案部進行工期調整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協議附件,乙方必須遵照執行;
4、乙方必須按甲方的工期計劃,組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個工期計劃不能按時完成,造成工期拖延,按500元/天進行處罰,此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的裝置租賃費。
6、如乙方勞動力不足,達不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權另請人員協助施工,其產生的費用在乙方總款中扣除。
六、質量要求:
1、乙方在施工過程中除按照國家現行規範、規程、標準進行施工外,同時還要嚴格按照業主、甲方專案部的質量目標和要求施工;
2、以“精品工程”、“創杯工程”、“使用者滿意工程”為質量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員,負責現場的質量檢查工作,配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發現乙方工程質量問題,由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知後,一個工作日內必須整改完備,如乙方超出規定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰,並承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執行甲方專案部制定的《質量管理實施細則》並以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業造成的重大工程質量事故,除負責本次事故所造成的一切經濟損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任,構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由於乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔,方單結算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質量等級為“優良”工程。
七、安全生產要求及安全責任:
1、安全學習及交底:乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及專案部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作,嚴禁使用未成年人,操作工人不得使用50週歲以上的人。
2、安全檢查:嚴格執行專案部制定的各項安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合專案部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責:乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,並協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作,對本班組的安全生產負責。
4、嚴禁違章指揮,違章作業:正確使用和佩戴個人防護用品,嚴禁酒後上班,嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防範:乙方要認真搞好安全防範措施管理,必須嚴格遵守執行專案部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。
甲方:________________
乙方:________________
時間:________________
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方協商,達成如下協議:
第一條 工程量:
第二條 工程要求:
第三條 甲方責任範圍:
第四條 乙方責任範圍:
第五條 技術要求:
第六條 工期、驗收程式及質保期:
1.施工工期:自開工之日起_________日內完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成,乙方應提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發生項,結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期:質保期_________年,驗收合格後付至工程款的_________%,留_________%質保金:質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題,由乙方無償修復或更換。
第七條 其它要求:
1.施工中乙方接受甲方專案負責人現場施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程,並簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產設施、裝置,如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協商解決。
5.本協議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方將 工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責任及權利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執行。
一、工程名稱地點:
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包方式及內容:
1、承包方式:
2、承包內容:
3、承包範圍及說明:
三、工程造價及付款方式:
1、工程造價如下:
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際資料雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協商分次進行如下:
四、工期及說明:
根據甲方工期計劃進行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向後順延,工期為 天,如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、颱風、地震等自然災害),工期則相應順延。
五、甲方責任及義務:
1、提供施工專案的場地並作技術交底,組織承包人專案經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙,有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地,水電有甲方負責安排及交費,(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度,施工質量,如發現問題,及時通知乙方更改或雙方商定處理方案,並及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工並糾正,如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任,並有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切後果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續,由甲方代為辦理,所發生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務:
1、對甲方施工方案及要求,要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工,不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現,因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場規章制度,認真做好施工現場的施工安全,防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同,因此造成的責任及過錯,甲方有權起訴並追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方負責人簽署安全責任申明書並有參與施工的施工員簽名按手印後進入工地,如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。
7、對於施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔,甲方概不負責。
七、其他:
1、本工程實行專案經理監理制,甲方應在監理前,合同簽訂後三日內將專案經理名字,監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。不實行工程監理的,有合同簽訂人甲方代表監理。
2、本協議未盡事宜,雙方本著實事求實的原則,互相協商或再行簽訂補充協議,合同履行中,發包人承包人有關此工程的書面協議或檔案視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。
3、甲乙雙方若發生糾紛,導致合同不能正常履行。以友好協商為主,若協商不成,雙方可起訴至工程專案所在地的法院進行裁定。
4、協議經甲乙雙方簽字後生效,待本協議各項條款執行完畢後即生效。
5、本協議一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。
八、附則:甲乙雙方簽署合同的同時,甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例,乙方負責人組織施工人員認真學習條例後,簽名申明以學習施工安全細則條例後進入工地施工。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬方:__________________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:__________________有限責任公司(以下稱甲方)
根據《_____》和《建築安裝工程承包合同條例》規定,結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商,同意簽訂的義務,中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱:、方式、地點、竣工日期。
a、承攬專案名稱:__________________
b、承攬專案地點:__________________
c、本工程自_________年_________月_________日開工自_________年_________月_________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價格:以實際貼上面積_________元計算。
f、工程量計算方法:每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容:窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質量標準:
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量:按照防水工程施工規範,結合本公司專業技術工程質量達到優良,符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式:工程完工驗收後天內,結算全部工程款,置留工程總造價的_________%保脩金,保修到期後置留的保脩金全部付給承攬方。
5、驗收方法:工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結束後,甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質量保修5年,5年內因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的_________%保脩金,若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。
7、工期:根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由於定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理:
發生糾紛雙方應協商解決,協商不成時,任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過後、當日維修款全部結清,合同自動失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應雙方進行協商,作出補充規定,補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_________承攬方:_________
定作方代表:_________承攬方代表:_________
_________年_________月_________日
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據《_____》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工製作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙專案全稱為。
2、製作內容
(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構材質:;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構件進行拋丸除鏽,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。
最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學效能複驗□
(2)其他檢測專案:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。
要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,並簽字認可。
由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委託代理人:法定代表人:
委託代理人:
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
甲方:______________________聯絡電話:______________________
乙方:______________________聯絡電話:______________________
甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協議:
1、甲方為乙方提供______裝置及軟體,共____。
合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____百____拾整)
硬體費:¥________元(大寫:________萬____仟____百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)
其中軟體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)
硬體費:¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)
甲方電腦硬體送達乙方指定場地經乙方點數後,乙方須當即付給甲方所有硬體費用。
完成安裝後,乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟體安裝除錯。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以後甲方對提供裝置和軟體有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換裝置和增加軟體支援點數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方除錯系統所用的素材僅供系統測試,均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決,甲方概不負責。
(3)由乙方在以後使用中,由人為造成的系統的損壞,需要甲方_____的,甲方發生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟體加以仿製;對軟體權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。
(2)按本合同第2條的規定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止合同,由此造成的後果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜,由雙方共同協商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表籤及蓋章後生效;合同正本一式貳份,雙方各執壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。宣告:本合同經影印或塗改後無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
系統裝置工程承攬合同工程承攬合同(3)
委託方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1、合同內容
本合同項所指的專案是:___________________________
(系統配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2、1合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2、2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3、1付款
合同簽訂後兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3、2裝置進度款
當乙方進場並系統佈線完畢後,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3、3工程結算付款
本合同項下系統裝置安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起後兩天內,甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3、4最終驗收付款
經甲方代表驗收合格之後的____________個工作日後,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3、5其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責任
4、1甲方責任
4、1、1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4、1、2提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4、1、3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、1、4協調各施工單位的關係,避免直接影響乙方施工進度。
4、1、5工程安裝除錯完畢後,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4、2乙方責任
4、2、1按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4、2、3確保所提供的裝置材料與附件一質量相符。
4、2、4向甲方提供及時的售後服務支援。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及除錯
5、1安裝及除錯責任
乙方根據合同規定對裝置的安裝、除錯負全部責任。
5、2在整個安裝除錯期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方:________________乙方:___________________
地址:________________地址:___________________
電話:________________電話:___________________
傳真:________________傳真:___________________
簽約代表:____________簽約代表:_______________
指定聯絡人員:________指定聯絡人員:___________