__科工信局：
我單位申請的年產15萬臺汽車多層塑料油箱技改專案，於__年8月開始施工，計劃竣工時間為__年10月。以下原因導致專案無法按計劃驗收：
(1)專案預算和裝置市場價格差距較大。專案投資預算是1260萬元，而實際進口的裝置價值超過20__萬元，預算的差距致使公司在資金籌集上無法按計劃完成;
(2)技術原因。專案改造的重點是從德國進口中空吹塑成型機，在國內對口的技術人員比較匱乏，產品試生產過程中出現過多次較嚴重的裝置故障，因此給公司帶來了重大的經濟損失。
由於以上原因我單位提出專案驗收延期申請，延長申請至__年10月竣工，望給予批准。
__有限公司
二○__年_月一日
執行監督小組：
我單位______(單位名稱)承擔的____年度佛山市科技發展專項資金專案____(專案名稱)執行期限已屆滿，專案已完成合同書中的部分任務指標，因為客觀原因需要延長執行時間，現申請專案延期至__年__月完成，請核准。
附：
1、專案基本資料
2、專案延期申請報告
申請單位：(簽章)
法定代表：(簽章)
申請日期：
__市工商行政管理局：
我__有限公司(註冊號：_______)，由於營業執照原件被國際業務員帶至國外做為申請相關活動材料用途，導致企業營業執照未及時申請變更營業期限而於20__年十二月二十三日到期，故特此報告並希望貴局能受理我司變更申請。本公司營業期限超期期間所發生的債權債務均有本公司承繼，且全體股東承擔連帶法律責任。望批准!同時感謝貴局多年來的支援關照。
此致
敬禮!
__有限公司
20__年12月25日
致：襄汾縣百公里汾河生態城鎮經濟走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理專案部
北京當代園林工程監理有限公司襄汾監理部
由臨汾市沈達園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態修復工程襄汾縣段一期堤內綠化工程07標工程合同工期為60天(開工日期20__年4月5日，竣工日期20__年6月3日)，因以下原因導致工程未能按時完工。
1、曲亭水庫上游洩水導致河道土建工程未能按時完工，直接影響草皮播種，不能按時施工。
2、6月份以後溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發芽存活率低，只有在立秋後9月份以後進行播種。
特申請延期至20__年10月20日，望批准!
申請人：
20__年5月25日
_____工商局：
我公司(企業名稱、註冊號)因正在辦理住所變更登記(或者其它原因)，不能在6月30日前完成20__年度企業年檢，現申請延期年檢。委託經辦人：___(姓名)，聯絡電話：___________。(附加蓋公章的'企業執照副本影印件)
______公司(公章)
20__年_月__日
尊敬的學院領導:
本人產假於201x年12月31日結束。由於孩子尚小，家中無人照看，實有困難。特向學院申請延長產假3個月，即延長至201x年5月10日。在此期間，若工作需要，本人會及時赴單位工作。
懇請學院領導給予批准。
申請人:王欣
主管領導意見 :
主任簽字:
201x年12月26日
應我公司邀請，來我公司進行(商務事由)，原簽證有效期至x年x月x日，因x事務尚未完成，需要繼續在沈停留，特申請簽證延期至x年x月x日，望予以批准。
申請人資訊如下：
姓名：
國籍：
護照號碼：
出生日期：
我公司保證申請人材料絕對真實，如有弄虛作假，願意承擔法律責任，並將按照《中華人民共和國外國人入境出境管理法》有關規定，嚴格落實管理責任，如該人在簽證有效期內，從事與簽證事由不符的活動，我公司將按照相關規定立即向公安機關出入境管理部門報告，並及時辦理簽證變更、登出、吊銷等手續。
負責人簽字：
單位名稱：
x年x月x日
申請人：河南某某有限公司，住所地鄭州高新技術產業開發區某某號。
法定代表人：張某某，總經理。
請求事項
關於鄭州高新技術產業開發區人民法院(20__)開民初字第283號“被申請人李某某訴申請人河南某某有限公司借款合同糾紛”一案，現因申請人因身體原因無法按期出庭，請求人民法院延期審理。
事實與理由
被申請人李某某訴申請人河南某某有限公司借款合同糾紛一案，貴院業已立案受理。申請人的法定代表人張某某因眼部受傷造成一隻眼睛失明，現在北京住院，擬在本週實施手術，若本週能安排上，則20__年6月30號可以出院，若本週安排不上，則出院日期暫無法確定，故無法按期參加開庭審理;且本案中張某某最清楚案件具體情況，其不出庭不便查明事情真相。為保障申請人出庭參加訴訟的權利，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第132條第1款之規定，特請求人民法院推延本案開庭審理日期。
申請人：河南某某有限公司
__年__月__日
廣州市__區人民法院：
貴院(__)穗越法民一初字第___號開庭傳票我司已收悉，因我司委託代理人___律師事務所___律師於__年_月_日在深圳市___區___法庭同樣有庭要開，並且___法庭的傳票簽發在先。加之，開庭地點在深圳與廣州兩地，無法保證參加開庭的時間。特此申請，請求貴院理解與支援，准許延期開庭!
申請人(蓋章)：
日期：
申請人：
委託代理人：，*事務所律師。 申請請求：請求依法延期(延期期限三個月)開庭審理原告*公司與被告*公司合同糾紛一案。
事實和理由：申請人與被告*公司合同糾紛一案，已經貴院受理，並定於*年*月**日*時開庭。因被告提出與申請人進行和解，申請人依《民訴法》第145條之規定，申請延期開庭審理，請予准許。
此致
20xx年x月x日
尊敬的領導：
因本人生育後，由於身體始終沒有完全康復，現需要延長假期，調養身體。特向領導申請辦理請假手續，春節後回來上班(從20xx年5月1日至20xx年2月1日)請另在此非常感謝
特此
敬禮！
申請人：
×年××月××日
永平縣食品藥品監督管理局：
本人（單位）馬明雲，性別：女，年齡30歲，所屬的康樂藥店，在20xx年10月11日被單位所屬永平縣食品藥品監督管理局檢查發現本藥店無《醫療器械經營企業許可證》。本人（單位）對貴局作出的行政處罰決定書所認定的違法事實和給予的行政處罰無異議，並願意繳納罰款，但是本人家庭情況特殊，家有老母親病重住院，以及2歲多的小孩，丈夫身體也患有腎結石，暫時無力繳納罰款。懇請延期繳納罰款。
申請人：
日期：201X年11月26日
工商銀行_市支行：
我單位________，於二O__年九月十五日向貴行貸款300萬元，現已經到期，因近期我單位資金週轉困難，一時無法償還貴行貸款，需待到年底應收帳款到帳後，才能向貴行償還貸款，現特向貴行申請延遲三個月還貸，請貴行予以批准。
此致
申請人：___
二O__年九月十日
申請人：律師事務所律師
聯絡方法：
申請事項：延期審理。
申請理由：作為故意傷害一案的辯護人，本人在閱卷和調查過程中發現、和酒後尋釁滋事，肆意毆打，並將打成顱底骨折，經法醫鑑定，所受傷害為輕傷。根據《中華人民共和國刑法》有關規定，應當尋釁滋事罪追究、和刑事責任，與本案併案處理。但據本人瞭解，XX市公安局分局正在偵辦此案。本人認為，本案單獨對提起公訴，而未對、和提起公訴，這明顯與《中華人民共和國刑事訴訟法》有關規定不符，遺漏了應當被追究刑事責任的人，不利查明案件事實和公正審理本案。為此，本人將向XX市XX區人民法院提出申請，要求公訴機關在本案中同時對、和提起公訴。在此情形之下，本人特向貴院提出延期審理申請，請予准許。
此致
20xx年x月x日
我司承建的工程合同註明於20xx年6月1日為開工時間，但因本工程報建的相關手續未能及時完善。我司於20xx年6月12日正式收到開工通知開始區域性進場施工，因多種重要因素造成無法施工，而根據我司的總體施工進度計劃，如存在的問題能全部解決，我司能保證能在合同條款的90天內完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
1、按合同要求，20xx年6月1日為開工時間，由於建設單位未能及時完善報建相關手續，我司於7月12日收到監理部的開工通知才能正式進場，故現場的實際開工日期為20xx年7月12日。
2、因施工期間正是汛期，颱風及雨水天氣較多，導致圍堤上無法正常工作，為了保證施工質量和安全施工，同時接監理工程師通知，機械臺班斷續停工，颱風期間暫停施工，延誤較多工期。
3、因施工期間水泥抽檢不合格導致已施工部分必須全部拆除。並要將原材料重新送檢設計配合比。
由於以上問題造成工期嚴重延誤，我司必須要等新的材料檢測及砼配合比的合格報吿出來後才能繼續組織施工，對本工程的施工進度造成重大的影響，並大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有關條款，我司懇請業主根據施工現場的實際情況，將合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日順延至20xx年11月30日。
工程有限公司
二○xx年九月十三日
安監局：
貴局於201*年*月*日發出的安監管罰字第*號行政處罰決定書，我公司現目前確實無力按照行政處罰決定期限繳納罰款。主要原因是：雲南金鼎鋅業公司（發包方）自201*年底至今對我公司（承包法）未進行結算和結賬。我公司欠勞務隊工資近百萬元，現以到處借款維持生產生活，由於以上多種原因特向貴局領導申請延期繳納行政處罰款，我公司並保證在201*年底交清處罰款項。
此致
申請單位：
201*年*月*日
單位（子單位）工程名稱 ###
致：深圳市工程建設監理有限公司（專案監理機構）
根據施工合同條款 20.2條 的規定，由於5月11日大暴雨影響的 原因，我方申請工期延期，請予以批准。
附件：
1、工期延期的依據及工程結算 附20xx年5月份鹽田區日雨量
我司承建的###工程，5月份正處於是主體結構施工階段，5月11日降雨量達到100毫米，屬於大暴雨程度。影響了工程的正常施工，全天處於停工狀態。雨後對安全設施造成較大損壞，為了達到施工現場的復工要求，組織人力利用2天時間進行整改恢復。按合同條款20.2第6條要求，申請工期延期3天。
請予批准！
專案經理部（專案章） 專案負責人：
日 期： 20xx 年5月31日
受理單位、青山湖區國稅局
許可依據、1、《中華人民共和國稅收徵收管理法》第十五條
2、《中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則》第十二條
3、《稅務登記管理辦法》第十三條、第十四條、第十五條
許可條件、屬青山湖區管轄的納稅人，因不可抗力，導致納稅人發生較大損失，正常生產經營活動受到較大影響的或當期貨幣資金在扣除應付職工工資、社會保險費後，不足以繳納稅款的，申請材料齊全、符合法定形式，或者申請人按照要求提交全部補正申請材料
申請材料、1、延期繳納稅款申請審批表;
2、當期貨幣資金餘額情況表;
3、申請延期繳納稅款之日所有銀行存款賬戶的對賬單或餘額證明;4、當期納稅申報表及資產負債表、損益表。
根據申請理由的不同，納稅人應附報以下資料：1、遭遇不可抗力的，應當出具政府有關部門的災情、事故證明;2、貨幣資金扣除應付職工工資、社會保險費後不足以繳納稅款的，應填報《當期職工工資及社會保險費支出預算表》;3、如果資金餘額中包含國家法律和行政法規明確規定企業不可動用的資金，應單獨出具相關證明材料。
許可程式、納稅人向主管縣級國稅機關辦稅服務廳提出延期申報申請，由稅務機關內部流轉至省國稅局進行審批。
法定時限、無
許可時限、5個工作日
收費標準、不收費
收費依據、不收費
聯絡電話、88175886
備註、無
尊敬的領導：
本人生育產假即將到期，由於目前暫無人代替照顧孩子，因此，現需要回家休息，調養身體。特向領導申請辦理延長假期手續，特此申請，望領導審批。
特此
敬禮！
申請人：
×年××月××日
三優範文網