執行監督小組:
我單位______(單位名稱)承擔的____年度佛山市科技發展專項資金專案____(專案名稱)執行期限已屆滿,專案已完成合同書中的部分任務指標,因為客觀原因需要延長執行時間,現申請專案延期至__年__月完成,請核准。
附:
1、專案基本資料
2、專案延期申請報告
申請單位:(簽章)
法定代表:(簽章)
申請日期:
單位(子單位)工程名稱 ###
致:深圳市工程建設監理有限公司(專案監理機構)
根據施工合同條款 20.2條 的規定,由於5月11日大暴雨影響的 原因,我方申請工期延期,請予以批准。
附件:
1、工期延期的依據及工程結算 附20xx年5月份鹽田區日雨量
我司承建的###工程,5月份正處於是主體結構施工階段,5月11日降雨量達到100毫米,屬於大暴雨程度。影響了工程的正常施工,全天處於停工狀態。雨後對安全設施造成較大損壞,為了達到施工現場的復工要求,組織人力利用2天時間進行整改恢復。按合同條款20.2第6條要求,申請工期延期3天。
請予批准!
專案經理部(專案章) 專案負責人:
日 期: 20xx 年5月31日
我司承建的工程合同註明於20xx年6月1日為開工時間,但因本工程報建的相關手續未能及時完善。我司於20xx年6月12日正式收到開工通知開始區域性進場施工,因多種重要因素造成無法施工,而根據我司的總體施工進度計劃,如存在的問題能全部解決,我司能保證能在合同條款的90天內完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下:
1、按合同要求,20xx年6月1日為開工時間,由於建設單位未能及時完善報建相關手續,我司於7月12日收到監理部的開工通知才能正式進場,故現場的實際開工日期為20xx年7月12日。
2、因施工期間正是汛期,颱風及雨水天氣較多,導致圍堤上無法正常工作,為了保證施工質量和安全施工,同時接監理工程師通知,機械臺班斷續停工,颱風期間暫停施工,延誤較多工期。
3、因施工期間水泥抽檢不合格導致已施工部分必須全部拆除。並要將原材料重新送檢設計配合比。
由於以上問題造成工期嚴重延誤,我司必須要等新的材料檢測及砼配合比的合格報吿出來後才能繼續組織施工,對本工程的施工進度造成重大的影響,並大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有關條款,我司懇請業主根據施工現場的實際情況,將合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日順延至20xx年11月30日。
工程有限公司
二○xx年九月十三日
_____工商局:
我公司(企業名稱、註冊號)因正在辦理住所變更登記(或者其它原因),不能在6月30日前完成20__年度企業年檢,現申請延期年檢。委託經辦人:___(姓名),聯絡電話:___________。(附加蓋公章的'企業執照副本影印件)
______公司(公章)
20__年_月__日
尊敬的領導:
因本人生育後,目前無人幫助照顧孩子,特向領導申請辦理延長假手續,特此申請,望領導審批。
特此
敬禮!
申請人:
×年××月××日
永平縣食品藥品監督管理局:
本人(單位)馬明雲,性別:女,年齡30歲,所屬的康樂藥店,在20xx年10月11日被單位所屬永平縣食品藥品監督管理局檢查發現本藥店無《醫療器械經營企業許可證》。本人(單位)對貴局作出的行政處罰決定書所認定的違法事實和給予的行政處罰無異議,並願意繳納罰款,但是本人家庭情況特殊,家有老母親病重住院,以及2歲多的小孩,丈夫身體也患有腎結石,暫時無力繳納罰款。懇請延期繳納罰款。
申請人:
日期:201X年11月26日
尊敬的領導:
本人生育產假即將到期,由於目前暫無人代替照顧孩子,因此,現需要回家休息,調養身體。特向領導申請辦理延長假期手續,特此申請,望領導審批。
特此
敬禮!
申請人:
×年××月××日
__市工商行政管理局:
我__有限公司(註冊號:_______),由於營業執照原件被國際業務員帶至國外做為申請相關活動材料用途,導致企業營業執照未及時申請變更營業期限而於20__年十二月二十三日到期,故特此報告並希望貴局能受理我司變更申請。本公司營業期限超期期間所發生的債權債務均有本公司承繼,且全體股東承擔連帶法律責任。望批准!同時感謝貴局多年來的支援關照。
此致
敬禮!
__有限公司
20__年12月25日
__監督管理局:
本人(單位)__,性別:女,年齡30歲,所屬的康樂藥店,在20__年10月11日被單位所屬永平縣食品藥品監督管理局檢查發現本藥店無《醫療器械經營企業許可證》。本人(單位)對貴局作出的行政處罰決定書所認定的違法事實和給予的.行政處罰無異議,並願意繳納罰款,但是本人家庭情況特殊,家有老母親病重住院,以及2歲多的小孩,丈夫身體也患有腎結石,暫時無力繳納罰款。懇請延期繳納罰款。
申請人:__
日期:20__年11月26日
__銀行股份有限公司__支行:
我單位於20__年6月16日收到,__有限公司支付的一份銀行承兌匯票。出票人:北京北開電氣股份有限公司。收款人:__有限公司。付款行:__銀行__支行。出票日期:20__年3月28日。到期日期:20__年9月27日。匯票號碼為:金額:伍萬元整,因我單位財會人員書寫失誤,造成未能按期辦理兌付手續,請貴行給予諒解,因失誤引起的一切經濟糾紛由我單位負全部責任。
財務印鑑章:
__包裝廠
20__年10月12日
尊敬的領導:
因本人有孕在身,預產期X月底,現因身體需要申請回家休息,調養身體,特向領導申請辦理請假手續,請假時間為X個月。根據國家及公司相關規定,正常產假為90天,晚婚晚育增加15天,我現特向公司申請X月X日正式休產假,預計從X月X日--X月X日,請予批准為感。目前本崗位的工作已移交給,經過近期的交接工作,已經可以勝任本崗位工作了。另在次非常感謝公司領導對我的關心和照顧。
特此申請,望領導審批
申請人:
領導審批:
XX年XX月XX日
尊敬的領導:
您好!
本人20xx年度年假共有七天,截止20xx年7月21日還剩四天,因工作繁忙現申請20xx年度剩餘年假延期至20xx年8月31日前休完。
懇請領導給予批准!
申請人:
x年x月x日
XX市城市管理行政執法局:
我等原因,確實存在經濟困難,無力按照行政處罰決定的期限足額繳納罰款,懇請貴局批准暫緩或分期繳納罰款。
此致
附:經濟困難情況證明材料份(共頁)
申請人:
年月日
上海市公安局
外國人出入境管理處
茲有本公司總經理先生因工作需要,需要在我司擔任副總經理一職,及其妻子和兩個兒子、作為家屬留滬,現按照相關規定申請辦理居留許可證事宜。
致禮!
上海 有限公司
201x年x月x日
沭陽縣人民法院:
貴院受理的方金華訴我公司電信服務合同糾紛一案,現我公司需要調取大量證據材料,根據《最高人民法院關於民事訴訟證據的'若干規定》的相關規定,特申請延期開庭,舉證期間為1個月。
特此申請。
申請人:
日期:
致:襄汾縣百公里汾河生態城鎮經濟走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理專案部
北京當代園林工程監理有限公司襄汾監理部
由臨汾市沈達園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態修復工程襄汾縣段一期堤內綠化工程07標工程合同工期為60天(開工日期20__年4月5日,竣工日期20__年6月3日),因以下原因導致工程未能按時完工。
1、曲亭水庫上游洩水導致河道土建工程未能按時完工,直接影響草皮播種,不能按時施工。
2、6月份以後溫度高,不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種,影響發芽存活率低,只有在立秋後9月份以後進行播種。
特申請延期至20__年10月20日,望批准!
申請人:
20__年5月25日
申請人:幹強,19xx年1月21日出生,男,漢族,住成都體育學院 9-4-2-3,身份證號:電話
申請事項:
請求貴院延期開庭審理幹強與何可房屋租賃合同糾紛【案號為(20xx)成民終字第6372號】一案。
事實和理由:
20xx年9月19日申請人幹強(一審本訴原告,本案上訴人)和被上訴人何可(一審本訴被告)簽訂了房屋租賃合同,併產生糾紛。20xx年4月10日申請人幹強向成都市錦江區人民法院提出訴訟,同時,何可提出反訴。20xx年8月23日,成都市錦江區人民法院針對本訴進行審理並當庭作出裁定,裁定一審中幹強撤訴,並對何可提出的反訴進行了審理,20xx年8月31日,作出【(20xx)錦江區民初字第1881號】判決。
20xx年10月31日申請人幹強向貴院提出上訴,此案正在審理過程中,案號為【(20xx)成民終字第6372號】。
現針對一審法院裁定撤訴的【(20xx年)錦江區民初字第1881號】事實,上訴人已根據《中華人民共和國民事訴訟法》之規定,再次向成都市錦江區人民法院提起訴訟。但是由於近期法院內部工作銜接問題,無法立案。
為了避免一審法院和二審法院針對同一事實做出不同判決,現申請人請求貴院對【(20xx)成民終字第6372號 】案件延期開庭審理,申請延期時間為3個月。
此致
20xx年x月x日
沭陽縣人民法院:
貴院受理的方金華訴我公司電信服務合同糾紛一案,因本案涉及我公司的商業祕密,根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十條的相關規定,特申請貴院延期審理。
特此申請。
申請人:
日期:
台州海關:
我司於20__年1月26日進口一臺粗破碎機,合同號H_D1111291,單價USD380000/臺,委託台州華光國際貨運代理有限公司於20__年2月10日報關,報關單號052200964,我司於20__年2月13日交保證金。
因本票貨物的完稅價格貴關還在稽核中,暫時不能結案,而我司在通關時所交保證金有效期即將到期,故我司懇請貴關對本票貨物保證金作延期處理,請予以批准為感!
台州_____有限公司
20__年8月7日
工商銀行_市支行:
我單位________,於二O__年九月十五日向貴行貸款300萬元,現已經到期,因近期我單位資金週轉困難,一時無法償還貴行貸款,需待到年底應收帳款到帳後,才能向貴行償還貸款,現特向貴行申請延遲三個月還貸,請貴行予以批准。
此致
申請人:___
20__年九月十日