甲方：
乙方：
依据中华人民共和国、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程造价：
第二条、分包内容
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。
上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。
制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
第三条、施工工期
总工期为。
开工日期为，预定截止工期日期。
第四条、付款方式
1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款元，元整)。
2、甲方支付乙方二次费付款元，(大写：元整)。
3、甲方支付乙方三次费付款元，(大写：元整)。
4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。
第五条、双方责任
甲方责任
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、提供的图纸要符合安全结构。
乙方责任
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。
2、必须严格按甲方要求施工。
因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。
不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。
三日内全部退出现场。
6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
第六条、附则
如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。
如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。
本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：
电话：电话：
年月日年
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、甲方负责设计图纸。
乙方按甲方提供的钢结构设计图和甲方的变更要求施工(甲方须提供工程施工变更书)。因图纸原因造成的各类损失乙方不予承担。
乙方以总承包方式。(不含土建)
4、工程造价：钢骨架约435吨(含预埋件及焊钉、螺栓按吨计算)，单价按7050元计算。(工程吊装由甲方提供塔吊配合并承担二十层钢骨架后期工程材料价格调整费用)。
5、工程工期：土建工程及预埋件安装完毕，钢构件进场之日起，7个有效工作日内完工。
6、工程质量：按国家现行钢结构验收标准，达到合格等级。
二、工程材料：
1、乙方根据合同约定，按照设计的规范和要求采购工程所需合格的材料及材料合格证，出厂合格证。
构件到达施工现场后，通知甲方代表现场验收。对与设计不符的产品，甲方现场代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表的要求在规定时间内进行整改完善，达到设计规范要求，为此发生的一切费用由乙方负责。
甲方未能及时验收的，乙方不承担任何责任。根据材料市场情况，经甲方认可乙方可使用替代材料。
2、工程整体验收所发生的费用由甲方承担。乙方负责提供探伤报告及材质证明书等文件。
三、双方相互协作事项：
1、对造成工期延误的原因和实际时间，需双方(代表)认同;
2、工程施工过程中由于图纸变更增加的材料及费用由甲方承担。对设计本身的不完善，双方协商解决方案;
四、甲方的责任与义务：
1、甲方必须保证工程项目的合法性，甲方必须保证政府部门的协调工作，如因甲方手续不全而造成停工的责任由甲方承担并赔偿乙方因停工造成的损失;
2、为乙方提供水电等相关配套设施和施工场地及办公地点，现场需满足吊车进场吊装的需要，保证正常的施工条件;
3、负责办理乙方相关的进场手续，保证现场三通一平，乙方按期进场;
4、向乙方提供±000标高基准点及基础轴线基准点。
5、指派雷斌为现场负责人协调相关事宜;
6、负责周边居民、土建方和地方政府职能部门的协调;如有地方政府或周边居民等强要下货费、场地费、过路费等非正常费用的，其费用全部由甲方承担。
7、在工程竣工七日内及组织验收，并办理工程结算等手续。
五、乙方的责任与义务：
1、编制施工方案，做好各项施工准备工作;
2、按规定采取相应措施保证人员及工程安全，并承担违规施工发生的安全责任;
3、指派为施工现场项目经理，负责施工的相关事宜;
4、土建基础施工时，乙方负责派人进行基础预埋螺栓的安装;
5、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿的维修;
6、负责工程进度、质量和安全施工，因乙方原因发生安全事故，乙方自行承担。
六、甲方的违约责任：
1、逾期付款的，乙方有权停工。
2、工程未经验收，甲方提前使用或私自动用，由此发生的质量纠纷或其他问题，由甲方承担责任;
3、在工程竣工七个工作日内甲方需组织相关部门验收。逾期未验收的，视为验收合格。
4、甲方未按合同支付除质保金外的工程款，逾期半年的，乙方有权对所建钢构工程进行全权处理。
七、乙方的违约责任：
1、工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工;
2、工程逾期交付的，每逾期一日，按合同总价款的01%承担违约责任，总额不超过两万元;
3、在工程保修期内负责对工程的无偿保修。
八、工程价款支付
1、锚栓预埋完工甲方付乙方预付金10万;
2、一层的柱钢构件及人工进场后，甲方支付该层工程款的90%;
3、工程完工后7天以后，甲方支付工程余款。
九、本工程如遇下列情况，工期可以顺延：
1、人力不可抗拒的因素;
2、甲方因土建工程未按时结束延误工期的乙方有权顺延工期时间;
3、施工现场因连续雨天、停电则工期顺延;
4、施工过程中甲方更改设计方案的;遇上述原因造成工期延时写出书面材料由甲方签字认可。
5、甲方如须增补，双方须签订增补协议，增补协议与本合同原件具有同等法律效力。
十、本合同一式四份，甲方双方各执两份。
甲方：乙方：地址： 地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：
传真：
开户行：
账号：
订立合同时间：
订立合同地点：
甲方：_______________________项目部(以下简称甲方)
乙方：______________________有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：______________________
2、工程地点：______________________
3、甲方负责设计图纸。
乙方按甲方提供的钢结构设计图和甲方的变更要求施工(甲方须提供工程施工变更书)。因图纸原因造成的各类损失乙方不予承担。乙方以总承包方式。
4、工程造价：钢骨架约435吨(含预埋件及焊钉、螺栓按吨计算)，单价按7050元计算。
(工程吊装由甲方提供塔吊配合并承担二十层钢骨架后期工程材料价格调整费用)。
5、工程工期：土建工程及预埋件安装完毕，钢构件进场之日起，7个有效工作日内完工。
6、工程质量：按国家现行钢结构验收标准，达到合格等级。
二、工程材料：
1、乙方根据合同约定，按照设计的规范和要求采购工程所需合格的材料及材料合格证，出厂合格证。
构件到达施工现场后，通知甲方代表现场验收。对与设计不符的产品，甲方现场代表有权拒绝验收，由乙方
按甲方代表的要求在规定时间内进行整改完善，达到设计规范要求，为此发生的一切费用由乙方负责。
甲方未能及时验收的，乙方不承担任何责任。根据材料市场情况，经甲方认可乙方可使用替代材料。
2、工程整体验收所发生的费用由甲方承担。乙方负责提供探伤报告及材质证明书等文件。
三、双方相互协作事项：
1、对造成工期延误的原因和实际时间，需双方(代表)认同;
2、工程施工过程中由于图纸变更增加的材料及费用由甲方承担。对设计本身的不完善，双方协商解决方案;
四、甲方的责任与义务：
1、甲方必须保证工程项目的合法性，甲方必须保证政府部门的协调工作，如因甲方手续不全而造成停工的责任由甲方承担并赔偿乙方因停工造成的损失;
2、为乙方提供水电等相关配套设施和施工场地及办公地点，现场需满足吊车进场吊装的需要，保证正常的施工条件;
3、负责办理乙方相关的进场手续，保证现场三通一平，乙方按期进场;
4、向乙方提供±000标高基准点及基础轴线基准点。
5、指派雷斌为现场负责人协调相关事宜;
6、负责周边居民、土建方和地方政府职能部门的协调;如有地方政府或周边居民等强要下货费、场地费、过路费等非正常费用的，其费用全部由甲方承担。
7、在工程竣工七日内及组织验收，并办理工程结算等手续。
五、乙方的责任与义务：
1、编制施工方案，做好各项施工准备工作;
2、按规定采取相应措施保证人员及工程安全，并承担违规施工发生的安全责任;
3、指派为施工现场项目经理，负责施工的相关事宜;
4、土建基础施工时，乙方负责派人进行基础预埋螺栓的安装;
5、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿的维修;
6、负责工程进度、质量和安全施工，因乙方原因发生安全事故，乙方自行承担。
六、甲方的违约责任：
1、逾期付款的，乙方有权停工。
2、工程未经验收，甲方提前使用或私自动用，由此发生的质量纠纷或其他问题，由甲方承担责任;
3、在工程竣工七个工作日内甲方需组织相关部门验收。逾期未验收的，视为验收合格。
4、甲方未按合同支付除质保金外的工程款，逾期半年的，乙方有权对所建钢构工程进行全权处理。
七、乙方的违约责任：
1、工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工;
2、工程逾期交付的，每逾期一日，按合同总价款的01%承担违约责任，总额不超过两万元;
3、在工程保修期内负责对工程的无偿保修。
八、工程价款支付
1、锚栓预埋完工甲方付乙方预付金10万;
2、一层的柱钢构件及人工进场后，甲方支付该层工程款的90%;
3、工程完工后7天以后，甲方支付工程余款。
九、本工程如遇下列情况，工期可以顺延：
1、人力不可抗拒的因素;
2、甲方因土建工程未按时结束延误工期的乙方有权顺延工期时间;
3、施工现场因连续雨天、停电则工期顺延;
4、施工过程中甲方更改设计方案的;遇上述原因造成工期延时写出书面材料由甲方签字认可。
5、甲方如须增补，双方须签订增补协议，增补协议与本合同原件具有同等法律效力。
十、本合同一式四份，甲方双方各执两份。
甲方：______________________项目部
乙方：______________________有限公司
地址：
法定代表人：法定代表人：邱先文
委托代理人：委托代理人：
电话：
传真：
开户行：
账号：
订立合同时间：
订立合同地点：
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，甲方将“ 西部兰州牛肉拉面大厅钢结构玻璃采光顶、包间楼梯洞口封堵、大厅栏杆装饰台 ”钢结构玻璃采光顶及相关钢结构工程委托乙方制作、安装，为明确甲乙双方的权利义务，双方签订本合同，以便双方共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称：中国西部兰州牛肉拉面西域食府室内钢结构工程
二、工程地点：张家口沽源县新城南街与外环路交汇处张家口昊成商业公司地块B2栋
三、工程内容：钢结构制作、安装
1、承包形式：钢结构工程制作、安装，包工包料、包安全、包文明施工。
2、承包范围：钢结构制作、安装及保修服务。(具体施工内容详见工程报价清单)
3、包括在本合同的承包范围：土建及土建配合费、防火涂料等。
4、施工人员进场前，乙方签署施工安全责任书，并承担相关高风险人员保险费用，服从甲方管理。
四、工程造价：
1、本工程钢结构采光顶工程 合计：91846元 详细如下：
钢材：5.5吨X3100元=17050元
玻璃：106.56平米X230元=24508元
制作：1800元X5.5吨=9900元
结构安装：1500元X5.5吨=8250元
玻璃安装包含玻璃耐候胶90元X106.56平米=9590.4元
运费两趟3500元
油漆(氟碳金色) 106平米X90元=9548元
脚手架 4500元
辅材和零散用工5000元
2、洞口封堵3500元X12个=420xx元
3、造型和栏杆每米750元，按完工实际发生量结算。
4、楼梯栏杆每米350元，按完工实际发生量结算。
特别注明：本工程所用的所有材料按国家标准执行。
5、本工程造价为总价包工包料包干，完工除据实结算项目外，其他约定不再另行办理结算。
6、因甲方变更而增加或减少造价凭签证据实结算。
五、质量等级：合格
第二条 工程期限
本工程合同生效之日起 15 天内工厂生产完毕，如遇下列情况工期顺延：
1、工程安装期间出现人为不可抗拒因素：风雨天气、自然灾害、政府命令等。
2、因甲方额外提出项目及变更。
3、甲方未按合同要求按时支付工程款时。
4、甲方代表或监理工程师无故拖延办理签订手续而影响下一工序施工。
5、工程发生设计变更，经双方协商确需延期的。
6、其他非乙方责任引起的工程停工，包括因甲方土地、工程报建等手续不完整及工程相关主管部门勒令停工的、或工程所在地群众干扰因素造成停工的。
7、因乙方责任造成工期延误的，每延误一天，应向甲方支付500元的违约金。
第三条 付款方式
按工程进度付款：
1、合同签定，甲方根据乙方提供的发票付乙方预付款 柒万元人民币 ，合同生效。
2、钢结构工程安装完工待甲方验收后，逐一支付乙方施工进度款。(税金甲方单独结算)。
3、本工程不留质保金。验收后5日内结算计。结算支付方式为现金、转帐、电汇，本位币为人民币。
第四条 工程责任
一. 甲方责任：
1、乙方进场前，甲方办理好开工手续使乙方具备进场施工条件。
2、委派专人到现场负责，代表甲方监督检查乙方施工质量、施工进度、文明施工。
3、为乙方提供乙方施工材料、设备存放地，在乙方施工进场前7天，应解决水源、电源、场内道路并将电源提供在施工场地50米以内。
4、甲方应按合同条款及时支付工程款。
甲方不按协议条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，应承担由此造成的相应责任，并赔偿乙方的有关损失，工期相应顺延。
二.乙方责任：
1、乙方对承包的工程施工质量负责，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工。
2、负责现场钢构件的卸货工作。负责所卸物资的清点、整理、堆放、保管及搬运。
3、乙方承担因乙方原因造成的工期延误责任和由此造成的经济损失。
4、严格按照国家建筑安全规范施工，遵守甲方制定的现场管理制度，服从甲方和监理的管理，并承担现场施工安全防护责任及与此 发生的损失费用。凡因乙方责任造成的人员伤亡及其他安全事故，由乙方承担全部经济损失及相关的法律责任。
第五条 工程验收及所有权与保修
一、本钢结构工程完工后，甲方应在接到乙方书面通知5日内组织验收(不组织验收视同验收合格)。如验收不合格，承包人按要求整改并承担因自身原因造成整改的费用。
二、质量保修期为一年，从验收合格之日起计算。工程完工后，属乙方施工质量原因，乙方接到甲方通知后2日内负责到现场无偿修理。因甲方原因造成返修的费用支出，由甲方承担。
第六条 争议解决办法
本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议，并与本合同具法律效力。如协商不成向合同签订所在地法院诉讼解决。
第七条 其他
一、本合同甲乙双方签字盖章并收到甲方预付款之日生效，在全部工程竣工，办理交工验收，保修期满并结清全部款项后自行失效。
二、本合同一式四份，双方各执两份。
甲方：(盖章) 乙方:(盖章)
委托代理人: 委托代理人:
签订时间:
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就钢结构建设工程项目已达成一致意见，特订立本合同望双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、钢结构制作安装工程内容：
本项目为全轻钢结构，总面积以设计图纸为准，工程内容为：所有设计范围内的钢结构制作、吊装、安装、除锈、油漆、原材料以及原材料的检测。
二、工程价款
1、全部钢结构安装制作的工程价格按工程内容实行总价包干的方式，总面积13931.72平方米，合计总价3273954元整。其计算标准为：轻钢屋面面积计算单价为 235元/平方米(单价中包含施工费、吊车费等全部费用)。由乙方提供本工程量1/2的材
料发票。
2、本合同的总价款为本合同的固定定价，除本合同另有约定外，不作调整和变更。
3、本项目所发生的基础预埋施工，由乙方自行负责，甲方不再认定费用。
施工工期及工程顺延
本工程工期为 90 天，具体开工日期以甲方的书面开工通知为准，在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时进行磋商，并通过书面形式确定期限。
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;
2、因发包人提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;
3、因停电、停水超过8小时;
4、甲方不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路不畅通，障碍物不能消除，影响施工时。
本工程采用技术规范
1、结构荷载规范GB5009-20xx
2、结构抗震规范GB50011-20xx
3、设计规范GBJS0017-20xx
4、高强螺栓设计与施工规范GBS82-20xx
5、焊接规范JBS81-20xx
6、钢结构工程施工质量验收规范GBS0202-20xx
7、同类标准中，若国家有新颁布实施的，按新标准执行，若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
工程质量
1、本工程质量标准为合格工程;
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准精心设计，按图施工，接受甲方的监督;
3、 施工过程中必须遵守下列规则：
(1)乙方必须提供主要原材料的产品质量合格证;
(2)原材料改变或代用必须经甲方同意后方可施工;
(3)乙方工程施工后，即开始对工程进行保修，保修期限为壹年。
六、甲方责任
1、乙方在进场之前，保证本工程施工所需各类车辆进出畅通，负责接通施工现场的施工用水及用电，地坪平整压实，拆迁障碍物等满足钢结构的安装条件。
2、因甲方无故造成乙方停工、窝工、返工、倒运和机械设备的调迁，甲方应据现场实际情况适当给予乙方经济赔偿;
3、工程未验收，甲方不得擅自动用，由此所造成的不良后果，由甲方承担;
4、甲方在乙方完工后三日内必须组织验收，否则视为已验收，并出据验收证。
七、乙方的责任
1、严格按照《钢结构施工规范》施工，因质量问题，由乙方自行负责;
2、组织原材料采购、组织施工人员及机械设备，乙方应遵守甲方的各项现场管理制度;
3、严格按照安全施工规程进行施工，施工中若因乙方自身原因有安全事故发生，所造成的一切责任和后果由乙方负责;
4、乙方按甲方要求提供所有钢结构施工设计、计算、加工及安装资料;
5、工程质量不符合要求，乙方负责无偿返工，由此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿;
6、甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，并在工程款收到十日后再开工;
7、乙方在保证质量和不降低甲方技术要求及设计标准的前提下有优化设计、修改工艺的义务;
八、钢结构的供应
1、乙方采购的材料，按施工设计图纸说明，保证屋面钢瓦和墙面钢瓦厚度。
九、工程付款
1、本合同签订后，按工程进度由甲乙双方协商付款。
2、主钢构进场，安装完毕，付工程总额的30%，工程俊工后，付工程总额的30%，三个月内付工程总额的35%， 余5%作质保金，一年付清。
十、工程验收
乙方配合甲方按施工图及说明文件进行中间验收和整体验收，并及时办理验收手续。
十一、施工安全
1、在施工过程中，因乙方自身原因所造成的工程损失和人员安全，其责任由乙方承担;
2、在施工过程中，因甲方自身原因所造成的工程损失和人员安全，基责任由甲方承担;
3、乙方施工过程中必须设立警示牌和配备安全防护设施。
十二、其它
1、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。
2、本合同双方签字后生效，工程竣工验收合格、保修期满，本合同终止;
3、本合同签订后，如需进行修改，应以书面形式签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与主合同一并具有同等法律效力。
以上条款望双方共同遵守，未尽事宜双方协商处理。
甲 方：
乙 方：
年 月 日
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积： (以实际验收面积为准)。
4、工程内容：钢结构制作安装
5、承包方式：包工包料
6、工程期限：本工程工期为15天，自合同签订之日起计。
二、工程计价
1、单价： 元/m(包括钢结构原材料、标准件、
2、工程总造价： 。
三、工程质量
1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。
3、由乙方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或经过甲方验收合格后方可用于工程。
4、抗风等级不小于8级，抗雪压厚度不小于40cm。
四、甲方权利、义务和责任
1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。
2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。
3、施工中如乙方施工和技术力量、机械设备不胜任，不能按合同要求组织施工，无法保证工程质量和工程进度时，甲方有权对剩余工程量进行调整直至终止合同。
4、对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿并作罚款处理。
5、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行验收。
五、乙方权利、义务和责任
1、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进场。
2、严格按施工图纸要求进行施工，保证工作数量及工程质量。凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工或补救，以达到工程质量验收标准。由此造成
的经济损失全部由乙方承担。
3、乙方必须服从甲方的管理，搞好文明施工，做到工完场地清。
4、因乙方原因致使合同不能履行，除终止合同外，乙方应赔偿甲方由此造成的经济损失。
5、乙方自行负责保管自有的机械、设备、小型工具及用于本工程的各种材料等，施工用电及柴油等相关费用由乙方负责。
6、结算时乙方必须在指定的税务部门开具国家有效税票，乙方必须保证所提供的发票真实，如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
7、乙方施工人员的食宿问题由乙方自行解决。
六、工程价款的支付与结算
主钢构进场3日后，甲方按合同总金额的20%付款，验收合格后甲方付至结算总金额95%，总货款5%的余款作为质保金待质保期满后一次性无息付清。除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。
七、质保期
质保期为12个月，在保修期内，若出现质量问题，由乙方负责维修，费用由乙方承担。超过保修期，维修由乙方负责，维修费用由甲方承担。保修范围：乙方负责施工的内容(钢结构开焊、棚顶被风吹掉等)。
八、安全生产
1、在制作安装过程中，乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。
2、乙方必须对制作安装人员进行专业安全教育，如发生制作安装人员伤亡等责任事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。
3、乙方施工人员从事高空作业必须注意安全，系好安全带，并做好安全防护工作，安装施工中出现安全等一切事故，均由乙方自行承担。
4、施工期间，乙方发生任何交通事故造成的人员伤亡和损失均由乙方自行承担。
九、本协议未尽事宜，双方可经过协商另行补充。
十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等效力。合同经双方签字后即发生法律效力，至工程完成结清工程款后失效。
双方于 年 月 日，于 项目部签订本合同。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
开户行： 开户行：
账号： 账号：
代表： 代表：
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲方钢构制作安装工程承包给乙方，经甲、乙双方充分协商达成如下协议：
一、 工程承包内容：污水处理厂压滤机库轻钢新建一个车间钢结构
彩板制作安装工程。
二、 工程承包范围：发包方提供的图纸内容。
三、 合同工期
开工日期：20xx年x月x日
竣工日期：20xx年x月x日
四、 质量标准.执行《钢结构工程施工质量验收规范》
五、 合同价款：
1、合同价款的确定：固定总价格方式钢结构及彩板制作安装，按结构总包价结算(不含税)。
2、工程总造价：一栋按照甲方要求施工，面积约x平方米总包价格为x万元，包工包料，同时包含：钢结构制作安装及部分土建施工。
六、合同价款支付：施工完毕一次性支付。
七、安全施工：
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。
八、暂停施工及工期顺延
1、由于工程所在地气候的特殊性，如果因天气原因，甲方工程师及监理工程师认为却有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方工程师及监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。甲方工程师及监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或受到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工，相应顺延工期，甲方承担发生的停工费用;因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
2、由于其它不可抗力的因素，如停水、停电、下雨等造成的停工，工期相应顺延。
九、工程竣工
1、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方工程师及监理工程师同意顺延的工期竣工。
2、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。
十、质量与验收
1、工程质量
(1)工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸要求及国家或行业和甲乙双方协商的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
(2)双方工程对工程质量有争议，有双方统一的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分别承担。
2、检查和返工
(1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师及监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方工程师及监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
(2)工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方返修和重新施工，乙方应按甲方工程师及监理工程师的要求返修或重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，乙方承担返修和重新施工的费用，工期不予顺延。
十一、质量保修
1、乙方应按照法律法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
十二、争议
甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向工程所在地人民法院起诉。
十三、其他
1、电源及住宿：甲方提供一次电源，二次接电线由乙方自行负责， 乙方现场施工所需食宿自行解决。
2、工程分包：未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。
3、保险：乙方须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
4、合同分数：本合同一式二份，具有同等效力，甲、乙双方各执一份。
5、合同期限：合同从双方签字盖章后生效，合同约定范围内的工程全部结束后，合同解除;合同约定以外的工程不在此合同责任范围内。
6、关于图纸变更：由于施工现场狭小，设备已经安装到位，造成钢结构不能完全安装原设计图纸施工，变更已经征得甲方同意，保证结构安全的前提下做合理变更，变更后不影响工程的造价及结算。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包人(甲方)
承包人(乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人钢结构消防楼梯工程(以下简称“工程”)的有关事宜，达成协仪：
第一条 工程概况
1.1 工程地址：
1.2 工程项目名称：
1.3 工程内容及做法(详见附表1：甲方设计图纸)。
1.4 工程承包方式：双方商定采取包工、包料方式。
1.5 工程期限 个工作日，开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日 甲方更改图纸、有关部门规定等客观原因不能施工时，工期顺延。
1.6 合同预算价款：本合同工程预算造价(详见附表1：工程预算书)为(大写)：人民币 元(￥： 元 )，工程竣工验收合格后，结算款以预算书单价为基础，按实际发生工程量为准结算。若合同价打折时结算价同比例打折，但增项款不打 折，据实结算。
第二条 工程管理
2.1 甲方指派 为驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜 。
2.2 乙方指派 为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份式。
第四条 双方责任约定
4.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论任何原因造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程总价10%违约金，若造成损失的违约方应予以赔偿 。
4.2因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延，影响工期时甲方要签字确认误工日，方可继续施工。
4.2.1不能按期供水、电;
4.2.2不能保证工人每天工作9小时(含加班);
4.2.3不能按期提供自购材料、设备;
4.2.4不能按期付工程款;
4.2.5因甲方变更设计图纸、变更设计材料、人工误工浪费。
4.3 因甲方终止执行合同，而总报价工程量未过半，乙方拥有收取工程总价10%的设计费的权利，或按实用面积每平方米30元的设计费收取。
4.4合同签订后，若甲方提出减项且减项工程额达到总工程额5%时，须向乙方支付减项总额8%变更费;若甲方提出合同上由乙方购买的材料变为甲方购买，则甲方向乙方支付该部份材料费用(预算书为准)的10%变更费，若甲方减项所用材料乙方已定购或运至现场，甲方需另支付材料来回运费、损耗及退货费用，若甲方要求减项的项目已施工，甲方需支付乙方该项目的人工费、材料费、管理费及拆除费。所有减少项目或材料之费用均以预算书费用为准再乘以合同价折扣比例来计算。
4.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修理直至约定标准，所需修理费用乙方承担，工期不予以顺延。
4.6对竣工后月内发现并证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费维修。
4.7由于乙方施工中违反操作常规造成的人员伤害，责任乙方自负。
4.8施工中由于乙方的过错造成甲方的物品损失、损坏，乙方负责赔偿或修复，但甲方物品进场时必须由乙方监理签收验证。
4.9由于乙方违反物业管理规定所造成的罚款和赔偿费用，由乙方负责，在工程结算中扣除。
4.10隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方若两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写记录，甲方应予以认可。
4.11工程竣工后，乙方应书面或电话口头(当甲方不在装修地域时)通知甲方验收，甲方签收验收通知回执，并在得知通知后六天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在约定时间内未能验收应及时通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。若另定日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方看管费用及相应费用。
4.12本合同履行完毕后自动终止。
第五条 违约责任
5.1由于甲方原因导致工程延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工窝工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同约定支付工程款，每延期一天按应付款额的0.5%支付滞纳金。
5.2由于乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元违约金。因甲方原因争议引起的停工日期除外。
5.3未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用，造成损失甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。
5.4因乙方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。
第六条 材料的提供
6.1本工程所需按预算书规定应由甲方自购的施工材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程施工之日前第三天内甲方负责采购到场，若有质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任甲方承担;甲方供应的材料，经乙方验收后由乙方负责保管，乙方保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
6.2凡由乙方采购的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场后通知发包人，并接受发包人检验，如不符合质量要求或有规格差异禁止使用，若已使用造成的损失由乙方负责。若有疑议，发包人及时书面提出，让承包人签字并解决，
第七条 工程款支付方式
7.1 合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款
7.2工程款付款双方协商约定
7.3双方款项往来均应出具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。
7.4 工程若有甲乙双方协商同意的增项，则应在下次付款时一并付清，否则乙方有权停工待款，损失甲方自负。
第八条 装饰工程预算书、施工图经双方协商达成一致的具体问题之协议，作为合同附件与合同具有同等效力。
第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力，希双方诚心遵守。
第十条 本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利的原则协商解决。
发包人(甲方)签名： 承包人(乙方)签名：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月
甲方：
乙方：蚌埠苏迅机电成套设备有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“_ _” 项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。 一、承包范围及内容：
位于_ _的观光电梯井道钢结构制作、玻璃幕墙安装工程。数量两台，两台规格用料相同，规格为：长2300mmX宽1900mmx(井道净空)X高16000mm(含底坑高度) 二、承包方式：
包工包料，一次性包死方式。 三、承包单价及付款方式：
合同含税总价： 元(￥ RMB)元人民币。合同签订时支付工程造价的30%主要型钢进场并经验收合格后支付工程造价的70%，待工程完工并验收合格后，预留5%质保金一年后支付，余款10日内付清!
每台分部价格明细及施工所使用材料如下：
报价汇总表
合同含税总造价： RMB(1台) 四、质量要求：
由于本项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按电梯设计要求设计，并经公司工程部及甲方考核同意，以此为施工、验收依据。 五、甲方责任：
1、负责联系甲方做好技术交底、施工交底及验收工作。 2、提供材料堆放场地。
六、乙方责任：
1、根据公司提供的技术指标及施工现场的实际情况，绘制施工图纸，并经甲方核准同意后，方可施工。
2、严格按照报价表中规范购进和使用材料。
3、施工过程中要充分利用材料，不得浪费材料。 现场所有材料、废料都属乙方所有，甲方不得收为己有。
4、乙方应自备所有施工工具，由甲方协助保管。
5、严格按照钢结构施工规范施工，钢架焊点要光滑、平整、饱满，电梯钢架及焊点要刷防锈防腐的树脂油漆。
6、按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。
9、甲方工作人员须配合乙方现场施工人员的合理要求。 九、其他
1、甲乙双方如因本合同发生纠纷，可由深圳市仲裁委员会仲裁解决。
2、合同未尽事宜，经甲、乙双方共同协商后，另行签订补充协议，均具同等法律效力。此合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲 方： 乙 方：
三优范文网