案情簡介
周某為維思投資公司裝修辦公室，當時因為雙方是朋友，並沒籤合同，口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜，材料費實報實銷，人工費按口頭約定報價支付。後維思公司以桂濱公司（該公司公章在維思公司手裏）名義到物管公司處辦理了開工手續。周某隨即聯繫了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途，維思公司單方面提出因質量問題要求工人停工整改。在此過程中，維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同，並約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂後，維思公司即將前期所有裝修全部拆除，不允許工人再次進場施工，另找他人重新裝修。後維思公司以周某為被告向法院提起訴訟，以質量不合格為由，要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，並要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。
辦案思路及心得
被告周某委託我應訴答辯。本案經過了兩次開庭審理。庭審中，我主要提出以下幾點代理意見：1、被告周某不是適格被告，原告應以重慶桂濱公司作為本案被告，由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證，桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人（儘管桂濱公司與原告未籤書面合同，不影響雙方實際裝飾工程合同關係），因該裝飾工程產生的糾紛，與被告無關，被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協調工作，由此可能產生的相應合同責任根據合同法規定應由委託人桂濱公司承擔；2、周某是自然人，不具有簽訂建築工程裝飾裝修合同的主體資格，本案合同應屬無效。根據《建築法》《室內裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規規定，承包人未取得建築施工企業資質或超越資質等級的，建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》，周某是自然人，並無相應資質，所籤合同應屬無效合同；3、原告未經施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未經鑑定機構鑑定，應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現場圖片及視頻，以及被告簽字的工程存在質量問題的説明，我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題，是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度，僅僅原告單方聘請的監理的一面之詞是不能作為本案證據採信的，只有雙方確認或法院指定的第三方鑑定機構有權對工程進行質量認定並作為有效證據採用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業慣例，也與本案裝飾工程合同的約定相違背，同時也違反《合同法》的相關規定。
裁判結果
通過庭審的答辯和辯論以及庭後與承辦法官就案情從證據和法律兩方面進行反覆溝通交流，法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求，達到當事人預期，得到當事人肯定。本案得以順利結案。
屋東違約怎麼辦？
簽約合同違約
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約，現用4年，尚有1年才到合同期滿。現屋主要求收回倉庫使用，由於我們是私人簽註合同，有無法律效力，請問我如何追討他的違約金。
為您解答：
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規定雙方自願的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話，你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話，你可以按照你實際的損失要求賠償。
違約責任怎麼算？
違約責任是違反合同的民事責任的簡稱，是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規定。
法律諮詢：
今天收到中介電話説我們屋另外兩户擾民被告了（1套房子分成4户出租的），然後房主要後天中午收房，讓我們全都搬走；我想問別的住户違約我有責任麼？可否要求違約金？另外提前收房有沒有最短期限？今天通知後天就得搬完？另外時間很緊兩天內不見得一定能找到房子，我可以最多延遲幾天？如果不能延遲，是不是租住旅館的費用可以找中介支付？
律師解答：
中介要求你們沒有違約的住户搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。
相關法律知識：
違約行為分類
根據不同標準，可將違約行為做以下分類：（1）單方違約與雙方違約。雙方違約，是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規定：當事人雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的.責任。可見，在雙方違約情況下，雙方的違約責任不能相互抵銷。（2）根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現為標準，違約行為可作此分類。其主要區別在於，根本違約可構成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行與遲延履行。（4）實際違約與預期違約。
內容如下：
發包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方飯店裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1、工程地點：
2、總施工面積：____________平方米。
3、施工內容：詳見附件1：《飯店裝修施工內容單》和施工圖。
4、工程承包方式：
乙方包工，甲方包料，原材料和輔料由甲方提供(詳見附件2：《發包人提供裝修材料明細表》)。
5、工程期限____天，開工日期為____年____月____日，竣工日期為____年____月____日。
第二條 工程價款
本合同工程價款(大寫)___________________元，詳見附件3：《飯店裝修工程報價表》。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供：
(1)甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見附件4：《飯店裝修工程設計圖》);
(2)甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見詳見附件4《飯店裝修工程設計圖》)，設計費(大寫)______元，由甲方支付。
第四條 發包人的義務
1、開工前____天為乙方入場施工創造條件;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4 、不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5 、施工期間甲方仍需部分使用該場地的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;
6 、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。
第五條 承包人的義務
1、 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;
2、 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
3、 保護好原室內物品，保證室內上、下水管道的暢通;
4、 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現常
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附件5：《飯店裝修工程變更單》)。
第七條 工期延誤
1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
3、 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準詳見附件6：《飯店裝修工程質量要求表》。
第九條 工程驗收和保修
1、 工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、 工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附件7：《飯店裝修工程驗收單》)，在工程款結清後，辦理移交手續(詳見附件8：《飯店裝修工程移交單》)
3 、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後，填寫工程保修單(見附件9：《飯店裝修工程保修單》)
第十條 工程款支付方式
1、雙方約定按以下方式支付工程款：
第一次：開工前三日支付 元;
第二次：工程進度過半支付 元;
第三次：雙方驗收合格 支付 元 。
工程進度過半是指： 。
2、 工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方審核同意後，雙方填寫工程結算單(見附件10：《飯店裝修工程結算單》)並簽字，甲方與乙方結清工程尾款。
3 、工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式統一發票。
第十一條 違約責任
1 、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失;
2 、 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失;
3、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;
4、 由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十二條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交石家莊仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 其他規定
1、 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點;
2 、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___
分至___點___分。
第十四條 附則
1 、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。
2 、本合同簽訂後工程不得轉包。
3 、本合同一式____份，雙方各執____份，均具有同等效力。
4、 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人
年 月 日 年 月 日
1、裝修合同簽訂前陷阱
與裝修公司簽訂合同前必須有裝修公司提供詳細的報價單，需要注意的是，應該要求裝修公司儘量詳細的在報價單中標明每個項目的具體工程量，特別是在水電路改造這樣的項目中，特別要避免裝修公司使用“按實際發生算”這樣模糊的描述，因為，同樣實現你所要求的水電改造項目，不同公司的工程量可能是不一樣的，讓裝修公司給出具體的工程量，這樣更方便你在不同公司的報價中比較，你可能會發現，同樣的電路改造項目，有的公司出的工程量是80米，而有的卻是100米，因為合理的設計可以讓你以更少的改造量實現一樣的結果。
所以不但應要求裝修公司給出具體的工程量，而且應該約定報價單中預算工程量應該和最終結算工程量的誤差值在10%之內，否則差價由裝修公司來承擔(這條約定在很多專業水電改造公司的合同中都有)。
2、常見的裝修合同陷阱
現在的裝修公司有很多家裝設計師在設計的時候故意增加一些裝修項目，如，不需要做樑的地方增加一個樑，不需要的地方非要吊頂。這樣一下來整個房屋的裝修報價就高出了很多，相對來説裝修的報價也就高出了很多。設計師這樣做的目的是如果提高了裝修報價，那麼設計師所獲取的提成也就高了很多。
我們業主在裝修房屋的時候一定要明確自己的居住需求。如果在裝修設計的中發現造價較高，有沒有很大的實際價值的項目，在裝修設計的時候一定要堅持自己的要求。
現在很多建材商家都和設計師是私下約定好了的嗎，只要是裝修設計中使用了建材商家的材料，那麼建材商家就會給設計師一定的回扣。很多設計師在設計裝修的時候就會故意使用這些有回扣的材料。即便有其他價格比較便宜、裝飾效果更好的裝飾材料，設計師在設計中也不會採用，結果讓消費者花冤枉錢。
3、如何識別裝修合同中的陷阱
裝修合同需謹慎，拿到房子的時候，很多人第一時間先想到的`，就是找個裝修公司，全包或是半包給裝修公司，自己既可以省事，裝修出來的效果也要比自己這個門外漢要好。裝修是一門大學問，裝修公司確實更加拿手，但他們有時候在裝修合同中使用種種陷阱來謀取更大的利益。為了讓我們的裝修更加的順心也更加的省錢，我們對裝修合同中的陷阱一定要多加註意，西安裝飾網提醒您千萬不可落入裝修公司的無底洞中，投入巨大的人力和物力，卻得不到想要的效果
其一，在裝修設計費上大做文章，增加不必要的費用。很多裝修公司會有意的增加一些裝修的項目，在測量家居面積時會多報，在裝修事項上會多報甚至謊報，以此來增加工程量，使裝修的費用更加的高。所以在找裝修公司前，我們不妨先對自己的房子進行大體的測量，比如看一下哪裏需要改動的，房子套內面積一共有多少，並且對裝修中的一些建材做一些價格上的市場瞭解，這樣才能夠有底氣與裝修公司在裝修的具體事項上討價還價。同時我們也可以多參考一些裝修的圖片和式樣，同時參考已經設計好的房子，做的有效的成本控制。
其二，將不必要的裝修條目細化，以此來增加收錢的名目，達到斂財的效果。有時候裝修公司會把一個項目化分成多個單項來報價，比如牆面，他會分成底漆、面漆、磨平等小項，雖然每項的價格不高，但是加起來卻是一筆不扉的費用，所以我們一定要注意裝修合同中的每一個小項，不可讓裝修公司鑽了空子。裝修合同模板
本合同雙方當事人：
發包方(以下簡稱甲方)：
姓名(名稱) 聯繫電話
承包方(以下簡稱乙方)：
名稱 工程責任人 聯繫電話 住所
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法 規之規定，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上就裝修 工程的有關事宜，達成如下協議：
1、工程地點
2、工程承包方式：
3、工程期限
開工日期
竣工日期
4、雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫) 元。 首付 元。
5、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字後，即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字。
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國 家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的， 均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時 通知另一方， 辦理合同終止手續， 並由責任方賠償對方相應的 損失。
10、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙 雙方各持一份。
發包人(簽字)：
承包人(簽字)：
日期
開户銀行：
賬户：
甲方：__________________
乙方：__________________
為裝修房屋，經雙方協商，訂立本合同，以共同恪守。
一、工程項目
1、三個房間（兩卧室、一客廳，以下簡稱三個房間）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗；客廳、卧室鋪強化木地板；清除所有房間原有塗料，客廳、卧室打膩子，刷漆兩次。
2、通陽台的門窗處打一吧枱，上方根據甲方要求（圖紙）做一置物架；陽台東側打一多用途櫃（底下放鞋、上面書櫃）、西側打一吊櫃，包陽台、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板；廚房地面鋪磁磚，打一灶台。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門後一多用途櫃（底下放鞋，上面掛衣服）。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。
三、質量標準
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限
______年______月______日至______年______月______日，如不能按期完成，每天將處罰金______。
五、工程造價
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費______人民幣。
六、付款方式
工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本合同未盡事宜，由雙方協商解決。本合同自雙方簽字之日起生效。
八、本合同一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
委託方(甲方)：____________
承接方(乙方)：____________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：____區____街____單元____室
二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衞
三、工程項目：
1、四個房間(兩卧室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衞生間牆面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽台地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，XX年4月xx日至XX年 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方：____________乙方：____________
簽字(蓋章)：____________簽字(蓋章)：____________
聯繫電話：____________聯繫電話：____________
___年___ ___日___年___月___日
____________租户(以下簡稱乙方)，提交的室內二次裝修方案，經______________(以下簡稱甲方)批准，在_______號房屋進行室內二次裝修的施工。
為便於二次裝修的管理與服務，使已入住客户有一個良好的辦公環境，經雙方協商簽訂本協議，共同遵守。
1.乙方委託的裝修公司應事先向甲方及消防局報批裝修方案並獲准，交納有關費用和辦理裝修許可證後，方可開始裝修。裝修垃圾應運至園內指定地點。
所應交納的費用為_______以內，支付垃圾處理費_______元，超過_______的，整數倍面積的部分按倍數計收，其餘的面積按比例計收。同時乙方應按裝修房屋的租賃面積向甲方繳納_______元/平方米的裝修保證金。
因此乙方委託的裝修公司所交納的費用為垃圾處理費_______元，押金_______元。裝修完成並經甲方驗收後，待三個月內確認周邊環境和用房單位不受損壞和影響，退還乙方委託的裝修公司押金。
2.甲方同意自乙方委託的裝修公司報批裝修方案獲准之日起給予乙方_______日或直至_______年?_______月_______日為止的裝修期。
在裝修期內乙方按上述場地的建築面積每平方米每月人民幣_______元的標準向甲方交納裝修管理費合計人民幣_______元(不足一個月或超過一個月，按實際天數計收)，超出給定的裝修期，無論乙方裝修是否完工，甲方將按規定收取場地使用費。
乙方因特殊要求，需改變原有隔牆、通道、設備等設施的，必須經甲方書面同意。
但乙方在使用期滿遷出時，必須恢復牆體、通道、設備等原狀(甲方書面同意不必恢復者除外)，乙方未經甲方書面同意擅自進行二次裝修或雖經甲方同意但超出甲方書面同意內容進行二次裝修的`，甲方有權要求乙方恢復原狀並賠償損失。
3.甲方向乙方提供的場地應符合國家有關消防安全的規定，而乙方二次裝修部分的消防核准則由乙方負責。乙方應正確使用並愛護場地內部的各項設施，防止非正常損壞。
協議終止時，乙方應當按時交回場地，並保證其原有消防設施的完好，同時結清應當由乙方承擔的各項費用。
4.乙方應向甲方提供所有進場裝修人員的身份證複印件及登記照片各一張。
5.乙方須到甲方管理服務部辦理施工人員臨時出入證，憑證進場施工，無證者拒絕進場。出入證押金每證____元，含工本費___元(實退還_______元，遺失出入證，押金不予退還。
6.乙方應嚴格按照經甲方審核批准的二次裝修方案及圖紙組織施工，並接受和配合甲方監管。二次裝修方案圖紙的審核報批手續，由租房用户辦理，施工中如有局部變動，應於改動前報經甲方審批。
7.無論在什麼情況下，未經甲方同意，乙方裝修人員不得使用客梯，所有裝修人員和材料只能搭乘消防(貨)梯。裝修材料只能選擇_______至次日_______之間運至裝修房屋內，公共場地嚴禁佔用和堆放材料等雜物。
8.乙方施工人員應做好文明施工，保證公共場地清潔暢通，愛護樓房內外公共設施，合理使用衞生間。如因乙方人員導致的衞生管道堵塞、其他公共設施、設備以及房屋結構和內外牆(窗)的損壞，則由乙方負責賠償相應的經濟損失或費用，並處以______-______元/次的違約罰金。
9.每週一至週五_______～_______，嚴禁從事一切可能造成噪音、粉塵污染、強烈氣味的施工操作，如使用電鋸、衝擊鑽、拆除天花和隔牆、油漆等作業。
以上操作必須在每晚______至次日______或雙休日內進行，所有裝修施工必須關窗作業，以免因施工影響其他客户。違者若勸阻不改，甲方有權對乙方處以_______元/次的違約罰金，並酌情給予停電處理，由此而耽誤的施工進度，由乙方自負。
10.乙方在裝修期間，不得開啟室內中央空調，並應封閉新風口，以免粉塵和油漆等異味通過中央空調系統影響其他客户。
裝修施工中不得造成室內外原裝設施、設備的損壞和消防系統的誤報，否則，除照價賠償外，違者一次處以_______元的違約金。
11.為統一科技園形象，如裝修涉及安裝門鈴、密碼鎖及銘牌等，均須向甲方提出申請，經批准後在指定位置安裝。
12.乙方施工前應做好各項安全防範措施，施工期間嚴禁室內吸煙，做到安全防火，嚴格遵守《中華人民共和國消防法》的有關規定，如有違反，乙方承擔一切經濟損失及法律責任。
裝修房屋內應配備滅火器不少於兩隻，可向甲方借用，(每隻有償使用費_______元)，裝修竣工後退回。若遺失或損壞，則照價賠償。施工如需動火作業，必須向甲方申請動火許可證。違反動火規定，處以_______元/次違約罰金。
13.施工用電時，要採用標準接線板和插頭，嚴禁用電源線直接插接在插座上。如需增加用電負荷，可向甲方申請臨時用電，經批准後方可作業(乙方自備電源線開關)。
若由於乙方原因造成甲方配電房線路跳閘而影響到對其他客户供電，則由乙方賠償相應的經濟損失。
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方製作（安裝）事宜達成以下協議：
一、合同價格
甲方委託乙方製作、裝修（或安裝）小刀面 濟南山大路店；合同總價款約為60120.7元；大寫：陸萬零壹佰貳拾柒角整。（以實際驗收金額為準）
甲方委託乙方製作、安裝小刀面店面門牌濟南山大路店，合同總價款約為1680元；大寫：壹仟陸佰捌拾整。
合同總價：61800.7元；大寫：陸萬壹仟捌佰零柒角整。
二、乙方製作範圍
1、乙方承接甲方連鎖店所有店面裝修。（其他店面裝修材料價格隨着市場價格增長裝修價格上調；裝修材料價格下降裝修價格同時下調。）
2、乙方承接甲方連鎖店所有店面的門牌安裝。
三、製作標準要求、單價、總費用
1、 製作標準和要求
2、製作價格 裝修價格
小刀面裝修報價表
店面門牌價格
小刀面門牌製作報價表
尺寸為（4*1.5）m
3、標準化建設網點明細詳見附件
以經過甲方確認並加蓋公章明細為主。如在安裝過程中甲方需增加店面應提前通知乙方，並根據實際情況對工期進行後延。
四、交付時間、地點、方式及質保期限
1、乙方應在年 月 日前完成全部製作安裝。其中因天氣及不可抗力造成的施工困難應根據實際情況實時後延。
2、交付安裝地點為甲方提供各縣區明細製作地點，具體送達地址及分配數量以甲方提供明細為準。
3、本合同價款含模具使用費及發往甲方指定地點的物流費用。如產品在運輸途中發生損壞或經甲方檢驗不合格，乙方負責免費調換。調換工作須在交貨之日起5個工作日內完成。
4、產品質量保證期為自產品交付甲方之日起一年.在保修期內，乙方對因材料質量和製造工藝有關的產品缺陷免費維修。乙方在保修期內更換的所有部件應符合質量標準。
以下情況不在保修範圍內：因用户自行修改而造成的故障或損壞；由於不可抗力造成的故障或損壞（如火災、水災、颶風、地震、雷擊、電擊等自然災害，戰爭，，或物理損壞）；其他人為因素造成的損壞。
五、驗收標準
驗收時每個網點出具一份網點標準化建設驗收單，由乙方、甲方簽字後作為工程結算的依據。
六、其他約定
該合同工程網點為 山大路 店，甲乙雙方約定以山大路店為一個結算單位。
七、付款方式
在合同簽訂之日當天，甲方向乙方預付山大路店面總價款的20%，計元后乙方開始施工。施工完成後3個工作日內經雙方確認甲方須向乙方支付店面實際總價款的70%，計元；餘款乙方收交付後甲方須驗工後當日內支付實際工程總量價款的10％，計6180.1元，驗收時間最長不得超過30天，逾期按工程合格計算。
八、支付方式1、 現金支付； 2、銀行卡轉賬支付
開户行：中國郵政儲蓄銀行臨邑支行 賬户： 8846 8101 9117 344
工程名稱：
工程地點：
簽訂地點：
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
同 書 二
裝修合同書
發包方（甲方）： 承包方（乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計單位、施工企業管理規定》、《湖北省室內裝飾工程預算定額》、《湖北省室內裝飾工程費用定額》，結合本工程具體情況，經雙方協商一至，簽訂本合同。
第一章
第一條工程概況
1、工程名稱：2、工程地點：3、工程內容：4、裝飾建築面積：M2
5、承包方式：
6、合同簽訂地點：
第二條工期
1、開工日期：月日
2、竣工日期：月日 工程概況
3、工期總日曆：天
第三條 合同價確定方式：按市場信息價編制工程預算，甲、乙雙方在預算範圍內協商確定工程總造價。
第四條 合同價款人民幣大寫: 付款方式：
第二章 雙方責任
第七條 甲方代表
1、甲方駐施工現場全權代表姓名：2、甲方代表易人，甲方應提前三天書面通知乙方，後任繼續承擔前作任應負的責任和承諾。
第八條 甲方的義務
1、組織工程竣工驗收。
2、開工前消除障礙物，使施工場地具備施工條件。
3、無償將施工所需水、電接至施工現場，並保證施工期間的需要。
4、向乙方提供建築物、構築物和地下管網線路等建築施工圖，保證數據真實準確。
5、如變更設計，材料和配套用品需書面通知乙方。
6、按合同規定支付預付款、進度款、結算款。
7、負責以上所辦手續費用。
第九條 乙方代表
1、乙方駐施工現場全權代表姓名：
2、乙方代表易人。乙方應提前三天書面通知甲方。後繼續承擔前任應負的責任和承諾。
第十條 乙方的義務。乙方應負責以下工作，如造成延誤，由乙方負責所造成損失的責任。
1、竣工驗收後負責整理全套資料。
2、嚴格執行國家標準和行業有關規定，按圖紙組織施工。
3、向甲方提供工程進度及施工計劃報表、工程事故報告。
4、遵守有關部門對施工場地進、出口交通、環境衞生、施工噪音等管理規定。
5、保持施工現場整潔，符合文明施工等有關規定。
6、施工期間負責建築物、構築物及施工人員的安全工作以及周邊工農關係的處置。
第三章施工管理
第十一條 因甲方原因延誤工期，由甲方承擔違約責任並賠償乙方的經濟損失。因乙方原因工程不能按期竣工，由乙方承擔違約責任，並賠償甲方的經濟損失。每延誤一天由責任方按合同價款的萬分之三賠償給對方。
第十二條 甲方如要求乙方按合同竣工日期提前竣工，應為乙方提供提前竣工的方便條件。並承擔提前竣工所發生的經濟支
出，每提前一天，按合同價款的千分之一獎給乙方。
第十一條 在施工過程中，如遇下列情況，應順延工期。
1、由於人力不可抗拒的災害；
2、設計變更和工程量增加；
3、甲方不能按約定的時間提供資金；
4、因停電或停水達12小時，按一天順延；
5、經甲方同意的其它情況。（經雙方施工負責人簽字為證）
第四章工程質量管理與竣工驗收
第十三條 乙方應認真按照標準規定和設計要求組織施工，隨時接受甲方、及室內裝飾質量監督部門和有關部門的檢查、檢驗，為檢查、檢驗提供方便。
1、施工中甲、乙雙方應嚴格執行隱蔽工程和單項工程驗收制度，凡隱蔽工程和單項工程乙方預檢後，提前24小時書面通知甲方。甲方應組織室內裝飾質監部門進行驗收。經驗收合格，並辦理隱蔽工程和單項工程驗收手續後，乙方才能繼續進行施工。
2、甲方收到乙方要求對隱蔽工程和單項工程驗收通知後，48小時內無正當理由不組織有關部門進行驗收，視為驗收合格，甲方應予認可。
3、施工中經檢查、檢驗工程質量不合格，乙方按行業裝飾質量監督部門的要求進行返工、修改。承擔其返工、修改的費用。
防細節提價
在審核報價中，要注意刷塗料、鋪磚這些工程量較大的項目。單價提高一兩元，整個工程造價就會增加不少。比如在60平方米的鋪磚工程中，每平方米提高5元，整個造價就要提高300元;再如塗料，一個100平方米的户型塗刷一般都在300平方米以上，每平方米提高2元，造價就會提高600元。
防中途加項
有些裝修公司初期報價比較低，但在施工當中增加項目，使整體造價最終仍較高。比如在報價時故意選擇低檔產品，在施工中又要求更換;報價時故意少算水電管線長度，後期又要求增加。對此，業主可以將“要求結算項目與預算項目差價在5%以內”寫進補充條款。
防材料替換
在材料選擇上，要標明名稱、品牌、規格、質量等級、單價、數量、採購地點、生產日期、保質期共九項，以防在施工當中通過所謂“偷樑換柱”來替換材料。尤其對大芯板、油漆、乳膠漆、瓷磚、牆磚、廚衞等裝修公司提供、配送的項目更要注意，並索要質檢報告，一旦出現問題，書面證明可以避免材料替換帶來的損失。
防工藝含糊
工藝是影響裝修造價的重要原因之一，工藝上的含糊不清導致造價上的差異也要引起業主注意。比如處理牆面時，在承重牆與石膏板內牆交界處，如果不採取嵌縫處理，就會出現裂縫;門套開邊時要用雙層大芯板，但不少裝修公司在報價中均沒有體現。專家認為，無論是裝修公司省略項目，或者承諾項目而未兑現，都會給業主帶來麻煩和損失。
防過分壓價
不要過分壓低價格，這樣會使施工隊產生逆反心理，在裝修材料和質量上大打折扣。比如使用不環保的大芯板，雖然價格降下來了，可環保指數也隨之下降;另外，不要被施工隊的過低報價誘惑。
一般協商解決，如果協商不成的，可以通過仲裁或者訴訟的方式解決。
具體的裝修合同糾紛處理辦法
1、裝修單位沒有完全履行裝修合同。
未完全履行合同主要表現在：裝修單位沒有按合同約定的做法去裝修，使用非合同規定的裝飾材料，施工中無故停工，未在約定工期內完工等。
2、裝修粗製濫造，施工質量低劣。
有的裝修公司施工人員幹活不上心，工藝不規範。表面上説得過去，但經不起驗收或時間的檢驗，出了問題還強詞奪理。尤其是“街頭游擊隊”，質量更沒有保證。
3、裝修後的維修服務不完善或不履行質量承諾。
裝修後應該按合同規定及時維修，但有些公司卻左右推託。保修期內不保修。
4、施工中的噪聲擾民。
施工中難免會發出噪音，但户主事先要與裝修公司約好開工、收工時間。不要違反環保的有關規定，否則極易引發糾紛。
5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。
6、裝修破壞了毗鄰房屋。
7、裝修破壞了房屋主體結構及承重結構。
針對裝修糾紛，有關部門制訂了一些規定。如《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國環境污染防治法》和建設部[1997]60號《建設工程質量投訴處理暫行規定》、建設部[1997]92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規。《建築裝飾裝修管理規定》指出，房主或房屋使用者因裝飾裝修損壞毗鄰房屋的，應該負責修復或賠償。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》第十五條規定，發生了家庭居室裝飾裝修糾紛，可以向當地建設行政主管部門或者其指定的機構進行投訴，也可以向當地人民法院提起民事訴訟;第十九條規定，如果裝修家庭因家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等，應該由家庭居室裝飾裝修的居民負責修復和賠償，如果是屬於裝修施工單位的責任，則由房主找裝修單位負責修復和賠償。
同時，行業內部也制定了相關規定。
依據《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十三條規定，消費者與經營者發生消費者權益爭議時，可以通過下列途徑解決：
1、與經營者協商解決;
2、消費者請求消費者協會調解;
3、向有關行政部門申訴;
4、根據與經營者達成的仲裁協議提請仲裁機構仲裁;
5、向人民法院提出訴訟。
但必須注意：一般情況下，如提請了仲裁，便不得再向法院提出訴訟。
另據《民法通則》、《經濟合同法》以及其他所涉及法律，解決裝飾糾紛也無非以下幾條：
1、當事人自行協商;
2、主管部門行政調解;
3、仲裁解決;
4、訴訟解決。
此外，行業規定對糾紛的解決也提供了諸多方法。如一些家居裝飾市場規定，解決糾紛按下述流程進行：
投訴——調解部受理——質檢部根據合同及圖紙進行現場核查——調解部、質檢部依核查結果進行調解——若雙方達成協議則進行維修或返工;若未達成協議或不履行協議，申請仲裁或向法院起訴。
對消費者而言，裝修前不妨先通知鄰居，打個招呼，以便大家有個心理準備，減少發生糾紛的概率。
萬一出現了糾紛，只要雙方心平氣和地協商，承擔該承擔的責任，糾紛便能解決。自己協商不成，一般也只要行政部門出面就可以順利加以解決。但如果涉及的標的較大或其他對生活影響甚大的糾紛且協商不成，最正規、最有權威和有效的方法只能是打官司了。當然其他居民因裝修家庭的施工而與裝修家庭發生的糾紛也可以據此進行解決。
(五)標準合同糾紛和非標準合同糾紛
1、標準合同糾紛是指固合同中的標準條款而引起的爭議。標準條款，根據(合同法)的規定，是指當事人為了重複使用而預先擬定，並在訂立合同時與對方協商的條款。對於因對標準條款的理解發生爭議的，應當作出不利於提供標準條款一方的解釋。法律對因標準合同糾紛的解決的規定主要從保護被動接受標準合同一方的角度出發的。
2、非標準合同糾紛除標準合同之外的所有合同糾
紛均為非標準合同糾紛。除上述五種劃分合同糾紛的方法外，還有從其他角度進行劃分的，如可劃分為合同訂立糾紛、合同履行糾紛、合同變更糾紛、合同轉讓糾紛、合同終止糾紛等等。這裏不再一一述之。
合同糾紛的解決途徑
(1) 和解。
和解是指當事人因合同發生糾紛時可以再行協商，在尊重雙方利益的基礎上，就爭議的事項達成一致，從而解決糾紛的方式。和解是當事人自由選擇的在自願原則下解決台同糾紛的方式，而不是合同糾紛解決的必經程序。當事人也可以不經協商和解而直接選擇其他解決糾紛的途徑。
(2) 調解。
凋解是指在第三人的主持下，通過運用説服教育等方法來解決當事人之間的合同糾紛。調解有兩種方式一是人民調解委員會調解當事人發生合同糾紛，可以向糾紛當事人所在地或者糾紛發生地的人民調解委員會申請調解。二是行政調解。主要特指工商行政管理機關居中對合同當事人的糾紛進行調解。申請行政調解的糾紛必須具備以下條件：申請人必須是與本案有直接利害關係的當事人，有明確的被申請人、具體的調解請求和事實根據;符合工商行政管理機關受理案件範圍的規定。但已經向人民法院起訴的或者已經向仲裁機構申請裁的。從及一方要求調解另一方不同意調解的，調解申請不於受理。 雙方當事人接受調解達成協議的，應當製作調解協議書，當事人即應當按照調解協議書履行各自的義務。由於調解協議書不具有法律強制力，一方當事人不履行的，對方當事人不能就此請求人民法院強制執行，但可以採用其他方式來解決爭議。
(3)仲裁。
仲裁是指發生合同爭議的雙方當事人，根據爭議發生前或發生後達成的仲裁協議，將糾紛提交仲裁機關進行裁決並解決糾紛的方式。仲裁具有“準司法”性質，仲裁機構作出的仲裁裁決具有法律效力，當事人應當履行。
(4) 訴訟。
訴訟是指合同糾紛發生後，當事人如果沒有仲裁協議，任何一方均可以向人民法院提起民事訴訟，請求人民法院對合同糾紛依法予以處理。這是解決合同糾紛的最常見方式。合同糾紛經人民法院審理並作出判決後，當事人對人民法院作出的發生法律效力的判決書，調解書必須履行，拒不履行的'，另一方當事人可以申請人民法院強制執行。
裝修合同的諮詢事宜
在諮詢過程中，您理應多熟習裝修公司的就事流程、最新的優惠政策、規劃及施工的代價、團體家裝中主材平台的引見及就事， 同時您有權力申請實地考察在施工地、涉獵家裝公司的規劃打算資料庫、索要家裝公司的引見資料及連累鼓吹資料、參預公司舉行的家裝知心講堂及各種鬱鬱不樂、申請店面經理更改您不批准意的規劃師。
除此之外，你還需要留神如下幾點：
1、找裝修公司不要超越四家，對大一小部分來講是如許，如果你的時間很富裕，那就另當別論了。和裝修公司談之前，定然要明晰你要做那些裝修項目，梗概先請裝修公司報所有的項目，對照一下代價和分析思考。
2、造價在100至500元/平方米的為低條理裝修，500至1000元/平方米的為中檔裝修，1000至1500元/平方米為中高檔裝修，1500至20xx元/平方米為高條理裝修，20xx元/平方米以上為超高條理裝修。您梗概按此定位裝修標準，概算所需費用。
3、家裝施工流程：不打烊籌辦→水電改造→木作項目→瓦工項目→廚衞吊頂項目→油工項目→安設項目→竣工驗收。
4、在諮詢對照過程中，業主常常會碰着一些“術語”，為了避免出現領會誤差，籠統是被“忽悠”，我們蒐集了一些思空見貫“術語”，並進行了表達。
1)清工輔料：
由家裝公司提供施工和輔料，主材由業主自購。
2)裝璜公司提供輔料：水管及水管配件、生料帶、電線、線管及管件，膠帶、防水、滾筒、鬃刷、沙子、水泥、膠、石膏粉、牛皮紙、實際上良布、白乳膠、牆固、膩子、石膏線、打磨砂紙等。
3)主材：
裝修中的廢品資料、飾面資料及一小部分結構資料，比如廢品門、瓷磚、潔具、燈具、木地板、裝璜面板、石材等。
4)陰、陽角：
牆面陰角指的是凹進去的牆角，如頂面與四周牆壁的夾角。牆面陽角指的是凸進去的牆角。如果陰陽角毛病過大，不僅僅影響好看程度，還會導致櫥櫃、傢俱安設不暢——如果角太大，傢俱放進去就有破綻;如果角過小，傢俱或者就放不進去。在進行丈量以後，毛病過大的陰陽角建議進行平展處置懲罰。
甲方：陝西澤星建築工程有限公司 （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
甲方將北柳巷商住樓工程外牆裝飾面磚及外牆附屬的裝飾抹灰工程 承包給乙方，為使甲、乙雙方明確責任與義務，切實保證自身利益，按照《中華人民共和國合同法》與《中華人民共和國勞動法》相關規定，並結合本工程具體情況，為了保證工程質量，按期完成施工任務，經雙方洽商達成如下協議，以便雙方共同遵守：
一、進場時間：
20xx年 月日由乙方 （負責人）帶所需人員進場。
二、承包方式：包工不包料，按雙方商定單價一次包死。
三、工作內容：
3-1、施工圖紙及變更所含的全部內容。
3-2、磚牆、砼牆體的清理、打小鏟及澆水潤濕、補架眼洞。
3-3、砂漿攪拌、計量、垂直運輸、施工腳手架的搭設。
3-4、後補門框的修補及水、電、暖通洞的修補及成品保護。
3-5、施工現場零散材料歸堆及落地灰的清理。
四、工程承包單價：（以下均為驗收成品價）
五、工程文明施工要求：按省級文明工地要求施工。
六、工程質量要求：優良。
6-1該工程依據圖紙設計，設計變更和國家規範標準。單項工程施工按 安全技術交底要求進行施工。經驗收合格後，移交下道工序，若因乙方造
成的質量事故由乙方全部承擔，並由乙方進行處理（所需返工人工費和材料費用由乙方承擔）。
2、切實按照施工組織設計要求的工藝做法、順序過程施工，不得偷工減料、浪費材料，不得隨意改動圖紙，驗收結果應符合評定標準。
3、允許偏差範圍：（單位：mm）
垂直度： 2mm
平整度： 2mm
陰陽角方正：2mm
4、每道工序經現場驗收合格後，方可進行下道工序。
5、各分項工程在施工中檢測數據，凡超過允許偏差者，按各分項檢測處罰規定執行。
七、甲、乙雙方責任：
1、共同履行本合同商定事宜。
2、甲方負責整體工程和單項工程的技術安全交底工作及材料供應，大型機械（如塔吊、施工電梯）正常運轉和維修保養。
3、甲方負責書面下達生產任務單及工地管理細則，乙方負責執行（進行人員調配、增減），若乙方延期或違章，將按規定處罰。
4、乙方必須有單項工程技術負責人和工長（必須由上崗證），帶領施工隊伍完成施工任務。
5、乙方所有施工人員必須遵守工地的一切規章制度，聽從工地統一管理，團結一致，嚴禁賭博，打架鬥毆，小偷小摸等不良現象，若發現每人每次罰款1000元以上，情節嚴重者送交公安機關處理並立即清理出工地。
6、乙方不得使用童工及無證件或不明身份的閒散人員，更不能將老弱病殘及有犯罪前科的人員帶入工地。
7、乙方進入現場人員必須統一服裝，掛牌上崗，所有工作及生產人員均由代表人 同志負責統一管理，統一安排生活和生產。
8、乙方所用消耗材料實行定額領料，由工地辦公室統一管理，填寫《材料、工具領用申請單》，各單項工長或技術人員簽字，到庫房進行登記領料，單項工程必須由專人到庫房辦理領料手續，最後完工作為結算依據，若超用按材料進行加20%進行扣除。
9、做到文明施工，施工場地必須保持整潔，材料堆放整齊，施工現場應做到工完、料淨、場地清。施工人員及管理人員必須要有兩個班組以上配備輪換上班，保證24小時不停作業。
八、施工安全要求：
所有人員及時進入工地施工，必須帶安全帽，必須有安全經驗、安全意識、必須遵守工地各項安全制度，嚴禁穿拖鞋、平板光滑的鞋上班，架子必須牢固牢靠。本工程屬高層建築，外架作業必須繫好安全帶，嚴禁野蠻施工，違章施工，上下班乘坐電梯，嚴禁亂湧亂擠，不得超負。施工人員的宿舍和其他加班臨時用電必須由工地電工統一管理，嚴禁個人私自亂拉線和亂開機械及使用電爐子。工地所有機械班組、機械工嚴禁私自拉用司機，必須由專業機械工操作，單項施工班組長必須加強職工安全責任教育，增強安全意識等，發現隱患及時向本工種工長反映。乙方所有施工人員在上下班期間不按規範、安全技術交底操作，在下班期間外出等發生的一切不安全事故由乙方承擔，甲方不符任何責任。
九、施工工期：
工程工期從20xx年 月 日至20xx年月日，工期天，按期完成獎勵工程施工人工費總造價的3%，延期每天罰人工費總造價的5%。
十、結算方法：
工程完工後，由工地負責人、質量檢驗員、安全檢驗員、技術人員及監理、建設單位依據國家驗收評定標準一逐層驗收，按照各層驗收結果等級分別套用相應價格，由乙方有關人員持庫房各類材料領取合計數量手續和在施工中受到的各種獎罰款單到工地辦公室進行結算，計開結算單經主管工長、質量員、項目經理簽字送公司財務核算付款（結算時必須帶合同）。
十一、工程質量保證金：
1、進場前預壓 萬人民幣工期質量保證金，交驗收後返還。
2、所承包工程未驗收或需要維修，及其他原因需扣押金。
3、交工後保脩金為總人工費的5%，待本工程交工驗收保修期滿後無質量問題返還。（保修期為國家法定期限）
十二、付款方式：
1、 按月工程量付人工費的60%。
2、 工程交工付總人工費的80%。
3、 工程竣工驗收、交付使用後付至總人工費的95%。
4、 從交工驗收之日起，壹年內付清剩餘人工費的5%。
十三、其他事宜：
1、本合同未定事宜，雙方協商解決。
2、在執行過程中，如發生爭執，則按友好、平等、互利的原則協商解決，必要時可由當地行政機關調解仲裁。
3、乙方進入施工現場的管理人員及工人，需造冊登記，不得隨意更換，
確因特殊原因更換時，必須徵得甲方同意，因此所發生的一切責任由乙方承擔。
4、工地發生主體工程和文明施工以外的零星用工，按18元/工日進行計算。
5、對無意損壞工器具，嚴重浪費材料，除按原價賠償外，並作經濟處罰。
6、中途乙方不得以加價或某種原因故意停工或其它原因造成甲方損失，否則，甲方有權提出賠償，損失在人工費內扣除，有權終止合同，更換承包乙方，雙方爭議大時，上報總承包單位所在轄區有關法律部門依法判決。
7、乙方未取得分包單位資格前，暫以個人名義簽字，具有同等法律效益。
8、乙方對招聘來工地的人員生產、生活、勞務、安全教育、工資勞保待遇，全部由簽約本人以受益人的身份全面負責。
9、此合同一式拾份，甲方執柒份、乙方執叁份，雙方簽字後生效。
10、整個工程全部完工後、保脩金返還後，此合同作廢。
11、乙方必須遵守公司各項管理細則，若違反按細則執行，再當月進度款中扣除。（合同附管理細則）
十四、附加條款：
甲方：（簽章）乙方：（簽章）
業主 (以下簡稱甲方)：聯繫電話：
施工隊(以下簡稱乙方)： 聯繫電話：
甲乙雙方本着友好合作的態度，按照(合同法)等相關法律，在平等公正的情況下籤定如下合同：
一、 工程概況
工程地址：____________________________________。
二、 價格
清包工費： ￥______元，大寫：____________整
其中 水電工______元
木工______元
瓦工______元
油漆工______元
垃圾清運費______元
三、 付款方式
1、施工隊進場，預支生活費：______元
2、木工完成，付______元
3、瓦工完成，付______元
4、工程竣工，付______元
5、保脩金______元，從竣工之日起______年後支付
四、 設計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，並負責交底工作。
2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、 材料
1、 乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單，甲方應在______天內及時採購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、 未經甲方同意，乙方不得自行採購材料，若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。
3、 乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，並開具正式發票。
4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，並承擔因材料質量引起的損失。
5、 乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閒雜人等進入工地現常
7、 乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。
8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
9、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期
從______年______月______日起至 ______年______月______日止，工期為 天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費______元/天。
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、 垃圾袋裝化。
2、 垃圾應日日清。
3、 垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。
九、 勞動力管理
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證複印件。
2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
3、 甲方應及時替乙方辦理小區出入證件並支付相關費用。
4、 乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5、 乙方指定由 為工地現場負責人， 為替補負責人。
6、 在合同價內，乙方應提供 人次跟隨甲方挑選材料。
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
8、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、 施工機具
1、 乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、 因工具所產生的易耗品(如鑽頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工後結算。
十一、工地現場管理
1、 現場禁止使用明火。
2、 現場禁止吸煙。
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。
2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到並維修。
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保脩金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工項目清單。
2、 雙方認可的報價單。
3、 乙方開出的材料採購清單。
十四、合同爭議
1、 出現爭議甲乙雙方先協商。
2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、裝修要求
a.裝修工藝
“電路安裝工藝要求：
1、 電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。
2、 三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠綵線為接地色標。
3、 所有導線安裝時，必須用相應的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽子裏，如遇並排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題，不得有隻顧自己，而不顧大局的施工作風。
4、 所有線路必須按橫平豎直的方向分佈，嚴禁蛛網式分佈。pvc管一頭要穿進總開關箱約3cm左右，然後沿牆壁，順地面 垂直分佈，轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好，並用管卡固定好。所有導線在pvc管子裏不能有接頭。
5、 預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。
6、 所有預埋導線留在接線盒處的長度為20cm，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，並使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低於牆面0.5cm左右。總開關箱大小可視客户用電線多少來確定。
7、 所有導線分佈到位確認無誤後，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡，接通電源如全亮説明該户電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。
8、 安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最後一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4×3cm木方，然後將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜。扣板吸頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上(此木楞可事先請木工安裝好)。
9、 電話線和有線電視線不得和電線同在一根pvc管內必須各行其道。
“水路工藝安裝要求：
1、 使用的6分水管或鋁塑複合管，必須是經過檢驗出廠的合格產品。
2、 在施工過程中，必須將所有的管路連接接頭的羅牙用麻絲和白漆裹起來，上緊，按照橫平豎直分佈到位，如遇有地面管路發生交叉時，次路管必須安裝過橋在主管道下面，使整體水管分佈保持在一個水平線上。
3、 通陽台的水管，必須埋在原毛坯房的地面或牆面鑿深4cm的槽內，然後用水泥砂漿將槽口封平。
4、 管道分佈到位後，必須用管卡在轉彎處或有站椿龍頭的地方卡緊管子，不使鬆動。
5、 所有通水的地方必須安裝下水管和地漏，其pvc管的管子聯接時必須用專用pvc膠水塗滿均勻套好。並注意水平落差連接到原毛坯房預埋的主下水管時，應保持6小時靜止凝固。
6、 如遇原毛坯房預埋的主下水管不夠用或不理想(不就位)時也可按實際情況在樓板上重新開洞鋪設下水管道，重新用帶防火膠的砂漿封好管子四周，新封好的地方處用水泥砂漿圍一個高10mm的圈子，待凝固58小時後，將圈子裏放滿水，經過24小時滲透到樓下看看新裝下水管四周有無滲水現象。如：沒有就證明新裝管道合格，反之則需重新處理，再做滲水試驗直至合格。”
刷牆
1、刷牆以前要刮掉牆面及頂篷的部分水膩子，做貼布處理。
2、一遍108膠兩遍膩子一遍底漆兩遍面漆 天花板一樣。
3、注意乳膠漆要求的對水量。
4、牆面每刷遍漆都需要户主驗收一下。
包門套
1、拆除原門框，大芯板襯底，櫸木板飾面，櫸木實木門套線。門套線寬不大於55mm，厚不大於10mm。
2、油漆：聚酯清漆3遍。
3、牆體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包。
包門套、啞口的驗收標準
1、要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有陰陽角都要靠角尺。
2、鉛垂貼在門套上檢查垂直度。
包門
1、多層板壓制，封邊，平板有造型(門尺寸不大於1000mmmm)。
2、油漆：聚酯清漆3遍。
3、門套包好後，會有好多釘眼，應該是先把木器刷一遍清漆後再讓油工補上釘眼，再刮膩子，膩子要刮至少兩遍，直到表面光滑平整為止。刮完用砂紙打磨平後才能噴漆。
門驗收標準
1、做門要開木門防裂槽。
2、門鎖挖孔應用專業工具，上合葉應注意正反。
3、注意所有的門要等高等寬。
儲物櫃數量： 大芯板底架，櫸木板飾面，櫸木實木線收口，外開門有木線造型，內部有隔斷。
油漆：外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍)；內部清漆2遍。
壁櫃驗收要求
1、要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有陰陽角都要靠角尺鋪牆磚(大陽台、廚房、衞生間)。
2、對原基層進行處理。
3、水泥＋沙子＋界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
4、貼牆磚驗收標準貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺。
鋪地磚
1、 對原基層進行處理。
2、水泥＋沙子＋界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
3、鋪地磚驗收標準。
貼裝石材及磁磚不平整度要求為線條平整、劃一，空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺，磚縫細小，地磚鋪後12小時應一塊塊敲，一塊磚有3/4空鼓以上，必須返工。
特別注意：檢查衞生間地漏，放水時間水是否流向地漏。
電路改造全部都要穿管走線。
佈線要求
1、防止破壞鋪設的管線。
2、彎頭要套上了專門的pvc接頭。
3、內線進開關，零線進燈頭，插座接線應符合“左零右火接地在上”的規定。
4、所有牆上廢掉的線頭等均打好結，用黑膠布包好頭，埋在暗盒裏，而不是直接拿水泥敷上。
做防水
1、 要求對廚房及兩個衞生間再在安裝完馬桶和麪盆後再做一次防水，沐浴牆做到1.8m。
2、 防水驗收標準一定要把準備做防水的基層打掃乾淨，儘量保持表面的乾燥。
衞生間的漏水部位主要在上下水管的根部和牆腳，所以這些地方做防水時一定要讓它“吃飽”。用手指勾一下(或者用專用工具)就可以了。還要注意，防水需要從牆腳向上做不少於25釐米為好，淋浴處全做。防水材料乾透以後，需要進行24小時的閉水試驗。到樓下觀察是否還存在漏水現象。
鋪木地板先基層清理，放置樟腦丸，為了確保每個房間協調統一，不留接縫，地板鋪設前先彈基準線，特別是漆板，應確保水平縫，垂直縫在同一根線上。
1、注意地板廠家提供的安裝説明。
2、木製地板安裝驗收標準：材料應符合住户要求及現行產品標準；地板安裝(粘結)應牢固、無聲響，無鬆動；木地板表面應刨平磨光，無刨痕、刨渣和毛刺等現象，塗清漆的地板其圖案(木紋)應清晰；拼花地板接縫應對齊，縫隙寬度一致，表面潔淨，無溢膠現象；踢腳板與地板連接緊密；踢腳板上沿平直，全長高差應不大於±3毫米與牆面緊貼，無縫隙。
3、擱柵與擱柵的軸線間距一般為300mm。
4、固定擱柵一般用一釘一鑼和一米1只膨脹釘，木榫的軸線間距為300mm。
5、在安裝擱柵時應用母線放樣，確保整體水平。
6、擱柵的平整不得用夾板，而應用木契榫從兩面填充、填實、用鐵釘固定在擱柵上。
7、鋪設地板前，應根據地板色差進行挑眩
8、鋪設地板時，應在兩側面留有8～10mm的伸縮縫。固定地板時，應用鑽開孔(注意不得鑽透企口)，然後，用地板釘固定。鋪設完畢，在地板表面塗刷一至二度封固底漆。
另： 牆體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包。
廚房櫥櫃
1、吊櫃安裝方式應該採用選用abs金屬組合掛件。吊櫃內左右上角有兩隻abs件，吊櫃後背沒有其它破損。其固定方法是，在牆上先測定水平，然後根據膨脹原理，將掛片固定，將吊碼安裝在吊櫃的側板，吊掛上去後，再進行上下、前後定位調整，最後，再加裝“櫃身組合器”即可確保固定質量和使用效果。同時，這一組合固定方法不但使櫃內整潔美觀，且強度可靠，當櫃體承重後發生傾斜錯位時，還可以微調復原。
2、提前諮詢櫃體內水管佈置。
3、地櫃高0.8m，吊櫃高2.1米。
特別注意廚房水槽要做防臭彎管。
潔具安裝
1、注意做防臭彎管。
2、軟管質量要保證，不要擰着勁安裝。
3、注意馬桶沖水噪音。
--電話線和電源線應分別開槽走線，否則會有信號干擾。
--貼瓷磚前瓦工應用水平尺拉線。
--為防裂縫，石膏板的接縫處應找平後再刮膩子。
b.裝修內容
一、主卧：
地板鋪設打磨油漆(含基面平整、擱柵，以下同)，牆面、頂面乳膠漆(品牌顏色待定)，護角線，木質踢腳板(顏色和門套相同)。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，牀頭燈插座左右各一，頂燈及其開關安裝2個(安裝雙控)，空調電源和插座，電話線路及終端插座，有線電視終端插座，有線寬帶線，兩眼插座三眼插座共6個。門套製作油漆安裝(材質待定)，房門油漆安裝，安裝窗簾杆。
二、次卧：
地板鋪設打磨油漆，牆面、頂面乳膠漆(品牌顏色待定)，護角線，木質踢腳板(顏色和門套相同)。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，牀頭燈插座左右各一，頂燈及其開關安裝2個(安裝雙控)，空調電源和插座，電話線路及終端插座，有線電視終端插座，有線寬帶線，兩眼插座三眼插座共6個。門套製作油漆安裝(材質待定)，房門油漆安裝，安裝窗簾杆。
三、衞生間：
製作入牆移門和安裝，門套製作油漆安裝(材質待定)，門的油漆安裝。潔具三件套(含龍頭上下水)安裝，盥洗用具五金件安裝，照明、浴霸、排氣扇安裝。做洗臉枱，水泥瓷磚枱面，鏡子及鏡前燈安裝，開關插座安裝，鏡邊防水插座2個安裝。長條鋁合金吊頂，貼牆磚、鋪地磚，地漏安裝，上下水管道預埋，熱水器冷熱水管道鋪設。作入牆試壁櫃貼瓷磚。
四、廚房：
製作入牆移門和安裝。長條鋁合金吊頂，貼牆磚、鋪地磚，照明安裝。櫥櫃製作和安裝(下櫃水泥貼瓷磚，裏面木製框架)上櫃木工製作櫃體，門板定做安裝。電源線路預埋，開關插座安裝(冰箱、微波爐，脱排油煙機，電飯鍋、電水壺、攪拌機、洗碗機消毒櫃，熱水器等插座共記不少於7個)。雙槽水斗及籠頭的安裝，淨水器的安裝。上下水管道安裝，煤氣管道預埋，熱水器冷熱水管的鋪設，增壓泵安裝熱水器煤氣管用6分管。脱排油煙機、熱水器排氣口和排氣管的安裝，小五金的安裝。開牆打洞做門(尺寸待定)。
五、客廳：
地板鋪設打磨油漆，牆面、頂面乳膠漆(品牌顏色待定)，護角線，木質踢腳板(顏色和門套相同)。壁櫥的製作安裝(樣式待定)。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，燈的安裝，有線寬帶線，有線電視終端插座，電話線路及終端插座，空調插座，三眼兩眼插座數量待定。防盜門安裝及門套的製作安裝油漆，窗簾杆的安裝。
六、室內陽台兼書房：
地板鋪設打磨油漆(含基面平整、擱柵，以下同)，牆面、頂面乳膠漆(品牌顏色待定)，護角線，木質踢腳板(顏色和門套相同)。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，頂燈及其開關安裝，電腦電源和插座4個，電話線路及終端插座，有線電視終端插座，有線寬帶線，兩眼插座三眼插座共6個。門套製作油漆安裝(材質待定)，安裝窗簾杆。製作吊櫥一個(尺寸待定)。
七、室外陽台
清理陽台上的煙囱，磚塊等雜物，在陽台架空利於排水，然後鋪地磚，陽台邊緣做花壇(貼牆磚)，花架。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置，安裝電源和插座，電源線路預埋，開關插座安裝(洗衣機等插座共記不少於3個)。水管的鋪設，拖把池，洗衣池安裝。搭建洗衣房。配合安裝太陽能熱水器。
八、其它説明和要求：
1、空調用電須單獨由配電箱分路。
2、配電箱內需排三隻空調，插座、照明、廚房、房間、客廳要分路排，電線要分紅、藍、雙色線且均要用6分pvc套管。
3、為今後維修的便利，通往各房間的電源分路要清楚，各分路負載要均衡，配電箱內應有漏電斷路器，電源線和弱電線不得安裝在同一管道中，開關插座的接地保護要牢靠。
4、須隱蔽的管線應在業主或其代表驗收合格後方可進行隱蔽作業，竣工交驗前應向業主提供室內管線的竣工圖
發包方(以下簡稱甲方)：
身份證號：
住所：
聯繫電話：
手機號：
承包方(以下簡稱乙方)：
身份證號：
住所：
聯繫電話：
手機號：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合北京市家庭居室裝修的.特點，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
一、工程概況
1.工程地點：
2.工程裝飾裝修面積：
3.工程户型：
4.工程內容及做法：見工程內容與預算單(附件一)、裝修工藝要求(附件三)。
5.工程承包，採取乙方包工、包施工工具、設備，甲方提供施工材料的方式。
6.工程期限
開工日期：
竣工日期：
7.合同價款：
本合同工程造價為(人民幣)：元
金額大寫：
編制報價單以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據時常經濟運作規則，本着優質優價的原則由雙方在合同中約定。合同報價單應與材料質量標準、制安工藝配套編制為工程價款的根據。
二、工程監理
若本工程實行工程監理，甲方與具有經建設行政部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及工程監理工程師的職責等通知乙方。
三、施工圖紙
施工圖紙由甲方委託乙方設計並提供施工圖紙，一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
四、甲方工作
1.開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
2.無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
3.負責辦理房屋物業部門開工手續和應由業主支付的有關費用。
4.遵守物業管理部門的各項規章制度。
5.負責協調現場施工隊與鄰里之間的關係。
6.參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
五、乙方工作
1.施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成本合同工程。
2.不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、創、鑽等產生噪音的裝飾裝修活動。
3.因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。
4.負責工程成品、設備和居室留存傢俱陳設的保護。
5.保證居室內上、下水管道暢通和衞生間的清潔。
6.保證施工現場的整潔，每日完工後清掃施工現場，清運垃圾至物業指定地點。
7.為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規範、計算書、參考價格等書面資料。
六、工程變更
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及週期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的依據。
七、材料供應
1.乙方應提前5天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時採購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2.未經甲方同意，乙方不得自行採購材料，若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。
3.乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，並開具正式發票。
4. 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，並承擔因材料質量引起的損失。
5.乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
6.乙方應做好材料的保管工作，禁止閒雜人等進入工地現場。
7.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、工期延誤
1.對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2.因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的2‰賠償甲方損失。
九、質量標準
1.裝修室內環境污染控制方面，應嚴格按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(gb50325-)的標準執行。
2.本工程施工質量按《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(dbj/t01-43-)執行。
3.在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議，申請由具有北京市建設行政主管部門、質量技術監督部門認可的專業檢測單位，對工程質量、室內空氣質量予以認證。
認證過程支出的相關費用由責任方承擔。
十、工程驗收和保修
1.在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
2.工程竣工後，乙方通知甲方驗收。
3.雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
4.本工程自竣工驗收合格之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衞生間防滲漏工程保修期限為五年。
十一、工程款支付方式
1.合同簽字生效後，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數 支付時間 按工程款支付比率 應支付金額
第一次 工人、材料進場
第二次 工程進度過半
第三次 竣工驗收合格
第四次 竣工驗收合格一年後
2.工程進度過半，是指：木工製作結束;牆、地磚、吊頂結束;牆面找平結束;水電改造結束。
3.工程款以工程實際發生量據實結算。
4.工程款全部結清後，乙方向甲方開具正式發票為工程主要憑證。
十二、違約責任
1.一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2.一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3.甲方無正當理由未按合同約定期限支付第三、四次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同造價金額2‰的違約金。
4.由於乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：
(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
(3)室內空氣質量經治理仍不達標的，乙方退回甲方合同的工程全部價款。
十三、爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
十四、勞動力管理
1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證複印件。
2.未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
3.甲方應及時替乙方辦理小區出入證件並支付相關費用。
4.乙方應具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承
擔。5.乙方指定由 為工地現場負責人， 為替補負責人。
6.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員。
7.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十五、施工機具
1.乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2.因工具所產生的易耗品(如鑽頭、鋸片等)由甲、乙雙方各承擔50%。
十六、工地現場管理
1.現場禁止使用明火。
2.現場禁止吸煙。
3.油漆材料必須和其他材料分開放置。
十七、附則
1.本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字後生效。
2.本合同簽訂後工程不得轉包。
3.雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
4.因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本着公平原則協商解決。
5.本合同履行完畢後自動終止。
十八、其他約定事項
1.乙方須對工地材料質量、施工質量把關;甲方提供的材料，乙方應檢驗後方可使用。
發包方全稱: （以下簡稱甲方）
承包方全稱: （以下簡稱乙方）
經雙方協商一致，簽訂本協議。
一、本協議依附於雙方簽訂的《裝修工程承包合同》，原合同條款完全適用於本協議。
二、新增門頭造型及零星修補等增加項，費用增加包乾總價合計伍仟元整。
三、乙方工作內容：
乙方負責完成本項目所有原合同約定的施工工作；
其他未盡事宜按原合同執行。
四、本合同一式肆份，雙方各執二份。
甲方代表（章） 乙方代表（章）
地址： 地址：
法人代表：法人代表：
時間： 時間
項目預算書要詳細
每一位家裏準備裝修的消費者都知道，家裝工程的報價是必不可少的。但是，一個能夠 保護自己合法利益的家裝報價是什麼樣的呢?首先，這份報價應該包括項目名稱、計量單位、 數量、單價、合計金額，同時應該標註必要的材料品牌、型號、規格以及材料的等級。如果 可能，簡單的工藝做法在預算單的備註欄裏也應做出標註。
設計圖紙須齊全
在一些家庭的裝修過程中，會出現由於設計師必要的圖紙準備不齊全，僅有口頭承諾。 但是，施工開始以後，由於設計師與消費者與施工人員的溝通問題，以及施工現場的某些復 雜因素，設計師出的設計圖紙非常容易與消費者的理解出現矛盾。最主要的是，這時候的圖 紙與設計師在籤合同之前與自己談的有很大出入。這種分歧的最主要原因是雙方對設計的不 同理解，比如對顏色、造型、尺寸等等。由於口頭的交流很難表述清楚，所以出現分歧就不 足為奇了。因此，在這裏提醒消費者，在簽訂合同時最好把相關的圖紙準備好，即使事後對 圖紙有所變更，也是在合同中所必備圖紙的基礎上，這樣做對雙方都有利。那麼圖紙應該包 括哪些必要的要素呢?
1、圖紙的比例：我們經常看到這樣的圖紙，設計師畫的可能是一個很漂亮的造型吊頂， 可是現場製作出來以後，與設計相差甚遠。其原因就是設計師沒有按照設計圖紙來做施工圖。 所以，一張設計圖紙必須按照嚴格的比例來製作。
2、詳細的尺寸：有些設計圖紙由於設計師沒有在準備施工的現場作認真細緻的測量， 所以很多尺寸在設計時有遺漏，尤其是一些關鍵尺寸如果在設計時沒有掌握，有可能在施工 時產生設計與施工脱節的情況。
3、項目選擇的材料：一份家裝報價的基礎是工程的做法以及所使用的材料，所以，在 設計圖紙上應該標註出來主要材料的名稱以及材料的品牌，這便於今後施工人員依照圖紙施工。
4、標註製作工藝：在施工圖紙中標註必要的製作工藝是為了約束施工人員在施工過程 中偷工減料，保證消費者得到一個與合同相符的質量保障。
採購材料要驗收
家庭裝修過程中目前比較常見的材料採購方式是業主自己採購一部分主材，施工單位採 購一部分主材和輔材。但是，材料採購的過程是一個比較容易出現問題的過程。舉個例子， 合同中本來約定使用某個品牌的大芯板，但是消費者在施工時發現，施工單位採購了其他品 牌的;還有，工地本來需要明天使用牆磚，但是業主還沒有決定到哪裏去買，所以由於甲乙 雙方自身的原因，採購材料出現問題的情況很突出。因此，在這裏需要提醒您：
首先，在合同當中，應該約定採購材料的種類;第二，合同當中應該約定材料的品牌; 第三，合同當中對材料的規格進行約定;第四，合同應該約定材料的參考數量;第五，合同 應該約定材料的參考價格;第六，合同應該約定材料的供應時間，這一點非常重要，而我們 看到的很多合同都沒有作必要的約定，因為牽扯到材料供應必須與施工進度相銜接以及必要 的材料驗收，所以絕對不要忽視這個供應時間的約定;第七，確定材料“驗收人”。目前， 家庭裝修關於材料的糾紛很多，其中一個問題就是材料進場沒有驗收。所以，合同中應該制 定一個明確的能夠做主的驗收人，以免事後出現糾紛。
施工工藝書不可省
在家庭裝修過程中，施工工藝就是施工必須遵守的法律文件，如果沒有，即使出現問題， 其結果也完全有可能對消費者不利。所以在合同中應該按照前期談判時約定的、明確的施工 做法。
施工計劃很重要
家庭裝修的延期目前是一個普遍現象，即使在合同當中有關違約責任條款規定了工程延 誤對施工方的懲罰條款，但是房子不能按時住進去對消費者來説是一件損失更大的事。而怎 樣監督工程是否按照正常進度有序進行，一份嚴格的施工計劃就是必要的了。有了施工計劃， 消費者就有了一個監督施工方是否能夠按期完工的法寶。
挪用資金罪和挪用公款罪的區別
刑法上規定的挪用資金罪與挪用公款罪存在的差別主要在於二者的主體不同，挪用資金罪犯罪主體系國家工作人員，而挪用公款罪的犯罪主體系公司企業或其他單位的人員。
1、挪用公款罪
國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數額較大、進行營利活動的，或者挪用公款數額較大、超過三個月未還的，是挪用公款罪。
主體要件
本罪的主體是特殊主體，即國家工作人員。
客觀方面
本罪的客觀方面表現為行為人實施了利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，
進行非法活動，或者挪用數額較大的公款進行營利活動，或者挪用數額較大的公款超過三個月未還的行為。
主觀要件
本罪在主觀方面是直接故意，行為人明知是公款而故意挪作他用，其犯罪目的是非法取得公款的使用權。但其主觀特徵，只是暫時非法取得公款的使用權，打算以後予以歸還。至於行為人挪用公款的動機則可能是多種多樣的，有的是為了營利，有的出於一時的家庭困難，有的為了贊助他人，有的為了從事違法犯罪活動。動機如何不影響本罪成立。
2、挪用資金罪
公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，是挪用資金罪。
客體要件
本罪所侵害的客體是公司、企業或者其他單位資金的使用收益權，對象則是本單位的資金。所謂本單位的資金，是指由單位所有或實際控制使用的一切以貨幣形式表現出來的財產。
客觀要件
本罪在客觀方面表現為行為人利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的。
主體要件
本罪的主體為特殊主體，即公司、企業或者其他單位的工作人員。
主觀要件
本罪在主觀方面只能出於故意，即行為人明知自己在挪用或借貸本單位資金，並且利用了職務上的便利，而仍故意為之。
總之，二者主要區別在於主體不同，一個是國家工作人員，一個是公司企業或其他單位人員。由於刑事案件均由檢察院偵查起訴，因此，建議當事人聘請專業的刑事律師，以便獲得法院較輕的量刑。
保險合同訂立的程序
保險合同與其他合同一樣，其訂立過程往往是一個反覆要約(協商)的過程，最終達成協議，即一方(通常是保險人)作出承諾，保險合同成立。保險合同成立後，保險人應及時簽發保險單或其他保險憑證。本文就介紹了保險合同訂立的程序的內容，希望對您有所幫助。
保險合同訂立程序
1、填寫投保單。保險人為了業務上的需要，印好各種單證備用。投保人提出保險要求，向保險人索取單證並如實、完整地填寫其想得到相應保險險種的投保單。
2、將投保單交付投保人。投保人在認可保險人設計的保險費率和保險條款的前提下，將保險單交付給保險人，便構成了要約。
3、保險人承諾後合同成立。保險人經過對投保人填寫的投保單進行必要的審核，沒有其他疑問的，通常表示接受並在投保單上籤章，構成承諾，合同成立。保險人應當及時向投保人簽發保險單或者其他保險憑證，並在保險單或者其他保險憑證中載明當事人雙方約定的合同內容。
買房子籤合同的注意事項有哪些
籤合同注意事項一：開發商五證
買房籤合同首先看開發商是否具備“五證”，“五證”即房地產開發證、國有土地使用證、該工程開發許可證、建築工程規劃許可證和商品房銷預售許可證。
籤合同注意事項二：是否使用規範的合同文本
許多開發商在簽訂正式的預售合同前會要求購房者簽訂一份《房屋定購協議書》，交一筆訂金。這種行為並非購房的必經程序，往往會使購房者陷入訂金糾紛。
籤合同注意事項三：查驗開發商預售證及有關證明文件
買期房要查看開發商是否有預售許可證，並要確認自己所購之房在預售範圍內，買現房則要查看開發商是否具有該房屋的大產證和《新建住宅交付使用許可證》。
籤合同注意事項四：買期房要注意建築面積的約定
在填寫暫測面積時除了要填上總建築面積外，還要填上套內面積和公用分攤面積。
籤合同注意事項五：買期房要約定條件和時限
所謂交房有兩層含義：一層是房屋使用權即實物交付;另一層是房屋所有權轉移即產權過户。
籤合同注意事項六：簽約時要注意房屋質量問題
購房者在簽約時，應認真推敲《商品住宅質量保證書》和《住宅使用説明書》兩書的內容，並將質保書作為合同的附件。
籤合同注意事項七：簽約時明確物業管理事項
合同中要確定前期物業管理公司，以及雙方約定的物業管理範圍和收費標準。
籤合同注意事項八：注意合同文本中補充協議的內容
購房者應謹防有些開發商，將示範合同文本中保護交易公平的條款，通過補充協議加以取消，以減輕賣方的責任。
籤合同注意事項九：注意約定違約責任
這裏指的違約包括：簽約後購房者要求退房、不按期付款;開發商賣房後要求換房，不按期交房;面積變動超過約定幅度;質量不符合要求;辦理過户手續時不符合規定和約定等。
籤合同時哪些是事情是不能忽略的呢?
1、籤合同時.預售合同上的房號樓棟一定要是預售範圍內的;
2、明確房產證辦理的具體時間以及無房產證、遲辦房產證的違約責任。依據國家規定的質量問題判斷標準，確定是否出現質量問題，並約定維修期限、條件等。
銷售合同簽訂有什麼注意事項
1、注意對貨物的信息進行明確約定
——在銷售合同中，作為供方，應注意對供貨的基本信息進行準確、詳細約定：
1)名稱(品名)、型號、品種等表述應完整規範，不要用簡稱。
2)規格應明確相應的技術指標，如成分、含量、純度、大小、長度、粗細。
3)花色，如紅、黃、白要表述清楚。
4)供貨的數量要清楚、準確;計量單位應當規範，一般採用公制計量。
2、應注意對貨物質量標準進行明確約定
——作為銷售方，企業應根據自身情況及貨物特性將質量標準與需方約定明確：
1)如參照國家、行業相關標準等應在中明確約定標準的名稱。
2)如果是參照企業標準，應注意該企業標準應為已依法備案。
3)憑樣品買賣的，雙方應對樣品進行封存，並可以對樣品的質量予以説明。
4)雙方對貨物質量有特殊要求的，也應在合同中予以明確。
3、應注意對貨款的支付方式進行明確約定
作為供方，應特別注意在銷售合同中對需方貨款支付時間、金額(應明確是否為含税價)進行明確約定。建議在合同中約定要求需方支付一定金額預付款或定金(不能超過合同總金額的20%)，供方才予以發貨，或者在合同中約定供方收到需方支付的貨款全款後發貨。
4、應注意對質量檢驗時限進行明確約定
為保障供方的合理利益，一般應在銷售合同中對需方進行產品檢驗的時間進行限制規定，即在限定時間內如需方未提出質量問題，則視為檢驗合格。同時，在機械設備的銷售中，同時建議約定需方在質量檢驗(驗收)合格之前，不得使用產品，否則，視為驗收合格，供方對此後的質量問題不再承擔責任。
5、應注意對違約責任進行明確約定
1)延期付款責任：作為供方，應在合同中明確需方延期付款的違約責任，同時還應根據供貨情況對需方貨款的支付進程、期限等進行必要的控制，如發生需方貨款遲延支付、差額支付等情況，應視情況追究其違約責任，減低風險。
2)違約金的數額不應過高亦不宜過低，過高可能會有被仲裁機構或法院變更的風險，過低則不利於約束買受人。
6、其他事項
企業可以根據貨物實際情況對產品包裝要求、包裝物回收、運輸方式及費用承擔、裝卸貨責任、商業祕密保守、訴訟管轄地等約定清楚，以降低合同履行風險，並儘可能保障作為銷售方的合法、合理利益。
勞動合同的訂立原則與注意事項
訂立原則
一、合法原則。
勞動合同必須依法以書面形式訂立。做到主體合法、內容合法、形式合法、程序合法。只有合法的勞動合同才能產生相應的法律效力。任何一方面不合法的勞動合同，都是無效合同，不受法律承認和保護。
二、協商一致原則。
在合法的前提下，勞動合同的訂立必須是勞動者與用人單位雙方協商一致的結果，是雙方“合意”的表現不能是單方意思表示的結果。
三、合同主體地位平等原則。
在勞動合同的訂立過程中，當事人雙方的法律地位是平等的。勞動者與用人單位不因為各自性質的不同而處於不平等地位，任何一方不得對他方進行脅迫或強制命令，嚴禁用人單位對勞動者橫加限制或強迫命令的情況。只有真正做到地位平等，才能使所訂立的勞動合同具有公正性。
四、等價有償原則。
勞動合同明確雙方在勞動關係中的地位作用，勞動合同是一種雙務有償合同，勞動者承擔和完成用人單位分配的勞動任務，用人單位付給勞動者一定的報酬，並負責勞動者的保險金額。
注意事項
普通員工簽訂注意事項
一、勞動合同簽訂的時間
自用工之日起一個月內訂立書面勞動合同即可。否則用人單位須向勞動者支付雙倍工資。自用工之日起超過一年未與勞動者簽訂書面勞動合同的，視為雙方已經形成無固定期限勞動合同。
二、勞動合同的期限
勞動合同的期限有三種：有固定期限的勞動合同、無固定期限的勞動合同和以完成一定的工作為期限的勞動合同。所以用人單位與勞動者在簽訂勞動合同時要根據雙方的需求來協商確定勞動合同的期限。同時，如果有約定試用期，試用期是包含在勞動合同期限內的，若勞動合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動合同期限。並且以完成一定的工作為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個月的，依照勞動合同法規定該情形不得約定試用期。
三、對非全日制用工要特別注意
1、非全日制勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過4小時。每週工作時間累計不超過24小時。
2、非全日制用工不得約定試用期。
3、非全日制用工小時計酬標準不得低於最低小時工資標準。
4、非全日制用工勞動報酬結算支付週期最長不得超過15日。
5、用人單位必須為勞動者繳納工傷保險，否則發生工傷事故則要承擔相關責任。
甲方：
乙方：
為確保本地下室牆樓梯批灰施工質量及進度，經甲、乙雙方協商一致簽訂本合同，雙方共同遵照執行。
1.工程名稱：
2.承包方式：包工、飲料。
3.單價：地下室批灰每平方9元計算，樓梯做乳膠漆每平方17元。
4.施工面積：按實際面積計算。
5.甲方提供水、電，乙方施工人員住宿自理。
6.付款方式：按每個月工程進度甲方付給乙方進度款80%，工地完工付清90%，驗收後一個月內付清。
7.本合同一式兩份施工，如有擔誤乙方概不負責。
8.甲方不準擔誤乙方施工，如有擔誤乙方概不負責。
甲方： 乙方： 身份證：身份證： 電話： 電話：
年 月 日
委託方(甲方)：_________
承接方(乙方)：_________
工程項目：_________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程地址：_________
2.居室規格：房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衞，總計：施工面積_________平方米。
(1)_________室，計_________平方米;
(2)_________廳，計_________平方米;
(3)_________廚房，計_________平方米;
(4)_________衞生間，計_________平方米;
(5)_________陽台，計_________平方米;
(6)_________過道，計_________平方米;
(7)其他(註明部位)_________，計_________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委託方式：_________
5.工程總天數：_________天
工程開工日期：_________年_________月_________日
工程竣工日期：_________年_________月_________日
第二條 工程價款
工程價款(金額大寫)_________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
(1)材料款_________元;
(2)人工費_________元;
(3)設計費_________元;
(4)施工清運費_________元;
(5)搬卸費_________元;
(6)管理費_________元;
(7)税金_________元;
(8)其他費用(註明內容)_________元。
第三條 質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準，雙方同意參照上海市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門：_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條 材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責採購供應的材料、設備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條 付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注：施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款，詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(複印件)交給乙方。
第六條 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。
發包方(甲方)： 承包方(乙方)：_________
按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包範圍：
1.4承包方式：
1.5工期：本工程工期定為，工期計算以實際開工 期、甲方提供符合進場的條件及大廈管理處批准後，乙方進場施工當天起計，並經雙方簽字為準。大約自____20xx___年_4_月_7_日開工，大約於___5月_30__日竣工。
1.6工程質量：__按裝飾工程的規範
1.7合同價款(人民幣大寫)： ，小寫 ￥ 58000 元。增、減項目經甲、乙雙方簽字同意後結算。
第二條 甲方義務
2.1開工前_7___天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法説明 份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，説明使用注意事項,並支付施工期間相關費用。辦理施工及施工人員出入證所涉及的各種申請、批件等手續並承擔相應費用。
2.2指派_____程傑___為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，並承擔相應費用。
2.4如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.5協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用。
2.6按約定依時支付工程款和結算工程款。
第三條 乙方義務
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。 3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衞和垃圾消納等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.7因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到物業管理部門指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用。
3.8施工期間，乙方每天的工作時間為：上午分至分; 下午點分至
第四條 關於工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作，影響工期的，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不順延。
4.4因甲方提供的設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致一週內累計停工每達8小時，施工工期相應順延1天。
第五條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更和《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB 50210-20xx)等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。隱蔽工程在隱蔽前，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收， 甲方兩天內不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫驗收單，甲方應予以承認。 若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延;若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
9.2乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品，如造成損失，應折價賠償。
9.3甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責並承擔損失。
9.4未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。
9.5未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，視作驗收合格，當即結算工程款。造成損失由甲方負責。 9.6因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意向乙方所在地人民法院起訴。
第十一條 其他約定
11.1 本工程保修期為兩年，由乙方免費上門保修，具體保修細節見保修單。
11.2 乙方應為本工程購買工程保險，費用由甲方支付。
11. 3 其他： 第十二條 附則
12.1本工程需要購買保險時，應另訂協議，或在預算中體現。
12.2 本合同正本兩份，雙方各執一份。副本 2 份，甲方執 1 份，乙方執 1份。合同附件及經雙方協商達成一致的其它協議為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
12.3本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同全部履行完成後自動終止。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵編： 郵編：
開户銀行 開户銀行：
户名： 户名：
合同編號：________
發 包 人： 承 包 人：
住 所： 住 所：
委託代理人： 營業執照號： 電 話： 委託代理人： 電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：______________________________________。
1.2 工程內容及做法（家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表）。
1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、部分包料（承包人提供裝飾裝修材料表），發包人提供部分材料（發包人提供裝飾裝修材料表）； （3）承包人包工、發包人包料（發包人提供裝飾裝修材料明細表）。
1.4 工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）：________________________元，小寫:______________元（家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供：
（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；
（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）____________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
第四條 發包人義務
4.1 開工前________天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
4.2 提供施工期間的水源、電源；
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係；
4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作；
4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
5.4 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第六條 工程變更工程項目及施工方式
如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議（或變更項目預算表），同時調整相關工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天，安裝工程5-10天)。
第七條 材料的提供
7.1 由發包人提供的材料、設備。發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續；
7.2 由承包人提供的材料、設備（承包人提供裝飾裝修材料表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8.3 發包人未按期支付工程款(驗收單簽字後三天內)，工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的，返工費用由承包人承擔，工期協商順延，同一質量問題第二次整改工期不順延。
第九條 質量標準：
雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程當中雙方對工程質量發生爭議，由武漢市裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程當中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）水電施工改造完工，開關插座定位驗收；防水層經48小時試水不漏;
（2）泥工粉砌新牆完畢，牆、地磚鋪貼完工;
（3）木工吊頂，木製品完工;
（4）油漆工程完工;
（5）全部工程完工。 承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（家裝工程驗收單）。
10.2 工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清後，辦理移交手續。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月後收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下____方式支付工程款：
（1）合同簽定後，發包人按約定直接向承包人支付工程款的.40%預付款，即_________元;泥工完工後，發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收後， 發包人按約定直接向承包人支付増加項目後的追加款，油漆工程完工後發包人按約定直接向承包人支付工程款15%餘額款，即_________元。全部工程完工後三天內支付餘款5%，即_________元。
（2）簽定合同後首付工程款的20%，即________元;以後按每期工程完工驗收單簽名後三天內付款，按第10。1條分多次(5%-20%)付款，水電改造定位完工驗收後付第二次款20%，即________元;泥工完工後付第三次款20%，即_______元;木工程完工後付第四次款20%，即________元;油漆工程完工後付第五次款15%，即_______元，全部完工後三天付餘款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清，即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
( 3 )其他支付方式：___________________________________________________________________。
11.2 工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單（家庭居室裝飾裝修工程驗收單）並簽字，發包人應在簽字後三天內向承包人結清每期工程進度款。
11.3 工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票(税金另計)。
第十二條 違約責任
12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
12.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4 發包人未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內)，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰元，十五天後乙方可中止合約。 12.5 由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程當中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
甲方：杭州潤生商務諮詢有限公司(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：辦公室裝修
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建築面積平方米。
二、工程裝修內容
室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為：￥21000元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工後以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期：年月日
工程竣工日期：年月日
五、質量要求
按國家建設部行業標準及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的30%;
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的50%;
3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程總造價的20%。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。
3、工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向XX市仲裁委員會申請仲裁。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字蓋章後生效，各持壹份，並具有有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日年月日
發包人(全稱)
承包人(全稱)：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程內容：辦公室水電工程(含燈具)，廁所隔斷，辦公室隔斷(夾心泡沫板隔斷、1.5cm厚鋼化玻璃隔斷)，門窗工程(玻璃推拉門、夾心板
門)廚房灶台，地膠鋪裝
二、工程承包範圍
承包範圍：一：二層裝修範圍：1、地面鋪設地膠;2、室內隔牆採用平板型夾心泡沫板(鍍鋅鋼管立柱);3、隔牆門採用平板型夾心泡沫板材料(門框採用鍍鋅鋼管門框);4、房間水電線路佈置(含燈具、電線採用線槽鋪設明裝、廁所安裝2個盥洗盆);5、空調孔位鑽孔及用電線路鋪設;6、廁所用水改裝;二：三層、四層裝修範圍：1、客廳內玻璃隔斷(玻璃為1.5mm厚鋼化玻璃)，玻璃門採用推拉門;2、廁所內隔斷(含門);3、空調孔位鑽孔及用電線路鋪設;4、各房間用電線路改裝(根據甲方要求重新佈置，含燈具、重新佈置線路採用線槽明裝，廁所安裝兩個盥洗盆);5、廁所用水改裝;三：五層層裝修範圍：1、廚房灶台製作安裝;2、抽油煙機安裝(設備由甲方購買)3、各房間用電線路改裝(根據甲方要求重新佈置，含燈具、重新佈置線路採用線槽明裝，廁所安裝兩個盥洗盆);4、空調孔位鑽孔及用電線路鋪設;5、廁所內隔斷(含門);6、露台增加木門一道，上邊採用木工板封閉。
三、合同工期
合同工期總日曆天數天。
四、質量標準
工程質量標準：符合國家現行質量驗收標準及甲方提供的圖紙要求。
五、合同價款
本工程實行總價包乾肆萬元整(40000.00元)，由乙方包工包料。
六、工期要求
本工程工期要求為15天，若乙方拖延一天處罰合同金額5%，
七、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期6個月內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、安全施工
1、安全防護
1.1承包人必須嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》。本工程所涉及的安全防護均由承包人負責(不另行計費)，由於安全保護措施不當而造成的人員傷亡事故，由承包人自行承擔。
十、合同價款與支付
1、合同價款及調整
1.1本工程結算方式為合同包乾結算制;
1.2、本工程中所有分項均包含材料費、人工費、機械費、税收，管理費、安全措施費、利潤，不在進行其他費用調整。
十一、工程量確認
1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：時間為7天。
2、工程款支付
雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：
工程竣工後7日內付至完成工程款
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)
年月日 年月日
發包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：辦公室裝飾
2、工程地點：
3、工程範圍：室內裝修(見預算清單)
4、工程承包方式：本工程採用半包工包料方式承擔(參見附件清單)
5、工程造價
⑴工程預算總造價為￥元，
大寫人民幣： 元整。
⑵本工程總造價計算依據
a、以工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證為依據。
b、施工中甲、乙雙方確認的施工障礙引起的變更或增加措施等費用。
c、施工中甲乙要求新增加的項目費用。
第二條工程期限
1、經甲、乙雙方確定：本工程合同工期為天(日曆)，具體開發時間以甲乙雙方簽訂的開工報告為準。
2、本工程計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日。
3、本工程在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。
(1)由於不可抗力造成無法正常施工的;
(2)由於甲方原因影響連續施工的(包括工程付款不到位)。
(3)由於設計變更或設計未確定的。
(4)由於未辦妥相關物業或行政審批手續的。
(5)由於施工工地(非乙方原因)一月內停電停水停氣造成停工累計超過8小時;
(6)由於甲方原因不能及時配套或配套單位不能配合而影響施工的。
第三條工程施工準備與雙方責任
1、甲方責任
(1)開工前甲方協調各方面的關係，辦妥進場手續，甲方承擔進場手續費用。
(2)組織好設計交底及圖紙會審工作。
(3)委託為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。
(4)開工前1天，甲方騰空裝飾場地以便工程開工。
(5)做好甲方提供材料及設備的供應;落實建設資金，按期報付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。
2、乙方責任
(1)提供完整的施工圖紙及施工技術資料。
(2)開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。
(3)做發了施工準備工作，組織好人員及材料設施的進場、採購、供應和管理。
(4)嚴格按施工圖與説明書施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付，並承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，並承擔費用。
(5)委託為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。
第四條工程價款及支付
1、本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。
2、由物業收取的管理配合，裝修押金等相關費用，由甲方支付。
3、本工程合同總價為￥：
4、支付採取按工程進度分段付款方式。
5、分段付款的時間及相應金額為：
(1)合同簽訂時付合同價10%，計￥：元整。
(2)工程竣工時，付工程尾款計：元整。
工程變更項目款項於雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。
第五條施工質量與設計變更
1、堅持按圖紙施工，任意一方不得隨意變更設計，如遇到列情況給乙方造成損失，應由責任方負擔。
(1)發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方通知甲方後，甲方應在三天內與設計單位商定，發出變更設計文件，甲、乙雙方籤協議後方準施工。
(2)設計變更超出原設計標準或規模時，甲方必須按審批程序重新報批，甲、乙雙方籤協議後方準施工。
(3)如因甲方投資不足，不能及時撥付工程進度款，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，並由甲方承擔乙方的經濟損失。
2、乙方如遇到重要及複雜的隱蔽工程內容，可通知甲方共同驗收，如甲方未按時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
第六條工程竣工驗收及結算
1、乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2、甲方應在接到驗收通知組織驗收並在驗收後出具工程驗收證明。
3、工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用後發現質量問題，由甲方承擔責任。
4、乙方於工程竣工後，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條工程安全生產、文明施工
1、甲方對乙方承擔的工程要做好安全交底，明確安全要求並進行監督檢查，雙方應按規定協商相關安全生產責任和治安消防事宜。
2、乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工教育工作，嚴格安全操作規程，文明施工要求及嚴格執行治安消防條例。
3、工程在施工期間，乙方人員發生工傷和急病等，甲方有提供方便，協助搶救義務，責任和費用均由責任方負擔。
第八條工程處罰及仲裁
1、按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之二進行處罰，工期處罰待本工程竣工後一次結請。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。
2、甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。
3、本合同在執行過程中發生合同糾紛，當事人雙方應及時協商，協調不成時，任何一方均申請雙方上級主管部門或建設主管部門進行調解，調解不成時可由工程所在地的仲裁委員會提請仲裁或者向工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條附則
1、本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，雙方各執壹份。
3、本合同經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工驗收交付後保修期滿，工程價款結清自動終止。
4、本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預算書;
(三)補充條款;
(四)其他
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代理人：代理人：
年月日年月日
合同（協議）
甲方：太原市七彩虹文化傳播有限公司
乙方：山西永旺裝飾工程有限公司
甲乙雙方本着平等互利的原則，經雙方協商，就彩虹雙語幼兒園裝修事宜簽訂本合同，供共同遵守。
一丶工程內容：
甲方下屬彩虹雙語幼兒園裝飾工程
二丶方式：
經甲乙雙方協商，工程總（造價）額184萬元（大寫壹佰捌拾肆萬元整）。由乙方以包公包料的形式承包完成以下工程。
1.彩虹雙語幼兒園三層內裝飾工程。
2.外牆塗料粉刷，及外牆頂部邊沿波浪造型。
3.樓頂框架式玻璃雨篷的製作安裝。
4.樓梯間塑膠地板的鋪設及部分室內複合木地板的鋪設。
5.部分門窗的購置及安裝。
三丶付款方式：
1.在施工過程中根據完成的項目和質量情況進行分批付款。
2.工程完工後付到總額的85%（170萬大寫萬壹佰柒拾萬元整）。
3.，付清尾款14萬（大寫壹拾肆萬元整）。
四丶乙方承諾：
1.在乙方負責完成的工程項目中，如遇有影響到消防驗收的相關工作等問題，乙方必須按現場的實際情況進行處理解決。
2.在甲方使用和運行過程中，發現或遇有工程質量等問題，乙方應即時加以解決。
3.乙方對所做的幼兒園裝修工程的安全質量負完全責任。
4.指定賬户；建設銀行南中環街分理處，
賬號：
户名：高友強
5.乙方協助甲方完成消防驗收。
五丶如出現本合同未盡事宜或者需要修改事項，由雙方友好協商確定。
六丶合同生效：
1.本合同一經雙方蓋章，簽字後生效。
2.本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
簽字簽字
甲方（蓋章）乙方（蓋章）
日期日期
三優範文網