發包方 (甲方)：_______________
承包方 (乙方)：_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：_______________
3、工程地點：_______________
4、承包方式：_______________
二、工程承包方式
包工包料，採用總價包乾的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經雙方確認後，預算範圍內所含工程內容一次包死，結算時不予以調整，預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期
1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。
2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;
(2)因甲方不能按期提供施工圖，材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;
(3)因甲方未具備進場條件，不能提供施工場地、水、電源，場地道路未能暢通，障礙物未能清除等，影響進場施工的;
(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的;
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方沒有按時驗收的;
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款
1、工程價款為：(大寫)__________________，(小寫)__________________。
2、在合同履行中出現下列情況時，應調整本工程的工程價款：
(1)經批准的設計變更;
(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符，需增加工程量。
3、工程結算價格調整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結算為固定合同價+洽商金額，不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的：乙方施工完畢後20日內，乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料，甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後，應在3個月內組織第三方審計機構給予確認，延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料設備供應
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後，由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗，並須符合國家規定的安全和質量標準。
3、施工中，由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當的補償後，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備採用投標文件承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。
六、工程質量
1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工説明____套，並向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工説明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的，乙方應整改後重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。
七、工程驗收
1、工程完工後，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收，並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收，或驗收後14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格後，雙方辦理工程移交手續。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式
1、合同簽定後，預付工程總價的_______%，計RMB：_______元;
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一週內，付工程總價的60%，計RMB：_______元。
九、維修責任
乙方負責保修期限為_____年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題，不屬於乙方保修範圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任
1、由於乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。
2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的，甲方承擔後續進場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由於乙方原因，本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。
5、工程完工後，甲方應在3個月內組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決
1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。
2、雙方在合同執行期內如有爭議，應由雙方友好協商解決，如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_______________
簽約代表：_______________
簽約時間：_______年___月___日
簽約地點：_______________
乙方(公章)：_______________
簽約代表：_______________
簽約時間：_______年___月___日
簽約地點：_______________
帷幕灌漿施工合同範本
工程總承包方：
項目作業承包方：
證件號碼：
經甲、乙雙方協商，庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔，簽訂意向如下：
第一條工程概況
1工程名稱：
2工程地點：
3承包項目：帷幕灌漿工程
第二條承包方式和內容
1、承包方式：
單價承包
2、承包主要工作數量：
4、承包單價(或總價)：
5、單價組成：
第三條價款結算
1、合同簽署後甲方撥付乙方___ 元(大寫：____)預付款。乙方收到甲方付款後五天內進場。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告，甲方根據監理工程師審定的工程量，確定結算工程量，進行工程款支付。
2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。
3、税金由甲方承擔。
第四條甲方的責任與義務
1、甲方編制總體施工組織設計，全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作，統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面佈置。
2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙，按時供給乙方。
3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告，組織圖紙會審和技術交底。
4、甲方負責組織並參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。
5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量，有權暫停不符合施工規範的施工程序。工程質量如達不到規範或設計要求，甲方有權指令乙方停工整改。
6、甲方以書面形式向乙方提供並交驗水準點與座標控制點。
7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建築物、構築物及文物等資料，並協助乙方進行處理和實施保護工作。
8、甲方負責統一規劃和管理施工現場，為實現文明施工目標創造條件。
9、甲方負責檢查施工安全，有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。
第五條乙方的責任與義務
1、遵守國家與地方的有關法律法規，並保證甲方免於承擔由於乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。
2、乙方應對施工人員進行崗前教育，增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。
3、依據設計圖紙和甲方要求，編制施工組織設計和總進度計劃，並向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。
4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。
5、施工期間，乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作，直至驗收完成。
6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作，並接受監理工程師及甲方的監督檢查。
7、乙方施工現場必須整潔，做到工完場清，積極配合甲方進行現場管理，達到對環境、健康等各項要求，確保文明施工。
8、乙方必須自行完成分包項目，不得再進行分包或轉包。
9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用，否則因此產生的一切責任有乙方承擔。
第六條工程質量
1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。
2、乙方必須建立健全質量保證體系，完善質量檢查制度，嚴格按設計圖紙和施工規範要求，對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查，並詳細的填寫質量記錄。
3、乙方根據國家質量驗收規範、評定標準和甲方要求，及時整理各類質量記錄，圖表等資料，並及時移交給甲方。
4、乙方應精心組織施工，保證工程質量。如質量不合標準，必須返工修理，其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部經濟損失。
5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。
第七條安全生產
1、分包項目的施工安全要求：安全生產無事故。
2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底，並進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全設施，經檢查合格方可使用。
3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》，不執行《安全生產技術》標準，危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔全部責任。
第八條本意向書一式貳份，甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代表人(簽字)：
代表人(簽字)：
簽訂日期：
年月日
發包人（全稱）：承包人（全稱）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
1。工程名稱：
2。工程地點：
3。工程立項批准文號
4。資金來源：
5。工程內容：
羣體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附件1）。
6。工程承包範圍：
計劃開工日期：年月日。
計劃竣工日期：年月日。
工期總日曆天數：天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量標準：
1。簽約合同價為：
人民幣（大寫）(￥元)；
其中：
（1）安全文明施工費：
人民幣（大寫）(￥元)；
（2）材料和工程設備暫估價金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（3）專業工程暫估價金額：
人民幣（大寫）(￥元)；
（4）暫列金額：
人民幣（大寫）(￥元)。
2。合同價格形式：
項目經理
承包人項目經理：
本協議書與下列文件一起構成合同文件：
（1）中標通知書（如果有）；
（2）投標函及其附錄（如果有）；
（3）專用合同條款及其附件；
（4）通用合同條款；
（5）技術標準和要求；
（6）圖紙；
（7）已標價工程量清單或預算書；
（8）其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬於同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
本合同於年月日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委託代理人：法定代表人或其委託代理人：
（簽字）（簽字）
組織機構代碼：組織機構代碼：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
電子信箱：電子信箱：
開户銀行：開户銀行：
賬號：賬號：
發包人(全稱)： (簡稱甲方) 承包人(全稱)： (簡稱乙方)
甲乙雙方現就______年___月___日簽訂的工程名稱為__________________________的建設工程施工合同達成如下補充協議：
一、 付款方式
乙方材料進場後甲方向乙方支付工程款三十萬元，施工工程完成50%後甲方支付工程款二十萬元，工程完工後甲方支付工程款二十萬元，竣工驗收合格後甲方支付工程款二十七萬元。剩餘工程款五萬元作為質保金，該質保金於第一年質量保修期滿後14天內支付。
乙方負責提供正規發票。
二、 承包方式
除按照上海大眾規定的《上海大眾汽車VW品牌意向特許經銷商展廳建設裝修材料及配套設施清單》之外，由乙方包工包料，上海大眾指定品牌由甲乙共同確認，由乙方購買，費用包含在工程款內。
三、 施工安全
在施工過程中因乙方原因給甲方或其他第三方造成的損失由乙方承擔;
如因施工引起的安全事故造成乙方員工或甲方、第三方損害由乙方負者。
四、 竣工驗收
本工程需經上海大眾公司、甲方及監理單位驗收合格後視為工程竣工驗收通過。 如因乙方原因無法通過工程竣工驗收致使不能按期完工的，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
五、 本補充協議效力
本補充協議與雙方簽訂的《建設工程施工合同》不一致的，以本補充協議為準。
六、 其他
本協議履行過程中如遇本協議未涉及問題，雙方可另行達成補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
因履行《建設工程施工合同》和本協議產生爭議，由合同履行地人民法院管轄。 本補充協一式兩份，雙方各執一份，雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
發包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：建築面積約 960 平方米
資金來源：自籌、集資建户
二、工程承包範圍
承包範圍：設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日曆天數： 天。
四、質量標準要求
工程質量標準：合格，並保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式：乙方第貳層封頂後(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關合同條款(未用條款)：
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作，乙方不承擔一切税費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業税及其他各種税費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衞、安全工作責任，並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：
l、出檐、走廊、陽台折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須佈局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：__________
乙方：__________
本履約保證金由合同雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。
第一條 鑑於甲方與乙方於簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確瞭解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，願意按本合同約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。
第三條 保證金額
乙方應當按照中標合同總金額的__________%，金額：大寫人民幣__________元(￥)作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方，此款項不計利息或資金佔用費。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。
第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的合同履行情況，按照合同相關約定退還保證金給乙方。
甲方(蓋章)：__________
乙方(蓋章)：__________
時間：__________
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一、 工程概況：
工程名稱：小區道路硬化工程 工程地點：小區 承包範圍：包工包料 合同工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。
二、 甲方職責：
1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。
2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督，負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。
3、 根據實際需要，審核批准工程變更方案，審定工程簽證。
4、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。
三、 乙方職責：
1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規，依據施工方案要求組織施工。
2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。
3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標，具備產品合格證書及相關質檢手續，並經甲方驗收合格，方可使用。
4、 抓好本工隊全體人員的安全教育，搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範，積極配合甲方的各項安全檢查。
5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工並承擔相關費用。
6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。
四、 工程決算：
工程竣工後，依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。
五、 付款方式：
依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保脩金，保修期為一年，期滿未出現質量問題，支付餘款。本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當地勞動仲裁部門裁決本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。
發包方：(公章)法定代表人：委託代理人：
承包方：(公章) 法定代表人： 委託代理人： 年 月 日
發包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：建築面積約 960 平方米
資金來源：自籌、集資建户
二、工程承包範圍
承包範圍：設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日曆天數： 天。
四、質量標準要求
工程質量標準：合格，並保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式：乙方第貳層封頂後(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關合同條款(未用條款)：
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作，乙方不承擔一切税費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業税及其他各種税費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衞、安全工作責任，並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：
l、出檐、走廊、陽台折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須佈局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準_____合同樣本
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方) 身份證：
為了更好地保護校園建設，經學校研究決定，甲乙雙方本着平等自願的原則，乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程，經雙方共同協商，達成以下協議，共同遵照執行：
一、工程地點：
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍後。
二、乙方承包施工內容：
1、乙方願意承包我鎮操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及税費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬於學校所有，開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。
2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及税費等費用)，其餘部分所有材質由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及税費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求：
1、操場平整
乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完後操場無_____小窪，平整後的操場中無剩餘的土方，石方堆積，經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建
乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標號足，滿漿滿灌，經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛：
1、甲方負責提供外運土方、石方地點，若堆放時發生矛盾，一切矛盾由甲方負責，乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界，若乙方施工與老百姓發生地界糾紛，乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負責。
五、工程造價：
以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間：________年____月____日。
七、付款方式：
乙方工程完工後，經甲乙雙方驗收合格後，乙方出具正規税務發票，甲方到會計核算中心報賬後，一次性支付給乙方。
八、安全施工：
乙方在組織施工過程中，應注意施工安全，杜絕安全事故的發生，則出現的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。
九、違約責任：
甲乙雙方若有違約，雙方共同協商妥善解決，若爭執不下，按照相關法律程序進行解決。
十、其它：
1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。
2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
一、把原房屋樓面混凝土預製板結構設計更改為全現繞混凝土結構，因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中，1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;
2、是鋼筋及捆筋，要嚴格按國家建築要求規定施工;3、是混凝土震動均勻，確保密實，如出現質量問題，乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工合同責任時，或施工過程中出現質量問題，甲方有權終止全部合同，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時，經甲方驗收合格後，甲方付給乙方該層合同的70%。
六、乙方必須嚴格安全施工，若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任，與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本合同經雙方簽字即生效，工程款結清後終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設單位（甲方）：_____________________
地址：_________________________________
郵碼：_________________________________
電話：_________________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
安裝承包單位（乙方）：_________________
地址：_________________________________
郵碼：_________________________________
電話：_________________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條?總則
一、工程名稱：
二、國家有關單位對工程的批准投資計劃、工程項目表、申請建築許可執照、計劃任務書，初步設計、總概算等文件號。
三、工程編號：
四、工程地點：
五、工程範圍：本合同全部工程建築安裝面積共計________平方米（各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表）。
六、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。
第二條?在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。
第三條?施工準備
一、甲方在開工前應辦妥徵地拆遷；申請領取建築執照；清除施工場地範圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應於____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第四條?物資供應
一、本合同全部所需材料按下列第（?）項供應方式辦理：
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應；
2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用；特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應
3.包工不包料工程，全部材料由甲方採購供應到現場或指定的加工地點；
4.……
二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗（在施工現場加工的非標準設備，甲方可委託有條件的乙方加工）。
三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續後實行，由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。
第五條?工程款結算
一、本合同全部工程造價的結算方式，按下列第（?）項辦理：
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算；
2.按施工圖預算加係數包乾確定包乾造價，包乾範圍以外的費用，另按有關規定調整包乾造價；
3.按標準施工圖單方造價包乾，包乾範圍以外的費用另按有關規定調整包乾造價；
4.包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包乾辦法結算。
二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次
撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月（季）報表，並據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的____%的尾款，待工程竣工驗收後全部付清（基本建設投資撥款改貸款之後，貸款辦法按主管部門的規定辦理）。不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
第六條?施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準；
二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運，勞動力、機械調遷等損失，應由甲方負擔：
1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理有關手續後方準繼續施工；
2.施工中如遇設計變更後超出原設計標準或規模時，須經原批准單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續後方可施工。在設計變更尚未批准前，任何一方不得強行施工；
3.在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由於乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄；重大或複雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，並應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以後提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中，如遇特殊情況，甲方對某個單項工程提出加快提前完成而採取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔，在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第七條?竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔，並償付逾期違約金，違約金計算辦法。________________。
二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續，作為竣工工程驗收之依據
四、在進行竣工工程驗收中，如發現不合格須返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，由乙方在規定期限內完成，完成後經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由於修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規範、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：
1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄；
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；
3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應儘量在原施工圖上加以註明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委託設計單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收____天內，應將竣工工程結算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結算件後應在____天內審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，建設銀行據此撥款。
八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，採暖工程保修第一個採暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，並負擔全部修理費用。
第八條?獎勵、懲罰與_____
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，____%歸乙方，____%歸設計單位。
二、由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的預算造價（包工不包料工程按預算人工費計算），由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方採取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎
金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本着實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不能解決時，可選擇以下第（?）項方式處理：
（1）申請_____________委員會_____；
（2）向________人民法院起訴。
第九條?工程負責人和工傷事故
一、甲方派________為駐現場負責人，乙方派________為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。
二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。
第十條?合同份數及有效期
一、本合同一式____份。其中正本兩份，甲乙方各執一份；副本一式____份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。
第十一條?附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同牴觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同後，可作為本合同附件，與本合同牴觸之處，以本合同為準。
第十二條?合同附件（均略）
一、工程項目一覽表
二、全部施工圖紙
三、施工圖預算表
四、甲方負責供應材料、設備一覽表
五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批准投資計劃、計劃任務書等____份文件。
第十三條?其他條款___________________________________________________________
建設單位（甲方）：_____________
代表人：_______________________
__________年_______月________日
安裝承包單位（乙方）：_________
代表人：_______________________
__________年________月_______
發包人：______________
承包人：______________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建築施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽定本工程施工合同補充協議。
一、工程概況
1、工程名稱：______________
2、工程地址：______________
3、建築面積：______________
4、結構類型：_________________底層為框架結構、地上61層為磚混結構。
5、設計單位：______________
6、監理單位：______________
二.工程內容及承包範圍
1、外牆面磚改為外牆漆
2、客廳推拉門取消
3、本工程為滿七層，結構找坡
4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5、外牆_____深灰色柵格取消6、廚房與陽台之間門帶窗(mc-2324)取消，陽台改為封閉式廚房。
7、其餘均按原圖施工
三、合同工期(本協議中所列日期均為日曆天數記)
1、開、竣工日期
1.1開工日期：_________________年__________月__________;竣工日期：_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四、付款方式本工程按建築面積一次性包乾，__________元/平方米;在施工過程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層，二層預製板安裝完畢，甲方按合同總價的30%支付給乙方，主體五層預製板安裝完畢，甲方按合同總價的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價的20%支付給乙方，內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方，其餘款待工程驗收合格後一個月內支付給乙方的12%，滯留3%作保質、保脩金，等到保質、保修期到後一次性付清。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
電話：_________________電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
開户銀行：_________________開户銀行：_________________
銀行賬號：_________________銀行賬號：_________________
簽定合同代表：_________________簽定合同代表：_________________
________年____月____日________年____月____日
甲方： 乙方： 經甲、乙雙方在有關法規的前提下，對建設項目的負責將市外牆塗裝工程項目協商一致。
一、承包範圍：
二、承包內容： 外牆平面塗料工程，包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產要求；文明施工。
三、承包方式： 乙方以包工的形式承包本工程。包工的範圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具（平塗滾筒油掃等）。
四、雙方的責任：
1、甲方提供乙方的住宿問題，施工用的材料採購到位；負責協商解決施工中存在的問題。
2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在________年____月____日前外牆塗裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。
3、乙方在施工中出現人中傷亡事故，由乙方負責。
4、乙方必須為甲方節約材料。
5、乙方施工質量必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及質量問題，所造成的一切經濟損失由乙方負責。
五、質量要求：乙方須達到甲方與建設方簽訂的合同要求--優良工程。
六、塗裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平塗面漆滾塗兩遍。
七、工程量：預計為2（外牆包工單價為元2）包工造價元以實際驗收數目為準。
八、付款方式：乙方進場後，甲方先墊付每個工人每天伙食費元，平塗面漆全部完工，甲方應付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費），餘下的工程總款的在工程驗收合格後三天內全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。 工程負責人：工程質量監理： 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，具有法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 身份證號碼：身份證號碼： 電話：電話： 簽訂日期：________年____月____日
甲方：(簡稱甲方) 乙方：(簡稱乙方)
為了解決都勻市城市名品小區住户通信需求，按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神，對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝，經甲、乙雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。
一、工程概況
(1)工程名稱：都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。
(2)工程內容：以設計方案為準。
二、施工規範要求
乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規範》施工。
三、施工費用
經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工，工程總承包價為人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)，施工費用為一次性包乾工程。
四、付款方式
工程竣工驗收合格後按照通信行業相關規定開具建安發票，十五日內一次性付清工程款人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。
乙方指定的銀行帳户如下：
開户銀行：貴陽銀行股份有限公司匯通支行
開户名稱：貴州天勤通通信工程有限公司
帳號：101177
五、雙方責任及義務
1、甲方
(一)、甲方負責安排專人進行協調工作，並確認規劃通信線路走向，避免與其他項目交錯影響施工。
(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。
(三)、在不影響甲方施工進度情況下，如因其他施工單位原因，造成通信線路損壞，甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。
(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞，甲方概不負責。
(五)、甲方在施工過程中，發現有危及通信光、電纜安全時，應事先通知乙方，採取必要的安全措施。
2、乙方
(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工，在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。
(二)、按照通信行業相關規範和技術要求組織施工，在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。
(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。
(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程，由於乙方原因造成工期延誤，損失由乙方負責。
(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續，並保證整個小區電信通信暢通使用。
(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。
六、施工工期
施工工期為45天，設計審批通過次日起開始計算工期，如因甲方協調等原因造成工期延誤，施工工期進行順延。
七、未盡事宜雙方另行友好協商，因本合同發生爭議，雙方友好協商解決。
八、本協議一式四份，甲、乙雙方各持二份，經雙方簽字蓋章後生效，供雙方共同遵守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：_______________乙方：_______________因公路建設施工需要，甲方需要使用乙方荒山作為施工取土場。
本着公平、合理、誠信信用和自願的原則，訂立本協議書。
一、臨時用山項目名稱：信發鋁連線第24標項目經理部臨時施工取土場。
二、臨時用山位置：________左側大道街荒山。
三、臨時用山面積：按年計算四、使用期限：自籤協議之日始計滿一年。
五、臨時用荒山補償費：該荒山由甲方開踩滿一年止，一次性補償________元整，計(大寫)________萬元整。
六、臨時使用荒山期滿，該協議自行終止，甲方如需要繼續使用，必須在協議期滿十五日前與乙方另行簽訂臨時用山協議書及辦理相關手續。
七、本協議雙方簽字蓋章後生效，不得反悔，反悔方需承擔因此造成的一切損失。
八、本協議壹式肆份，甲乙雙方各壹份、村民委員會壹份、武平鄉人民政府壹份。
甲方：_______________乙方：_______________
甲方代表：_______________乙方代表：______________
_________年________月________日________年________月________日
村(街)民委員會(蓋章)：_______________村(街)主任簽字：_______________
________年________月________日
甲方：食品有限公司
乙方：工程建築有限公司
根據有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：鍋爐房工程
2、工程地點：
3、承包範圍：包工包料形式。
4、工程建築面積及計算方式：工程約平方，每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算)，工程總造價約貳佰萬元。
5、付款方式：基礎完工後付款元，主體完工後付元，餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算，一個月內付清。
6、工程期限：年月 日至年 月 日，共計 天完工。
7、如遇到下雨天災，人為不可抗拒因素，工期相應順延。
8、工程施工中如發生變更項目，另行計算。
9、建築物回填 米以外由甲方負責。
10、煙筒不在承包範圍內。
11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。
二、 甲方責任和權利
1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。
2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執行。
3、施工期間乙方不準隨意停工。
4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，並進行圖紙
三、乙方的責任和權利
1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督，但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。
2、 必須遵守安全施工標準，規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的各項規章制度，服從施工單位現場指揮。
3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業，在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下，作業人員有權停止作業或撤離危險區域。
4、 組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工。會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。
5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，並對工程質量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切後果。
8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中，嚴格遵守工地的一切規章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負，甲方不承擔一切責任。
2、乙方在施工現場，安全施工無事不得進入建設單位生產車間，如果出事，乙方承擔一切責任。
3、因乙方造成停工、打架，一切後果由乙方無條件承擔。
五、附則
1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執三份。
2、本合同簽訂後，承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後，簽字確認作為本合同補充合同。
3、任何一方不得違反本合同規定，未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建築法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則，結合本工程的具體情況，就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協議。
一、 工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、 工程承包範圍：______________井樁開挖工程，要求開挖至持力層，樁底清掃乾淨，經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算。
三、 勞務承包價格，不管井樁直徑大小，均按實際開挖深度計算(小紅磚砌築部分不予結算)，定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水，甲方提供水泵及水管，乙方自行降水施工費用，並自行確保安全，在開挖過程中，若出現自然障礙物，比如石塊等，乙方自行解決費用，若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程，甲方將不予結算人工費，乙方無條件退場，乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費。
四、 合同日期：截至_______年_______月_______日，根據甲方要求隨時增加勞動力，加快進度。
五、 安全管理：堅持“安全第一，預防為主”的方針，乙方使用的人員必須是年滿18週歲至50週歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底，安全自負，有安全隱患後停止施工，排除安全隱患後才允許施工，因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。
六、 工程結算及付款方式：乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費，完成所有井樁驗收合格後支付總款項的70%，其餘款項一月後付清。
七、 組織紀律：乙方必須遵守項目部管理制度，不準惡語傷人、不準打架鬥毆、不酗酒鬧事，與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理，不得自行其事，不得盜竊公共財產及私人財產，講究衞生，否則接受每次_______至_______元的罰款，施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元，承包人24小時堅守崗位，有事一天之內必須向工長請假，一天以上向項目經理請假，代班班長不得離開現場。
八、 勞動保護及用品：該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等，乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具，如安全帽及行業用具等。
九、 違約責任：甲、乙雙方中任何一方因未能按本合同約定條款履行各自職責，或造成另一方履行合同，由違約方承擔責任，並承擔一切損失。
十、 未盡事宜，雙方協商解決。
十一、 本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。
十二、 本合同經雙方簽字後生效，工程款結清後自行終止。
十三、 補充條款
1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據，使用後的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。
2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種，如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。
3、 乙方對該工程必須善始善終完成，不得留有未完工程，未完工程量按合同價四倍扣除或不予結算已完工程量，甲方現場指定井樁開挖順序，不得隨意亂挖，否則接受經濟處罰。
發包方(甲方)：
委託代理人：
委託代理人：
承包方(乙方)
代表： 住址
身份證號：
_______年_______月_____日
甲方（委託方）：______________ 乙方（施工方）：______________ 簽約時間：____________________ 簽約地點：____________________ 為規範住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記，並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點：_____區_____路（小區）_____幢_____號（單元）_____室。
3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建築面積_____平方米。
4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》。
5.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。
6.本工程由_____設計。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款：_____（大寫）元（其中：設計費__元，管理費（_____%）元，税金（_____%）元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂後，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務 甲方工作
1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案；確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，並説明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。 乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
四、材料的供應甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。 如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備，並應得到甲方認可，用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的`損失由乙方負責
常用版_____合同
甲方(委託方):___________ 簽約時間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________
根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，雙方協商一致達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件：甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核准登記的企業或個體工商户。
2、裝飾施工地點：_______縣(市、區)______路(小區)____幢____號(單元)____室。
3、住房結構：_____室______廳______結構，建築面積______平方米。
4、裝飾施工內容：詳見《工程施工報價單》(附件
一)和圖紙。
5、承包採用下列第______種方式：
(1) 乙方包工、包全部材料(見附件
三);
(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其餘部分材料(見附件
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設計。
7、工期：工程期限______天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款：(大寫)_______元(其中：人工費_____元，材料費______元，設計費 ______元，管理費_____%，計_____元，税金_____%，計______元)。如雙方認可變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
(1)合同簽訂後_____天內，甲方支付總價款的____%計_____元;
(2)木工進場當天，甲方支付總價款的_____%計 _____元;
(3)油漆進場當天，甲方支付總價款的_____%計 ______元;
(4)尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(
一)甲方工作
1、甲方在開工前，應向所在地房產管理部門或物業管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應在開工前，向乙方進行現場交底。_________空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分_________空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備，並説明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4、指派_______為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(
二)乙方工作
1、對甲方進行施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2、指派______為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的`各項事宜。
3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業管理單位批准，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和賠償責任。
5、與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
四、材料的供應
1、甲方提供的材料：詳見《甲方提供的材料、設備表》(附件
二)。
本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的、經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料：詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料，均應得到甲方認可，用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產和防火要求
乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
七、材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化或設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
九、質量標準
雙方約定本工程質量按下列標準執行：
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以鑑定，經鑑定工程質量不符合合同約定的標準，鑑定過程支出的相關費用由乙方負責，經鑑定工程質量符合約定的標準，鑑定過程支出的相關費用由甲方負責。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
2、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年，有防水要求的廚房，衞生間等保修期為________年。驗收合格簽字後，填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件
1、工程施工報價單
附件
2、甲方提供的材料、設備明細表
附件
3、乙方提供的材料、設備明細表
附件
4、工程項目更單
附件
5、工程質量驗收單
附件
6、工程包修單
附件
7、施工業務通知單
甲 方：________________ 乙 方：_________________________
姓名（簽名）：__________ 單位名稱（蓋章）：_______________
身份證號：______________ 法定代表人（或委託代理人）：_____
聯繫電話：______________ 營業執照號碼：___________________
聯繫電話：______________
附件
一：工程施工報價單
序號 項目 單位
單價
數量
合計金額
工藝做法、用料説明
甲方代表（簽字蓋章）：_______
乙方代表（簽字蓋章）：_______
________年____月____日
附件
二：甲方提供的材料、設備明細表
序號 材料或設備
名稱 品牌 規格
型號 質量
等級 單位 數量 單價 供應時間 送達地點
乙方驗收意見
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
附件
三：乙方提供的材料、設備明細表
序號 裝飾內容 材料
規格型號 品牌 等級 數量 單位 單價 合價
甲方驗收意見
甲方代表：_________
乙方代表：_________
________年____月____日
附件
四：工程項目變更單
變更內容 原價格 新價格 增減金額（、-）
詳細説明
工程原定金額 甲方已付金額
元 元
增加工程金額 減項工程金額 （增―減）金額 結算應付金額
元 元 元 元
甲方代表：___________
乙方代表：___________
________年____月____日
附件
五：工程質量驗收單____日期 檢驗項目名稱 檢驗結果（合格、不合格、補驗） 甲方簽名
整體
工程
驗收
意見
甲方代表：____________
乙方代表：____________
注：分項檢驗評分：合格打“√”，不合格打“;”，補驗合格打“√”簽名。
________年____月____日
附件
六：工程保修單
公司名稱 保修電話
用户姓名 登記編號
裝修房屋地址 聯繫電話
施工單位負責人 施工負責人
現場施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
維修記錄
甲方代表：__________
乙方代表：__________
________年____月____日
備註：
（1）凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為________年，其中水、電工程保修________年。
（2）由於乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。
（3）由於甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修範圍。
（4）本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。
附件
七：施工業務通知單
客户姓名 施工地點 聯繫電話
施工負責人 施工日期 聯繫電話
序號 業務名稱 具體安排要求
説明：
甲方簽字（蓋章）：________
________年____月____日
乙方簽字（蓋章）：________
________年____月____日
甲方：_________________
乙方：_________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，結合本項目的具體情況，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條概況
1、項目名稱：_________________
2、項目地點：_________________
3、項目內容：_________________綜合佈線系統施工和測試，輔材和線管線槽的採購、安裝鋪設。
第二條工期
1、本項目的施工期限為合同簽訂後的個工作日。
2、遇到下列情況之一者，經甲方審核批准後，工期可做相應調整。
2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化，並經甲方書面確認;
2.2、雙方書面確認的計劃工期改變;
2.3、不可抗力因素。
第三條承包方式和造價
1、承包方式：_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。
2、項目總造價：_________________人民幣(大寫)：_________________(￥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件，項目最後造價按實際施工工程量結算。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就 及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1. 工程名稱： 。
2. 工程地點： 。
3. 資金來源： 。
4. 工程承包範圍： 。
二、合同工期
計劃開工日期： 年 月 日。
計劃截污日期： 年 月 日。
計劃竣工日期： 年 月 日
工期總日曆天數： 天。開工日期以簽訂合同後，監理簽署的開工令為準。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量符合 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1. 簽約合同價為 萬元。合同價暫定為人民幣(大寫) 。
2. 合同價格形式： 。
五、項目經理
承包人項目經理： 。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件：
(1)專用合同條款及其附件;
(2)通用合同條款;
(3)技術標準和要求;
(4)已標價的預算控制價;
(5)圖紙;
(7)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬於同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2. 承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同於 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在 簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份數
本合同一式 份，均具有同等法律效力，發包人執 份，承包人執 份。
發包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委託代理人： 法定代表人或其委託代理人：
(簽字) (簽字)
組織機構代碼： 組織機構代碼：
地 址： 地 址：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：
開户名： 開户名：
開户銀行： 開户銀行：
賬 號： 賬 號：
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日曆日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避税考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值税發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那麼，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那麼，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回覆。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值税發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，説明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移佔有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告佔有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值税發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值税發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家税務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
甲方：_________________法定地址：_____________
乙方：_________________法定地址：_____________
依照國家相關規定，在平等自願和互惠互利的基礎上，甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協議(以下稱協議)。
1.合作內容甲方受乙方委託為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化佈線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談並收取入網費。
2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化佈線施工及工程所需的輔料，並保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。
3.收益來源及向使用_____________信息網的用户收取開户費，開户費定為_____________/户。開
户費收入由甲、乙方依照_____________：_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳税費。
4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。
5.財務結算______________。
6.日常維護在系統正常使用前，由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用後，由乙方對系統進行日常維護。
7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責，如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛，應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。
8.協議生效本協議一式兩份，雙方簽字蓋章後生效。
9.其它本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
授權代表(簽字)：_____________授權代表(簽字)：_____________
__________年__________月__________日
甲方：__________身份證號：__________
乙方：__________身份證號：__________
根據《民法典》及有關規定，本着平等互利的原則，經甲乙雙方友好，就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議，為明確甲乙雙方的權利與義務，簽訂本協議書：
一、工程名稱及地點
1、工程名稱：__________
2、工程地點：__________
二、合同期限 自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的，工期順延。
三、合同內容 工程項目及工程量：富道二期二段工程 邊坡三維網植草，工程量約 65000 2。 乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的，甲方可視需要，對乙方工作內容及範圍作出調整，也可對乙方範圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受，也不因此作為對合同單價作出調整的理由。 本合同簽定後，由於甲方需要，需臨時安排乙方增加的工作，經雙方協商確定工作內容及計價方式後簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力，雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執行。
四、合同價款
1、工程單位： 2，工程總價暫定人民幣： 元。大寫： 元整。(注：此價不含税)
2、乙方向甲方支付保證金2萬元。
3、乙方須按合同規定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同範圍內的全部工作內容。包括為完成本合同所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。
4、乙方為完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程範圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容，均屬於乙方須在本合同中應該履行的合同義務，不再另行支付。乙方經過前期反覆調查瞭解，對甲方的要求已完全明瞭，對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所 暗含的工作內容確定並視為包含在相應的工程細目當中。
五、結算方式
1、以甲方驗收合格後最終認可的尺寸、斷面計量，按合同單價和實際完成數量計算工程價款。
2、甲方在本合同所有內容完工並經驗收合格後對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。 質量保證金的退還：在質保期滿後，扣除有關應扣款項後，甲方將剩餘部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。
3、乙方憑藉由甲乙雙方搭成的結算單進行結算，其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行，委託他人結算時，必須經甲方同意並在甲方在場的情況下籤訂委託書方為有效。
4、付款方式：乙方材料、機械設備進場後，一個月內完成45000平米，甲方支付工程款30萬元，施工中可視乙方進度、質量支付工程款，此項護坡工程完工及時驗收合格後100天內支付完成工程全款。
5、如甲方認為有必要時，可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整，乙方應無條件服從。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。
7、由於乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量，甲方不予計量。
六、雙方的責任和義務 甲方的責任和義務
1、提供設計圖紙或施工方案，提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。
3、若乙方不能服從甲方調度安排，不滿足質量、進度、安全、環保等要求時，甲方有權單方隨時終止合同。 乙方的責任和義務
1、乙方的人工必須聽從甲方調配，按照甲方技術交底進行施工，保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規定日期完成任務，遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題，乙方必須在24小時內到達項目部並無條件對進行修復。
3、乙方必須按照安全和技術要求規範化施工，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全操作，在施工過程中不得聲音作業，杜絕一切事故發生，並承擔由於自身造成的人身傷亡事故，安全責任事故，甲方不負任何責任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準喝酒和做好安全準備方能施工，如果被甲方工作人員發現沒有繫好安全繩或沒有牢固好安全繩，發現一次罰款500—20元，乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項，其費用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。
8、及時足額支付農民工工資，否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付，相應金額從應支付於乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價中，乙方自行承擔。
七、其它約定
1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求，若一方提出，對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協議條款。如一方不按協議條款執行均屬為違約，違約方須承擔由此造成的經濟損失，如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務，乙方自行退場，乙方不自行退場，甲方有權將乙方清除出場，所幹工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算，同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。
八、爭議解決方式
1、本協議未盡事宜，雙方另行協商。
2、與本合同有關的一切爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發生糾紛，雙方協商不能解決的，依法向協議簽訂地人民法院起訴。
九、合同的生效和終止
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________
聯繫電話：__________聯繫電話：__________
簽約日期：__________簽約日期：__________
簽約地點：__________簽約地點：__________
甲方：乙方：
第一條 工程概況：
項目名稱：小區住宅樓
項目地點：
第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格：合同總價￥ 人民幣 ： 合同總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、税金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。
第三條 交貨地點：小區工地現場甲方指定地點
第四條 交貨時間：__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脱落、龜裂等現象。
第六條 產品的交貨驗收及保管方式
6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點，否則，甲方有權拒收貨物。
6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存，作為產品驗收的依據。
6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收，若貨物與進貨數目不相符，或有損壞，或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定，甲方有權拒收全部或部分貨物，乙方須按照甲方要求收回或補齊，乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字，並填寫交貨驗收合格證明，此合格證明為乙方交貨的憑證，也是乙方申請付款的必要依據。
6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移，產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。
6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用説明書等相關資料，否則，甲方有權拒收貨物。
6.6.對乙方所供產品，甲方有權隨機抽樣送檢，如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準，甲方有權對乙方提出索賠。
6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。
6.8.為確保乙方所供產品質量，供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間，甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。
第七條 貨款支付方式
7.1 本工程不支付預付款。
7.2.驗收款：每批貨送達工地現場，並且該批貨款達到合同總價的60%時，經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。
7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。
7.4.配電箱安裝調試完成，經甲方驗收合格，資料交付齊全、正確、有效，手續完備，並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。
7.5. 保脩金為 0%。
保修期為二年，保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議，則在 5個工作日退還保脩金。
第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前，甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間，乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額，但不得就甲方的變更行為收取任何費用。
第九條 產品保修、補貨約定
9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。
9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換，乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。
否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品，因此發生的費用從保脩金中扣除，而且乙方須對此造成的結果繼續負責。
9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求，不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同，補貨日期為接到通知後5天，由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司，並由乙方負責卸貨。
第十條 違約責任
10. 1合同簽訂後，除出現不可抗力的情況外，合同雙方必須履行合同各項條款。
倘若無法履行合同時，違約者需向對方支付本合同總價的 0%作為不能履行合同之賠償。
10.2乙方未按合同規定日期交貨，乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金，並依法賠償因此給甲方造成的損失，逾期交貨超過 0天的，甲方有權單方面終止合同。
10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的，乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品，向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。
乙方逾期 0天未交送合格產品的，或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的，甲方有權單方解除本合同，乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款，並支付該部分價款 0%的違約金。
10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。
10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的，視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符，視為沒有交貨因此造成逾期交貨的，按照本合同關於逾期交貨的有關規定執行。
10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害，乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。
第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後終止。
第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，經甲乙雙方協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十五條 本合同用中文書寫，一式陸份，雙方各執叁份，具同等效力，未盡事宜，協商解決。
甲方： 乙方：置業有限公司
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
地址：_____________________ 地址：_____________________
電話：_____________________ 電話：_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;台數：_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。
評價點位置：__________________________________________
所屬區域：____________________________________________
噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為：________________
付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本着保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委託方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
簽訂時間：______年______月____日
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本着平等互利的原則，經友好協商，甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工，為了進一步明確雙方的責任，根據相關法律之規定，結合本工程的具體情況，達成如下合同條款，雙方共同遵照執行。
第一條 工程名稱：
第二條 工程範圍和內容
工程範圍：按甲方批准的施工圖為準。
工程內容包括：硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條 設計週期
本合同簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計，其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、，以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補籤設計合同。
第四條 設計價款及支付方式
該項目乙方按3萬元(大寫：叁萬元正)人民幣包乾進行設計取費。合同簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫：壹萬五千元正)人民幣的設計定金，乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後，甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫：壹萬五千元正)人民幣。
第五條 施工工期
開工日期：以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。
竣工日期：在有施工場地的條件下，工期為70天。
因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期，並作相應順延 .
第六條 取費原則
1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額：SGD1-20__至SGD7-20__，收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定，乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等，大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果，並經價格確認。甲方對照驗收，數量按實收方結算。
乙方應嚴格按照施工圖進行施工，如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失，經雙方核實後協商解決。
第七條 工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫： )人民幣，實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、 本合同備料款為合同總價的20%，其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日後，甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳户上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商，不足部分亦由甲方增補。
3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值，甲方5日內審核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、 工程竣工經甲方驗收合格後，雙方於30日內辦理完成決算，甲方扣除工程總價的10%的質保金，將剩餘工程款支付給乙方。
5、 本工程質保金為工程總造價的10%，在相應項目質保期滿後，如未出現質量問題，甲方於2日內付清全部尾款，質保金不計利息。
第八條 材料供應
該工程所有材料原則上由乙方採購，甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方，按設計要求雙方進行封樣，作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後，認為個別材料、設備或植物高於市場價，可提出要求，如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回，可書面通知甲方組織供應。
第九條 工程質量及質保期
1、由於景觀工程的特殊性，為確保美觀、經濟和適用，經甲方認可後，乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整，所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理，建立有效的質量控制和檢查制度，積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督，若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格，乙方應在期限內進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。
3、質保期：質保範圍為乙方施工的全部工程，土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。
4、苗木在質保期內由乙方保活，若出現死亡，乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權另行安排，費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工，適用國家現行的該行業各項施工驗收規範，若施工中發現問題應及時與甲方協商，雙方及時處理。
2、甲方現場負責人 ，乙方現場負責人 ，負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。
第十一條 甲方職責及義務
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方，並做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品，48小時之內進行認質認價。
3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。
4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料，指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源，乙方按規定承擔相應費用。
5、 接到乙方交工驗收通知後，甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作，驗收合格後，辦好驗收手續。
乙方職責及義務：
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度採取措施，發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前，應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位，一經發現甲方有權要求乙方整改，乙方經整改仍達不到要求，甲方有權解除合同，並由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工，做好安全防範，因乙方原因造成安全事故由乙方負責，若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規範要求，甲方有權要求乙方進行整改，若整改後仍達不到要求，甲方有權解除合同。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。
竣工驗收：
工程具備竣工條件後，乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。
結算辦法：
1、本合同價款為暫定價。
2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條 違約責任
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日，乙方有權暫緩施工，施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方協商訂立補充協議，與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工並結清工程款後，本合同自行失效。
第十五條 本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
發包人：(章) 承包人：(章)
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
地址： 地址：
開户銀行： 開户銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂合同地點：
簽訂合同日期： 年 月 日
發包方(甲方)：______________
代表人：_______________________
設計方(乙方)：______________
設計等級證書：________________
鑑於甲方是__________________項目的發包人，乙方是具備設計資質的設計方，甲方委託乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免合同履行後雙方發生不必要的糾紛，特訂立本合同規範雙方的行為，具體如下：
第一條工程概況
1、工程地點：____________________
2、設計項目：____________________
3、設計內容：____________________
4、承包方式：____________________
第二條設計依據
甲方在訂立合同時，應交付給乙方委託書及項目相關的審批文件。同時要一併交付設計前的基礎勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務
1、乙方接受委託書後，應隨即進行現場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費後_______日內須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費後_______日內須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關的施工説明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術的交底，若因施工發生困難而變更設計時，乙方應預先徵得甲方同意，但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付
1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。
2、本合同簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖，經甲方確認驗收後，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定後，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。
5、剩餘價款在雙方義務履行完畢後，甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款
1、甲方對於本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經乙方書面同意，不得將圖紙用於本合同之外的任何商業活動，也不得擅自複製、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對於本合同涉及到甲方祕密的材料同樣負有保密的義務。
第六條合同中止與解除
1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應書面通知乙方，並且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。
2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一併賠償。
第七條違約條款
1、甲乙中任何一方違反本合同規定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協商解決。
第八條爭議糾紛解決
雙方就本合同約定事項有所爭議時，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
第九條附則
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。
2、設計時間於_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)
3、本合同自雙方簽字後生效，合同規定的雙方義務履行完畢後失效。
4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
2021建設施工合同範本4
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方在建房屋___棟，建築層數___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衞生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：_______________元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質量保證金，完工___年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衞生。
八、工期要求
主體工程工期為___(日曆天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、後期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同___式___份，甲乙雙方各執___份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：____________
乙方簽字(章)：____________
建設方：(以下簡稱甲方)
投資運營方：(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召，促進農民致富，發展泗縣農村經濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮化項目進程，甲乙雙方願意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本着優勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經反覆協商，就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜，達成如下合作協議，以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地：規劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限，甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地，土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續，並在所有手續完善後，交乙方建設開發，費用由乙方承擔。其他任何規費及税金乙方概不負責。雙方協商，為便於今後工作，成立新農村建設領導班子，甲方履行法律手續，乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作範圍
甲乙雙方合作的範圍：
四山村新農村建設項目用地範圍內房屋及配套設施的施工建設，以及通過有關部門批准規劃範圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設，和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路，及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行，及在實施過程中的執行問題。
三：責任範圍
甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地，落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實，甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四：乙方責任：
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施，如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應積極態度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗，不做違規違法之事，交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協議精神，按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協議正是生效。本協議生效後，將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議，落實國家對拆遷户的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發確保拆遷户平穩過度。辦理建設房屋產權證明，確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂後應嚴格保守商業祕密，不得向第三方泄露商業機密，更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的，甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過户至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利：按本協議精神，分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意，不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設，並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協議簽訂後，甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過後本協議正式生效。本協議生效後，乙方組織規劃方案設計等工作，需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案，同意後方可實施。獲得前述各項批准後，應及時成立共建辦公室，及開工前各項準備，以便於工作順利開展，共建辦公室成立後，乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主，遇到原則情況，甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協議簽訂後，雙方應嚴格遵守，全面履行合同約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止合同，乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協議簽訂生效後，項目啟動後將前期工作經費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬户或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢，同時提供相應合法文件。本協議生效後，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經甲乙雙方協商解決，另簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份，雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代表：(簽字) 代表：(簽字)
日期： 日期：
三優範文網