致：樑勞務班組
你勞務班組承建的我司3# 、4#樓主體及4#～5#商業的第二次結構勞務工程。在x年8月17日的例會月進度計劃到目前的施工情況，你勞務班組的施工3# 、4#樓主體及商業砌體、4#～5#商業砌體、抹灰專案等進度緩慢。由於施工人員太少，沒能積極的安排及抓緊落實進度。為了按時按期完成月工程進度計劃工程，你勞務班組應加強投入人力、機力等;在保證工程質量、安全的前提下，確保月計劃中的工程專案完成。特發文提醒，希望你勞務班組能夠重視對待。
特發此函
重慶花建築貴州銀河世紀一期一標工程專案部
x年8月27日
中央空調裝置有限公司：
根據現場土建工程施工進度情況，商貿城一層已於x年8月1日完全具備暖通工程施工條件，但貴司在進場施工後相關的資質申報、工程安裝報驗、報批等資料手續仍未完善，為避免在後期工程安裝過程中造成不必要的停工整改和總包單位、監理單位給予的處罰，請貴司儘快完善相關報審、報驗手續。
同時，我司於x年7月28日發出工程開工通知書後，由於前期貴司施工隊原因遲遲未能進場，導致目前暖通工程整體安裝進度嚴重滯後，現我司要求你施工隊倒排進度計劃，每週上報工程進度計劃表，增加施工人員，加強現場質量、安全管理，加快工程進度，商貿城一層暖通施工務必在x年9月20日前完成安裝工作，若在該期限內未能完成作業每延誤一天給予壹萬元經濟處罰，該罰金將從合同總價中直接扣除，我司將每日、每週對施工進行實時跟蹤督促檢查，確保工程按時完成。
由於貴司在x年8月13日風管材料進場後未進行報驗，擅自將安裝材料進場，在此明確施工規範：一、現場所有材料、配件進場須向監理、建設單位報驗，在驗收合格的情況下方可進場製作、安裝。並且該批次實際採購的風管板材與雙方簽訂合同時約定的樣品材料不一致，導致該批次材料清理出場的事件，我司重申：在暖通工程中所使用的任何批次材料必須滿足國家規範要求，
風管材料必須與雙方約定的樣品材質相符，
如若進場材料與樣品不一致或不滿足國家規範要求的，我司將責令清退出場，
因此造成的一切損失均由你單位全部承擔，
且我司保留追究其經濟責任的權利，望貴司能信守承諾、誠信共贏。
特此函告。
滁州市義烏商貿城有限公司
x年8月31日
×房地產開發有限責任公司：
本所律師受××(以下簡稱“委託人”)委託，就貴公司與委託人於××年××月××日簽訂的《商品房預售合同》(以下簡稱“合同”)履行情況一事，鄭重致函貴公司：
一、貴公司與委託人簽訂的合同為無效合同，委託人有權請求貴公司承擔賠償責任。 根據《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[]7號)第二條規定：“出賣人未取得商品房預售許可證明，與買受人訂立的商品房預售合同，應當認定無效。”而貴公司至今尚未取得商品房預售許可證明，因此貴公司與委託人於××年××月××日簽訂的《商品房預售合同》顯然屬無效合同。根據上述解釋第九條規定：“出賣人訂立商品房買賣合同時，具有下列情形之一，導致合同無效或者被撤銷、解除的，買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失，並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任：(一)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明„„”委託人可向人民法院主張合同無效，可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失，並可以請求貴公司承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
二、 即使委託人不主張合同無效，貴公司也未按合同約定履行 義務，構成違約，應承擔違約責任合同第七條“交付期限”約定：“出賣人(即貴公司)應當在××年××月××日前，依照國家和地方人民政府的有關規定將驗收合格的該商品房交付買受人使用。”第十條有關“交接”約定：“商品房達到交付使用條件後，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。”但時至今日，距合同約定的交付期限已有一年之久，委託人尚未收到任何貴公司通知其辦理商品房交付手續的書面材料。貴公司未按合同約定日期交房，應承擔逾期交房的違約責任。 合同第八條有關“出賣人逾期交房的違約責任”約定：“逾期超過60日後，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起40天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的2%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第七條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付日止，出賣人按日向買受人支付已交房價款萬分之二的違約金。”根據上述約定，委託人在貴公司逾期交房超過60日後，可選擇解除合同或繼續履行，貴公司應向委託人承擔違約責任，支付逾期交房的違約金。
據委託人口頭陳述，貴公司並不否認應承擔逾期交房的違約責任。但本律師認為，貴公司計算違約金的方法不符合合同約定。因為：
1、計算違約金應依據的期限錯誤 合同明確約定計算違約金的期限為“自本合同第七條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付日止”，而截止x年12月31日，委託人也未收到貴公司任何通知辦理交付手續的書面材料，更未實際交付，顯然貴公司將違約金計算至x年6月30日沒有任何依據，至少應計算至x年12月31日。
2、計算違約金應依據的價款錯誤 合同明確約定“出賣人按日向買受人支付已交房價款萬分之二的違約金。”顯然，計算違約金所依據的價款為“已交房價款”。根據貴公司為委託人出具的房款收據，委託人分別於20××年××月××日、20××年××月××日、20××年××月××日向貴公司交房款××元、××元、××元，因此，計算貴公司應向委託人支付的違約金時應按委託已交房款的不同時間段分段計算，不能僅以第一次房款××元作為計算的依據。
二、委託人不存在違約情況，不應向貴公司支付所謂的滯納金 根據委託人陳述，貴公司要求其支付遲延付款的滯納金，分別為 ××元、××元和××元，共計××元。本所律師認為，貴公司要求委託人支付滯納金沒有任何法律和事實依據。
1、根據銀行規定提高首付比例後補交的房款不應要求委託人支付滯納金。 合同第三條“計價方式與付款”與第四條“付款方式及期限” 約定：“合同項下的商品房總價為人民幣××元，付款方式為銀行按揭，首付30%，剩餘70%作銀行按揭。”合同第六條約定：“本條中的逾期應付款指依照本合同第四條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額。”委託人根據合同約定如期交付了合同首付款，不存在到 期應付款與該期實際已付款的差額，也就是說，不存在逾期應付款。
××年，情勢變更，委託人根據銀行為保障自住、抑制投機而採取的多套房房貸提高首付比例政策又補交了兩期房款，委託人均在貴公司通知後、在知道和應當知道需補交房款後及時交清房款，也並不存在逾期付款的情形。因此，貴公司請求委託人承擔補交房款的180××元和××元的滯納金沒有任何依據。
2、貴公司不能要求委託人承擔委託人對銀行可能會承擔的違約責任 銀行按揭也就是購房抵押貸款，是購房者以所購房屋之產權作為抵押，由銀行先行支付房款給開發商，以後購房者按月向銀行分期支付貸款本息。因此，委託人向貴公司支付首付款後，將不再對貴公司承擔支付房款的義務，取而代之的是與銀行之間的債權債務關係，如委託人不能如其支付貸款本息，將依據貸款合同約定對銀行承擔違約責任。現貴公司要求委託人支付委託人向銀行貸款部分的滯納金(××元)，顯然主體不適格。
根據以上分析，本所律師認為，委託人現在有幾下選擇：
(1)主張合同無效，請求返還已付購房款及利息，請求貴公司承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任;
(2)要求解除合同，同樣可以請求貴公司承擔逾期交房的違約責任是。
(3)本著友好合作的態度，放棄主張合同無效的權利，在貴公司承擔逾期交房的違約責任後繼續履行合同。 本律師誠望貴公司能夠重視此事，並採取積極合作態度，立即認真履行房屋交付義務，承擔違約責任，放棄不合理的要求。我們也希望貴公司能通過協商方式與委託人解決此事。如果貴公司不主動採取協商的態度或仍藉故拖延，拒絕履行合同義務，不交付房屋，不承擔違約責任，還向委託人提出不合理要求，委託人將通過訴訟方式解決此事，通過法律途徑保護委託人的合法權益。希望貴公司在收到本函後的三個工作日內給予答覆，並就有關事項作出明確答覆。
××律師事務所
律師：××
××年××月××日
全體員工：
我公司從一九九X年註冊成立以來，公司各項設施從無到有，公司員工隊伍從小到大，我公司負責建設的XX高速公路工程建設進度不斷加快，目前已初具雛型，其中至X段即將實現通車營運。這些成績的取得，與全體員工的辛勤勞動和無私奉獻是分不開的，在此，我向大家表示衷心的感謝!
本人擔任公司總經理伊始，就提出“勤儉辦企業”的口號，並要求全體員工在實際工作中嚴格遵守。勤儉節約是中華民族的優良傳統，在我國漫漫的歷史長河裡，曾湧現出無數以勤儉節約聞名於世的典型人物;在國外，眾多億萬富豪雖有不同的發家史，但他們都有共同的閃亮點，那就是勤儉節約，勤儉節約已成為眾多著名跨國公司共同的經營之道。
在我們公司，隨著員工人數和工作任務的不斷增加，各類辦公用品的消耗量也在突飛猛進。據統計，在XX月XX日至XX月XX日期間，公司本部員工共領用影印紙包(15500張)、紙巾卷、簽字筆支、磁碟盒及其他零星辦公用品，數量驚人。我相信，員工領用這些辦公用品都是因為工作需要，並大部分能合理使用。但當你們仔細看一看你們腳下的垃圾桶，就會發現：大部分紙張只使用了一面，有的甚至只寫了幾個字;影印機上因操作不當而報廢的紙張的數量與日俱增，已塞滿了廢紙夾;嶄新的簽字筆剛“斷墨”就被隨手扔到垃圾箱裡……。
看到這些，我感到很痛心。為什麼這些紙張不能雙面使用，而被白白扔掉?為什麼廢紙不能用來做草稿?為什麼影印檔案時不先熟悉操作再使用或請熟悉操作的同事代勞?為什麼簽字筆不更換筆蕊後重新使用?是你們嫌麻煩還是覺得這是公家物品無所謂呢?正是某員工的這種心態，導致公司紙張、簽字筆等零星物品大量浪費。
同志們，每一張紙、每一支筆都是公司寶貴的財產，是公司發展壯大所必不可少的有限資源，浪費了就不可能再生。現在我們公司還處於建設期，管理經費有限，而隨著公司員工數量的不斷增加，辦公經費已越來越顯得捉襟見肘了。一張紙、一支筆看起來不值多少錢，但積少成多，聚沙成塔，日積月累其數額就非常可觀了。就拿紙張來說吧，我們可以粗略估算一下，假如全體員工都做到每一張紙能雙面使用，單公司本部的用紙一個月就能節省多元，這可是一個普遍工人一個月的工資，是一個農村家庭三個月的收入，是一個國小生一個學年的學雜費呀。如果我們都以主人翁的態度對待公司的每一件物品，每一張紙，精打細算、節省儉用，公司就可以有更多的資金投入到公司基礎建設和員工福利中，公司就可以以更快的速度發展壯大，我們的前途就可以更加光明。節約用紙，合理使用辦公用品不僅是我對大家的要求，也是每一個員工應盡的義務和責任。
同志們，我們要樹立“節儉光榮，浪費可恥”的意識，從小事做起，從自我做起，從現在做起，節約每一張紙，節約每一分錢，養成勤儉節約的良好風氣，做一個文明、節儉的XX人。
謝謝大家!
親愛的媽媽：
媽媽，記得那次我去科技館，得知了在暑假我們科技館優秀的小小科技輔導和一部分科技輔導員去上海科技館參觀的訊息後，我懷著又激動又興奮的心情告訴你，我原以為你會很高興，而且也會同意我的請求。但是你當時卻冷漠又生硬的語氣對我說：“算了吧，上海和西寧離得太遠了，還要做火車或飛機，爸爸媽媽又不在身邊，我們不放心”這短短的一句話卻如同一個晴天霹靂，當時我都快要哭出來了，這可是我用自己的汗水換來的機會啊!有許多人想有這種機會都沒有啊!為什麼不讓我去呢!這是一個學習、鍛鍊自我的好機會呀!
我知道您是怕我第一次獨自出遠門不安全，但是我已經長大了，有自我保護能力了，而且和我一起去的還有科技館的哥哥姐姐、叔叔阿姨們，我們去幾天就回來了，不會有什麼危險的。
我通過這次經歷，會變得成熟很多，也會學到很多。所以媽媽我希望你能答應我的請求。
祝您：身體健康，工作順利
您的兒子：
建立國家衛生城市，提高城市現代管理水平與服務能力，對於提升城市品位，建設富美陽江，促進經濟社會可持續發展具有十分重要的意義。
創衛是一項系統工程，有許多涉及到方方面面的硬指標。比如，要求學生健康知識知曉率和健康行為形成率大於或等於80%;14歲以下兒童蛔蟲感染率小於或等於3%;居民健康行為形成率大於或等於70%。主要街道兩側建築物整潔美觀，無亂張貼、亂塗寫、亂設攤點現象，廣告、牌匾設定規範，居民樓房陽臺屋頂無亂掛衣物現象。沿街單位“門前三包”等責任制度落實，車輛停放整齊。
廢物箱等垃圾收集容器配置齊全，無亂扔亂吐現象。城區無衛生死角，無亂搭建和垃圾渣土暴露。市區河道水面清潔，無漂浮垃圾;岸坡整潔，無垃圾雜物。
城中村及城鄉結合部，無亂搭亂建、亂堆亂擺、亂停亂放等現象。通過綜合防制，鼠、蚊、蠅、蟑螂等病媒生物得到有效控制。社群和單位環衛設施完善，垃圾日產日清，公共廁所符合衛生要求，衛生狀況良好。無違規飼養畜禽,飼養寵物和鳥類能嚴格遵守有關規定，進行免疫接種，糞便不汙染環境等。
我市啟動創衛工作以來，經過一段時間的共同努力，城市衛生上了一個新的臺階，市容市貌與環境質量有了很大的改觀。但是，我們也要清醒地認識到，我市創衛工作還存在著不少“短板”。主要是城市公共衛生基礎設施尚不完善，垃圾處理、汙水處理、公廁等與創衛指標要求還有差距;城中村和城鄉結合部尚未實現公共服務及公共設施的全覆蓋;小街小巷無論是設施還是管理仍較薄弱;農貿市場問題較多， “六小”行業設施不完善，管理未完全到位;亂扔亂吐現象依然存在，市民素質還需進一步提高;環境綜合整治力度還有待加強，城市管理的長效機制尚未建立起來，髒亂差現象反彈壓力大。
創衛事關人民群眾的切身利益。 經濟社會的快速發展，市民對市容環境衛生的要求日益增強，追求富裕生活和優美環境成為大家的熱切期盼。市民是創衛的受益者和實踐者，每個市民都要牢固樹立熱愛陽江、建設陽江的思想，把創衛工作當作份內的事，以主人翁姿態投入到常態的創衛活動中去。每個市民首先要積極完成自身的創衛任務，自覺形成良好的生活習慣，堅持從自身做起，從身邊的小事做起，堅決做到不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮，愛護公共環境衛生，爭當文明衛生市民。
當然，創衛工作從降低城市管理成本來說，還要著力在常態治理上下功夫。正所謂“三分建設七分管理”，管理比建設更重要。城市管理的核心是規範和嚴格，實施管理要有法治思維，堅持通過科學的、強有力的制度來約束和規範人們的行為。
此外，城市管理要善於藉助現代科技手段，運用大資料和雲端計算，加強資料採集和資訊分析，建立分工明確、協同高效的指揮系統，搭建城市綜合資訊服務平臺，推動城市管理網格化、智慧化，提升城市執行效率和管理服務水平。
我們相信，只要全市上下堅定信心，振奮精神，齊抓共管，紮實工作，建立國家衛生城市的目標一定能夠實現，陽江的城市形象一定會有一個嶄新的變化!
答辯人：，女，x年2月5日出生，漢族，住址：
答辯人就上訴人xx有限公司與被上訴人等民間借貸糾紛二審一案[()閩0民終號]，答辯如下：
一、關於本案送達程式：本案送達程式均違法。
1、答辯人從未收到一審的開庭傳票，對於一審判決書答辯人更是沒有收到，亦不知一審判決結果。此外，xx有限公司就一審判決提起上訴，答辯人同樣沒有收到上訴狀。
2、答辯人至今也未收到二審開庭傳票，系近日向答辯人提起本案才得知部分情況，答辯人認為法定權利受到侵害，並直接導致一審判決結果錯誤。為糾正一審錯誤判決，答辯人提出答辯意見。
二、關於案件基本情況：涉案債務與答辯人王梅梅無關。
1、是否借款，均與答辯人無關，答辯人無需對的債務承擔法律責任。與答辯人已經在x年9月2日辦理了離婚手續，對相關債務等已經明確約定各自承擔。對是否借款、借款金額等，答辯人均不知情，沒有在借款憑證上簽字，也沒有任何證據證實涉案借款與答辯人有關。退一步說，即便借款真實，其所借款項亦沒有用於家庭開支等，故同樣並非夫妻共同債務。
2、一審作出的判決書同樣是送達給了，而沒有送達給答辯人，而無權代收應當送達給答辯人的判決書等訴訟文書，故一審關於判決書的送達程式也明顯違法。在未收到一審判決書的情況下，是根本無法知道一審判決結果的，明顯也剝奪了答辯人上訴、應訴等相關法定權利。
此外，一審判決後，公司、均依法提出了上訴，但是上訴狀亦沒有送達給答辯人，導致答辯人對上訴事宜均不知情，也無從參與二審訴訟，法律賦予的權益遭到無視。
綜上，答辯人從未收到本案訴訟材料，一審、二審相關涉案材料均未送達給答辯人，答辯人系近日方才知曉本案，故借貴院二審尚在審理之際，提出上述答辯意見。請求二審法院查明案件事實，依法駁回對答辯人的訴訟請求。
答辯人:
年 月 日
親愛的朋友：
你好！
因為我們現在要開展一項活動，所以我給你寫了一封信，希望我們以後能成為好朋友，我們的活動名字叫“手拉手”。
我們雖然沒有見過面，但我很想和你做朋友。我叫吳，今年12歲，上五年級了，在**國小上學。雖然我在黎平有許多朋友，但我十分希望和遠方的小朋友做筆友。你也許是個活潑的男孩，也許是個開朗的女孩，我希望你能喜歡我、接受我。
我的家鄉——黎平縣，是個繁華的城鎮。她有古樸、悠久的歷史，也有讓人驚歎的山山水水，她充滿生機和活力。在黎平人，眼中，她永遠是最美的。有許多值得一去的地方，比如，天生橋、飛龍洞、翹街等。黎平的環境很好，雖然高樓大廈多了些，但人們非常注重環保和綠化。無論走到哪裡，都像在欣賞一幅優美的畫卷。
你的家鄉是什麼樣的？一定也很美麗吧。或許是繁華的美，或許是古樸的美，或許是純淨的美。我想你一定和我一樣很愛自己的家鄉吧。
我真誠地希望，你能成為我的朋友。請給我回信呀！謝謝！
祝：身體健康，學習進步！
遠方的
小蘭，見到你的第一眼我就稀罕上了你，真的!我可以發誓，騙你我生小孩沒肚臍眼，出門就被車撞死，不過我估計你也不忍心，我死了你可咋辦!今天我終於鼓足勇氣給你寫了這封信，希望你能明白我的心。下面是我特意為你作的一首詩，寫的很一般，只是有點通俗現代主義的氣息，也是那天肚子不好蹲馬桶上想出來的，勉強代表我一半的水平吧。
大海啊!你全是水
駿馬啊!你四條腿
美女啊!你說你多美
鼻子下面居然長著嘴
還記得相逢的那刻天氣死拉的熱
你美斃宋丹丹的身影一下迷住了我
咋樣形容你在我心中的印象啊
大概像是個去了毛的白天鵝
我這心呀
開始哐當哐當地跳個不停
整個人如同抓瞎了一樣難過
難道就像書上說的那樣啊
我已經上了愛情的大賊車
啊!美女
你愛不愛我
我的條件真的很不錯
父母是處級幹部呀
我他媽也算是個帥哥
咱們搞物件是多麼的浪漫啊
死蛤蟆終於泡上了老天鵝
小蘭，你看了我寫的詩是不是特心動，覺得我賊有才華，我估計也是。其實我從見到你第一天也瘋狂地愛上了你，為了你我戒了煙戒了酒，聽說這些東西影響某種功能。也不再偷窺對面女生寢室，雖然和她們現在成天拉著窗簾也有一定關係，但主要還是因為你，因為我打聽出你並不住那棟樓，可見我愛你之深。小蘭，憑我的扁扁才華和你的超級美貌，我們一定是令人羨慕的一對，連梁山伯與朱麗葉也比不上我們，你是不是也覺得我們特般配?
X集團有限公司是在華全資子公司，其業務涵蓋公路零擔運輸、"定日達"快運以及整車包車等業務，是國內大型陸路運輸企業。員工作業主要以車輛駕駛、物資裝卸搬運為主。其操作過程中潛在具有行車道路安全、重物搬運及機械傷害等有可能影響到人身健康安全的因素。對此，為確保員工人身及公司財產安全，所有員工需遵守以下安全條例：
一、認真遵守國家、省、市和公司有關安全管理規定，提高個人安全意識，並將安全理念納入到個人的日常工作之中;
二、經常排查本工作崗位的安全隱患，發現重大安全隱患應及時上報主管領導，並積極進行整改，杜絕各類安全生產事故發生;
三、發生安全事故不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報，不得故意破壞事故現場毀滅有關證據等，否則依照有關規定追究責任;
四、自覺加強安全知識學習，提高自身素質。有責任接受集團、區域及公司安排的各類安全培訓教育活動;
五、叉車司機、電工、焊工等特種作業必須持有效證件上崗;
六、服從公司領導和現場負責人的指揮和管理，不違章作業。有權制止他人違章行為; 七、自覺遵守各項消防安全規程，嚴禁在倉庫等禁火區吸菸，嚴禁酒後作業，嚴禁疲勞作業，嚴禁無安全培訓上崗作業;
八、自覺遵守交通安全法規，嚴禁酒後駕車，嚴禁疲勞駕駛，嚴禁無證駕駛，嚴禁未經駕駛技能考核的司機上崗;
九、自覺遵守公司的安全管理規定，自覺穿戴防砸鞋等各類防護用品; 十、自覺遵守宿舍安全制度，不得在宿舍內使用大功率電器和存放危險品; 十一、自覺遵守公司其他各類安全規章制度。
以上安全告知，本人已經知悉，並在以後的工作中嚴格遵守。
員工簽名：
日期：_______________
全居廣大黨員幹部、居民朋友們：
大家好!
首先感謝您長久以來對我村環境綜合治理工作的支援與理解，廣大居民是全居環境的建設者、培育者，同時也是全居環境的受益者，正是有了您的支援、理解和參與，我們的鄉村形象才會天藍、地綠、路暢、水清、村美。
我們的社會在進步，生活水平在提高，原來單純追求吃飽穿暖的年代已經成為歷史，舒適的生活成了我們的迫切願望。開展環境衛生整治，切實改變我們村莊衛生“髒、亂、差”現狀，提高生活質量，改善居住環境，已經成為我居今後一段時期的一項重要任務，也是從根本上改變我村面貌的一項民心工程。
我們衷心地希望廣大黨員幹部能夠繼續保持良好的作風和生活習慣，每位村組幹部要以身作則，首先搞好自家家前屋後的環境衛生，並做到以點帶面、以人帶戶，組幹部以一包五、黨員以一帶十、村幹部以一保十，積極投入到全村開展的環境綜合整治工作中去，自覺遵守村規民約，轉變生活方式和提高環境衛生意識，起到模範帶頭作用。具體要求是：
農戶負責自家房前屋後，室內外的環境衛生，並將垃圾收集放到垃圾池或垃圾筒裡。
清理路邊的垃圾等雜物，特別是成堆的垃圾和沿路的白色垃圾。
拆除亂搭亂建等違章建築，特別是路邊的，以及影響交通的亂搭亂建。
整治路邊的亂堆亂放特別是不能佔道堆放建築材料、柴垛等。
修飾路邊的破損房屋、清理露天糞坑、牆立面的粉刷。
清除路邊的雜草、雜柴，特別是要清除路邊影響交通視線的雜草、雜柴。
經營戶不得佔道經營，要保持道路兩側乾淨整齊，人行道通暢。
在條件允許的情況下，對自家庭院進行適當的綠化，美化。在平時的工作、學習、生活過程中自覺保持環境的整潔，不做有損環境的事。
廣大黨員幹部、居民們，您的參與、您的奉獻和維護環境是我們做好整潔家園這項工作的基礎，我們真誠歡迎您積極參與城鎮建設和管理工作，並誠懇希望廣大居民對全村環境綜合整治工作進行監督，對亂停亂放、亂擺亂佔、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂扔亂倒等侵害群眾利益的行為進行舉報投訴，舉報投訴電話：。讓我們齊心協力，全民行動，從整治環境、保護環境開始，以身作則，從小事做起、從每個家庭做起，積極爭做文明村民和“衛生家庭”，共同建設美麗鄉村。
親愛的家長朋友:您好!
暑假即將開始，正是父母與孩子進行親子教育的最好時機。為了讓您的孩子度過一個“安全、健康、快樂、實踐、有益”的假期，請您做好以下幾方面的工作:
1、家裡能有專人照顧幼兒，防止溺水和意外事故的發生。避免讓孩子單獨相處，家長的視線不離開孩子，做好防拐防走失工作，如:不單獨把幼兒留在家裡或車裡，尤其不要讓孩子一個人到水邊玩耍，以避免溺水事故的發生。
2、在假日期間，養成良好的飲食習慣，飲食要定時定量，注意飲食衛生，減少在外就餐，不買無證攤販的食品，不要給幼兒吃過小、過硬的東西，如:果凍、瓜子等，如果孩子邊玩邊吃這些東西，容易吸入氣管引起窒息，危急孩子的生命。
3、注意天氣的變化，根據氣溫逐步上升的特點做好防暑降溫工作。
4、養成良好的生活作息習慣，早睡早起，避免孩子長時間看電視，保護眼睛，幼兒家長應提供孩子自己做事的機會，培養幼兒的自理能力和獨立能力。
5、預防手足口病、紅眼病等傳染性疾病，儘量減少前往人群稠密、空氣不流通的公共場所，同時，家裡也要注意空氣的流通，常開窗通風。
6、外出期間，請遵守交通規則，注意交通安全，尤其應避免讓孩子一個人在馬路邊玩耍或穿馬路。
7、教育孩子不要玩火、玩鞭炮、玩電、玩水，家中的一些危險物品應放在遠離孩子的地方，讓孩子瞭解一些粗淺的自我保護知識，避免意外的發生。
8、利用假期探親訪友時機，對孩子進行禮貌、傳統文化、禮儀習俗等教育，讓孩子過一個文明而有意義的假期。
祝:小朋友度過一個愉快而有意義的暑假,暑假快樂、身體健康、閤家幸福!
xx區人民政府仁和街道辦事處催辦函
太茂盛源水泥有限公司：
貴公司的日產2500噸迴轉窯生產線裝置設施處置工程已於20xx年初開工。根據中華人民共和國國務院令第393號《建設工程安全生產管理條例》第二條、第十一條;xx市政府令第227號《杭州市房屋拆除施工安全管理辦法》第十二條;《xx區房屋拆除施工安全管理辦法》餘政辦〔20xx〕311號第十二條的相關規定，建設單位應當在房屋拆除工程開工15日前，向區房屋拆遷主管部門辦理相關手續並進行備案。經我街道瞭解貴公司至今未向有關主管部門備案，請貴公司收函後立即向xx區住建局辦理備案手續，在備案等相關手續未完成前立即停止工程施工。
xx市餘xx人民政府仁和街道辦事處
20xx年x月x日
尊敬的家長：
暑假即將來臨，為幫助孩子“安全、愉快”地度過長達兩個月的假期，我們特印發《致家長的一封信》，希望得到您的支援與配合，共同幫助孩子們度過一個有意義的假期生活。
家長同志，孩子是您的一切，關注孩子的安全，是我們共同的情感。為了切實維護孩子們的人身安全和身心健康，接上級檔案精神，特對孩子在假期裡的安全問題提出以下要求：
1、嚴禁未滿12週歲以下學生騎自行車。
2、嚴禁未經家長同意擅自外出游泳;嚴禁到深水區域或不熟悉的水域游泳;
3、夏季天氣炎熱，飲食切忌暴飲暴食，切忌食用發黴、發酸、變餿、變質、過期的事物，以防食物中毒;暑假正值汛期，要注意防汛。
4、出行注意交通安全，遵守交通規則。
5、嚴禁學生到營業性的網咖、電子遊戲室等社會場所，不與陌生人或社會閒雜人員接觸;
6、嚴禁學生玩火、玩電;遇到雷雨天氣，請拔掉插頭，關上電源，避免雷擊;遇到火災等緊急情況，不要慌亂，學會使用正確的逃生或自救方法。
7、在我國，毒情死灰復燃，迅速蔓延，吸毒人員呈現上升趨勢。令人震驚的是在中國吸毒人員中，青少年兒童已佔74%，其中16歲以下的超過1萬人!加強青少年兒童毒品預防教育迫在眉睫。為此，家長要教育子女遠離毒品。
8、遇到各種緊急情況，請正確撥打以下電話：匪警：110 火警：119 急救：120 交通事故：122
9、暑假從7月7日---8月31日，9月1日開學。兩次返校分別是7月25日、8月12日(7：30-9：30)，主要是檢查作業和除草(三至六年級帶好小車和除草用具)，強調安全問題，請你督促學生準時返校，如有特殊情況，家長要和班主任聯絡，不能捎假、寫假條(防止個別學生借返校機會外出玩耍而發生意外)。
最後，希望家長積極支援和配合學校要求，有效督促孩子嚴格遵守各項安全規定，共同構築起保護學生人身安全的“防護牆”。和孩子們共同度過一個愉快而有意義的假期。並對學校的建設提出寶貴意見和建議。
祝工作順利，萬事如意，心想事成!
(對方公司名稱) (對方老闆姓) 總(或職務名);
現就貴司拖欠我司 款一事向貴司致函如下：
年 月 日，貴司與我司(或"經協商達成口頭協議")簽訂了《 合同》，雙方約定,貴司應於 年 月 日支付我司 款 元,餘款於 年 月 日之前付清.貴司也曾於 年 月 日支付了部分款項,但從 年 月 日後,貴司便未再按約定支付,現累計已欠 元.顯已違約。
鑑於雙方此前的合作關係較好,現特致函請貴司於 年 月 日前將所欠款項支付我司. 如貴司仍不能按期支付，我司將按有關規定(或約定)向貴司追索欠款利息,甚至採取相關法律措施,屆時,貴公司可能要承擔訴訟而帶來的更大損失。
此致
敬禮
公司
年 月 日
，遇見你，喜歡你，到愛上你真是緣分。
親愛的，我知道以前我做了很多過分的事。但是從現在開始，你就做我的《河東獅吼》: 答應你的每一件事都要做到，對你 講得每一句話都要真心，不許欺負你，罵你，要相信你，別人欺負你，我要在第一時間出 來幫我，你開心了，我就要陪著我開心，你不開心了，我就要哄你開心，永遠都要覺得你是最漂亮的，夢裡也要見你，在我的心裡面只有你。
親愛的希望以前的不快樂叫他隨風遠去，我們心理只有美好回憶。
我愛你!我會等到你結婚哪天的我才會死心的!我認定你,如果我們以後要能在一起我會用一輩子時間去愛你, 我是風箏 ,線在你手裡 ,從此我的世界因為有你 變得才美麗。我不怕愛的路上遇到暴風雨 我要證明 我愛的誠意 也不怕愛的激情 燃燒我自己 我也願意 要對得起你 我這樣愛你 我不能沒有你我不顧一切愛你 。讓我忘了我自己 我死心塌地 用一生陪你 就讓我們這一輩子 永遠在一起 我會等你的一直等的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一直等你
尊敬的領導:
首先我對4月8日分公司辦公例會上的衝動之舉，向陳經理和在座的各位管理人員表示歉意歉。
這幾天，總是在為自己的衝動行為懊惱不已。充分暴露出自己的任性、不成熟、不理智的錯誤特點。遇事不夠冷靜，體現出沒有一份踏實、穩妥的工作心態，對於自己工作上出現的一些問題，不能夠正確地面對，以至於產生了煩躁情緒。尤其是領導對我的關懷和幫助使我感到溫暖的同時，也慢慢開始放鬆了對自己的要求，反而認為自己已經做得很好了。因此，這次發生的事使我不僅感到是自己的恥辱，更為重要的是我感到對不起領導對我的信任，愧對領導的關心。讓陳經理失望了!請接受我對您真誠的道歉。
此外，我也看到了這件事的惡劣影響，作為一名管理人員，如果在工作中，大家都像我一樣，那怎麼能把工作落實好、做好?同時，如果在我們這個集體中形成了這種目無組織紀律觀念，不良風氣表現，我們工作的提高將無從談起。因此，這件事的後果是嚴重的，影響是惡劣的。
此致!
敬禮
日期
親愛的林金花同學：
你好!
這次我給你寫信，真的很突然。不如，我先來自我介紹我自己吧。我叫彭思瑜，我今年10歲，上國小五年級，我生活在佛山這一個大城市裡面。我的愛好是畫畫。玩遊戲。游泳……但是我的缺點是很膽小。
我在電視上看到了你們的讀書環境是那麼的破爛，書本是別人節約下來的，衣服是別人穿過的一些舊衣服，你好要在茫茫大雪中撿柴回家取暖。你的人生是那麼的辛苦。但是，你儘管在這麼辛苦的環境中，還是那麼的堅強。努力學習，我是多麼的敬佩你啊!我有一次在測驗中那了好的分數，就驕傲自滿，以為自己是最棒的，過了好幾個星期，語文又再次測驗了，我以為自己不同複習就能拿好分數，誰知，試卷一發下來，我十分驚訝，我竟然考了個80幾分，我非常後悔。我應該向你們學習那種熱愛學習的精神。
其實，我們都共同擁有一個偉大的母親，那就是我們的祖國。祖國沒有忘記你們，甚至個個地方的叔叔阿姨都在關注著你們。
我歡迎你們來這裡做客，我可以免費做你們的導遊哦。我相信，在不久的將來，貧困的地區會越來越少，所有的孩子都能高高興興地上學去。
彭思瑜
3月16日
親愛的朋友們:
你們好
曾記得那渴求知識、企盼幸福生活的雙眸，那一張張可愛、稚氣的笑臉，在我的腦海裡時刻縈繞著，時刻牽動著我的心。好想念你們啊，親愛的朋友們!你們還好嗎?
我叫葛，今年10歲，是XX鎮郊區XX國小三年級的一名學生。在班級裡，我聰明、可愛，事事不甘落後，每次考試都名列前茅。當然啦，也有管不住自己的時候，甚至還會鬧出笑話來呢!人送外號“調皮鬼”。相信到這裡，你們對我有個大概的瞭解了吧!
聽媽媽說，你們那裡的山路崎嶇難行，特別是雨後，更是泥濘，一不小心就會摔跤。但是，困難沒有嚇倒你們，你們仍然頑強地向學校蹣跚前行，從不掉隊。你們的校舍低矮、簡陋，有的甚至是殘破不堪;你們的桌椅高低不平，有的甚至是“缺胳膊少腿”;還有那教室前樹枝上終年發出哀怨的銅鈴……也曾記得那一支支短小的鉛筆、一塊塊已經拿不住的橡皮和一本本已經沒有一絲縫隙的計算本…...相比之下，讓我感覺到我是如此的幸福。同時，也讓我覺得缺少了點什麼。缺什麼呢?我想，應該是一種精神，一種鍥而不捨、渴求上進的精神。這種精神是我所要積極學習的。我會珍惜眼前的所有，更加努力地學習!
朋友們，我會在遠方時刻關心著你們，我會盡我所能幫助你們。讓我們手牽手，做真誠的朋友吧!讓我們過上同樣幸福、美好的生活，讓我們攜手，快樂地徜徉在知識的海洋裡!
給予是快樂的!讓我們手拉手，心連心，快樂地成長在同一片藍天下。
祝我們的友誼長存!
遠方的朋友: 葛
X年10月20日
尊敬的家長：
您好!學生的安全教育一直是我們學校教育的重中之重，為進一步加強學校安全教育工作，我們需要您的合作與支援。
春季風乾物燥，山林內可燃物多、亂扔菸頭多，是山林火災事故多發期，也是森林防火的關鍵時期。為切實做好春季森林防火工作，確保森林資源安全，防患於未然，我們學校和家長必須做大量工作。望家長配合學校做好以下工作：
一、森林防火事關人民群眾生命財產、生態環境安全，各個家庭要提高對森林防火工作重要性、艱鉅性和緊迫性的認識，配合學校做好子女的森林防火教育工作。
二、嚴格火源管理，切實消除火災隱患。我市近期發生多起森林火災，都是人為造成的，因此，希望各家長配合學校強化火源管理，加強對學生的教育，加大監護力度，監督學生節假日、休息日的活動，不準進入山林春遊踏青，不準搞任何形式的野炊，不準帶火種進入山林遊玩。萬一發生森林火災，嚴禁讓學生參加撲滅山火活動。
三、加強宣傳教育，提高防火意識。我校利用主題班隊會形式，大力開展森林防火宣傳教育活動，讓廣大師生樹立森林防火，人人有責的意識，懂得造成森林火災事故應承擔的法律責任即：誰燒山，誰坐牢。我校每位同學都是義務防火宣傳員，望各位家長配合學校充分發揮他們的作用，在村裡進行森林防火宣傳，在全社會營造一種重視森林防火工作的氛圍。
希望家長協助做好學生思想工作，加強學生防火安全意識，杜絕學生引發火災的事故發生!與此同時繼續抓好學生飲食、交通、防溺水、防盜、防中毒等安全工作，強化學生的安全意識，確保生命和財產安全。
三優範文網