茲擔保，______(父親)、______(母親)願意並具有足夠經濟能力支付女兒(兒子)______在法國留學期間的學習、生活、住宿等全部費用。所需費用將在______抵達法國後轉到其在法國的賬戶。
父親：______(簽字)
母親：______(簽字)
日期：______
致：美國大使館：
尊敬的簽證官先生/女士：
我是申請人______的父親/母親兼其在美國留學的擔保人，______，1996年至今工作於______有限公司，任______一職，年薪為人民幣______萬元(稅後，不含年終獎金)。我兒______為了將來能有更廣闊的就業前景，計劃赴美國學習，我願意提供我的積蓄______萬人民幣的銀行存款作為他赴美國留學的費用。我保證我兒______在美國期間不會在經濟方面遇到任何困難，並保證他不會觸犯任何法律,若有任何問題，我願意承擔一切責任!
希望簽證官對我兒______的簽證申請給予善意的考慮，謝謝!
特此擔保!
保證人簽名：________
20______年______月______日
借款擔保書格式範文
致________分行：
根據你行與_______(下稱借款人)在____年____月____日簽訂的貸款合同向借款人提供________的貸款。現我_______(下稱擔保人)願意擔保：當借款人不論由於什麼原因不能按與你行簽訂的貸款合同規定履行還本、付息及支付有關費用時，擔保人願承擔借款人履行上述貸款合同的連帶責任。
擔保人在此宣告和保證：
一、擔保人是在_______註冊登記的經濟實體，任何改變擔保人本身性質、地位的事件、事項發生或有可能發生時，擔保人保證及時通知你行。
二、本項擔保金額最高額為貸款合同中規定的貸款金額即________及由此而產生的利息和有關費用。如你行允許借款人的貸款到期後展期，只要擔保金額不超過貸款合同的金額，擔保人不會因此而解除或減少擔保責任。
三、擔保人在收到你行出具的要求擔保人履行擔保責任的付款通知書後，不管你行是否向借款人追索，保證按付款通知書規定的付款日、付款金額主動、一次向你行付清全部應付款項。你行出具的付款通知書是終結性的，對借款人和擔保人均有約束力。
四、如果擔保人未按你行通知規定的期限及金額付款，擔保人在此授權你行從擔保人開立在你行的___帳戶中扣收，並可加收逾期息。
五、本擔保是一項持續性的擔保，只要借款人在貸款合同項下，按有關條款規定承擔了任何現在的、將來的或可能發生的債務和責任，擔保人就始終承擔本擔保項下的所有連帶責任。你行給予借款人的任何寬限只要不增加擔保人的擔保金額，擔保人在此擔保書項下的責任均不會解除或減少。
六、只要不增加擔保人的擔保金額，本擔保人不會因為借款人與你行同意對貸款合同條款的任何修改、補充、刪除或因借款人與其它方面簽訂的任何合同而受影響或失效。
七、如果借款人將財產或權益抵押給擔保人，在本擔保項下的貸款金額沒有全部償還之前，擔保人不會行使有關抵押書項下的權利，也不會取代你行對借款人的債權人地位。
八、如果借款人破產或與其它公司合併，或更改名稱等類似情況出現，並不解除擔保人在此信用擔保書下的責任。
九、擔保人的繼承人(包括因改組合並而繼承)將受本擔保書的約束，並繼續承擔本擔保項下的責任。未得到你行事先書面同意，擔保人不會轉讓其擔保義務。
十、你行如將本擔保項下的貸款合同的債權轉讓給他人，並不影響債權人向擔保人要求履行擔保的責任。
十一、本擔保書是無條件不可撤銷的擔保。擔保人與任何其它方面簽訂的任何合同(協議或契約)均不影響本擔保的真實性、有效性和合法性。
擔保人地址：____________
擔保人名稱：________
日期：____年____月____日
單位員工擔保書範本
本人______，男，身份證號碼為____________，系貴單位員工____(身份證號碼為____________，以下簡稱被擔保人)之______(兩者關係)，符合擔保主體資格。現自願為______ (被擔保人)按下列條件向貴單位提供擔保：
一、擔保範圍
(一) 保證被擔保人嚴格遵紀守法，嚴格遵守貴單位規章制度，並服從工作分配;
(二) 保證被擔保人選崗後，並在___月___日之前，將個人人事檔案提交廣安區教育局政工股或科技局;
(三)保證對被擔保人毀約的行為有進行勸阻、制止的責任;
(四)保證被擔保人對因其失信或失約而給貴單位造成的損失按貴單位規定進行賠償;
(五)保證被擔保人提交個人事檔案時，按貴單位的規定辦理一切相關手續。
二、擔任責任
若被擔保人因不遵守、不履行上述約定給貴單位造成損失而未能及時進行賠償時，本人在此不可撤銷地同意對被擔保人所承擔的賠償責任向貴單位提供連帶責任保證。
三、擔保期限
本擔保書自擔保人及被擔保人簽字蓋章後生效，至被擔保人將個人人事檔案提交科技局或政工股或擔保人依法無法承擔擔保責任時止。 四、不可撤銷
(一) 本擔保書項下的連帶責任保證不因貴單位與被擔保人所訂立的勞動合同內容發生任何變更、修改或補充而撤銷或變更;
(二)本擔保書項下的連帶責任保證不因被擔保人向貴單位提供其他任何形式的擔保而撤銷或變更。
五、附件：
擔保人身份證影印件。
本擔保書一式三份，用人單位、擔保人、被擔保人各執一份，具有同等法律效力。
擔保人(蓋章)：________ 被擔保人(蓋章)：______
家庭住址：____________ 家庭住址：____________
聯絡方式：____________ 聯絡方式：____________
____年____月____日 ____年____月____日
茲介紹______先生(女士)到______公司工作，本人確認被介紹人所提供的個人簡材料屬實，如有弄虛作假，由本人負責。據本人瞭解，被介紹人身體健康，工作實，品行端正且未有犯罪記錄，願意遵守貴公司的規章制度。
本人同意為其在貴公司工作期間提供擔保。如該員工有任何損害公司利益的行為，並給公司造成經濟損失，本人將承擔連帶經濟賠償責任。
擔保人資料：
姓名：________ 出生日期：__________
身份證號碼：___________ 與被擔保人的關係：__________
戶籍地址：____________________
現住址：____________________
現工作單位：__________ 現任職務：__________
辦公電話：__________ 住宅電話：__________ 行動電話：__________
附：擔保人有效身份證影印件。
擔保人(簽章)：________
____年____月____日
根據(借款人)的申請，貴行同意向其提供外匯貸款(大寫)美元(或其他外幣)，配套人民幣貸款(元。本保證人同意?為該項貸款擔保。特此開立本保證書，向貴行擔保下列各項：
一、本保證書為無條件、不可撤銷的保證書，擔保貸款本金為元整(大寫)，和該貸款項下所發生的利息和費用。
二、本保證書保證歸還借款人在字第號貸款合同項下不按期償還的全部或部分到期貸款本息，並同意在接到貴行書面通知後十四天內代為償還借款人所欠借款本息。如我單位不能履行上述擔保責任時，接受你行委託我單位開戶行從我單位賬戶中扣收全部貸款本息，如賬戶中存款不足，我單位將繼續負責償還借款人應償付貸款本息及費用。
三、本保證書在貴行同意借款人延期還款時繼續有效。
四、本保證書是一種連續擔保和賠償的保證。不受借款人接受上級單位任何指令和借款方與任何單位簽訂的任何協議、檔案的影響，也不因借款人是否破產、無力清償借款、喪失企業資格、更改組織章程以及關、停、並、轉等各種變化而有任何改變。
五、本保證人是經上級主管部門批准成立、工商行政管理部門發給營業執照的法人，並有足夠償還借款的財產作保證，保證履行本保證書規定的義務。
六、本保證書自簽發之日起生效，至還清借款人所欠的全部借款本息和費用時自動失效。
擔 保 函
名單附後)要求參加昆明康輝旅行社有限公司組織的旅遊團隊(至20__- 月 日 )前往旅遊(團號： )。為保證客人能按期隨團回國，不滯留中國臺灣，本公司自願為客人提供擔保，若出現客人擅自離團、未按期回國、滯留不歸的情況，本人自願承擔以下擔保責任： 1、向貴司支付保證金每人人民幣，本人保證接到貴公司通知後即日內付清此款項，如果未能付清此款，本人願意承擔連帶擔保責任;逾期付款，貴公司有權加收每日0.5%的滯納金; 2、向貴公司支付因客人滯留不歸而引起的一切費用，包括中國臺灣移民署的遣送和中國公安機關的辦案費、因本擔保書而產生的訴訟費、律師費、差旅費等;
本人已清楚明白地瞭解了根據本擔保書所負有的責任，謹此明示，一旦擔保實現，本人放棄對擔保書提出任何抗辯的權力。
本擔保書自簽字蓋章之日起生效。特此擔保!
單位負責人(擔保人)簽字：
聯絡電話:
擔保人蓋章(公章)：
擔保日期： 年 月 日
民事訴訟中的限制出境的程式
1、當事人的申請
限制出境措施的採取，應以當事人的申請為原則，以法院依職權採取為例外。申請應書面提出，載明申請保全的事項、事實和理由，並應附有相關證據(護照號、身份證號等資訊資料)。
2、申請人的擔保
若錯誤採取限制出境措施，可能會導致被申請人遭受損失，因此，當事人在向法院提出申請的同時，應向法院提供擔保，申請人拒不提供擔保的，法院可以裁定駁回其申請。至於擔保的方式、數額等，應根據案件的具體情況，由法院審查決定。
3、審查與執行
法院應對申請是否符合條件進行審查，採取限制出境措施應符合：(1)被申請人與未了結民事案件有直接的利害關係;(2)有采取限制出境措施的必要性，被申請人有借出境逃避民事責任的可能，如不限制其出境，將導致案件無法順利審理，或有效裁判無法執行。但限制出境措施在一定程度上限制了人身自由，甚至有時會在國際上造成一定的影響，宜依法從嚴掌握。對境外企業法人在我國有尚未了結的經濟糾紛案件，可對該企業法定代表人和業務的主管人員依法限制出境。
對在我國的外商投資企業，如果該企業資不抵債，應當按照公司法，中外合資經營企業法等有關法律處理，不應限制外方的代表人和投資者出境;只有在外方股東利用投資蓄意欺詐的情況下，方可限制外方股東的有關人員出境;
確需限制外方當事人出境的，要嚴格按照《中華人民共和國外國人入境出境管理法》的規定執行。具體執行過程中要特別注意有理、有利、有節。另外，還應當注意：1)凡能儘早處理的，不要等到當事人臨出境時處理;2)凡可以通過其他方式處理的，不要採取扣留證件的辦法;3)凡能在內地處理的，不要到出境口岸處理。
限制出境可以分別採取以下辦法：1)向當事人口頭通知或書面通知，在其案件未了結之前不得離境;2)扣留護照或其他有效出入境證件，但應在證照有效期內處理。注意需送達給扣留證件的證明。3)對於需要在邊防檢查站阻止出境的，應填寫《口岸阻止人員出境通知書》，在省、自治區、直轄市進出境管理局交控。緊急情況下也可向邊防檢查站辦理臨時布控措施(48小時)，然後按上述規定補辦交控手續。
4、辦理限制出境應提交給出入境管理局的手續有：1)協助辦理限制出入境函一份;2)協助執行通知書一份;3)填寫好的邊控物件通知書二份;4)填寫好的法定不批准出境人員通報備案通知書二份;5)案件處於審理階段時提交起訴書副本，如果案件已進入執行程式後，提交生效的裁判文書(裁定書、調解書、判決書等)。
擔保人：
被擔保A人：貴公司司 代理人文益書 被擔保B人：####有限公司 專案經理### 擔保內容：###建工程履約擔保在擔保A人為該工程發包人代表，B人為承包人代表，為更好地履行《施工合同》雙方約定，特定立本擔保合同：
一、被擔保A人：用該專案《國有土地使用證》和《施工許可證》作履約擔保，作以下承諾：
1、各期撥付的工程款，延期壹個月時，由擔保公司計算停工損失，追討應撥付的工程款和超期違約金。
2、未按照《施工合同》的相關約定履約，使工程長期停工達兩個月時，由擔保公司迫賣土地和在建的建築物支付被擔保B人的投資。
二、被擔保B人用20萬元的履約金和墊款投建該專案至第二層主體完成的投資作履約擔保，作以下承諾：
1、未按質量標準和《施工合同》施工工期和完成的，由擔保公司按質監部門的規定督促返工和追討違約金。
2、長期停工達兩個月時，動用履約金委託有資質的施工單位完成某期撥款階段的工程施工，下一期撥款階段再不進入施工的，終止合同不與中途結算。
三、擔保公司根據被擔保人的履約承諾，接受被擔保人違約訴告，派員調查核實，按擔保的相關約定組織被單保人協調和仲裁。擔保合同四、其他事項
1、在擔保時間從《施工合同(副本)》生效開工之日起生效，工程竣工驗收之日終止，總擔保期300天。
2、被擔保人在工程開工前壹天將《國有使用證》、《施工許可證》、《施工合同》和履約金一併交擔保公司。
3、本擔保20萬元的履約金的利息，作為本擔保的擔保費，擔保費用由被擔保人雙方分別承擔50%。
4、擔保期終止10日內，退還擔保人《國有土地使用證》、《施工許可證》、《施工合同(副本)》和履約金本金。
五、本擔保合同一式三份，三方簽字(章)後生效。
擔保人：
被擔保A人：
被擔保B人：
年 月 日
甲方：陝西華鑫投資擔保有限責任公司
乙方：________________
甲、乙雙方經協商一致，甲方同意為乙方向現代融資租賃有限公司(以下簡稱出租人)融資租賃工程機械裝置提供連帶擔保責任保證擔保，雙方達成如下擔保協議：
一、乙方與現代融資租賃有限公司(以下簡稱：融資公司)簽訂的《融資租賃合同》(以下簡稱主合同)的基本情況：融資租賃金額___;融資租賃期限：___個月;融資租賃物件(以下簡稱物件)：__________________公司銷售的_____________工程機械裝置(廠牌、型號)整機編號，______。
二、擔保範圍、擔保期限、擔保方式
擔保範圍為乙方按主合同約定，應當按時足額支付給融資公司的租賃費用本息。甲方的保證期間為乙方與融資公司簽訂主合同中約定的主債務履行期屆滿之日起6個月.
甲方在其保證範圍內承擔連帶清償責任.如乙方在主合同約定的債務履行期屆滿不能履行債務,出租人可以要求乙方履行債務,也可以要求甲方在本合同約定的保證範圍,保證期間內代為清償.擔保合同超出甲方的擔保範圍,擔保期間的任何款項,甲方不承擔擔保責任. 甲方的擔保責任隨乙方履行主合同還款義務或甲方代為償還等情況相應減少或解除.
三、甲方為乙方的融資租賃提供保證擔保，乙方向甲方支付融資租賃擔保費(大寫) ________ 元，客審費(大寫)_______ 元，擔保服務費(大寫) ________元，工本費(大寫)________元，公證費(大寫)________元，各項費用合計：(大寫)____________元。
乙方須按融資租賃金額的 %向甲方支付擔保保證金。在乙方未按照主合同之規定履行付款義務，甲方有權使用保證金向融資公司代償;甲方應即使通知乙方，乙方在接到通知後3個工作日內向甲方補足保證金，否則乙方應按同期銀行貸款基準利率的4倍支付保證金減少金額的逾期利息。 保證金在乙方全面、適時履行主合同義務後退還。
四、乙方義務：
1、乙方應按擔保融資租賃金額的 %向甲方支付擔保費,並在甲方與出租人簽訂擔保合同之前一次繳清;否則甲方有權拒絕擔保，並可對相關單位披露該事項。
2、按照主合同約定的租金交付方式,時間,數額等約定及時支付租金.
3、必須承擔主合同規定的主債務履行期屆滿以後的逾期息,罰息,違約金,賠償金及其他費用等.
4 乙方同意，即使出現主合同第7條第1款索賠事項或其他影響物件正常投入使用的事件，無論乙方是否能夠通過協商或索賠得到補償，也無論協商或索賠是否在進行中，均不影響本合同的履行，乙方應當本著誠信原則，按本合同及主合同的約定向出租人支付租賃費及其他應付款項。
5、乙方應當嚴格執行主合同第16條關於保險條款之規定，保險事故的發生及保險事由的辦理均不影響乙方按照主合同之約定履行約定義務。
6、乙方應當本著誠實信用原則，按照操作規範使用物件並對物件進行
正常的保管及維修，且使用及保管、維修必須符合《融資租賃合同》第10條、第11條約定的要求，使物件保持正常狀態和發揮正常效能。
五、乙方在未獲得甲方書面同意之前，不得拆除、拆卸、毀損或者破壞物件上安裝的GPS系統(全球定位系統)，致使物件脫離監管狀態，擴大甲方擔保風險。該行為視同侵佔，嚴重違約，甲方有權採取任何合理措施減少擔保風險(包括但不限於拖機、採取司法手段)，但在乙方提供另甲方滿意的補救措施後，可取消上述措施。
六、出現以下情況，乙方應當履行資訊披露義務，立即(情況發生當日)書面通知甲方，不得拖延：
1、物件滅失或損毀。
2、乙方經營狀況有實質變化、違約、涉訟、業務發生重大不利情況，可能影響《融資租賃合同》的正常履行。
3、發生涉及物件的訴訟。
4、物件的施工地址、乙方地址、通訊方式變更。
5、出租物件。
6、主合同變更。
乙方未履行通知義務，支付甲方違約金 元，該違約金數額不足以賠償甲方損失的，以實際損失為準。
七、甲方的監督管理權：
甲方有權在不影響乙方正常使用的情況下隨時對物件進行現場檢查;甲方有權對乙方利用物件的經營活動經行檢視、核實和驗證。乙方違約，甲方有權向乙方業務往來單位查詢乙方應收款項及債權，並通知其暫付。
乙方在辦理好融資還款卡後應將該卡交給甲方保管，乙方每月只需將融資租賃款直接匯入該卡號中即可;因不能按期支付主合同租金造成甲方代償,乙方應在接到甲方書面催款通知後即時清償甲方代償的全部款項。否則,甲方有權委託相關銀行從乙方的賬戶上代為扣還相關款項，無需再次徵得乙方授權。
乙方逾期向出租人繳納租金，甲方有權約談乙方和對物件進行現場檢查，由此產生的費用(包括路費、住宿費、人工費等合理費用)由乙方承當。每次乙方支付的費用最低限額為1000元，但若甲方實際支出費用大於1000元的，乙方按照甲方實際發生金額(包括當前未實際發生，但後續確實應當發生的費用)支付。
第八條、乙方連續二個月(次)或累計二個月(次)逾期未向融資公司支付租賃費或因其它事由導致甲方承擔保證責任，乙方應當支付甲方逾期擔保費(按照本合同應收租賃擔保費加收50%)，甲方有權按照出租人的事先授權或要求，收回物件。
甲方按照本合同約定履行擔保義務代乙方清償債務後,有權要求乙方即時歸還甲方按照墊付的全部款項和自付款之日起的利息(利率按照同期貸款基準利率的4倍執行)以及甲方的其他費用和損失(包括但不限於路費，住宿費，人工費,訴訟費,律師費,執行費,鑑定費,估價費,登記費,過戶費,保管費等實現債權的費用).
九、乙方保證向甲方及出租人提供的一切資料均合法、真實、有效、如因乙方向甲方提供的資料有瑕疵，由此產生的民事行為責任或刑事責任均由乙方承擔。
由於以上原因導致主合同的簽訂無法實現或不生效，甲方收取的相關費用除公證費用外，其他費用不予退還
十、本合同所規定的雙方權利義務只能以書面形式放棄或變更。
十一、本合同簽訂地為：________;雙方一致同意以合同簽訂地來確定管轄法院。
十二、本合同經雙方當事人或其授權人簽字蓋章後生效。
十三、其他
1、甲乙雙方一致同意將上述融資租賃合同及本協議由________公證處辦理公正，並賦予強制執行效力。本協議及協議附件(乙方承諾書)一式三份，由雙方簽字蓋章後生效，甲、乙雙方各執一份，公證處存檔一份，具有同等法律效力。
2、其他未盡事宜由雙方另行協商確定，作為本合同的補充。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
新疆維吾爾自治區教育廳、國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行、x學校：
我是學生的(直系親屬)，我承諾將嚴格遵守國家有關規定，履行國家開發銀行新疆分行、新疆維吾爾自治區教育廳和x高校制定的國家助學貸款有關協議和相關規定，履行《借款合同》中的約定，保證x同學按時還本付息，我承諾並擔保以下事項：
1、按照xx同學與學校、國家開發銀行新疆分行等部門簽訂的《借款合同》，按期足額返還貸款本息，如未能履行同時承擔罰息。
2、我保證所提供的身份證、戶口簿、居住地址、聯絡人和電話、貧困證明材料(原件或影印件)等真是有效。
3、在xx同學未履行《借款合同》和有關協議，不能按時返本還息時，我將積極配合、協助有關部門做好X同學的工作，促其返本還息及罰息。
4、在x同學不能按時償還貸款本息及罰息時，我自願並願意為其擔保，承擔x同學的貸款本息及罰息的賠償，並按有關規定，按時將貸款本息及罰息劃入指定的銀行賬戶。
5、如不能履行以上擔保，我願意接受法律的制裁並承擔民事責任。
第一擔保人(簽字加按右手食指手印)
身份證號：
永久居住地址：
聯絡電話、手機號：
x年xx月xx日
擔保人：
被擔保人：
《中華人民共和國旅遊法》第十六條規定，“出境旅遊者不得在境外非法滯留”; 被擔保人預訂上海攜程國際旅行社有限公司(以下簡稱“攜程”)簽證產品，並將於 年 月 日至 年 月 日前往 旅遊;
擔保人和被擔保人已充分知曉以上內容，擔保人同意為被擔保人提供以下擔保，
1. 保證被擔保人b在境外期間遵守所在國法律，旅行結束後按時回國;
2. 如被擔保人在旅行期間發生不遵守中國及當地法律法規，或滯留不歸，擔保人將與被擔保人共同承擔無限連帶責任，並放棄先訴抗辯權，賠償攜程因此產生的一切損失，包括自願在收到攜程通知之日起15日內無條件支付擔保金rmb100000/人，對因此給攜程造成的經濟和名譽損失，予以相應的經濟補償，如未能及時支付，攜程有權向上海市長寧區人民法院提起訴訟。
擔保人確認已清楚明白瞭解根據本擔保函所需承擔的責任。本擔保為無條件的不可撤銷的無限連帶責任保證。
本擔保函自簽署之日起生效，直至本擔保函項下全部義務履行完畢為止。
擔保人： 被擔保人：
(擔保人請親筆簽名) (被擔保人請列印姓名) 身份證號： 身份證號：
聯絡地址： 聯絡地址：
手機： 手機： 固定電話： 固定電話：
日期： 日期：
附：擔保人的身份證正反面影印件及戶口本本人資訊頁影印件
注：1、擔保人必須是中國大陸公民，且常住地在大陸;
2、請擔保人在9:00-18:00時間段內保持聯絡方式的暢通;
3、請用正規a4紙列印
根據本擔保書，______________(承包人名稱)做為委託人(以下稱“承包人”，)和________________(擔保公司，證券公司或保險公司名稱)做為擔保人共同向債權人______________(僱主名稱)(以下稱僱主)承擔支付人民幣_________元的責任，承包人和擔保人均受本擔保書的約束。
鑑於承包人已於_______年______月______日同僱主簽署了_________(合同名稱)的書面協議，下文中的合同包括合同中規定的檔案、圖紙、規範和修改;本擔保書的條件是：如果承包人迅速地忠實地履行了上述合同，本擔保書的責任失效;否則將保持有效。一旦僱主提出承包人違約，而僱主又履行了自己的責任，擔保人將迅速彌補違約的損失，或者迅速：
1.根據合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同條件提供僱主合格的投標書，在僱主和擔保人確定了評標價最低響應性投標人後，安排投標人和僱主之間合同，在施工過程中提供足夠的資金，支付“合同價餘額”以外完工所需的費用，包括擔保人有責任承擔的賠償費，但總數不超過上述第一段中提到的金額。這裡所說的“合同價餘額”指僱主按合同應付給承包人的總額減法已合理地付給承包人的金額;或
3.付給僱主按合同條件完成合同所需的金額，但不超過本擔保書的限額。
本擔保人不承擔大於本擔保書限額的責任。任何有關本擔保的訴訟，必須是在缺陷責任證書發出後一年內提出的為有效。除了僱主以外，任何人都無權對本擔保書的責任提出履行要求。承包人和擔保人的法人代表在此簽字蓋公章，以資證明。
擔保人(公章)：_________承包人(公章)：_________
代表(簽名)：___________代表(簽名)：___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________
三優範文網