甲方：
乙方：
第一條：
甲乙雙方經過友好協商，甲方同意委託乙方承裝修門面，本著信任、協作、配合、節約的原則，保證質量的順利完成每個專案。
第二條：工程概況
1.工程名稱：門面裝修
2.工程地點
3.承包方式：包工包輔料。
第三條：設計標準及質量要求
1.門面裝修設計由甲方提供，並乙方要提出好的建議。
2.木工部分：基層牢固、結實、無拉動現象，垂直及水平偏差均應小於士0.5釐米。
3.油漆部分：無明顯氣眼、釘眼等現象，手感光滑舒適，並無漏刷現象。
4.水電部分：按同場情況佈線布管，佈線和布管做到橫平豎直。
5.瓷磚必須間縫線直，無空鼓、無破損現象。
6.式樣問題不屬於質量問題乙方按圖紙施工，不承擔返工，返工費用由甲方負責。
7.門面裝修期間，乙方負責甲方門面內的成品保護，如有損壞由乙方照價賠償。
第四條：質保期
1.防水牆面高度主牆1米，其他區域0.5米，質保期2年。
2.地面瓷磚貼磚瓷磚必須間縫結直，無空鼓，無破損現象，質保期2年。
雙方約定在質保期內出現上述問題，乙方承擔全部責任，並負責復(質保期間甲方驗收合格後推2年)。
第五條：承包專案
1.按照甲、乙雙方提供的專案單，經甲、乙以方商定造價元。
2.按照專案單如有增減必須經雙方協商，並一定做到有增有減結算所有費用。
第六條：施工期限
施工期限為，進場日期從年月日至年月日止。
第七條：材料品牌
按甲方提出的主要材料品牌，乙方必須按甲方的要求完成，詳見材料品牌明細表。
第八條：付款方式
付款方式分三次：第一次雙方簽訂合同，甲方付給乙方材料費元，最後完工，甲方驗收後留3%的質保金，餘額付清。收款戶名：開戶行：賬號：
第九條：保修範圍
油漆、牆漆保修半年，水、電保修貳年。
第十條：
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字後生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
年月日
合同編號：
發包方(甲方)：__網路投資有限公司
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，甲乙雙方通過協商，就乙方承包甲方機房裝修工程達成如下協議。
第一條、工程專案概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包範圍和內容;(詳見附件：預算表及設計施工圖)
四、承包方式：該工程以包設計、包工包料、包質量、包安全、包工期、包保修的形式由乙方承包。
第二條、工程總造價(預算)人民幣(大寫)：整。 實際工程總造價按甲方驗收合格後確認的工程量結算。
第三條、工期
一、總工期為天(日曆天)，自乙方按期提供經甲方審查批准乙方的設計檔案並經甲方簽發開工通知書之日起開始計算至竣工驗收合格之日止。(甲方的審查批准並不免除乙方設計錯漏、缺陷等所應負的責任。
二、如遇下列情況，經甲方現場管理代表簽字證明後，工期相應順延：
(一)因甲方變更已經審查批准的工程設計，使已完成的工程需拆除更改;
(二)其它因甲方原因造成的延誤工期;
(三)因不可控制的原因，經甲、乙雙方協商同意延長工期的。
第四條 工程質量
一、工程質量按國家現行施工驗收規範，應達到國家有關裝修標準。
二、乙方必須嚴格遵守下列規定：
(一)乙方的設計檔案須達到如下要求：
1、地面採用水磨石或普通耐磨磚;
2、不用吊天花;
3、牆面要求用白色ICI或其它乳膠漆;
4、門採用甲級防火防盜鐵門，窗採用鋁合金雙層密封窗;
5、裝修所有材料應是防火材料;
6、預留好光纜、交流線的進出孔洞;
7、符合國家頒發的有關建築工程設計的規範、規程和標準。
(二)乙方在工程施工還須達到以下要求：
1、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案和國家頒發的有關建築工程規範、規程和標準進行施工，並接受甲方現場管理代表的監督;
2、隱蔽工程需在甲方代表在場的情況下進行測試驗收合格後，方可進行下一道工序;
3、乙方不得未經甲方同意改變或破壞工程樓房的承重結構;
4、乙方在裝修中所涉及的電氣及有關裝置的安裝人員必須具有相應的安裝資格，且安裝應符合安全使用的要求;
5、乙方在施工中應符合防火規範的要求。
第五條 本工程所需的所有材料、裝置由乙方購買及提供
(一)乙方對其提供的材料必須提供質量合格證，乙方必須提供符合合同預算規定的材料進行施工，否則要承擔相應的`責任。
(二)乙方應向甲方提交列明材料品種、品牌、規格、顏色、材料等的清單，經甲方代表核實簽字後可購買。材料到貨後，經甲方代表驗收後，方可用於工程施工，但該核實與驗收不能免除乙方的責任。
(三)乙方對所有用於本工程的材料變更或代用其它材料的，應向甲方發出正式書面通知，經甲方同意並甲方代表簽字認可後，方可用於工程。
第六條 付款方式和結算
一、甲方在本合同簽訂後 個工作日內付工程預算總造價的 %，即人民幣元給乙方(作為工程備料款);
二、經甲方驗收全部工程驗收合格，審定並辦理竣工結算有關手續後10個工作日付至實際工程總造價的 %。
三、剩餘的工程價款，作為工程質量保證金，若乙方無違約行為，在保修期屆滿後 個工作日內付清。
四、甲方支付工程備料款時，乙方須向甲方提供相當於付款金額的收據;驗收合格結算時，乙方須向甲方提供符合國家財稅規定的相當於實際結算工程總造價的%的金額的合法有效發票;保修期滿時，乙方須向甲方提供符合國家財稅規定的相當於剩餘的工程價款金額的合法有效發票。否則，甲方有權拒絕付款。
五、竣工結算：
工程竣工後，甲方驗收合格後的十個工作日內辦理竣工結算。
第七條 施工與設計變更
一、乙方交付並經甲方審查批准的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為竣工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方如需變更、修改設計，必須將正式修改通知書和修改圖紙送達給乙方，乙方應予以實施。
三、若由於甲方變更、修改設計，造成工程總造價增加，按實際工程造價結算。
第八條 工程驗收
一、驗收標準：工程竣工驗收，以國家頒佈的《工程施工及驗收規範》和有關部門制訂的竣工驗收規定及經甲方批准的施工設計圖紙及說明書、施工技術檔案為依據。
二、驗收方式(手段)：乙方在完成裝修工程專案並通過自檢合格後，向甲方發出驗收通知，由甲方派工程人員進行工程竣工驗收。驗收合格後，甲方向乙方出具竣工驗收合格證明書。
三、甲方簽署竣工驗收合格證書之日起三日內，乙方應將完整的工程技術檔案和竣工資料交付給甲方。
第九條 保修期
一、本工程的保修期為 12個月，保修期自甲方簽署竣工驗收合格證書之日起計。
二、在規定的保修期內，凡因設計或材料或施工造成的質量事故和質量缺陷應由乙方完全負責並無償保修。乙方在接到甲方通知後五天內負責免費返修，否則，甲方有權安排其他人員進行維修，費用在質量保證金中扣除，如質量保證金仍不足以支付的，乙方應向甲方補足。
第十條 雙方其他義務
一、甲方委派 為甲方現場管理代表，監督檢查工程質量、進度、工程質量驗收及其他事宜。
二、乙方在合同簽訂之日起 天內提供完整的並經甲方批准的機房裝修工程施工設計圖、施工技術等資料。
三、乙方承包的工程任務，不得分包給其他任何單位，否則甲方有權解除合同，一切責任由乙方承擔。
四、乙方委派 為現場管理代表，乙方代表必須經常留守工地，保持與甲方聯絡，隨時處理施工過程出現的問題。
五、乙方應按施工安全規範做好施工質量、安全的管理，並指定安全、防火負責人，保證構件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責，並應及時通報甲方及有關部門。
六、乙方在施工過程中每天應清理場地，工程竣工後的場地要進行清理(包括建築周圍的餘泥及其他堆積泥，臨時的生產和生活設施拆除等)，並將門窗、玻璃、地面清掃乾淨。
七、竣工驗收合格後，乙方施工單位人員必須在 天內撤離施工場地。
八、因乙方設計或施工之故而造成的不符合裝修標準的質量問題或工程的隱患在甲方驗收時沒能發現，乙方仍應負責免費整改。
第十一條 違約責任
一、由於本合同第三條規定之甲方原因致使本工程延期，乙方可相應順延
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱： 門店裝飾工程
1.2 工程地點： 全國各區域門店
承包方式： 包工包料(不含燈具、電線)
1.3工期：按甲方的工期管理規定完成裝修。
1.4 工程質量： 符合 的裝修驗收標準
1.5結算方式： 單店獨立核算
第二條 甲方責任
2.1開工前向乙方提供經確認的施工圖紙，並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工所需的水、電等設施，並說明使用注意事項，辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續。
2.2 指派 甲方工作人員為駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3 如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
第三條 乙方責任
3.1擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定，施工前書面告知甲方在本工程設計或甲方指令中存在的問題或缺陷，如乙方知道或根據經驗能預測到而未告知甲方所造成的損失由乙方承擔。
3.2 指派專案經理為乙方駐工地代表，負責合同履行。乙方在開工前必須放樣，如圖紙與現場不符必須與甲方設計師聯絡，及時修改圖紙、調整施工方案等，否則所造成的損失由乙方承擔。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、裝置管線、樹木不受損壞;做好施工現場管理和垃圾清理等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶、商鋪)的關係。
3.5施工過程中涉及需要拆改原建築物結構或裝置、水管及線路的，應當書面告知甲方，在取得批准後方可施工，若乙方未經甲方同意隨意拆改原建築結構、裝置、水管及線路所發生的事故或造成的損失由乙方負責承擔。
3.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.7 騰空裝修現場，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的商鋪中所滯留的物品、陳設等採取保護措施。
3.8 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場。清運垃圾時造成行政部門對處理垃圾的罰款全由乙方承擔。
3.9 保證施工現場的整潔，工程完工後交場前負責清掃施工現場。
第四條 關於工期的約定
4.1 因甲方未按約定完成工作而影響工期的，工期順延。
4.2 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致連續停工8小時以上，工期相應順延。
4.3 因乙方責任影響工期的，工期不順延。
4.4 因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第五條 工程質量、驗收及保修的約定
5.1質量：本工程的施工圖紙、工藝說明、和《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》(GB50210-__)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-__)等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
5.2 驗收：本工程在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
5.2.1 水電隱蔽工程
5.2.2 防水工程
5.2.3 泥水工程
5.2.4 木工工程
5.2.5 油漆、瓷磚、乳膠漆工程
5.2.6 整體驗收
5.2.7甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延;若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期不順延。
5.2.8 甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。
5.2.9 由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔。
5.2.10乙方應預計工程竣工日期，並提前7天通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知後按約定的時間組織驗收，並辦理驗收、移交手續;如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。
5.3 保修：
5.3.1本工程屋面防水工程、有防水要求的衛生間及外牆的防水工程保修期為5年，其它工程為2年，終身維護保養。
5.3.2保修期間，乙方應在接到甲方報修通知後承諾的時間內派人維修(緊急報修如吧檯理石、門鎖、玻璃門、給水等必須立即安排維修)，屬保修範圍內的專案，不得收取任何費用(人為因素造成的損壞除外)。如乙方未在約定期限內派人維修，或維修達不到甲方要求，甲方有權另行委託第三方進行維修，產生的維修費用由乙方承擔，並且承擔因維修不及時而給甲方造成的損失，甲方有權在應支付給乙方的工程款或質保金中扣除相關費用。
5.3.3 免費保修期結束後，乙方維修只收取材料成本費，不收取工時費等其他任何費用。
第六條 關於工程價款及結算的約定
6.1 合同價款的調整條件，發生下列情況之一的在結算時可調整：
6.1.1 經甲方確認的設計變更;
6.2.2 經甲方確認的增減工作。
6.2 工程預付款及進度款的支付約定：
6.2.1 預付款：甲方應在乙方進場開工後的5個工作日內將工程進度款的50%支付給乙方。
6.2.2 決算款：單店裝修工程竣工驗收後，乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方;甲方自接到上述資料 30個工作日審查完畢無異議後付清該店的決算款。
6.3 工程質保金：
6.3.1 如雙方終止合作，甲乙雙方合作一年以上的，甲方有權從乙方裝修尾款中扣除壹萬元(￥：10000元)作為裝修質量保證金;
6.3.2 雙方合作未滿一年的，甲方有權從乙方裝修尾款中扣除伍仟元(￥：5000元)作為裝修質量保證金;
6.3.3 保修期結束後，扣除保修期發生的維修費，甲方將餘款無息支付給乙方。
6.3.4乙方賬戶資訊：
戶 名：
開戶銀行：
帳號：
第七條 關於材料供應的約定
7.1本工程甲方負責採購供應的材料、裝置(見附表一)，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸、裝卸費用。由甲方供應的材料、裝置發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收後，由乙方負責保管，甲方不另行支付保管費。由於乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2 凡由乙方採購的材料、裝置，需經甲方確認同意後方可使用，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。
7.3 凡由乙方採購的材料、裝置，均應造表註明品牌、產地、單價、規格。
第八條 安全施工
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和甲方相關的管理規定，如
有違反，甲方有權向乙方做出每次200-500元罰款。
8.2 乙方負責為施工人員購買工傷保險、人身意外險，在施工過程中，施工人員發生任何意外傷害均由乙方負責，與甲方無關。
第九條 違約責任
9.1 乙方應妥善保護甲方提供的裝置及現場堆放的物品、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.2 甲方未辦理任何手續，擅自安排乙方拆改原有建築物結構或裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責並承擔損失。
9.3 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。
9.4 未辦理驗收移交手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.5 由於乙方提供的材料、裝置質量、施工質量等原因導致本工程在使用期間出現的事故，乙方承擔由此造成的一切損失。
9.6 工程未達到合同規定的質量驗收標準，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過工程驗收。
9.7 工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付該商鋪的租金。如乙方逾期 5天后仍不能交工，甲方有權單方面終止合同，乙方承擔由此造成的一切損失。
9.8 乙方在工程竣工驗收後30日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則造成的決算延誤，由乙方負責。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。
10.2因一方原因，合同無法繼續履行時，應提前3天通知對方，經過協商取得對方諒解後方可解除合同，協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由華南國際經濟貿易仲裁委員會仲裁。
第十一條 其它約定
11.1 甲方對 門店的裝修風格(包括但不僅限於門店內外的商標、標識、圖案、文字、佈局以及店內貨架、收銀臺、吊頂、地板等)擁有合法的智慧財產權。
甲方簽名：
乙方簽名：
年月日
業主 (以下簡稱甲方)： 施工隊(以下簡稱乙方)：
身份證號： 身份證號：
聯絡電話： 聯絡電話：
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下籤定如下合同：
一、工程概況
工程地址：
使用面積：
二、價格工裝裝修合同範本清包工費：￥ 大寫：其中包括水電工、泥工、垃圾清運費、材料搬運費。
三、付款方式
1、隱蔽工程完成，付￥_____________元;
2、泥工完成，付￥_____________元;
3、工程竣工，付_￥____________元;
4、雙方款項往來，均應出具收據
四、工期
從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天。
因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費￥ 元/天。
五、施工
1、甲方須向乙方提供圖紙整套,共___張;
2、圖紙中沒有註明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;
3、施工專案內容的每一主要工序(隱蔽工程、結構工程、泥工)須經甲方認可後方可進行下一步工序;
4、施工質量將按照《住宅裝飾裝修驗收標準(DB31/T30-1999)》中規定的內容進行驗收。
六、材料
1、由乙方向甲方提供需購材料清單，甲方及時採購材料供施工方使用。
2、未經甲方同意，乙方不得自行採購材料，若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。
3、乙方應驗收甲方所購建材的質量和數量，發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質量引起的損失;
4、乙方應做好材料的保管工作，禁止閒雜人等進入施工現場。
5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格雙倍從人工費中扣除。
6、乙方提供的材料數量誤差在5%--10%之間。由於乙方材料估算超出誤差範圍而導致的材料、裝置重新購買或材料、裝置無法退回的損失將由乙方承擔。
7、 乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性。
七、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證影印件;
2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜;
3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件;
4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;
5、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。
六、工地現場管理
現場禁止使用明火;現場禁止吸菸;油漆材料必須和其他材料分開放置。
七、關於工程管理、專案變更的約定
1、乙方在開工前檢查水、電、地面、牆頂面空鼓，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。
2、乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
3、保持現場衛生，施工現場每天完工後，乙方負責清運施工中產生的垃圾，並按照物業管理企業指定的地點堆放。此項費用已包括在總價款中。
八、工程驗收
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，乙方應提前2天通知甲方驗收，雙方協商驗收日期。水電工程完工後，乙方應在5日內製作水電佈線圖交與甲方。經驗收不合格的，現場全部停工，乙方應予返工，直至合格為止，才能繼續施工。返工費用及造成的損失由乙方承擔。
九、爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
籤 章： 籤 章：
簽約日期： 簽約日期：
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建築面積12272.00平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；
工程造價為：￥元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工後以審計為準）
四、工程期限
工程開工日期：年月日
工程竣工日期：年月日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩餘工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程專案的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經發生或工程專案的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。）
3、工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。
甲方單位名稱：乙方單位名稱
（蓋公章）（蓋公章）
法人代表：法人代表：
委託代理人：委託代理人：
年月日
發包方(簡稱甲方)：_______________
承包方(簡稱乙方)：_______________
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2、裝飾施工地點：__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____ 其中： 材 料 費：______，人工費：______ 管 理 費：______，設計費：______ 垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____ 其 他 費 用：______ 經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___ 天。
二、關於材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：
2、乙方提供的材料：
三、關於工程質量及驗收的約定：
1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡，在簽訂《工程專案變更單》(詳見附件見)後，方能進行該專案的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
6、工程驗收。
四、有關安全生產和防火約定：
五、關於工程價款及結算的約定：
1、工程款付款方式列下表：
2、工程結算：
3、工程保修期
六、其它事項
1、甲方工作：
2、乙方工作：
七、違約責任：
八、糾紛處理方式：
九、合同的變更和解除：
十、其它約定：
十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
簽訂日期： 年 月 日
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱：衛生所用房改建工程
2、 工程地點：x村民委員會
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：
按照縣衛生局要求在原有房屋基礎上改建：預防保健室、診查室、治療室、觀察室、藥房、計生室(五室一房)面積80平方米。
二、 工程改建內容
各室內軟間、棚面、牆面、地面、水、電、氣、門、窗、操作檯、樣品櫃等裝飾工程。
三、 工程造價
工程造價根據甲方的使用要求以工程報價表為依據，工程造價為人民幣：伍萬伍仟叄佰貳拾叄元 ￥55323.00元。(後附工程總價表)
四、 工程期限
工程開工日期：20xx年8月10日
工程竣工日期：20xx年9月10日
五、 質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到合格。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修。
六、 付款方式
工程完工後，經雙方共同驗收，達到甲方要求，符合相關技術規範，驗收合格後由乙方提供完稅發票，甲方一次性付款。
七、雙方責任
1、 甲方：負責提供現場使用的水、電;提供材料運輸通道和必要的材料堆放場地。
2、 乙方：乙方在施工中要做到文明施工減少施工噪音;施工垃圾要及時清理;乙方要保質保量按時完成施工專案。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程專案的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。
3、 工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 本合同一式兩份，雙方各持一份，簽字後生效，並具有同等法律效力。
甲方單位名稱： 乙方單位名稱 (蓋公章) (蓋公章)
法人代表： 法人代表：
年 月 日
甲方：__________聯絡電話：_________________________
乙方：__________聯絡電話：_________________________
甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1、工程地點：_________________________________________;
2、戶型結構：_________________________________________套內面積______平方米。
3、工程承包，採取下列第_____種方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其餘部分材料。
4、工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣________________，大寫：________________。 單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。
5、 開工日期_________年______月______日竣工日期_________年______月______日。
第二條 工程圖紙和工程變更
工程圖紙由____方負責提供，施工前____日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更，雙方應當協商一致並簽字確認，以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條 甲乙雙方的義務
(一)甲方義務
1、開工____日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應當採取保護措施。
2、負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電並確保正常使用。
4、如確實需要拆改原建築物結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
(二)乙方義務
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、牆面，發現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的傢俱、陳設以及工程成品、裝置;在工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構或裝置管線。
第四條 材料裝置的提供
1、材料、裝置應當符合《工程報價單》的要求。
2、 建築裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局釋出的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、 若一方對對方提供的建築裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的，檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的，則由對方承擔。
第五條 工程質量和驗收方式
1、 室內環境汙染控制應當符合《民用建築工程室內環境汙染控制規範》(GB50325-20__)的標準。
2、 本工程質量應當符合以下標準：
(1)《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210-20__)
(2)《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327-20__)
(3)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》
3、工程驗收方式由雙方約定：
_____________________________________________________________________;
第六條 工程款支付
1、工程款支付方式如下：
(1)_____________________________________________________;
(2)_____________________________________________________;
(3)_____________________________________________________;
2、乙方應在收到甲方的工程款後開具收據;工程款結清後，乙方應開具稅務發票。
第七條 違約責任
1、 一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
2、 甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應當向乙方支付欠交工程款____‰的違約金。
3、 乙方延誤工期的，每延誤一天，應支付給甲方____元違約金。
4、 工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。
5、 乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故，由乙方承擔。
6、由於乙方原因致使工期延誤，經甲方催告，在合理期限內仍不能完工的，甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向
深圳市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第____種方式解決：
(1)向_______________仲裁委員會申請仲裁。
(2)向_______________人民法院提起訴訟。
第九條 附則
1、 本合同由甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
2、 本合同一式____份，甲、乙雙方各執____份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
甲方(簽章)：______________乙方(簽章)：______________
_________年______月______日_________年______月______日
委託方(甲方)：
受委託方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律、法規規定的原則，結合室內裝修、裝飾的特點，就甲方委託乙方承擔本合同所列工程專案的裝修、裝飾設計解決方案等事宜。經甲、乙雙方友好協商，並達成如下協議，供雙方共同遵照履行。
一、工程專案說明：
1.工程專案名稱：
2.工程專案地點：
3.工程專案使用面積：
4.設計內容包括：
二、設計收費方式：
1.本委託設計合同設計費按/平米計取，設計費總額幣大寫(設計費總額最終按實地測量面積結算)。
2.甲方於簽訂委託設計合同時支付設計費總額的萬元。初步設計方案(包含平面佈置，天花布置圖，水電佈置圖，效果圖)確定後，甲方按實地測量面積支付設計費總額的，共計萬元，乙方進行整套圖紙的繪製。整套圖紙繪製完成交給甲方使用，甲方按實地測量面積支付設計費總額的，共計萬元,即支付完全部設計費用。
三、設計時間週期：
1.乙方簽訂委託設計合同後進行實地測量，並在天內完成初步設計方案(包含平面佈置，天花布置圖，水電佈置圖，效果圖)。
2.甲方確定初步設計方案後，乙方應在天內完成整套圖紙的繪製。
四、甲方權利及義務：
1.本合同簽訂時，甲方應提供給乙方進行設計所需的原建築有關圖紙資料。
2.甲方在接到乙方初步設計方案(包含平面佈置，天花布置圖，水電佈置圖，效果圖)已完成的通知後，有義務在內對方案設計檔案進行簽字確認。如甲方認為該設計方案需要修改，應提出書面修改意見。雙方根據修改內容確定修改檔案的提交日期。乙方負責在約定日期內對原方案進行修改，如期提交。
3.甲方在接到乙方整套圖紙繪製已完成的通知後，有義務在天內對方案設計檔案進行簽字確認。如甲方認為該設計方案需要修改，應提出書面修改意見。雙方根據修改內容確定修改檔案的提交日期。乙方負責在約定日期內對原方案進行修改，如期提交。
五、乙方權利及義務：
1.乙方在約定的期限內完成實地測量及初步設計方案(包含平面佈置，天花布置圖，水電佈置圖，效果圖)的設計，並知道甲方進行溝通確定。
2.乙方在甲方簽字確認初步設計方案(包含平面佈置，天花布置圖，水電佈置圖，效果圖)後，應在約定的設計時間內完成整套圖紙的繪製，並知道甲方進行溝通確定。
3.在施工過程中，乙方有義務負責處理有關圖紙內容存在的技術性問題，並配合甲方參加現場技術指導及階段驗收工作。
六、設計方案修改及版權：
1.乙方對甲方已簽字確認的方案不再有修改的義務，若甲方有修改需求，可與乙方協商，並交納相關的方案變更費用。方案變更及變更費用，以附件方式由雙方簽字生效。
2.本專案的設計版權為乙方所有，甲方有責任對此進行保護，不得將本專案的設計造型、設計檔案、相關技術引數提供給第三方或其他專案使用。如甲方將上述圖紙另作其它用途或公開發表，須事先徵得乙方書面同意。
3.為保證甲方利益，乙方須對甲方身份背景，專案的各項內容進行保密。
七、違約責任：
1.因乙方原因造成本合同約定的設計完成日期延誤的，每延一天乙方須支付甲方設計費總額的作為違約賠償金。
2.因乙方原因造成中途停止設計的，乙方須書面通知甲方，按照設計費總額支付給甲方作為違約賠償金，並將甲方已付的設計費返還甲方。
3.如因甲方原因造成本委託終止時，甲方應以已付費用作為違約賠償金，乙方有權不予退還。
八、糾紛解決方法：
1.雙方出現不能自行協商解決的問題,雙方同意按以下方法解決。
1)、到乙方所在地區行業管理仲裁機構解決。
2)、到乙方所在地區人民法院訴訟解決。
2.如因不可抗力因素造成合同終止,雙方互不承擔違約責任。
九、其他
1.甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。
2.本合同自雙方簽字(蓋章)後生效。
3.合同履行完後自動終止。
4.合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方： ， 層 號商鋪經營者
甲方就乙方對 商鋪進行裝修改造活動，根據《__市商場市場消防安全管理規定》、《鳳翔商廈經營管理制度》及其它各項規定，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 裝修商鋪
本合同裝修場地位於懷柔區商業街2號樓鳳翔商廈內之 層 號商鋪。
第二條 裝修期限
裝修期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三條 裝修押金
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20__元，裝修完成後，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施裝置等條件後，一個月後無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條 裝修條例
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行稽核，乙方必須在得到甲方的書面批覆後方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、範圍以及內容等詳盡資訊。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、裝置等造成損毀的由乙方負全責並承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的`兩倍) 元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設定固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，並賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處稽核，並經書面回覆後嚴格按照《北京市地區電氣安全工作規程》、《北京地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，並承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建築物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，並不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，並賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃乾淨，不得影響商廈內的整體環境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的牆壁、地面鑽孔，不得在牆壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。
第五條 合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲 方：
乙 方：
負責人：
負責人：
聯絡電話：
聯絡電話：
年 月 日
年 月 日
委託方(下稱甲方)：(業主)
身份證件號：
聯絡地址/電話：
受託方(下稱乙方)：
聯絡地址/電話： 東莞市南城區鴻福路200號第一國際5號樓16層/22800222 乙方購買海悅世家花園之單元並已向發展商東莞市廣源房地產*發公司提出改造申請。現甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方對該房改造裝修的相關事宜達成如下協議，共同遵守。
一、委託事項
1、甲方委託乙方對該房進行相關改造，使其作為一套住房，且改造涉及套內結構及外延之部分公共面積進行改造。同時甲方認可該改造可能會造成房屋產權登記面積與實際使用面積產生差異，但無需乙方及發展商為此改造產生之差異承擔責任。
2、甲方同意該房合併按一套住房標準配備相關配套設施並交付使用。同時甲方認可合併後配套設施會與該房之《商品房買賣合同》約定之交付配套設施產生差異，但無需乙方及發展商為此合併配套設施之差異承擔責任。
二、交付時間
1、乙方確認於付甲方使用。
2、甲方同意全權委託乙方代甲方與發展商進行該房改造前毛坯狀態的交接，並於交接後直接按本協議約定進行改造裝修，唯應按本條第1款確認時間將該房按本協議標準交付乙方使用。
三、工程質量及保修
1、乙方保證嚴格按照約定要求和相關規範進行改造裝修施工，質量標準以現行國家或行業的質量標準為依據。
2、改造裝修部份按國家相關規範招行保修，但若因甲方或使用人使用不當及第三人原因造成的質量問題，則由相關責任人承擔。
四、其他
1、本協議由甲乙雙方共同簽署後，於甲方與發展商簽署之該房《商品房買賣合同》生效時一併生效。本協議相關約定與《商品房買賣合同》有衝突的，以本協議為準。
2、甲乙雙方均同意該房之《商品房買賣合同》無效、撤銷、終止或解除的，本協議亦自動無條件終止。
3、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，每份具同等效力。
委託方(甲方)：
受託方(乙方)：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點：
委託方：
身份證/營業執照號碼：
聯絡地址：
聯絡電話：
受託方：
聯絡地址：
聯絡電話：
(委託方和受託方，以下合稱“雙方”，獨稱“一方”。)
鑑於：委託方與受託方於_____年____月____日簽訂《上海市商品房預售合同》(下稱“《預售合同》”)，約定委託方向受託方預購上海市楊浦區閘殷路889弄盛世豪園(下稱“盛世豪園二期”)_____幢____號____層_____室(下稱“該房屋”)。
雙方根據有關法律規定，經友好協商一致，就委託方委託受託方對該房屋進行裝修以及其他事宜，達成如下協議，以資遵守。
第一條 關於該房屋裝修之委託
1. 委託方不可撤銷地委託受託方按照本協議附件一規定的《裝修設計平面示意圖》及附件二規定的《裝修和裝置標準》對該房屋進行裝修。委託方承諾，前述委託是獨家的，委託方不得另外委託任何第三方對該房屋進行裝修外，也不得自行對該房屋進行裝修。
2. 受託方有權選聘受託方認為合適的任何裝修公司對該房屋進行裝修，並且無需經委託方同意或認可，但本協議下該房屋裝修工程的保修責任仍由受託方根據本協議規定承擔。
第二條 裝修工程款
雙方確認和同意除委託方應當根據《預售合同》支付《預售合同》下的全部購房款之外，委託方無需就該房屋的裝修工程向受託方支付任何價款。
第三條 裝修質量及保修
1. 受託方承諾按照本協議附件一的《裝修設計平面示意圖》及附件二的《裝修和裝置標準》對該房屋進行裝修。如該房屋的裝修、裝置標準達不到本協議附件一及附件二規定的標準，委託方有權要求受託方按實際的裝修、裝置與約定的裝修、裝置差價0.5倍給予補償。
2. 委託方同意在該房屋裝修施工過程中，如因裝飾材料、裝置生產、供應、採購等方面的原因，導致該裝修不能滿足本協議附件二規定的，受託方有權按實際情況以同等品質建築材料及裝置代替。
3. 在委託方遵守《上海市新建住宅質量保證書》、《上海市新建住宅使用說明書》的前提下，受託方對於該房屋裝修工程(但該房屋內的所有電器和裝置除外，電器和裝置的保修期和保修辦法按本條第4款執行)的保修期為2年(下稱“保修期”)，保修期自受託方完成該房屋裝修並將裝修後的該房屋移交給委託方之日或者按照本協議約定視同移交給委託方之日的第二日起計算。
4. 在保修期內若因該房屋裝修工程的質量問題發生裝修損壞的，委託方有權要求受託方免費修復。但雙方同意，對於該房屋內的電器裝置，包括但不限於：廚房電器、衛浴五金、照明電器、空調、地暖、弱電裝置以及其他電器和裝置等，均由電器、裝置廠商或供應商直接提供保修服務，具體保修方法及保修期以電器、裝置廠商或供應商提供的保修文件為準，受託方應將該等保修文件完整交接給委託方。
5. 雙方進一步同意：
1) 本協議所指“修復”是指受託方在保修期內對該房屋的裝修工程出現的質量問題進行修復、更換(但正常損耗、人為因素等原因造成的問題不在保修範圍之內)，以達到本協議約定的標準。同時，委託方已獲知並同意，受託方選用的某些材質因礦物成分、密度等原因，將可能存在紋理顏色的差別。
2) 如因委託方的責任、使用不當、曾經改動或因其他不可歸責於受託方的事由而出現的裝修損壞或問題，受託方均不承擔任何保修責任和其他責任。但受託方可在委託方承擔修復費用的前提下，為委託方安排修復。
3) 委託方同意和認可：(1) 天然石材是含有不同色調和紋理的，由於其複雜的礦物成份和其中混合的雜質，會呈現出顏色差別和斑點;(2) 木材是含有紋理和不同色調的天然材料，因此在篩選和安裝中其顏色和紋理不會完全一致;(3) 光源、玻璃等易耗品的任何損壞不屬於保修範圍。雙方同意，若發生以上任何情況均不屬於質量問題，受託方不承擔任何保修責任。
4) 若因非受託方原因導致無法採用各項裝修、設施、裝置的品牌、材料、顏色時，受託方將使用同等品質、檔次的材料、顏色予以替代。
5) 因天然石材和花崗岩的硬度等原因易出現細微裂紋等情況，為保證石材自然色澤等效果，委託方同意受託方進行修復、拋光等處理。
6) 該房屋內的牆紙、軟包、木飾面、牆磚、地磚等，均以實際裝修結果為準。
7) 該房屋內的區域性結構、管道、線路、介面、開關、插座、可視對講、小五金等因設計優化的需要，具體安裝位置將由受託方自主做適當調整，均以實際裝修結果為準。
8) 受託方有權在不違反本協議的前提下，對本協議及其附件未明確規定的部位、裝修標準和情況，按照受託方認為合適的方式進行裝修處理，委託方認可和接受該等裝修處理。
6. 委託方知悉並同意，該房屋所在樓盤的樣板房僅作為商品房裝修後的空間佈局展示，不作為，也不得被視為，該房屋的裝修裝飾標準。前述的樣板房內的布藝裝飾、家用品、傢俱、燈飾用品等僅作為用品擺放指導，不包含在受託方的裝修範圍內。
第四條 關於該房屋的驗收、交付和移交裝修
1. 委託方不可撤銷地委託授權上海方達物業經營公司(以下簡稱為“方達公司”)代為辦理下列全部事項：(1) 代為接收受託方發出的交付該房屋通知;(2) 代為根據《預售合同》約定的標準對該房屋進行驗收(下稱“毛坯房驗收”);(3) 代為認可和接受該房屋的驗收結果;(4) 代為接收和接受受託方交付的該房屋;(5) 代為將該房屋交給受託方進行改造和裝修;(6) 代為簽署上述事項所涉及的全部法律檔案，包括但不限於房屋交付書等;代為簽收上述事項所涉及的相關法律檔案，包括但不限於：新建住宅質量保證書、新建住宅使用說明書等。
2. 方達公司代理委託方進行驗收、接收和接受該房屋後，將代理委託方保管該房屋的鑰匙以及其他相關物品，並將該房屋移交受託方進行改造和裝修。
第五條 裝修期限、裝修工程驗收、裝修後移交以及物業服務費用
1. 雙方同意，受託方將在委託方將該房屋移交給受託方進行裝修後的個月內完成該房屋的裝修，並將裝修後的該房屋移交給委託方。
2. 該房屋裝修完成後，受託方應當通知委託方對該房屋的裝修工程進行驗收和移交(下稱“首次通知”)，驗收的標準為本協議及其附件規定的裝修標準。如果委託方在收到首次通知後未在首次通知規定的期限內辦理該房屋裝修工程的驗收和移交手續並且簽署驗收和移交確認書的，則受託方有權再通知委託方一次，以催告委託方前來辦理該房屋裝修工程的驗收和移交(下稱“催告通知”)。若委託方未在催告通知規定的期限內前來辦理該房屋裝修工程的驗收和移交手續並簽署驗收和移交確認書的，視為委託方已經完成該房屋裝修工程的驗收和移交併且認可和接受該房屋裝修工程符合本協議及其附件的規定，受託方已按照本協議第五條第1款規定完成了該房屋的裝修並將裝修後的該房屋移交給委託方。
3. 自裝修後的該房屋移交給委託方或者根據本協議約定視同移交給委託方之日的下一個月的第一日起，該房屋的物業服務費用由委託方承擔和繳納，並且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風險亦由委託方承擔。委託方不得以任何理由要求延長該房屋裝修工程的保修期。
4. 若委託方於驗收交接該房屋的裝修工程過程中提出對該房屋裝修工程的書面整改要求，或者如果該房屋的裝修不符合本協議約定的，委託方不得以任何理由不接受該房屋的裝修工程，委託方仍應當立即接受裝修後的該房屋並且受託方不承擔延期移交裝修後的該房屋的違約責任。但是受託方應當根據本協議約定的標準及時自行或通過第三方對該房屋裝修工程進行整改。
第六條 特別約定
1. 委託方承諾，委託方不得因為本協議的任何爭議或者本協議的簽訂、變更或解除而解除《預售合同》或要求向受託方退還該房屋。
2. 如果委託方尚有《預售合同》項下應付而未付的購房款，則受託方有權相應順延移交裝修後的該房屋，並且本條並不損害受託方根據適用法律規定和《預售合同》而享有的任何權利和救濟。如果受託方根據前述規定決定順延移交裝修後的該房屋的，則自該等順延期間開始之日的前一日起，該房屋的物業服務費由委託方承擔和繳納，並且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風險亦由委託方承擔。
3. 如本協議因《預售合同》無效、被撤銷、解除或終止而終止的，委託方不得根據本協議向受託方提出任何權利要求或主張。
4. 委託方已經充分知悉和了解，該房屋所在樓盤經上海市地名管理辦公室註冊的標準地名為盛世豪園，推廣名為盛世御瓏灣，其《建設工程規劃許可證》記載的建設專案名稱為“盛世豪園”(原市光路300號地塊)二期，其建設工程施工許可證記載的工程名稱為“盛世豪園”(原市光路300號地塊)二期專案，其預售許可證記載的樓盤名稱為盛世豪園，其在本協議及委託方簽署的其他合同中可以稱為盛世豪園二期。委託方完全接受該房屋所在樓盤的名稱並且不得向受託方提出任何權利要求或主張。
5. 委託方充分知悉和理解：(1)在《預售合同》簽訂之前，該房屋已經滿足《預售合同》規定的交付條件;(2)上海方達物業經營公司(以下簡稱為“方達公司”)已經對該房屋進行驗收，根據方達公司的驗收結果，該房屋符合《預售合同》規定的要求和標準;
(3)在簽訂《預售合同》之前，受託方已經對該房屋進行裝修。委託方在此完全接受、認可和同意，該房屋符合《預售合同》規定的要求和標準，受託方將不會對此提出任何異議或權利要求。委託方完全認可和接受經該房屋根據本協議進行裝修後的結果和後果。
第七條 違約責任
1. 若受託方未按照本協議第五條第1款規定的期限完成該房屋的裝修並向委託方移交裝修後的該房屋的，則每逾期1日，受託方應當向委託方支付違約金人民幣200元。
2. 如遇不可抗力或非受託方的原因導致受託方無法於本協議規定的時間前完成該房屋的裝修並向委託方移交裝修後的該房屋的，受託方無需對此承擔任何違約責任。
第八條 其他
1. 因本協議產生的或者與本協議有關的任何爭議，雙方應友好協商以求解決。如協商不成的，該爭議應當提交房屋所在地有管轄權的人民法院管轄。
2. 本協議自雙方簽訂本協議並且《預售合同》生效之日起生效。如《預售合同》無效、被撤銷、解除或終止的，本協議自動終止。本協議與《預售合同》有矛盾或衝突的，以本協議為準。
3. 本協議一式叄份，每一方各執壹份，方達公司執壹份，具有同等效力。
委託方： 受託方：
簽字蓋章： 簽字蓋章：
委託方(甲方)：________
承接方(乙方)：________
住所地址：__________________________
身份證號碼：________________________
電話：______________________________
住所地址：__________________________
身份證號碼：________________________
電話：______________________________
工程專案：__________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢(裝修)。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：________________________________________________
2.居室規格：____室____廳____廚____衛，施工建築面積____平方米。
3.委託方式：包工包料(除防盜門、燈具、地板材料費外)
4.工程價款(金額大寫)：________________元整，該工程價款包括合同第三條中所列明的工程材料款，裝潢過程中的全部人工費、搬卸費、裝潢垃圾清理費等。(備註：所有與裝潢相關的人工費用和工程材料費用，均由乙方承擔。如在施工工程中，乙方提出其他費用支付要求，甲方均有權拒絕支付。若乙方以此為由拖延施工，甲方有權終止合同並追究相關違約責任。)
5.工程開工日期：_______年_______月_______日
6.工程竣工日期：_______年_______月_______日工程總天數：______天
第二條：施工內容
1.客廳：鞋櫃一個、客廳推出、做石膏線、吊頂、做塑鋼窗、安裝四個插座和兩個開關。
2.主臥：衣櫃一個(帶梭門)加吊櫃、陽臺衣櫃一個(帶梭門)加吊櫃、床頭櫃兩個、做石膏線、安裝六個插座和兩個開關。
3.次臥：衣櫃一個(帶梭門)加吊櫃、主臥次臥之間做隔斷立新牆、做塑鋼飄窗、飄窗改成電腦桌加書櫃一個、床頭櫃兩個、做石膏線、安裝四個插座和兩個開關。
4.廚房：下水改造、貼牆磚、地磚、訂做整體櫥櫃、推出無煙灶臺、安裝排風扇、安過石門、吊頂(鋁扣板)、安裝菜盆、混水閥、案板石英石、安裝六個插座和兩個開關、防水處理。
5.衛生間：下水改造、貼牆磚、地磚、吊頂(鋁扣板)、安過石門、安洗臉檯和櫃、面盆混水閥、洗衣機龍頭和介面、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安裝兩個個插座和兩個開關、防水處理。
6.強弱電安裝具體要求：所有電路(電線、有線電視、電話、電腦網線)要穿管走，電線要地線，強電的線路不能在地下接，要接入配電盒內(插座、天關內)，插座面板要用五眼，開關帶五眼插座，另裝配電箱(空開)六組。
7.牆面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳膠漆必須嚴格按照加水比例做一底二面，不可多加水，牆面處理要做到橫平豎直，陰陽角要調直。
8.訂做整體櫥櫃：由乙方委託專門廠家訂做整體櫥櫃，標準為750元/直米，若超出該費用標準，多出部分則由甲方承擔。特別規定：整體櫥櫃背後必須鋪滿牆磚，檯面材料為石英石，櫃面為PU板。
第三條：材料供應
1.乙方對本合同中所用材料一律實行明碼標價，且為正規廠家生產的合格產品。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的室內裝修工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
4.乙方在工程中使用主要材料的品種、規格、名稱，需經甲方認可。
5.工程價款包含材料費，若甲方自行購買材料費用應從總款中減除。
第四條：付款方式
開工支付______元，水電完工驗收合格後付______元，泥木工、牆面漆、油漆完工驗收合格後付______元，交房驗收合格後付______元，餘款在交房後付清。
第五條：其他事項
1.安全問題：乙方嚴格按照安全施工進行，如出現安全事故均由乙方負責。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽訂日起生效。
甲方(業主)：________乙方(包方)：________
簽約日期：_______年_______月_______日簽約日期：_______年_______月_______日
合同編號：_________
委託人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯絡人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承攬人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯絡人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
就委託人委託承攬人搬遷事宜，經雙方協商達成如下協議：
第一條 搬運貨物
1、貨物名稱：_________。
2、貨物數量：_________。
3、貨物價值：_________。
4、委託人委託搬運的物品應無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
第二條 包裝
委託人應按承攬人要求進行標準包裝。委託人應將搬運的小件物品提前打包、整理，檔案資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。
第三條 服務要求
承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委託人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。
第四條 搬運日期
1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。
2、承攬人裝貨拉出拆卸現場之後保證在_________天之內運至委託人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
3、委託人如需變更搬運時間的，應於約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委託人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4、搬運作業進行中，因颳風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續完成。
第五條 搬運地點
貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委託人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第六條 搬運車輛
委託人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，並按委託人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的裝置安全。如因承攬人不按委託人指定路線、速度行駛造成裝置損壞，由委託人根據實際損壞估價，承攬人來賠償。
第七條 檢驗
委託人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。
第八條 費用
1、包裝費用：_________。
2、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。採車次方式收費的，承攬人應按車輛的容積，以符合法律規定的滿載方式進行。
3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。
4、承攬人應依本合同所約定的計價方式收費，不得藉故加價或要求任何附加費用。
5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業估價單約定方式另行收費。
第九條 結算方式
簽約時預付定金人民幣_________元。餘款人民幣_________元，於搬遷作業完成經委託人確認後支付，承攬人同時提供正式運輸發票。
承攬人按要求將貨物送達後，委託人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。
第十條 安全保證
承攬人保證在合同規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委託人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。
第十一條 保險
一般貨物保險由承攬人負責，貴重貨物保險由委託人負責。
第十二條 物品損毀
1、承攬人對於因搬運過程所致委託人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因委託人或其受僱人的過失所造成的，不在此限。
2、上述情形，委託人應於搬運完成後三日內告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發現的，應於搬運完成後十日內，將其情事告知承攬人。
3、委託人提交承攬人運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委託人於託運時報明其性質及價值的以外，承攬人對於其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。
4、上述所定期限均扣除法定節假日。
第十三條 責任負擔
承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。
第十四條 宣告及保證
委託人：
1、委託人為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2、委託人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委託人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、委託人為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是委託人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
承攬人：
1、承攬人為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務資訊、技術資訊、經營資訊及其他商業祕密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意，另一方不得向任何第三方洩露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十八條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第十九條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十一條 合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
委託人(蓋章)：_________ 承攬人(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
委託代理人(簽字)：_________ 委託代理人(簽字)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，雙方在認真閱讀本協議後，本著公平自願的原則，同意簽定本協議，以便共同遵守：
一、工程名稱：李國平聯建樓
二、地點：巴中市巴州區望王路西段金林旅館403號。
三、工程性質：家庭裝修
四、工程範圍：家庭內地板磚、牆、門、窗等所有人工費用，含裝修材料上下樓的搬運和裝飾完後的清潔工作。雙方約定為48389.00元。
五、甲方在20xx年10月20日之前把材料備齊，乙方從20xx年按10月21日開始施工，乙方必須在20xx年12月20日之前交付驗收，否則延遲一天扣500元。
六、裝修完後人工費支付43389.00元，餘5000元作為維修金，到20xx年5月20日付清。
本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(委託方)
乙方(被委託方)
一、雙方職責：
• 甲方應向乙方提供全面的專案資料和圖紙;
• 乙方負責方案和施工圖設計，並負責技術諮詢(整套施工圖紙及壹張效果圖)
• 雙方在合作過程中，應互相積極配合。
二 、專案名稱及計費方式：
1、甲方委託乙方設計/㎡ ，甲方設計面積(平方數按牆中線面積，開放陽臺，按面積一半算，封閉陽臺按全面積算。);設計費總額共計人民幣 元;
2、甲方若要求在協議規定的基礎上再加制效果圖，每加一張收費500元，共計 張，總額計人民幣 元。
三、付款方式：
1、雙方簽定協議，甲方向乙方付設計定金(設計總額的50%)，計人民幣元;
2、施工圖初稿出來以後，乙方應徵求甲方意見;在甲方確定修改意見、雙方達成一致後，乙方須向甲方提供一套正式完整的施工圖紙(A3)，甲方須在每張圖紙上確認簽字;甲方在收到圖紙的同時，須向乙方付清設計費。
四、圖紙修改費用：
1、平面方案階段、平面圖調整不另收圖費，甲方認可後須在圖紙上簽字。
2、因甲方原因，導致雙方確認的、已完成的全套施工設計圖重新設計、製作，甲方須支付改圖費，費用為設計合同總金額的60%。
五、其他：
1、整個設計過程，乙方向甲方提供一套施工圖紙(A3)，甲方需要增加圖紙，按實另加工本費，每套工本費計人民幣100元整。
2、甲方在確認設計後，不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，雙方應以合作的態度協調解決。
3、甲方必須維護乙方的設計，不得擅自修改，未經乙方同意不得複製，重複使用或擅自擴大建設範圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重複使用。乙方有權利通過合法渠道維護自己的設計版權。
4、原則上，乙方在和甲方初步溝通工作日做好施工圖初稿;在甲方稽核初稿並確定修改意見後，乙方應在 個工作日完成施工圖的製作。實際操作過程中，甲乙雙方在規定的時間內另有要事，則雙方再做溝通，在雙方達成一致的基礎上另定時間。
5、如果甲方只要求乙方做設計，乙方仍有義務對施工負責人員進行設計交底，並且在施工過程中，在甲方遇到施工疑問時，乙方有義務進行解答。在雙方確定施工圖紙可行，並且乙方完成了對甲方的設計交底工作，在這基礎上，如果甲方在施工過程中因自身施工不當而造成的損失，乙方不承當任何責任。在施工過程中，如因乙方設計不符合規範導致施工無法進行的，乙方要無條件負責修改設計。
六、違約責任：
1、如乙方不能按時交付圖紙或提供技術諮詢，乙方應負責賠償甲方因此造成的損失(賠償金額為設計費總額的10%)。
2、如甲方未能按時支付乙方的設計費，乙方有權停止乙方在協議中所履行的義務。
七、補充協議：
本協議一式兩份，雙方簽字之日起生效。
甲方代表： 乙方:
證 件 ： 證件：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、以及其他有關法律法規規定的原則，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。
第一條工程概況
1.甲方裝飾商用辦公室系合法使用;名稱：
2.裝飾施工地點：
3.施工面積平方米。
4.裝飾施工內容：(見附件《和而泰辦公室裝飾工程報價》)。
5.承包方式： 總承包
6.總價款元，大寫(人民幣)：貳萬柒仟柒佰捌拾陸圓捌角 雙方約定，如變更施工內容、變更材料，這部份的工程款按實另計。
7.工期：工期年日開工，至日竣工;
第二條材料供應的約定：
1.甲方提供的材料：
甲方負責提供相關檔案的材料，並應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理交接手續。乙方發現甲方提供的材料文書問題或差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
2.甲方採購供應的材料文書、政策條文檔案，均應用於本合同規定的裝飾工程上，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用損失雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料：
乙方供應的材料、裝置，甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用;如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第三條關於工程質量及驗收的約定：
1.本工程執行《商用建築裝飾工程技術規程》、《商用裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案，須提前與乙方聯絡，在簽訂《工程專案變更單》後，方能進行該專案的施工、因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員商定更改施工內容、增加施工專案所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
4.工程驗收。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不能按預約日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應於承認;事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗;若複驗合格。其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
5.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用.
6.工程保修期壹年。竣工驗收後甲、乙雙方簽署，《工程保修單》，憑保修單實行保修，保修期壹年，從竣工驗收簽章之日起算.
第四條有關安全生產和防火的約定：
1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償.
2.施工中凡涉及改變露面結構，拆、改承重牆，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出申請，經所在地建設行政主管部門批准後方能施工.
第五條 關於工程價款及結算的約定：
1.工程款付款方式：(將不選定方式劃去)：
(1)工程款付款可以雙方協商約定：
(2)工程款付款可以按下表：
工程款付款時間表
第六條其它事項
1.甲方工作：
(1)甲方應在開工前三天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明 份，並向乙方進行現場交底，全部騰空或部分騰空施工點，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留陳設等應採取保護措施，向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項，施工期間的水電費用和各項物業管理費用由甲方支付。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關係等的協調工作。
2.乙方工作：
(1)參加甲方召集的施工圖紙或施工說明的現場交底。
(2)指派 李青 為乙方駐工地代表，全權負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。
第七條 違約責任：
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方 _元;甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天向乙方支付 元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付E-mail: 地址:佛山順德區大良鳳翔路創意產業園A座4013號
3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。
5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
第八條 合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款__%支付違約金，辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條 附則
1.工程開工前，甲方應將施工地外門鑰匙_ _把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,乙方負責將房屋外門鑰匙交還甲方。
2.本合同簽訂後，工程不得轉包。
3.本合同一式_ _份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。。
第十一條其它約定
甲方(簽名或蓋章)： 乙方(簽名或蓋章)：
證件號： 證件號：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
三優範文網