委託方(甲方)： 身份證號：
承接方(乙方)： 身份證號：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1. 工程地址： 。
2. 居室規格：房型三房兩廳一廚兩衛兩陽臺，套內面積約78平方米。
3. 施工內容、要求及工期：詳見本合同經雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價格”。
4. 工程內容：詳見附件“工程內容、要求及價格”。
第二條：工程價款、結算要求及付款方式
1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內容、要求及價格”。
2、結算要求：對於所列專案，如計價方式為全包價，則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算，則結算工程價格不得超出概算價的5%，超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內容、要求及價格”有其他約定，從其約定。
3、付款方式：按照以下第種方式付款(預設為第(1)種)：
乙方該專案工程竣工並經甲方驗收合格後，甲方支付乙方該專案100%的工程款(沒有做的專案要從中扣除)。
4、工程經甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時，乙方有權不交付甲方使用。
第三條：質量要求
1. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
2. 凡由甲方自行採購的材料、裝置，產品質量由甲方自負;施工質量(含乙方發包給第三方部分)由乙方負責。
3. 乙方應按照甲方要求施工，做到文明施工，在施工過程中，如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等)，均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業管理處的裝修押金不能取回，由乙方償還甲方押金款。
第四條：材料供應及施工
1、除“工程內容、要求及價格”中另有約定外，本工程所有物料均由甲方採購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量，向甲方提供工程所有的全部物料清單，供甲方提前採購。甲方物料到位後通知乙方，乙方在一週內正式進場施工，工期從乙方正式進場施工之日算起。
2、如施工過程中需甲方補充相關物料，也應及時告知甲方，由甲方自行採購。甲方採購的時間不計入施工期。如甲方委託乙方採購，乙方需明碼標價且取得甲方確認，除另有約定外，乙方採購的時間計入施工期。如乙方未經甲方確認便採購相關物料，費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求或施工要求，應禁止使用;如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、乙方進場施工後，對於施工現場的物料，乙方有保管義務，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
4、施工過程中如存在與“工程內容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限於涉及價格、數量和麵積的改變，增加專案等等)，均需要甲方確認並簽字。
5、如乙方將工程部分內容發包給第三方，需取得甲方同意且不得增加費用。發包後，乙方對工程被髮包部分的質量負全責，承擔相關的返工、賠償、保修等責任。
6.施工中，甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充協議。
第五條：工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工，在無法取得甲方諒解的情況下，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。工費扣完後甲方有權無條件終止合同。
2. 由甲方自行挑選的材料、裝置，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔。由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔。
3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。
第六條：其他事項
1. 甲方責任
(1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙，並和乙方進行現場磋商和確認。
(2)按乙方要求採購和提供相關物料。
2. 乙方責任
(1)按合同和合同附件要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
(2)負責施工現場的安全，嚴防火災、安排相關專業人員上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。
(3)乙方施工須做好防護措施，嚴防安全事故，對安全事故負全責。
(4)乙方提供對相關裝修部分的質保服務，由於乙方原因造成的維修應免費進行。
第七條：違約責任
合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第八條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第九條：合同的生效、變更和終止
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金和相關補償，並辦理終止合同手續。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)： 乙方：
聯絡地址： 聯絡地址：
聯絡電話： 聯絡電話：
簽約日期： 簽約日期：
委託方(甲方)：______________
承接方(乙方)：______________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋裝修，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：xx縣xx小區G幢401室
二、形式結構：單層式三室兩廳一廚兩衛
三、工程工期：開工之日算起一個半月(45天)
四、承包方式：
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(甲方提供裝飾裝修材料明細表。乙方提供裝飾裝修材料明細表)
五、工程專案：
1、乙方負責5個房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，兩個衛生間牆面鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨。瓷磚由甲方提供，其餘材料由乙方提供。
2、乙方負責電路水路改造：
3、乙方負責整合吊頂：廚房，兩個衛生間
4、包三個水管
5、乙方負責客廳頂部打石膏條，客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、牆面刷雙灰粉上漆，甲方提供漆材料，其餘由乙方負責。
7、乙方負責安裝衛生間門兩扇、燈、潔具，材料由甲方提供。
8、裝修完成後由乙方負責清理打掃。
9、廚房櫥櫃的具體裝修由甲方提出方案，商量確定。
10。其它未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
六、材料、裝置的供應
1、由甲方提供的材料裝置，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，並應按施工進度計劃及時供應到現場，並事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續後由乙方負責保管。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、裝置，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、質量、計量標準及數量相符。
4、乙方提供的材料裝置如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其後果和損失均由乙方承擔。
七、質量標準
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
八、工程造價
甲方共支付乙方裝修人工費、材料費共15600元人民幣。
九、工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂後，開工二至五日，甲方支付相當於總價款20%(3120元)的工程款;
(二)完成50%的工程量之日後的三日內，甲方支付相當於總價款40%(6240)的工程款;
(三)竣工驗收後三日內，甲方支付相當於總價款40%(6240)的工程款。
(四)竣工驗收合格一年後或雙方約定的保修期滿，如果裝修出現質量問題，乙方應該免費為甲方排查，否則，退還受損金額!
十、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方：________________ 乙方：________________
簽字(蓋章)：________________ 簽字(蓋章)：________________
聯絡電話：________________ 聯絡電話：________________
________年____月____日________年____月____日
商品房裝修合同範本（一）
委託方（甲方）：承接方（乙方）：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：____區____街____單元____室
二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛
三、工程專案：
1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間牆面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，XX年4月__日至XX年7月日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工專案和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
聯絡電話：聯絡電話：
年月日年月日
商品房裝修合同範本（二）
委託方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程專案：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：___________________________________
2、居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委託方式：____________________________________________
5、工程開工日期：______年______月______日
6、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元；2、人工費__________元；
3、設計費__________元；4、施工清運費__________元；
5、搬卸費__________元；6、管理費__________元；
7、其他費用（註明內容）______________元。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行採購的材料、裝置，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、裝置，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。（注：施工工費包括人工費）。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有專案增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減專案的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關檔案（影印件）交給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、裝置，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1、甲方責任
1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。
2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3）如確實需要拆、改原建築物結構或裝置、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2、乙方責任
1）應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；經辦業務員必需有法人代表的委託證書。
2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。
4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。
5）在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方各執份。
甲方（業主）：（簽章）乙方：（簽章）
住所地址：企業地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
簽約地址：簽約日期：
商品房裝修合同範本（三）
甲方（發包方）：
身份證號碼：
乙方（承包方）：
身份證號碼：
雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。如下：
一、工程專案：
1、三個房間（兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗；客廳、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有塗料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧檯，上方根據甲方要求（圖紙）做一置物架；陽臺東側打一多用途櫃（底下放鞋、上面書櫃）、西側打一吊櫃，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門後一多用途櫃（底下放鞋，上面掛衣服）。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。
三、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
*年八月二十日至**年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。
五、工程造價：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工專案和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題：
裝修專案的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，具有相同效應。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
年月日年月日
房屋質量糾紛起訴狀範本
原告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯絡電話：________________，住址：_________________。
被告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯絡電話：________________，住址：_________________。訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告賠償因房屋漏水給原告造成租金損失___________元;
2、請求法院判令被告對原告的房屋承擔質量保修責任，或者承擔全部修繕費用，並承擔自房屋修復之日起__________年的質量保證責任;
3、請求法院判令被告承擔停止侵害、排除妨礙、消除危險等侵權責任;
4、請求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修復之日止的物業管理費用;
5、請求法院判令被告承擔本案的訴訟費用及鑑定費用。
(一)事實和理由： 原告系_________________路________________號________________棟________________號房的________________產權人，被告系該房屋的_________________。___________年__________月______日，原告與被告簽訂《_____________房買賣合同》，購買被告開發建設的、被告承建施工的該房屋，房屋面積為___________㎡，房屋用途為__________。___________年__________月__________日，被告將房屋交付給原告，並同時提供了《住宅質量保證書》。__________年__________月__________日，原告與_____________有限公司(以下簡稱;_________________裝飾公司)簽訂《房屋租賃合同》，將該房屋租賃給_________________裝飾公司作為______用房，租賃期限為__________年，第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算，第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算。合同訂立後，_________________裝飾公司出資對該房屋進行了整修。然而，從___________年初開始，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋頂大面積的滲漏水，漏水最嚴重時原告房屋的地面積水達___________左右。漏水___________流入原告的___________，導致房屋內的___________嚴重損壞。原告及房屋使用人_________________裝飾公司多次要求被告予以維修，雖然被告進行過維修，但未從根本上解決房屋漏水問題，漏水事故仍發生。___________年___________月以後，被告就以房屋保修期限屆期為由，拒絕承擔保修責任，該房屋至今仍處於漏水之中。由於房屋的嚴重漏水，不但給原告及房屋使用人_________________裝飾公司造成了巨大的財產損失，而且，還導致原告及房屋承租人_________________裝飾公司不能正常使用該房屋。綜上所述，原告認為：《建築工程質量保修辦法》第七條第(二)項;在正常使用條件下，房屋建築工程的最低保修期限為：屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏，為5年的規定，被告向原告交付房屋的時間為__________年______月_
這就是裝修合同漏水糾紛訴訟的內容。
委託方(甲方)： 身份證號：
承接方(乙方)： 身份證號：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1. 工程地址： 。
2. 居室規格：房型三房兩廳一廚兩衛兩陽臺，套內面積約78平方米。
3. 施工內容、要求及工期：詳見本合同經雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價格”。
4. 工程內容：詳見附件“工程內容、要求及價格”。
第二條：工程價款、結算要求及付款方式
1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內容、要求及價格”。
2、結算要求：對於所列專案，如計價方式為全包價，則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算，則結算工程價格不得超出概算價的5%，超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內容、要求及價格”有其他約定，從其約定。
3、付款方式：按照以下第種方式付款(預設為第(1)種)：
乙方該專案工程竣工並經甲方驗收合格後，甲方支付乙方該專案100%的工程款(沒有做的專案要從中扣除)。
4、工程經甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時，乙方有權不交付甲方使用。
第三條：質量要求
1. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
2. 凡由甲方自行採購的材料、裝置，產品質量由甲方自負;施工質量(含乙方發包給第三方部分)由乙方負責。
3. 乙方應按照甲方要求施工，做到文明施工，在施工過程中，如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等)，均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業管理處的裝修押金不能取回，由乙方償還甲方押金款。
第四條：材料供應及施工
1、除“工程內容、要求及價格”中另有約定外，本工程所有物料均由甲方採購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量，向甲方提供工程所有的全部物料清單，供甲方提前採購。甲方物料到位後通知乙方，乙方在一週內正式進場施工，工期從乙方正式進場施工之日算起。
2、如施工過程中需甲方補充相關物料，也應及時告知甲方，由甲方自行採購。甲方採購的時間不計入施工期。如甲方委託乙方採購，乙方需明碼標價且取得甲方確認，除另有約定外，乙方採購的時間計入施工期。如乙方未經甲方確認便採購相關物料，費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求或施工要求，應禁止使用;如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、乙方進場施工後，對於施工現場的物料，乙方有保管義務，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
4、施工過程中如存在與“工程內容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限於涉及價格、數量和麵積的改變，增加專案等等)，均需要甲方確認並簽字。
5、如乙方將工程部分內容發包給第三方，需取得甲方同意且不得增加費用。發包後，乙方對工程被髮包部分的質量負全責，承擔相關的返工、賠償、保修等責任。
6.施工中，甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充協議。
第五條：工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工，在無法取得甲方諒解的情況下，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。工費扣完後甲方有權無條件終止合同。
2. 由甲方自行挑選的材料、裝置，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔。由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔。
3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。
第六條：其他事項
1. 甲方責任
(1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙，並和乙方進行現場磋商和確認。
(2)按乙方要求採購和提供相關物料。
2. 乙方責任
(1)按合同和合同附件要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
(2)負責施工現場的安全，嚴防火災、安排相關專業人員上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。
(3)乙方施工須做好防護措施，嚴防安全事故，對安全事故負全責。
(4)乙方提供對相關裝修部分的質保服務，由於乙方原因造成的維修應免費進行。
第七條：違約責任
合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第八條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第九條：合同的生效、變更和終止
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金和相關補償，並辦理終止合同手續。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)： 乙方：
聯絡地址： 聯絡地址：
聯絡電話： 聯絡電話：
簽約日期： 簽約日期：
建設單位(甲方)：___________________
施工單位(乙方)：________________
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程專案預算一份)。
一、工程名稱：室內裝修及水電工程。
二、施工地點：________________________________
三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。
四、工程總造價：按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫：________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結算數量計算。)
五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格後)支付總工程款的20%______________元________
年_____月_____日(泥水工程驗收合格後)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內)。
八、責任：
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。
(2)甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面(水電費用由甲方負責，施工用裝置由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
(5)工程未經雙方驗收確認，甲方不能入住，否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。
甲方：______________________乙方：________
簽約代表：________簽約代表：________
聯絡電話：________聯絡電話：________
簽約日期：________年________月________日簽約日期：________年________月________日
甲方：
乙方：
身份證號碼：
依據我國《合同法》及國家和當地政府的相關規定雙方協商致，簽訂本合同，望雙方共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地點：
2、房屋規格：室廚
3、委託方式：
4、開工日期：
5、竣工日期：
6、竣工總價：__元，金額大寫元。
第二條付款方式
1、水、電工程完工並隱蔽工程驗收合格後，甲方付給乙方
2、泥、木工程完工並驗收合格後，甲方付乙方元整，即人民幣(大寫)元整。
3、油漆完工後，甲方付乙方元整。
4、工程竣工驗收合格，甲方付給乙方尾款寫)元整。
第三條施工內容
乙方負責內容如下：
1、拆牆
2、水電材料及人工(武漢二廠電線、金牛水管)
3、水泥、沙、瓷磚35元/㎡
4、板材及人工福漢鷹冠
5、油漆材料及人工乳膠漆：多樂士(立邦)
6、衣櫃梭門170元/㎡
7、地板60元/㎡
8、烤漆門850元/樘
9、廚衛吊頂85元/㎡
10、飄窗石、過門石160元/m
11、開關插座項：600元
12、潔具項：20__元
13、燈具20__元
14、廚櫃900元/m
15、電視背景牆紙200元/卷
16、五金600元
第四條保修
負責範圍：凡屬乙方施工質量或乙方保管不力造成合同工程範圍的損壞脫落、丟失、開裂等，由乙方自己承擔，尾款押三個月結付。
第五條附則
1、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。
2、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，履行完成後自動終止。
甲方：乙方：
日期：日期：
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程專案預算一份)。
一、工程名稱：室內裝修及水電工程。
二、施工地點：________________________________
三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。
四、工程總造價：按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫：________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結算數量計算。)
五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格後)支付總工程款的20%______________元________年_____月_____日(泥水工程驗收合格後)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內)。
八、責任：
(1)、因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。
(2)、甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面(水電費用由甲方負責，施工用裝置由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。
(3)、乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)、如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
(5)、工程未經雙方驗收確認，甲方不能入住，否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
(6)、附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。
甲方：______________________ 乙方：____________________
簽約代表：________________ 簽約代表：________________
聯絡電話：________________ 聯絡電話：________________
日期：________年____月____日日期：________年____月____日
甲方:
乙方:
為了加強企業間的合作關係，促進企業間的共同發展，甲乙雙方本著誠實守信、互惠互利的原則，經友好協商，達成如下協議：
一、乙方安排設計人員駐點甲方辦公場所,配合甲方接洽裝修客戶並繪製相關設計圖紙。
二、乙方在經營過程中保持獨立性,甲方如要乙方下屬人員配合工作,須徵求乙方意見,乙方在遵循輕重緩急原則下安排人員配合甲方工作。
三、甲乙雙方保證不向外界透露各自商業祕密。
四、乙方介紹裝修客戶給甲方，若交易達成，甲方應按裝修合同標的款的5%支付給乙方作為佣金,該佣金的支付進度和方式按照客戶交納裝修工程款的進度和方式。
五、甲方如需乙方工作人員到除市區外的工地,須報銷乙方的來回車費。
六、乙方負責甲方客戶的接洽,設計和工地跟蹤服務,甲方應按裝修合同標的款的3%支付給乙方作為設計提成,該提成的支付進度和方式按照客戶交納裝修款的進度和方式。
七、除正常裝修設計外，零星圖紙的設計,甲乙雙方商量後確定,費用一次性支付。
八、乙方不承擔辦公場所發生的租金水電網路等費用。
九、本合作協議有效期為年，從協議簽訂之日起計算。
十、本協議到期，雙方不提異議，協議繼續有效。
十一、本協議雙方應嚴格信守。未盡事宜，雙方另行協商補充，補充協議與本協議具有同樣的法律效力。
十二、如執行過程中出現糾紛，甲乙雙方應協商解決，協商不成，由_市仲裁委員會裁決。裁決不成可向當地人民法院起訴。
十三、合同的修改
合同在履行過程中。如果有一方認為需要修改，需向另一方提出書面的修改建議和理由，雙方協商同意後才能修改，並形成本合同的附件。如果雙方未達成新的修改意見，則原有合同繼續有效。十四、不可抗力
1、在合同的執行過程中如果出現了戰爭、水災、火災、地震等等不可抗力事故，將影響合同的正常履行時，受不可抗力影響的一方應儘快將不可抗力事故的情況通知對方。並儘快將有關當局出具的證明檔案提交另一方進行確認。
2、雙方儘快根據此項不可抗力事故的影響協商本合同的進一步執行問題。
3、因不可抗力造成的對履行合同的延誤或無法正常履行時，受不可抗力影響的一方不負法律責任。十五、本協議經雙方簽字蓋章後生效。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：(公章)授權代表簽字：
乙方：(公章)授權代表簽字：
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商，甲方將自己座落在 樓單元 房(面積為 平方米)出租給乙方，具體事項如下：
一、房屋租賃期間，乙方保證房內牆壁、門窗、水電、煤氣、暖氣、閉路、電話等完好無損，如有損壞，照價賠償。
二、房屋租期為年，即從20 年 月 日至20年月日止。租金每年 元，(小寫元)，即簽定之日預付 年租金。
三、租期內，水、電、暖氣、煤氣、物業等費用由乙方自付。租賃結束時，乙方須交清欠費。
四、乙方在支付租金的同時，交付甲方押金：小寫_____元，大寫：_____________元，本協議結束後，如甲方檢視房屋及房內設施完好後，可全額退還乙方。
五、乙方應注意房屋及人身安全，自行採取防火、防盜等安全措施。加強用電安全，不得亂拖、亂接電線;對於防盜、防火、用電安全進行經常檢查。
六、在承租期間，未經甲方同意，乙方無權轉租或轉借該房屋。乙方不得利用承租房屋進行違規經營或違法活動，損害公共利益。
七、簽定協議後，雙方按以上條款執行，共同守約。
八、本協議未盡事宜，雙方另行協商。
九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
20--年月日
甲方： 乙方：
一、工程專案：
1、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好牆體，內外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平)，以便鋪強化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。
2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳並鋪好磁磚，外邊緣用水泥磚補齊後鋪好磁磚，牆體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。
3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30釐米一步用大理石(磨圓邊)。
4、兩個衛生間、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚，打一廚房操作檯。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊，再用磁磚匡邊。廚房門留80釐米內空外用水泥磚填補並用磁磚包門邊(磨圓邊)。
5、所有未說到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊，鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好，陽角邊為碰角。
6、未盡細節之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
20--年5月 日至20--年6月 日，如不能按期完成，超出5天后每天將處罰金100圓。
五、工程造價：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工專案和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題：
裝修專案的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
建設單位(甲方)：___________________
施工單位(乙方)：___________________
甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程專案預算一份)。
一、工程名稱：___________________
二、施工地點：________________________________
三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。
四、工程總造價：按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數量計算。)
五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格後)支付總工程款的20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗收合格後)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：保修為 年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內)。
八、責任：(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。
(2)甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面(水電費用由甲方負責，施工用裝置由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
(5)工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。
甲方：__________________________ 乙方：__________________________
簽約代表：______________________ 簽約代表：______________________
聯絡電話：______________________ 聯絡電話：______________________
簽約日期：______________________ 簽約地點：______________________
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負責人)
身份證：聯絡方式：
家庭住址：
第一條工程概況
1.裝潢施工地點：
2.住房結構：磚混結構;房型__房__廳__套，建築面積約__平方米。
3.承包方式：
4.裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，牆體改造，牆體拆除，牆面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、牆面塗料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷製作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關於採購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協助完成，甲方在採購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。
5.總價款：____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩餘工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，並初步瞭解所需完成工程後確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。
第二條關於乙方職責的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商並且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。
第三條關於材料供應的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工裝置、工具由乙方提供。
2.甲方負責採購供應的材料，應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管並組織施工，由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一週書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料採購，以便甲方於週末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由於甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方採購供應的裝飾材料、裝置，均應用於本協議規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
第四條關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
3.由於乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案，須提前與乙方聯絡後，方能進行該專案的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶，櫥櫃防火門，檯面等)，甲方應事先安排時間並通知乙方，乙方應予以配合，並避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8.工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，並承擔相應材料費用。
第五條關於安全生產和防火的約定
1.甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的`安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，乙方負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重牆，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認後施工。
3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，並提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關於工程價款及結算的約定
1.工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下：
協議簽訂完畢，水電改造完成並驗收合格後，甲方支付乙方____元整
所有瓷磚鋪貼完成並驗收合格後，甲方支付乙方____元整
所有工程竣工，驗收合格之後，甲方支付乙方____元整
剩餘______元作為質量保證款，甲方入住三個月內支付。
合計______元整。
第七條其它事項
1.甲方工作：
(1)甲方應在開工當天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關係等的協調工作。
2.乙方工作：
(1)參加甲方召集的現場交底。
(2)全權負責協議履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員，乙方應提前通知甲方，並取得甲方同意。
第八條違約責任
1.甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由於乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3.乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。
4.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
5.工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
第八條糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時，雙方應儘量協商。或若協商不成時，可以按照本協議約定向：
____區仲裁委員會申請仲裁;
____人民法院提起訴訟
第九條協議的變更和解除
1.協議經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致後，重新簽訂補充條款。
2.施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議協議，解除本協議。
3.如由於乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1.工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。
2.本協議簽訂後，工程不得轉包。
3.本協議一式____份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
住址：住址：
電話：電話：
身份證號：身份證號：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：____
委託方(甲方)承接方(乙方)
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：____區____街____單元____室
二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛
三、工程專案：
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80_80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間牆面25_40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30_30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30_30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格後，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，__年4月__日至__年7月日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工專案和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲 方： 乙 方：
籤 章： 籤 章：
簽約日期： 簽約日期：
三優範文網