空調合同（精選8篇）

空調合同（精選8篇）

發包方:________(以下簡稱甲方)

承攬方:________(以下簡稱乙方)，

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、除錯，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：

1、空調、熱水器等裝置安裝;

2、避雷接地;

3、五金配件安裝於配合除錯;

二、安裝人工費及結算：

安裝人工單價為：空調： 元/臺，熱水器： 元/臺，本價格為包乾價。結算方式為月結。

三、質量要求

1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、除錯，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。

2、乙方不得將承攬專案交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切後果由乙方承擔。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;

2、甲方為乙方購買意外傷害險;

3、乙方凌空作業須繫上安全帶，

4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

5、未盡事宜雙方協商解決。

6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

出租方：負責人：

承租方：負責人：

為了明確出租方與承租方的權利義務，經雙方充分協商制定本合同，以便共同遵守，空調租賃合同。

（一）租賃空調型號：數量：附件：

（二）租賃期限

出租方自年月日起將空調交付承租方使用，至年月日前租賃期結束。

（三）租金數額、結算方式及交納期限

根據國家規定的空調的租金標準（無統一規定的，由雙方當事人商定），承租方一次性向出租方交付租金元。押金：元。此租金包含空調使用費、送貨費、安裝費、集中回收費。（承租方自行安裝空調的，不包含安裝費。）押金退空調時退還。

（四）租賃財產的維修保養租賃期間，空調的維修與保養由承租方方負責，承租過程中一切空調，故障，維修、更換空調的相關費用全部由出租方承擔，但是部件及附件缺失由承租方賠償。由承租方自行安裝空調，空調安裝相關後果出租方不付任何責任。在出現故障期間，在得到出租方允許後方可繼續使用。超過租賃期空調，出租方將不再對空調使用，維護以及的空調產生的相關後果付任何責任。

（五）承租方的變更

承租方如因需要，將空調轉讓給第三方承擔使用，必須事先徵得出租方的同意。取得空調使用權的第三方即成為本合同的當然承租方，享有原承租方的權利，承擔原承租方的義務。轉租過程中，空調從新安裝後，出租方將不再對空調安裝造成的相關問題負責。並且空調使用地要是脫離原來使用地造成出租方空調維護，回收成本增加部分由新承租方負責，合同範本《空調租賃合同》。否則，出租方有權終止服務，以及拒絕承擔空調相關的一切後果。

（六）空調是大功率電器，請承租方務必保證空調插頭、插座接觸良好且可靠接地。由電線老化、接觸不良等原因造成的漏電、火災以及相關損失出租方不承擔責任。

（七）出租空調的回收：由承租方電話通知出租方登記，由出租方統一安排時間集中免費回收。對承租方搬家，去外地等原因要求出租方在加急，或者承租方要求出租方在規定時間回收的，需要收取30元定時回收費用。出租方也可以自行歸還。超過租賃期通知出租方回收空調，出租方有權拒絕回收。

（八）提前退租，押金全額退清。由於空調是節令性服務產品，租金不退。確實有特殊情況需要提前退租空調，減少租金需要協商解決。

空調的租賃合同範本

（九）違約責任：對承租方採用欠條抵押金租賃空調，過租賃期限不電話通知歸還空調，或者事實空調沒有歸還。租賃方保留去生活圈及網際網路公佈的權力。（要求撤消公示，按3%收滯納金。租賃期間，合同雙方的任何一方均不得擅自修改或隨意廢除合同。本合同如有未盡事宜，須經合同雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，雙方各執一份。

出租方簽名：電話：地址：

承租方簽名：電話：地址：

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就甲方所有的空調機拆除事宜經協商一致，訂立本合同。

一、工程地點：

二、工程內容：空調機室內機及室外掛機的拆除工作，共 套。

三、工期：一天，於 年 月 日拆除。

四、工程價款： 元(大寫： 整 )。除上述價款後，甲方不再支付任何款項。

五、結算：

1、工程完畢且經甲方確認後，乙方需提供正式發票，甲方通過銀行轉賬的方式一次性支付全部價款。

2、乙方必須提供合法、有效的銀行賬號，因賬號資訊錯誤，導致甲方付款遲延或付款不能的，甲方不承擔違約責任。

戶 名： ;

開戶行： ;

賬 號： 。

六、質量要求：

1、乙方應自備車輛、器具和裝卸人員對上述空調設施進行拆卸，乙方將拆除範圍內所有專案安全拆除，將拆卸後的機器放置於甲方指定地點，不得損壞;

2、在拆除過程中也要保證拆除範圍外其他設施的安全，不得給甲方造成任何損失。

六、施工安全：

1、乙方在進場後要服從甲方指揮，接受甲方監督。

2、乙方在施工過程中必須採取標準的安全措施，佩帶安全裝備，做好安全防護工作，乙方所組織的人員在施工過程中所造成的工傷等事故或其他經濟損失，由乙方承擔完全責任。

3、乙方在施工過程中給甲方人員或第三人造成任何傷害或經濟損失，由乙方承擔責任。

4、乙方因履行本合同發生的安全事故、損害賠償、法律責任等事項，均由乙方自行處理並承擔責任，與甲方無關。

七、違約責任：

1、乙方因操作不當造成拆除物損壞或造成甲方其他裝置損壞的，由乙方照價賠償;

2、乙方沒有在指定日期進場施工的，甲方有權單方解除本合同。

八、合同發生糾紛，雙方應當友好協商解決，協商不成的，可起訴到 人民法院訴訟解決。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力，自雙方簽字/蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

出租方：承租方：

為了明確出租方與承租方的權利義務，經雙方充分協商制定本合同，以便共同遵守。

（一）租賃空調型號：

（二）租賃空調數量：總計臺。

（三）租賃期限

出租方自年月日起將空調交付承租方使用，至年月日前租賃期結束。

（四）租金數額、結算方式及交納期限

本合同實行先付款再使用的原則，承租方一次性向出租方交付租金貨費、安裝費、集中回收費。押金退空調時退還。

（五）租賃財產的維修

承租方在承租過程中，空調的一切故障、維修、更換空調的相關費用全部由出租方承擔，但是部件及附件缺失由承租方賠償。

（六）空調是大功率電器，請承租方務必保證空調插頭、插座接觸良好且可靠接地。保證空調使用正常的電壓。

（七）空調出現故障，出租方應在接到承租方報修後24小時內給予修復，否則應承擔相應責任。

（八）出租空調的回收

由承租方電話通知出租方登記，由出租方3天內安排時間集中免費回收，並退回空調押金。

（九）提前退租，押金全額退清。

由於空調是節令性服務產品，租金不退。

（十）本協議一式二份，雙方各執一份，簽字後生效。

出租方：承租方：

年月日年月日

承攬方： (以下簡稱甲方)

定作方：(以下簡稱乙方)

承攬方、定作方根據《中華人民共和國合同法》以及相關法律、行政法規之規定，結合本工程的具體情況，經充分協商，簽訂本合同，以共同遵守。

一、合同標的物及價款： 貨幣單位：元

二、結算方式和期限

合同簽訂之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣 元，貨到工地之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣 元。

三、工期：

交貨期：為承攬方收到全額費用50%後十個工作日。 隱蔽工程工期：貨到後十五個工作日。 整體工程：隨裝修結束同時完工。在施工過程中，因設計變更、不可抗力、定作方原因等因素導致工期延長的，承攬方有權順延工期並要求定作方承擔承攬方因此所受的各項經濟損失。

四、雙方的權利與義務： 承攬方的權利與義務：

1. 本工程由承攬方提供設計圖紙及安裝方案，經定作方簽字確認後作為本合同履行之依據。

2. 承攬方按國家空調安裝規格要求進行裝置安裝。

3. 空調室內機同時使用率：

4. 其他各項施工要求，承攬方遵守《通風與空調工程施工及驗收規範》(GB50243-20xx)的有關規定。

5.承攬方根據廠方規定對本合同所涉產品給予保修，保修期後將繼續承擔維修義務(只收取材料工本費用)。定作方的權利與義務：

1. 定作方提供主機機座、主機電源。

2. 定作方如需改動方案，應提前書面通知承攬方，所產生的費用由雙方協商解決。因方案改動所延誤工期的責任由定作方自行承擔。

3. 定作方按時足額支付本合同所涉價款。

3. 定作方應配合承攬方的工作，提供必要的便利。

五、驗收方法及期限 ：

1、空調工程安裝結束後，由雙方及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續，定作方不能按預約時間參加驗收，由承攬方組織人員進行驗收，定作方應予承認。

2、工程竣工，承攬方應提前三天通知定作方驗收，定作方在接到通知二日內組織驗收，並辦理驗收移交手續。如果定作方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知承攬方，另定驗收日期，因本原因引起的工期延長等責任由定作方承擔。

3、竣工驗收後，雙方簽署《工程保修單》，由承攬方施工的專案憑保修單根據廠家規定實行保修，整機保修一年，壓縮機保修三年，從竣工驗收之日起算。

六、違約責任

1、定作方無正當理由退貨的，應向承攬方支付不低於貨款總額30%的違約金。

2、承攬方在收取預付款後無正當理由不交貨的，應向定作方支付不低於貨款總額30%的違約金。

七、爭議的解決：

雙方應遵守合同中的各項條款、承諾。否則，雙方均可提出交涉、索賠。因本合同所發生的各項爭議，均由杭州市上城區人民法院管轄。

八、本合同一式三份，定作方執一份，承攬方執二份，具同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商就空調安裝一事，達成如下協議：

(一)、甲方將現有舊空調承包給乙方拆裝，共計：1.5P掛機6套，2P櫃機5套，3P櫃機1套，5P櫃機1套

(二)、甲方應支付乙方如下費用：

1)、拆裝清洗費：掛機80元/套x6=480元;櫃機130元/套x7=910元

2)、不鏽綱支架費：1.5P空調支架：80元/套x11套+60x3套=1060元;2P空調支架：120元/套x5套=600元; 3P 空調支架：160元/套x1套=160元; 5P 空調支架： 260元/套x1套=260元。

3)、加管道費用(包括銅管、水管、電線、膠帶等)：80元/米(按實際使用數量結算)

(三)、支付方式：安裝除錯完畢，由甲方驗收後一次性付清所有費用。

(四)、乙方在空調拆裝期間必須保證人身安全，如發生安全事故，一概由乙方負責，甲方不承擔任何責任。空調安裝完畢，在正常使用期內，如因空調支架質量或安裝技術原因引發事故，責任均由乙方承擔。

(五)乙方必須將所拆舊空調安裝前清洗乾淨，並儘量保證在移機過程中不損壞空調效能。

(六)、未盡事宜，雙方協商解決。

(七)、本合同一式三份，雙方簽字(蓋章)生效

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

定作方(合同專用章/公章)：(以下簡稱甲方)

承攬方(合同專用章/公章)：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著平等互利、等價有償的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。

1 專案概況

1.1 專案名稱:

1.2 實施地點：

1.3 承攬方履行期限： 年 月 日至 年 月 日

1.4 簽訂地點：

1.5 簽訂時間： 年 月 日

2 工作內容和工作量(詳細描述) 3 質量要求和技術標準

3.1 質量要求:

3.2 技術及設計製造標準: (可詳見技術附件)。

3.3 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：

4 酬金與結算

4.1 專案酬金:

小寫:￥ 元，大寫:人民幣 。

4.2專案酬金構成：該酬金包括： 。

4.3專案最終驗收合格後 日內，承攬方應攜帶相關資料到定作方辦理付款審查審批手續。

4.4定作方向承攬方支付價款前，承攬方應先將符合定作方財務要求的發票提交給定作方。

4.5承攬方應對其指定的下列賬戶資訊的真實性、安全性、準確性負責，定作方不承擔此資訊外的任

何責任。

收款人：

開戶行：

賬 號：

4.6本專案按下列第 項方式支付

4.6.1 一次總付：專案最終驗收合格，定作方在付款審查審批手續完成後 日內向承攬方全額付款。

4.6.2 分期支付

本合同生效後 日內，支付合同價款 %的預付款;

(按進度支付);

專案最終驗收合格，定作方在付款履行審查審批手續完成後 日內支付合同價款的 %，其餘 %作為質量保證金，待質保期滿且無任何質量問題後 日內支付。

5 驗收

5.1驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

5.2 驗收方式：

5.3 驗收結果與合同約定不符，承攬方應 無償負責修整或重做 。

5.4驗收過程中因裝置技術或質量等方面出現異議，應提交 技術監督機構進行鑑定。

6 質量保證

6.1 質量保證期限自完成驗收合格之日起 個月。

6.2質量保證期內，由於承攬方責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬方整改，定作方驗收合格後重新計算。

6.3質量保證期內，出現質量問題，承攬方不能按定作方的要求無償整改或整改後質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還。

6.4定作方派員或委託第三方監督該專案實施,並不替代或解除承攬方對專案質量的責任。

7 技術資料的提供及保密要求

7.1 定作方應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考資料等技術資料，承攬方應當認真核對，承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在 日內向定作方提出書面異議或說明，定作方應在收到書面異議的 日內答覆。逾期不提出的，視為定作方提供的有關資料符合承攬方履行合同要求。

7.2 承攬方對定作方提供的所有技術資料應當保守祕密，未經定作方書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、複製、傳播，並不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

8 違約責任

8.1 承攬方未按期完工，每逾期一日，應向定作方支付遲延交工部分酬金金額 %的違約金，同時負責賠償給定作方造成損失。

8.2 定作方未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬方支付未付酬金金額 %的違約金。

8.3 如發生5.3情形, 定作方有權要求承攬方支付 元違約金，如給定作方造成損失的，承攬方還應承擔賠償責任。

8.4一方違反本合同第7條約定,應向對方承擔賠償責任

8.5發生其它違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

9 不可抗力

9.1 由於不可抗力，如火災、地震、颱風、洪水等自然災害及其它不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生後 小時內及時通知對方，並在其後 日內向對方提供有效證明檔案。

9.2 受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。

10 爭議的解決

10.1因合同發生爭議，雙方應協商解決。

10.2如協商不成，可選擇下列第 項確定：

10.2.1向 仲裁委員會申請仲裁;

10.2.2向 人民法院提起訴訟;

11 瑕疵擔保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同專案技術有關的裝置、材料、工序工藝、軟體及其他智慧財產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，並承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

12.保險

12.1.承攬方必須對自己的全部裝置及人員進行保險，如發生裝置、人身傷亡等事故(定作方原因除外)，由承攬方負責向保險公司索賠，定作方不負任何責任。

12.2.因定作方原因造成承攬方的裝置和人員的損害，由承攬方負責向保險公司索賠，定作方只承擔保險公司賠償以外的損失，未保險的定作方不予賠償。

13 合同的生效、變更、解除和終止

13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋合同專用章後生效。

13.2雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應採用書面形式。

13.3 發生下列情形之一的,一方可以解除合同:

13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

13.3.2 承攬方未按合同約定期限交工,經催告後 日內仍未交工，定作方有權解除合同;

13.3.3 專案質量不符合約定，且承攬方未按定作方要求採取必要補救措施的，定作方有權解除合同;

13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

13.4.1 合同已經按照約定履行;

13.4.2 雙方解除合同;

13.4.3 法律規定的其它情形。

13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

發包方________________________________________(以下簡稱甲方) 聯絡電話：__________甲方代表：___________

承包單位：_____________________________________(以下簡稱乙方) 聯絡電話：___________乙方代表：____________

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就乙方拆裝中央空調裝置達成如下協議：

第一條 甲方訂購及乙方安裝的裝置規格型號及數量，以及工程概況：

1、裝置情況：

兩臺130KW風冷冷水模組主機，2臺水泵，一個水泵控制箱，一個補水箱。

2、 安裝工程概況：

(1)工程地點及面積：

(2)工程造價：;

(3)開工日期：20xx年 月 日;

(4)完工日期：20xx年 月 日;

(5)付款方式：現金 .

第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的及方便乙方施工)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝除錯中央空調完畢，甲方現場驗收合格，並簽字驗收認可。

第三條 產品的拆裝、驗收：

1、 乙方負責中央空調裝置的拆裝。

甲乙雙方商定：

(1)、20xx年 月 日，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始拆裝施工;

(2)、20xx年 月 日，完成拆裝施工;

2、安裝質量標準按國家規範及行業要求。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知兩天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章，超過兩天，視為甲方驗收合格。乙方負只責提供拆裝及故障諮詢，不負責裝置維修。如裝置在拆裝前已損壞，乙方有責任提醒甲方，但不負責維修。需乙方維修的，須經雙方協商同意，維修費用另行計算。

第四條 價款結算方式及期限：

1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);

2、本合同工程安裝總價款為人民幣： ;

(1)合同簽定後,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣 元(大寫： 整);

(2)乙方拆裝工程完工並驗收後，甲方三天內支付工程款 元(大寫： 整)，剩餘￥ 元(大寫： 整)壹年後付清，超出約定期限五日，甲方以每日千分之五給乙方補償。

3、以上價款不含小區物管費、不含裝置電源、供水管、不含稅金。

第五條 違約責任

一、乙方責任：

1、工程現場乙方負責人 全面負責拆裝施工現場的工作;

2、 除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工(不包括除錯驗收)，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。

3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。

4、 由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。

二、甲方責任：

1、工程現場甲方負責人 全面負責拆裝施工現場的工作;

2、開工前1天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電;

3、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金;

4、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止合同，並停止中央空調裝置的使用，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。

5、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：

(1) 工程量變化;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方未按時支付款項而造成的停工;

(4) 甲方同意工期順延的其他情況。

第六條 因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。

第七條 解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

第八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第九條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第十條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

第十一條 合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日