合同編號：_________
委託人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯絡人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承攬人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯絡人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
就委託人委託承攬人搬遷事宜，經雙方協商達成如下協議：
第一條搬運貨物
1、貨物名稱：_________。
2、貨物數量：_________。
3、貨物價值：_________。
4、委託人委託搬運的物品應無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
第二條包裝
委託人應按承攬人要求進行標準包裝。委託人應將搬運的小件物品提前打包、整理，檔案資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。
第三條服務要求
承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委託人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。
第四條搬運日期
1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。
2、承攬人裝貨拉出拆卸現場之後保證在_________天之內運至委託人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
3、委託人如需變更搬運時間的，應於約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委託人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4、搬運作業進行中，因颳風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續完成。
第五條搬運地點
貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委託人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第六條搬運
委託人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，並按委託人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的裝置安全。如因承攬人不按委託人指定路線、速度行駛造成裝置損壞，由委託人根據實際損壞估價，承攬人來賠償。
第七條檢驗
委託人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。
第八條費用
1、包裝費用：_________。
2、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。採車次方式_____的，承攬人應按_____的容積，以符合法律規定的滿載方式進行。
3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、_____維修費等均由其自己負擔。
4、承攬人應依本合同所約定的計價方式_____，不得藉故加價或要求任何附加費用。
5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無_____常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業估價單約定方式另行_____。
第九條結算方式
簽約時預付定金人民幣_________元。餘款人民幣_______元，於搬遷作業完成經委託人確認後支付，承攬人同時提供運輸發票。
承攬人按要求將貨物送達後，委託人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。
第十條安全保證
承攬人保證在合同規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委託人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。
第十一條_____
一般貨物_____由承攬人負責，貴重貨物_____由委託人負責。
第十二條物品損毀
1、承攬人對於因搬運過程所致委託人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因委託人或其受僱人的過失所造成的，不在此限。
3、委託人提交承攬人運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委託人於託運時報明其性質及價值的以外，承攬人對於其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。
第十三條責任負擔
承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。
第十四條宣告及保證
委託人：
1、委託人為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2、委託人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對委託人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、委託人為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是委託人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
承攬人：
1、承攬人為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條保密
雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務資訊、技術資訊、經營資訊及其他商業祕密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意，另一方不得向任何第三方洩露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第十八條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、_____、_____，政府行為或法律規定等。
第十九條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十一條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
委託人(蓋章)：_________承攬人(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
委託代理人(簽字)：_________委託代理人(簽字)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：__________
________年____月____日_________年____月____日
搬遷賀詞範文(一)
各位親朋好友：
大家好!今天，是公司值得紀念和慶賀的日子，經過積極努力，公司今天喬遷新址。值此喜慶之際，我謹代表公司對各位新老員工表示熱烈的歡迎與感謝，向所有關心、支援公司成長和發展的各界人士表示衷心感謝，同時向公司喬遷新址表示熱烈祝賀!
回顧過去，令人歡欣鼓舞;瞻望未來，更是信心滿懷。過去已成為歷史，從今天開始我們將翻開新的一頁，邁出新的一步。用一流素質，樹一流形象，創一流業績，用真誠與奉獻贏得客戶的信任與支援。我公司全體員工能秉承“敬業、求實、專業、開拓、奮進”的企業文化，認真工作，快速學習，為客戶創造更大的價值，為公司創造更知名的品牌。更希望各位朋友能繼續關愛與支援我們，讓我們共同創造更加美好的未來!最後祝福大家身心健康，工作順利，萬事如意!
搬遷賀詞範文(二)
各位親朋好友：
大家好!今天是個好日子，陽光明媚，東風送情，我們歡聚在這裡喜迎我們的某某喬遷新居。。鞭炮響，吉日良辰已來到;祝賀你搬家了，新天新地新福繞，新宅新院新財罩，新鄰新友新吉兆，欣欣向榮新面貌!祝賀你搬新家了，願你的生活越過越好!新家好生活，我們大家真心祝賀你喬遷之喜!恭喜!恭喜!搬新家啦!喜遷新居喜洋洋，福星高照福滿堂。客廳盛滿平安，臥室裝滿健康，廚房充滿美好，陽臺灑滿好運，滿屋到處是財氣逼人。恭賀你喬遷新居!
“良辰安宅，吉日遷居”，吉日遷居萬事如意，良辰安宅百年遂心。遷入新宅吉祥如意，搬進高樓福壽安康。喬遷喜天地人共喜，新居榮福祿壽全榮。搬新家，好運到，入金窩，福星照，事事順，心情好，人平安，成天笑，日子美，少煩惱，體健康，樂逍遙，朋友情，忘不了，祝福你，幸福繞。
一代祥光輝吉宅;四面旺氣聚重門。三陽日照平安地;五福星臨吉慶門。幸福的生活雙手造!祝你事業越辦越紅火!大展巨集喜迎喬遷，幸福生活年年好。光輝業績事事成。萬事如意永享平安!
搬遷賀詞範文(三)
11月22日是我們上海總公司的喬遷之日，我們的心情無比的激動!在這裡，我們長春分公司的全體員工衷心祝願總公司喬遷吉祥，一切順利!
昨夜鬥已回北，今朝歲更起東。我們公司通過十餘年的不懈努力與追求，_________公司迅速從同行業中脫穎而出。現階段，公司硬體設施的建設和服務體系已經走向成熟。多年來，公司始終堅持以客戶的要求為宗旨，不斷提高自己的服務質量，現已和多家知名企業建立了合作關係。如今，總公司在繁華的大都市上海已經紮下了穩健的根基，這次喬遷標誌著公司又上了一個新的臺階，公司將以全新的面貌展現於大家，以全新的理念和品質服務於我們的客戶!物流行業是一個充滿挑戰和機遇的行業，加之，受金融危機的影響，更是舉步維艱。但是我們相信通過全體員工的努力一定會度過難關，公司會不斷地穩步向前發展。
作為公司員工的我們，除了為總公司的喬遷歡欣鼓舞外，還需要做些什麼呢我想一是要自覺的維護_________公司的企業。
甲方：
地址：
法定代表人：
乙方：
地址：
法定代表人：
就甲方委託乙方搬遷事宜，經雙方協商達成如下協議：
一、甲方應將搬運的小件物品提前打包、整理，檔案資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。
二、乙方應派專業負責人員，配合甲方工作。
三、乙方在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從甲方的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發生丟失或損壞，乙方應負責賠償。
四、搬遷日期：年月日至年月日，具體搬遷時間待電話通知而定。
五、搬運費用：每車次元人民幣，按實際車次結算。
六、結算方式：甲方在全部搬運結束後五個工作日內結清運費，乙方同時提供正式運輸發票。
七、未盡事宜，雙方協商解決。
八、此協議一式二份，雙方各持一份，雙方代表簽字後生效。
甲方： 乙方：
代表：代表：
蓋章：蓋章：
年月 日年月 日
三優範文網