一、授權(身份證號:_________________)
(身份證號:_________________)
二、為本人債務權行使代理人;
三、此次委託在與本次授權人產生的債務糾紛事宜中有效;
四、負責追討本人被債務人所拖欠之債務;
五、其它符合債權人關係的合法行為。
授權人:_________________
授權時間:_________________
聯絡電話:_________________
起訴單位:_________________(全稱):________市________縣________建築公司
企業性質:集體
經營範圍:工業與民用建築.
流動資金:________萬元
何時經何部門批准開業:________年________月份經________縣基建局批准
地址:________縣________鄉________電話:________________
開戶銀行:______________工區歷下辦理處。帳號:_________________
法定代表人姓名:_________________職務:_________________
被告單位(全稱):________市職工教育培訓中心
地址:________市________-________路________號
事由:建築安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
________年________月________日,________縣建築工程總公司________公司(原告,以下簡稱乙方)同________市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為________元。開工日期定為________年________月________日;竣工日期定為________年________月________日。合同簽定後,乙方按時將裝置機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到________年________月________日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由於甲方的原因,造成乙方開進工地的70餘名職工無活可幹,機具裝置長期雙裡無用,給乙方經濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了________元的誤工費,但尚有________元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後:________________,於________年________月________日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程於________年________月________日完工。三幢樓均經________市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定後,交________市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具狀人:________________建築公司
________年________月________日
起訴單位:_________________(全稱):________市________縣________建築公司
企業性質:集體
經營範圍:工業與民用建築.
流動資金:________萬元
何時經何部門批准開業:________年________月份經________縣基建局批准
地址:________縣________鄉________電話:________________
開戶銀行:______________工區歷下辦理處。帳號:_________________
法定代表人姓名:_________________職務:_________________
被告單位(全稱):________市職工教育培訓中心
地址:________市________-________路________號
事由:建築安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
________年________月________日,________縣建築工程總公司________公司(原告,以下簡稱乙方)同________市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為________元。開工日期定為________年________月________日;竣工日期定為________年________月________日。合同簽定後,乙方按時將裝置機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到________年________月________日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由於甲方的原因,造成乙方開進工地的70餘名職工無活可幹,機具裝置長期雙裡無用,給乙方經濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了________元的誤工費,但尚有________元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後:________________,於________年________月________日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程於________年________月________日完工。三幢樓均經________市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定後,交________市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。
此致
________________人民法院
具狀人:________________建築公司
________年________月________日