建設單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據《民法典》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自願、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清一期10配電工程施工
2、工程地點：新華與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及範圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有裝置安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包除錯、包驗收合格備案和送電、包售後維修。 承包範圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝裝置材料的採購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的製作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山過路150頂管100米;從101013南華線9號杆接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630A箱變的所有裝置材料的運輸、安裝、檢驗及除錯;掛錶送電等。其中臨清一期23樓北側1臺630A的箱變及電纜施工屬於改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、除錯送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關係，辦理施工驗收手續。
三、工期
________年____月____日至________年____月____日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包乾價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有裝置安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、除錯、驗收合格備案和送電、售後維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂後____日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件後，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款後2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩餘5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年後的____日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。裝置配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等裝置，以達到驗收通過為準;
2、各高低壓櫃體均含銅排及其輔助配件等，所有櫃體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400A2路250A,低壓櫃體之間用母排連線;
4、變壓器採用2臺11-630A-10.5(22.5%)0.4變壓器(產品是銅芯，達馳牌);
5、高壓櫃體殼體採用覆鋁鋅板，低壓櫃體採用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排，國家表準版銅排，質量標準參照國家標準規範要求;
7、電氣開關等元器件品牌為正泰或質量不低於該品牌
委託合同是、雙務的合同。委託合同又稱委任合同，是指委託人和受託人約定，由受託人處理委託事務的合同。以下是小編整理的工程委託合同範本五篇，歡迎閱讀參考!
工程委託合同範本
(一)
委託方(以下稱甲方)：
法定代表人
職務：
委託人
職務：
營業執照註冊號：
開戶銀行
帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
受託方(以下稱乙方)：
法定代表人
職務：
委託人
職務：
營業執照註冊號：
開戶銀行
帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則，根據市有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第一條 拆除範圍
1.1拆除工程地點
專案 地塊
1.2拆除工程範圍(至)
第二條 拆除程式
2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分佈情況及相應保護措施。
2.2甲方向乙方明確拆除範圍、時間。
2.3乙方負責制定施工方案(施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容)，甲方稽核後，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。
2.4乙方指定 為專案負責人，全權負責工程拆除事宜，並及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
2.5甲方指定 為專案負責人，負責協調施工中有關事宜，並監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。
2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房後____日內必須完成拆除工作。
2.7拆除標準：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一併清理出現場。
第三條 甲方責任
3.1甲方負責向乙方明確拆遷範圍及時間。
3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，並對發現的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。
3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉(附後)並據此向乙方進行安全交底。
第四條 乙方責任
4.1安全責任
4.
1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除範圍和時間，組織人員進場施工。
4.
1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程式施工並指派現場安全檢查員。
4.
1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，並承擔由此產生的經濟和法律責任。
4.
1.4接受甲方提出的安全處理意見，並及時改正。
4.
1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。
4.
1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
4.2環保責任
4.
2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音汙染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。
4.
2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。
4.
2.3拆遷工地外圍應當設定封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，並及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低於
1.8米。
4.
2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設定封閉式臨時專用垃圾道或者採用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
4.
2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，並配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
4.
2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設定專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
4.3文明施工
4.
3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。
4.
3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，全帽。
4.
3.3乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通。
4.
3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
4.4乙方協助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續。
4.5負責應由乙方承擔的其他工作。
第五條 拆除費及支付方式
5.1雙方約定，拆除費按如下方式計取：拆除費單價為每建築平米元人民幣，暫估面積為 建築平米，最終以實際測量為準。
5.2拆除費根據拆遷進度分 次支付：
5.
2.1當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.
2.2當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.
2.3當乙方完成全部拆除工作後，甲乙雙方進行費用結算，並簽訂結算協議書之日起個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩餘拆除費。
第六條 違約責任
6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，並賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協商解決。
6.2由於乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期____日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之一向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由於乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承擔。
6.3對於乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改(工期不順延)，並有權做出處理或處罰決定。
第七條 爭議的解決
凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決;若不能協商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。
第八條 不可抗力
8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、颱風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。
8.3不可抗力發生後，雙方應努力採取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除後應立即通知另一方。
8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並免予承擔違約責任。
第九條 合同生效
9.1本合同自雙方簽章之日起生效。
9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附於本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
9.4《現場施工安全技術要求》為本委託合同之附件，與本合同具有同等效力。
9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
第十條 其他約定條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程委託合同範本
(二)
甲 方(委託方)：
乙 方(受託人)：
根據中華人民共和國合同法二十三章, 第424節,笫426節,第428節,的規定.經甲、乙雙方友好協商，甲方自願參與 建設專案，並委託 等人做專案前期聯絡工作，情況屬實，由甲方組織人員去現場考查並簽訂合同費用由甲方負責。
委託專案名稱：
1. 工程名稱：
2. 工程地點 :
3. 工程範圍：
4. 工程數量：
5. 業主單位：
6. 資金耒源：
7. 工程造價：
一、甲方義務:
1、甲方負責提供參與專案施工的一切資質證書、營業執照等相關資料(包括工程業績),負責編制施工組織檔案與專案中標方進行合同談判。
2、甲方(委託乙方)與專案中標方簽定合同後，此委託協議生效，甲方必須按時向乙方支付委託服務費。
二、乙方義務：
1、乙方如實向甲方提供專案情況，情況必須真實可靠。
2、乙方有義務協助甲方對該工程專案進行實地考察協助甲方簽訂合同。
三、委託服務費的計算方法、支付時間和支付方式。
1、甲方同意按承包工程的總造價( 元)的人民幣作為支付乙方委託服務費,共計. 元，由甲方按照分配表比例進行分配各自應得的服務費。
2、甲方簽定合同有進場費或(工程預付款)到賬時支付費用給乙方,於下的部份雙方協商分批支付完。
3、委託服務費甲方可以以轉賬或現金的方式支付乙方。由乙方指定銀行帳號進行支付。分配表(幣 種人民幣，) 總額 大寫含稅總計 稅後 大寫
四、違約責任及解決辦法
每次甲方委託服務費的支付，甲方必須要按照本委託合同規定的時間，經乙方提供的指定賬戶和定額匯入，以上款項甲方若緩付三天以後再遲付一天的話，則以後的每一天加付滯納金(按總工程量或合同總造價的百分之二百由甲方支付給乙方)。
五、委託服務費支付完後，委託合同自然失效。
六、其他事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業機密。本合同抄描件和主合同有同等法律效力.
2、本合同一式貳份，甲方壹份、乙方每人壹份。
4、雙方簽字蓋章生效。
5、未盡事宜，雙方友好協商解決。若有爭議，由簽定地法院裁決。
6、籤合同地點:
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程委託合同範本
(三)
委託方(以下稱甲方)：
法定代表人
職務：
委託人
職務：
營業執照註冊號：
開戶銀行
帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
受託方(以下稱乙方)：
法定代表人
職務：
委託人
職務：
營業執照註冊號：
開戶銀行
帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則，根據市有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第一條 拆除範圍
1.1拆除工程地點
專案 地塊
1.2拆除工程範圍(至)
第二條 拆除程式
2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分佈情況及相應保護措施。
2.2甲方向乙方明確拆除範圍、時間。
2.3乙方負責制定施工方案(施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容)，甲方稽核後，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。
2.4乙方指定 為專案負責人，全權負責工程拆除事宜，並及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
2.5甲方指定 為專案負責人，負責協調施工中有關事宜，並監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。
2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房後____日內必須完成拆除工作。
2.7拆除標準：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一併清理出現場。
第三條 甲方責任
3.1甲方負責向乙方明確拆遷範圍及時間。
3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，並對發現的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。
3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉(附後)並據此向乙方進行安全交底。
第四條 乙方責任
4.1安全責任
4.
1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除範圍和時間，組織人員進場施工。
4.
1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程式施工並指派現場安全檢查員。
4.
1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，並承擔由此產生的經濟和法律責任。
4.
1.4接受甲方提出的安全處理意見，並及時改正。
4.
1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。
4.
1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
4.2環保責任
4.
2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音汙染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。
4.
2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。
4.
2.3拆遷工地外圍應當設定封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，並及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低於
1.8米。
4.
2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設定封閉式臨時專用垃圾道或者採用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
4.
2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，並配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
4.
2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設定專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
工程委託合同範本
(四)
委託方：(以下簡稱甲方)
服務方： (以下簡稱乙方)
專案名稱：
根據甲方專案建設的需要，現甲方委託乙方對其開發建設的 工程進行各項檢測，雙方經友好協商，就相關事宜達成如下協議：
一、工程概況
工程地址：建設單位專案負責人：聯絡電話：
施工單位： 施工單位專案負責人： 聯絡電話：
監理單位： 專案總監： 聯絡電話：
建設(監理)單位見證員：聯絡電話：送樣員：聯絡電話：
二、檢測專案
根據省建設廳認證頒發的資質證書認定的檢測範圍及專案(具體專案詳見附件)對乙方開展檢測服務。
三、檢測收費
根據雲發改價格989號檔案《____省建設工程質量檢測和建築材料試驗收費標準的通知》標準收費並按實結算。
四、付費方式
檢測費用支付方式如下：先預付人民幣5000.00元，透支額度500.00元，透支期限15天。
五、雙方權利、義務
(一)甲方義務：
1.工程開工後，凡建設過程發生的相關檢測均委託乙方進行。
2.根據付款條件支付相應檢測費用。
(二)甲方權利：
1.對在建工程的各類檢測資料有知情權，協議執行過程，可隨時查詢。
2.從乙方獲取工程檢測諮詢服務的權利。
(三)乙方義務：
1.根據相關標準及甲方要求，在承諾期限內完成檢測任務，並及時提供檢測報告。
2.對發現的重大質量問題(如水泥性不合格、實際檢測結果不滿足設計要求等)，及時向甲方通報。
3.做好相關服務工作，特殊專案檢測(或乙方檢測能力以外的專案)，分包前應將分包單位情況通報甲方徵得甲方同意 後進行分包。
4.提供檢測諮詢服務，若甲方需要時應指導甲方抽樣送檢工作。
6.檢測費用透支期限超過15天，中心將電話通知甲方，一星期內未來續款，則停發報告。
(四)乙方權利根據相應服務內容收取檢測費用。
六、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。本合同自簽訂日生效，若一方毀約，則毀約方應按本合同額的15%賠償另一方經濟損失。
七、未言明事項雙方協商解決，協商未果，由工程所在地人民法院裁決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程委託合同範本
(五)
委託方：(以下簡稱甲方)
服務方： (以下簡稱乙方)
專案名稱：
根據甲方專案建設的需要，現甲方委託乙方對其開發建設的 工程進行各項檢測，雙方經友好協商，就相關事宜達成如下協議：
一、工程概況
工程地址：建設單位專案負責人：聯絡電話：
施工單位： 施工單位專案負責人： 聯絡電話：
監理單位： 專案總監： 聯絡電話：
建設(監理)單位見證員：聯絡電話：送樣員：聯絡電話：
二、檢測專案
根據省建設廳認證頒發的資質證書認定的檢測範圍及專案(具體專案詳見附件)對乙方開展檢測服務。
三、檢測收費
根據雲發改價格989號檔案《____省建設工程質量檢測和建築材料試驗收費標準的通知》標準收費並按實結算
發包方(甲方)：
承包方(乙方)： 身份證號碼
本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委託給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：
一、 工程概況：
1. 工程名稱：
2. 工程地址：
3. 承包範圍：
居室面積： 居室間數：
4. 工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、 承包方式：
1. 工期： 天，自______月____日開工，於______月____日竣工。
2. 工程承包價款：
A.按照公司與客戶簽訂該工程預算書總造價中直接費______%承包給乙方。
3.承包信譽保證及質保條款：
A.根據甲方公司工程管理規定，乙方自願在合同簽定後，一次性向甲方繳納個人信譽保證金 元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格後，甲方在____日內返還乙方。
B.乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間使用偽劣材料或不符合工程預算書規定的材料、偷工減料、誹謗公司聲譽等影響公司利益和違反公司各項管理規定及標準，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C.工程竣工驗收合格後，乙方無條件執行工程保修期_______年並按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;_______元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
4.工程質量及管理約定：
A.乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B.工程驗收合格後，乙方應負責在一週內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5.工程款支付方式：
A.合同簽定後，甲方根據乙方信譽保證金額度，每次支付不超過該額度的工程進度款。乙方應在每次領款使用完畢後及時向甲方財務部上繳相關票據，乙方超額度用款時應與甲方協商，經同意後方可領取。
B.乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工後與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收後______天內。
6.雙方其它約定：
A. _____________________________________________________
_____________________________________________________;
B. _____________________________________________________
_____________________________________________________;
C. _____________________________________________________
_____________________________________________________。
三、 工程質量要求：
按 《建築工程施工質量驗收統一標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工並撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、 甲方的責任及義務
1. 提供全套施工圖紙和完成工程專案變更手續。
2. 開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。
3. 派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
4. 嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、 乙方的責任及義務
1. 嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
2. 在前一段工程完工驗收合格後，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3. 嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔並賠償。
4. 必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5. 必須保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6. 甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
7. 乙方必須到甲方指定的材料經銷商購買材料，如發現有假冒偽劣材料，公司將給予重罰，所造成的損失由乙方承擔。
8. 乙方不得以甲方名義賒購材料，影響公司形象，如產生嚴重後果的由乙方自行承擔。
9. 乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣
事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。
六、 爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可採取協商解決或報請公司總辦進行協調。
2. 當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、 附則
1. 本合同甲、乙雙方各執一份。
2. 本合同雙方簽字蓋章後生效，本合同履行完成後(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 家庭住址：
單位地址： 編碼：
電 話： 電 話：
______月____日______月____日
甲方：
乙方：
根據甲方承建的御苑小區工程的實際情況，雙方就此土方施工事宜進行商洽。為了明確雙方責任、權利、保證施工質量使其施工順利進行，經雙方協商，特制定如下協議條款，以共同遵照執行。
一、工程名稱：御苑小區土方工程
二、承包範圍：依據該專案施工圖設計要求的基礎土方開挖，內倒或外運。含開挖時的廠區修臨時道路、清障、基礎開挖、坑底找平、放坡、裝車、內倒土方的堆放;外運土方的剷平，沿途的散落土方清理等，均屬於乙方承包範圍內。
三、計量方式：依據開挖成型後的基坑，實測實量，由現場施工人員出具內倒或外運土方量分類結算單據，作為雙方結算依據。
四、承包單價：
1.廠區內倒堆置土方《主要用於工程回填》每m3
2.外運土方，《指垃圾土及雜土》每m3
五、結算以及付款方式
按照分類土方量乘以單價，為工程總價款;根據施工進度情況雙方協商付款及結算事宜。
六、施工要求
1.乙方在施工過程中必須服從現場管理人員的指揮，按照現場土方開挖的有關要求進行施工，做到基底平整坡度整齊。
2.內倒堆置土按甲方指定的地點堆放。
3.外運土方由乙方自行安排堆放地點，並做好沿途散落土的清理工作。
4.4.由乙方協調好，城建、市容等有關部門工作，保障工程順利進行。
七、安全生產，文明施工
1.施工階段，乙方應對參加施工人員加強安全教育，所有施工機械及施工人員必須嚴格執行相關部門規定的操作規程，安全規範。因由違反者均按專案部的相關規定予以處罰。
2.施工期間乙方必須安排一名安全管理人員協調甲方，搞好現場安全管理。
3.施工期間如因乙方施工機械、運輸車等造成的安全事故均由乙方承擔經濟及其它方面的責任。
八、其它約定
1.本協議雙方簽字蓋章後生效，任何一方違約應承擔相應責任。
2.乙方必須維護甲方的利益，確保甲方工程施工順利進行。
3.其它未盡事宜，雙方協商解決。
4.本協議一式兩份，雙方各執一份，工程結束，款項，結算清後自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
轉包方(甲方)：________________，身份證號碼：________________
承包方(乙方)：________________，身份證號碼：________________
本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委託給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包範圍：
4、居室面積：居室間數：
5、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、承包方式：
1、工期：________天，自________年________月________日開工，於________年________月________日竣工。
2、工程承包價款：
(1)工程承包價按雙方商議的工程專案單價進行結算(附工程專案承包單價表)。
(2)工程承包總價按工程實際完成量進行彙總計算。
3、承包信譽保證及質保條款：
(1)根據甲方公司工程管理規定，乙方自願在合同簽定後，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格後，甲方在十日內返還乙方。
(2)乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
(3)工程竣工驗收合格後，乙方無條件執行工程保修期一年並按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
4、工程質量及管理約定：
(1)乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
(2)工程驗收合格後，乙方應負責在一週內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式：
(1)合同簽定後，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場專案管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。
(2)乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工後與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收後______天內。
6、雙方其它約定：
三、工程質量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工並撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務
1、提供全套施工圖紙和完成工程專案變更手續。
2、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。
3、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、乙方的責任及義務
1、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
2、在前一段工程完工驗收合格後，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔並賠償。
4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6、甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
六、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可採取協商解決或報請公司總辦進行協調。
2、當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方各執一份。
2、本合同雙方簽字蓋章後生效，本合同履行完成後(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲方：________________
乙方：________________
________年________月________日
委 託 方： (以下簡稱甲方)
受委託方: (以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商，乙方同意承接甲方委託的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務，保證工程建設順利進行，特訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱： 工程地點：
二、工程承包方式：
甲方全權委託乙方負責工程的施工和聯絡供電部門進行驗收等相關工作。
三、承包費用：
根據該工程的設計和預算資料，經甲乙雙方共同協商約定，合同按供電部門所測線路每一公里8.5萬元計算，按測出的公里數為工程總金額。
四、付款方式: 在乙方拿到供電部門設計方案後，三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限：
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成後，通知乙方進場，從進場之日起，預計60日內完工(遇雨順延)。
六、甲方責任：
1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續。
2、甲方設定業主代表，代表甲方對本工程進行監管。
4、甲方參加主要裝置材料的現場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協調關係、配合乙方施工，保證乙方的施工正常進行。
七、乙方責任：
1、負責工程的施工,聯絡驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的材料的質量。
2、 如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格，由乙方負責整改，整改費用由乙方自負，但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、 按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。
4、 乙方只負責線路部份的一切材料和費用，不負責線路以外廠區要用的一切保護裝置。
八、物資供應
由乙方負責
九、安全管理
甲、乙雙方全部負責制人員進場後，必須嚴格遵守有關現場規定，服從現場負責人統一指揮，若發生人身及裝置安全事故，由各方自行負責。
十、本合同未盡事宜，雙方另行約定。
十一、本合同一式 貳 份，具有同等法律效力。甲方執 壹 份，乙方執 壹 份。
十二、本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格並付清工程款後，本合同自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
編號：x
專案名稱：
本合同雙方：
委託單位(甲方)：
代理單位(乙方)：
合同簽訂日期： 年 月 日
委託方將 的招標事宜委託乙方代理，依據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、法規的規定，合同雙方經協商一致，簽訂本合同。
一、 代理業務的內容、形式：
甲方委託乙方組織建設工程招標活動。
工程概況：
本次招標範圍： 施工圖紙 內容。
1、 招標代理的內容：填寫申請表格，編制招標檔案(包括編制資格預審檔案);審查投標人資格;組織投標人踏勘現場和答疑;組織開標、評標、定標;提供招標前期諮詢等業務;
2、 招標代理形式：邀請招標
二、 工作條件和協作事項：
1、建設工程規劃許可證、建設專案資金來源證明等(詳見《辦理建設工程招標投標需提交的資料》清單)。
2、 委託方提供能夠滿足施工，標價計算要求的施工圖紙及技術資料。
3、 乙方代理過程中，遵守國家、地方有關工程建設招標、投標法規，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則，按照有關程式規定進行，接受招標監督管理部門的監督。
4、 委託代理人在簽訂本合同時，應出具委託證書。
三、 委託期限：
本合同自簽訂之日起執行，中標通知書籤發後自行廢止。
四、 費用支付方式及日期：
本工程造價為人民幣大寫)，收取代理費用合計人民幣 (大寫)。付款方式為現金或轉帳，全部費用應在中標通知書發出時一次性付清。甲方可根據乙方完成工作情況選擇一次性支付 元或僅支付 元，乙方均無異議。
五、違約責任：
1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;
2、委託方應提供真實可靠的相關資料，及按第四款約定支付代理費用，否則一切責任由委託方自負。
3、雙方在合同執行過程中出現爭議，可協商解決，也可由相關部門進行調解。
4、雙方對代理合同條款變更時必須另籤補充合同條款，補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，報招標管理機構一份。
六、雙方協議的其他條款
委託方年 月 日 代理方(乙方)： 年 月 日 3 (甲方)
委 託 方： (以下簡稱甲方)
受委託方: (以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商，乙方同意承接甲方委託的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務，保證工程建設順利進行，特訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱： 工程地點：
二、工程承包方式：
甲方全權委託乙方負責工程的施工和聯絡供電部門進行驗收等相關工作。
三、承包費用：
根據該工程的設計和預算資料，經甲乙雙方共同協商約定，合同按供電部門所測線路每一公里8.5萬元計算，按測出的公里數為工程總金額。
四、付款方式: 在乙方拿到供電部門設計方案後，三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限：
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成後，通知乙方進場，從進場之日起，預計60日內完工(遇雨順延)。
六、甲方責任：
1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續。
2、甲方設定業主代表，代表甲方對本工程進行監管。
4、甲方參加主要裝置材料的現場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協調關係、配合乙方施工，保證乙方的施工正常進行。
七、乙方責任：
1、負責工程的施工,聯絡驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的材料的質量。
2、 如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格，由乙方負責整改，整改費用由乙方自負，但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、 按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。
4、 乙方只負責線路部份的一切材料和費用，不負責線路以外廠區要用的一切保護裝置。
八、物資供應
由乙方負責
九、安全管理
甲、乙雙方全部負責制人員進場後，必須嚴格遵守有關現場規定，服從現場負責人統一指揮，若發生人身及裝置安全事故，由各方自行負責。
十、本合同未盡事宜，雙方另行約定。
十一、本合同一式 貳 份，具有同等法律效力。甲方執 壹 份，乙方執 壹 份。
十二、本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格並付清工程款後，本合同自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委託方：(以下簡稱甲方)
服務方： (以下簡稱乙方)
專案名稱：
根據甲方專案建設的需要，現甲方委託乙方對其開發建設的 工程進行各項檢測，雙方經友好協商，就相關事宜達成如下協議：
一、工程概況
工程地址：建設單位專案負責人：聯絡電話：
施工單位： 施工單位專案負責人： 聯絡電話：
監理單位： 專案總監： 聯絡電話：
建設(監理)單位見證員：聯絡電話：送樣員：聯絡電話：
二、檢測專案
根據省建設廳認證頒發的資質證書認定的檢測範圍及專案(具體專案詳見附件)對乙方開展檢測服務。
三、檢測收費
根據雲發改價格(20xx)989號檔案《雲南省建設工程質量檢測和建築材料試驗收費標準的通知》標準收費並按實結算。
四、付費方式
檢測費用支付方式如下：先預付人民幣5000.00元，透支額度500.00元，透支期限15天。
五、雙方權利、義務
(一)甲方義務：
1.工程開工後，凡建設過程發生的相關檢測均委託乙方進行。
2.根據付款條件支付相應檢測費用。
(二)甲方權利：
1.對在建工程的各類檢測資料有知情權，協議執行過程，可隨時查詢。
2.從乙方獲取工程檢測諮詢服務的權利。
(三)乙方義務：
1.根據相關標準及甲方要求，在承諾期限內完成檢測任務，並及時提供檢測報告。
2.對發現的重大質量問題(如水泥安定性不合格、實際檢測結果不滿足設計要求等)，及時向甲方通報。
3.做好相關服務工作，特殊專案檢測(或乙方檢測能力以外的專案)，分包前應將分包單位情況通報甲方徵得甲方同意 後進行分包。
4.提供檢測諮詢服務，若甲方需要時應指導甲方抽樣送檢工作。
6.檢測費用透支期限超過15天，中心將電話通知甲方，一星期內未來續款，則停發報告。
(四)乙方權利根據相應服務內容收取檢測費用。
六、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。本合同自簽訂日生效，若一方毀約，則毀約方應按本合同額的15%賠償另一方經濟損失。
七、未言明事項雙方協商解決，協商未果，由工程所在地人民法院裁決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委託方(以下稱甲方)：
法定代表人 / 職務：
委託人 / 職務：
營業執照註冊號：
開戶銀行 / 帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
受託方(以下稱乙方)：
法定代表人 / 職務：
委託人 / 職務：
營業執照註冊號：
開戶銀行 / 帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則，根據X市有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第一條 拆除範圍
1.1拆除工程地點
X專案 地塊
1.2拆除工程範圍(X至Y)
第二條 拆除程式
2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分佈情況及相應保護措施。
2.2甲方向乙方明確拆除範圍、時間。
2.3乙方負責制定施工方案(施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容)，甲方稽核後，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。
2.4乙方指定 為專案負責人，全權負責工程拆除事宜，並及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
2.5甲方指定 為專案負責人，負責協調施工中有關事宜，並監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。
2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房後5日內必須完成拆除工作。
2.7拆除標準：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一併清理出現場。
第三條 甲方責任
3.1甲方負責向乙方明確拆遷範圍及時間。
3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，並對發現的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。
3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉(附後)並據此向乙方進行安全交底。
第四條 乙方責任
4.1安全責任
4.1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除範圍和時間，組織人員進場施工。
4.1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程式施工並指派現場安全檢查員。
4.1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，並承擔由此產生的經濟和法律責任。
4.1.4接受甲方提出的安全處理意見，並及時改正。
4.1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。
4.1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
4.2環保責任
4.2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音汙染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。
4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。
4.2.3拆遷工地外圍應當設定封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，並及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低於1.8米。
4.2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設定封閉式臨時專用垃圾道或者採用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
4.2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，並配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
4.2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設定專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
4.3文明施工
4.3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。
4.3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。
4.3.3乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通。
4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
4.4乙方協助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續。
4.5負責應由乙方承擔的其他工作。
第五條 拆除費及支付方式
5.1雙方約定，拆除費按如下方式計取：拆除費單價為每建築平米元人民幣，暫估面積為 建築平米，最終以實際測量為準。
5.2拆除費根據拆遷進度分 次支付：
5.2.1當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.2.2當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.2.3當乙方完成全部拆除工作後，甲乙雙方進行費用結算，並簽訂結算協議書之日起個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩餘拆除費。
第六條 違約責任
6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，並賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協商解決。
6.2由於乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之一向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由於乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承擔。
6.3對於乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改(工期不順延)，並有權做出處理或處罰決定。
第七條 爭議的解決
凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決;若不能協商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。
第八條 不可抗力
8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、颱風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。
8.3不可抗力發生後，雙方應努力採取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除後應立即通知另一方。
8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並免予承擔違約責任。
第九條 合同生效
9.1本合同自雙方簽章之日起生效。
9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附於本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
9.4《現場施工安全技術要求》為本委託合同之附件，與本合同具有同等效力。
9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
第十條 其他約定條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委託方(以下稱甲方)：
法定代表人 / 職務：
委託人 / 職務：
營業執照註冊號：
開戶銀行 / 帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
受託方(以下稱乙方)：
法定代表人 / 職務：
委託人 / 職務：
營業執照註冊號：
開戶銀行 / 帳號：
地址： 郵編： 傳真：
電話：
甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則，根據X市有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第一條 拆除範圍
1.1拆除工程地點
X專案 地塊
1.2拆除工程範圍(X至Y)
第二條 拆除程式
2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分佈情況及相應保護措施。
2.2甲方向乙方明確拆除範圍、時間。
2.3乙方負責制定施工方案(施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容)，甲方稽核後，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。
2.4乙方指定 為專案負責人，全權負責工程拆除事宜，並及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
2.5甲方指定 為專案負責人，負責協調施工中有關事宜，並監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。
2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房後5日內必須完成拆除工作。
2.7拆除標準：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一併清理出
第三條 甲方責任
3.1甲方負責向乙方明確拆遷範圍及時間。
3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，並對發現的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。
3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉(附後)並據此向乙方進行安全交底。
第四條 乙方責任
4.1安全責任
4.1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除範圍和時間，組織人員進場施工。
4.1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程式施工並指派現場安全檢查員。
4.1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，並承擔由此產生的經濟和法律責任。
4.1.4接受甲方提出的安全處理意見，並及時改正。
4.1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。
4.1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
4.2環保責任
4.2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音汙染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。
4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。
4.2.3拆遷工地外圍應當設定封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，並及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低於1.8米。
4.2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設定封閉式臨時專用垃圾道或者採用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
4.2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，並配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
4.2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設定專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
4.3文明施工
4.3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。
4.3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。
4.3.3乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通。
4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
4.4乙方協助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續。
4.5負責應由乙方承擔的其他工作。
第五條 拆除費及支付方式
5.1雙方約定，拆除費按如下方式計取：拆除費單價為每建築平米元人民幣，暫估面積為 建築平米，最終以實際測量為準。
5.2拆除費根據拆遷進度分 次支付：
5.2.1當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.2.2當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.2.3當乙方完成全部拆除工作後，甲乙雙方進行費用結算，並簽訂結算協議書之日起個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩餘拆除費。
第六條 違約責任
6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，並賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協商解決。
6.2由於乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之一向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由於乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承擔。
6.3對於乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改(工期不順延)，並有權做出處理或處罰決定。
第七條 爭議的解決
凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決;若不能協商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。
第八條 不可抗力
8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、颱風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。
8.3不可抗力發生後，雙方應努力採取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除後應立即通知另一方。
8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並免予承擔違約責任。
第九條 合同生效
9.1本合同自雙方簽章之日起生效。
9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附於本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
9.4《現場施工安全技術要求》為本委託合同之附件，與本合同具有同等效力。
9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
第十條 其他約定條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條約》及有關法律條文，結合本工程的具體情況，經雙方友好協商，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容及工程計量：工程量約萬，具體施工位置以甲方在工程現場劃定的範圍為準;測量方式、計算方法以每月甲乙雙方的預測方量為主，最終驗收方量以甲、乙雙方共同測量的吹填區域資料作為結算依據。
自工程完工之同起10內，甲方必須組織進行驗收測量，如甲方在規定時間內不做工程驗收，則最終方量以乙方竣工測量的結果作為結算依據。
四、工期要求：暫定為6個月(自甲方具備施工條件之日起算)五、綜合單價：1)、土方單價：
元/3(以上單價不含稅金，若甲方要求開具工程發票，稅金由甲方承擔。
吹填最遠排泥距離不得超過1000米，吹填土質不得超過三類土，超出上述排距及土質標準，施工單價另定)。
六、工程款支付：甲方負責向乙方提供柴油(0#)及潤滑油，但油價、油質、油量等事項需由乙方事前認可。
乙方應付的油款由甲方從應付乙方的每月工程進度款中扣除。
每月25日，由甲乙雙方共同對當月的工程量進行測量和計量，工程進度款按每月完成工程量的80%計付。
合同工程完工驗收且收到乙方申報的結算資料後2個月內，甲方應審定工程款並結清工程尾款。
若甲方在收到乙方的結算資料後2個月內未審定工程款並結清工程款的，則按乙方申報的工程款金額確定工程款，由甲方按乙方申報的工程款金額支付工程款給乙方，並由甲方對拖欠的工程款按月利率
1.5%計付利息給乙方。
七、驗收要求：以自然吹填土體狀態驗收。
八、各方的權利和義務
(一)甲方的權利義務：
1、甲方委派1名管理人員對工程施工的全過程進行管理並協調各方關係。
甲方駐現場代表有權監督任何可能影響工程質量的事項，有權對質量不合格的工段、工序要求停工整改。
2、甲方代表有權按照施工計劃，督促乙方配備足夠的施工裝置和人員，確保按期完工。
乙方如無法滿足施工進度計劃要求，甲方有權要求乙方增加裝置和人員參加施工。
3、為乙方提供技術支援，負責丌挖區的施工導線放樣。
4、甲方負責田堰和排水口的修築與維護，負責乙方挖泥船施工補水，負責疏挖區及吹填區域的清障工作。
5、由於甲方原因造成乙方停工，甲方需承擔停工期間乙方在本專案的所有人員的工資並補償裝置停歇臺班費(按國家相關定額計價)，且乙方有權解除合同，撤出工地。
6、甲方為乙方提供船舶進出場所需的場地，修整場地所發生的一切費用由甲方承擔.7、甲方應為乙方辦妥海事、環保、路政、協調地方關係等相關手續，並交納相關費用。
(二)乙方得權利和義務：
1、遵守施工合同條款，按期保質完成施工任務。
2、服從甲方的管理，文明施工，改善員工的衛生生活條件，按時發放員工的工資，不得無故拖欠。
3、負責本施工隊伍的生活臨時設施搭建。
4、搞好安全生產工作，確保安全無事故，如發生安全事故由乙方承擔。
5、乙方貸資200萬元(作為工程進度支付油料費用，施工完後必須返回乙方)。
九、其他
1、柴油最高限價確定為8500元/噸，油價超過8500/噸的，由甲方補償柴油差價給乙方(柴油標號為號柴油以上，確保裝置(正常執行)。
2、本協議一式四份，甲乙雙方各執二份，雙方代表簽字蓋章後生效。
未盡事宜，雙方另行協商解決。
3、雙方協商不成，發生爭議的，雙方均可向乙方所在地的海事法院提起訴訟。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：________
_法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：___________
_______年____月____日
_________年____月____日
發包方(甲方)：______________
承包方(已方)：______________
為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將_____________委託給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支援、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：_________________
一、工程地點：_________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上專案經雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列專案、規格、備註、數量、要求施工。
三、工期
1.開工日期：_________________本專案工程從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止，共_____________個日曆天。
2.施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
1/7頁
四、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣：_____________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂後3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣_____________整。乙方收款後第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%後，甲方於3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣_____________整。
3.工程竣工後，甲方於一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣_____________整。
4.竣工驗收合格後一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣_____________整。
七、工程質量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工，完工後達到_____________級。
2/7頁
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3.乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告後_____________天內組織有關部門進行驗收，並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批准或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，並承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，並於_____________個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣_____________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣_____________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
三優範文網