今天小編特意為大家整理淺析居室裝潢委託合同該怎樣寫，希望內容對您有參考價值。
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程專案：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條工程概況
1.工程地址：___________________________________
2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛
(1)______室，計______平方米;
(2)______廳，計______平方米;
(3)______廚房，計______平方米;
(4)______衛生間，計______平方米;
(5)______陽臺，計______平方米;
(6)________過道，計______平方米;
(7)其他(註明部位)____________，計________平方米。
總計：施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委託方式：____________________________________________
5.工程開工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
(1)材料款__________元;
(2)人工費__________元;
(3)設計費__________元;
(4)施工清運費__________元;
(5)搬卸費__________元;
(6)管理費__________元;
(7)稅金(3.41%)___________元;
(8)其他費用(註明內容)______________元。
第三條質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準，雙方同意參照XX市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中，甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門：XX市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行採購的材料、裝置，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。
第四條材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責採購供應的材料、裝置，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注：施工工費包括人工費)
付款百分比
按付款方式表進行(略)
甲方付清工程價款，詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有專案增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程專案變更表》，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減專案的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關檔案(影印件)交給乙方。
第六條工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、裝置，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條工程驗收
1.工程質量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條其他事項
1. 甲方
(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建築物結構或裝置、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2.乙方
(1) 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。
(2)指派(姓名)__________為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
(3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。
(4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。
(5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條違約責任
合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條爭議解決
(1)本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向XX市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
(2)當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。
第十二條合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主)：(簽章) 乙方：(簽章)
住所地址： 企業地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
工作單位： 法人代表：
委託代理人：委託代理人：
電話： 電話：
簽約地址： 簽約日期
一、怎樣寫解除婚姻協議書
協議人：，男，X年XX月XX日出生，漢族，戶籍：。
協議人：，女，X年XX月XX日出生，漢族，戶籍：。
協議人雙方於X年XX月XX日在X辦理結婚登記手續。因雙方性格不合無法共同生活，夫妻感情已完全破裂，現雙方就自願離婚一事達成如下協議：
（一）與自願離婚。
（二）女兒由雙方共同撫養，女兒在X期間的學費及生活費由男方提供必要的資助。
（三）夫妻共同財產處置如下：
1、第一房產位於，現協商歸女方所有；第二房產，現協商歸男方所有；
2、汽車一輛，型號為，車牌號為：，現協商歸男方所有；
3、現金：，現協商歸女方所有。
（四）夫妻無共同債權及債務。
（五）男方有探望孩子的權利，可提前一天與女方協商，達成一致後可按協商的辦法進行探望。
本協議一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字後生效。
協議人：協議人：
X年XX月XX日
二、解除婚姻關係的法律途徑
1、協議離婚
《民法典》第31條：“男女雙方自願離婚的，准予離婚。雙方必須到婚姻登記機關申請離婚。婚姻登記機關查明雙方確實是自願並對子女和財產問題已有適當處理時，發給離婚證。”
《婚姻登記條例》
第10條第1款：“內地居民自願離婚的，男女雙方應當共同到一方當事人常住戶口所在地的婚姻登記機關辦理離婚登記。”
第11條第1款：“辦理離婚登記的內地居民應當出具下列證件和證明材料：
（1）本人的戶口簿、身份證；
（2）本人的結婚證；
（3）雙方當事人共同簽署的離婚協議書。
第11條第3款：“離婚協議書應當載明雙方當事人自願離婚的意思表示以及對子女撫養、財產及債務處理等事項協商一致的意見。”
第12條：“辦理離婚登記的當事人有下列情形之一的，婚姻登記機關不予受理：
（1）未達成離婚協議的；
（2）屬於無民事行為能力人或者限制民事行為能力人的；
（3）其結婚登記不是在中國內地辦理的。”
第13條：“婚姻登記機關應當對離婚登記當事人出具的證件、證明材料進行審查並詢問相關情況。對當事人確屬自願離婚，並已對子女撫養、財產、債務等問題達成一致處理意見的，應當當場予以登記，發給離婚證。”
2、訴訟離婚
《民法典》第32條：“男女一方要求離婚的，可由有關部門進行調解或直接向人民法院提出離婚訴訟。人民法院審理離婚案件，應當進行調解；如感情確已破裂，調解無效，應准予離婚。有下列情形之一，調解無效的，應准予離婚：
（1）重婚或有配偶者與他人同居的；
（2）實施家庭暴力或虐待、遺棄家庭成員的；
（3）有賭博、吸毒等惡習屢教不改的；
（4）因感情不和分居滿二年的
（5）其他導致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失蹤，另一方提出離婚訴訟的，應准予離婚。”
3、無效婚姻
《民法典》第10條：“有下列情形之一的，婚姻無效：
（1）重婚的；
（2）有禁止結婚的親屬關係的；
（3）婚前患有醫學上認為不應當結婚的疾病，婚後尚未治癒的；
（4）未到法定婚齡的。”
第12條：“無效或被撤銷的婚姻，自始無效。當事人不具有夫妻的權利和義務。同居期間所得的財產，由當事人協議處理；協議不成時，由人民法院根據照顧無過錯方的原則判決。對重婚導致的婚姻無效的財產處理，不得侵害合法婚姻當事人的財產權益。當事人所生的子女，適用本法有關父母子女的規定。”
《民法典解釋（一）》
第7條：“有權依據民法典第十條規定向人民法院就已辦理結婚登記的婚姻申請宣告婚姻無效的主體，包括婚姻當事人及利害關係人。利害關係人包括：
（1）以重婚為由申請宣告婚姻無效的，為當事人的近親屬及基層組織。
（2）以未到法定婚齡為由申請宣告婚姻無效的，為未達法定婚齡者的近親屬。
（3）以有禁止結婚的親屬關係為由申請宣告婚姻無效的，為當事人的近親屬。
（4）以婚前患有醫學上認為不應當結婚的疾病，婚後尚未治癒為由申請宣告婚姻無效的，為與患病者共同生活的近親屬。”
第8條：“當事人依據民法典第十條規定向人民法院申請宣告婚姻無效的，申請時，法定的無效婚姻情形已經消失的，人民法院不予支援。”第9條：“人民法院審理宣告婚姻無效案件，對婚姻效力的審理不適用調解，應當依法作出判決；有關婚姻效力的判決一經作出，即發生法律效力。涉及財產分割和子女撫養的，可以調解。調解達成協議的，另行製作調解書。對財產分割和子女撫養問題的判決不服的，當事人可以上訴。”
三、分居滿兩年可以解除婚姻關係嗎
1、分居兩年應當是連續滿兩年。
2、分居必須是因感情不和、感情破裂造成的分居，如果僅僅是工作等原因造成分居兩地，則不屬於該條款規定的“分居”。
3、主張“分居滿兩年”的一方需提供相應證據。實踐中許多當事人確屬因感情不和分居滿兩年，但因對方不承認，而自己又無法提供充分的證據，從而導致自己的主張不被法院採納。
4、因感情不和分居滿兩年是離婚的充分條件而非必要條件，即使未分居但具備其他法定條件的仍可以判決離婚。法院判決離婚的依據是夫妻感情確已破裂，造成感情破裂的原因很多，判斷感情破裂的依據與條件也很多，不僅僅只有分居滿2年一個條件。
5、我國實行婚姻登記制度，男女雙方無論結婚還是離婚都必須經過法定的程式，因此，夫妻雙方的婚姻關係，應經過辦理離婚登記或法院判決離婚的程式後才正式解除，因此分居時間再長雙方婚姻關係也不可能自動解除。
宣告:本文來源於網際網路，如有侵權，請聯絡管理員刪除【投訴通道】
1、離婚協議涉及房產的糾紛
一般而言，只要夫妻雙方就房產分割達成離婚協議而變更主貸人，銀行一般會同意，並配合辦理貸款合同變更手續。但是，有些夫妻貸款週期較長，比如30年還貸期間，並且每個月還款額較高，比如4000元以上，而變更後的還貸人月工資收入不足貸款金額的2倍，銀行一般不會同意變更主貸人或減少共同抵押人，除非當事人另行提供擔保人或採取其他擔保措施。因此，夫妻在協議分割房產前要注意銀行對變更主貸人或減少共同抵押人是否同意。
另外，在辦理銀行貸款變更手續中，銀行一般會嚴格要求當事人雙方到場，一方到場銀行會拒絕辦理變更手續。如果一方當事人不到場，可以委託代理人(包括律師)委託辦理變更手續，相關委託書必須辦理公證。
如果不涉及銀行貸款，當事人到房地產交易中心辦理產權變更手續，房地產交易中心一般也要求夫妻雙方均到場。因此，離婚協議的簽訂固然重要，但離婚協議的執行更為重要。離婚後的雙方當事人應當以誠信為本，相互配合。但在很多時候誠信只是一句空話，男女離婚後常常還有怨恨的交融，一方不履行離婚協議的現象比比皆是。因此，離婚協議中應該明確一方沒有履行義務的懲罰措施，這樣，才能促使義務人履行義務。比如，逾期不支付房屋對價的懲罰辦法、不配合辦理產權變更手續的法律後果等。
另外，根據國家稅務總局關於離婚後房屋權屬變化是否徵收契稅的批覆(國稅函(1999)391號1999年6月3日)的規定，夫妻共有房屋屬共同共有財產。因夫妻財產分割而將原共有房屋產權歸屬一方，是房產共有權的變動，而不是現行契稅政策規定徵稅的房屋產權轉移行為。因此，對離婚後原共有房屋產權的歸屬人不徵收契稅。因此，如果因為夫妾離婚房屋產權人變更，是不用交契稅的。這樣，就可以避免房價1.5%—3%的契稅。20__年9月14日，國家稅務總局釋出了《國家稅務總局關於加強房地產市場個人無償贈與不動產稅收管理有關問題的通知》，引起了因夫妻離婚而導致產權變動是否應繳納契稅的爭議，因為該通知也未明確此問題，但從之後實施的情況來看，因夫妻離婚導致產權變動依然是做變更登記手續，仍不用繳納契稅。
2、銀行存款的約定和處理
夫妻共同生活中，一般銀行存款主要存在一方名下，而另一方，特別是有些不太在意而整日忙於事業的男士，往往還不知道家裡的積蓄被存於哪個銀行，甚至家裡有多少存款都不知道。為了使財產分割透明化以及防止財產的漏分，在離婚協議中明確共同存款的數額，以及現存於誰的名下、存於哪一個銀行也是非常有必要的。如果給付義務方在離婚後不履行義務，另一方也好及時到法院起訴，根據離婚協議記載的存款資訊及時查到存款的支取情況及錢款的去向。
在很多離婚協議中，對於銀行存款的處理往往這樣約定：“各自名下的存款歸各自所有。”律師應注意，這樣約定有好有壞，好處在於這樣寫相對簡單;不利之處在於，如果一方還有另一方不知道的存款，這樣約定處理方法後，即使離婿後另一方又知道一方還有銀行存款，因舉證證明在簽訂離婚協議時不知道另一方有這些存款時相對困難，所以也很難要求分割，畢竟，已經同意“離婚時各自名下的存款歸各自所有”，因此，這樣的約定對有錢不報者有利，這樣的約定，可能會使夫妻的財產分割實際上不公平。因此，為達到公正公平的目的，律師還應建議夫妻在離婚協議中，將截止到離婚協議簽訂之時，雙方名下的銀行存款情況詳細列出，包括開戶行、開戶名、賬號、存款餘額、幣種等。這樣，離婚後一方若發現另一方沒有記載在離婚協議上的存款，便可以通過訴訟形式要求分割甚至要求故意隱匿一方予以少分甚至不分。
3、股票的約定和處理
離婚協議中，當事人一般只會籠統地約定一方名下股票的總市值，這樣，如果一方不履行給付義務，而另一方再起訴到法院，由於不知對方的具體股市資訊，查詢起來就會比較麻煩和困難。因此，在離婚協議時，如果寫明股東程式碼、賬號以及在何證券交易所開戶，將會大大省去不必要的麻煩。
另外，現實中常常有請他人代為炒股即代為持有股票的情況，即夫妻一方用共同財產炒股，但不是以自己的名字開戶，而是借他人的名義，在他人賬號下用夫妻雙方共有的資金進行股票炒作。很多當事人在離婚協議中注意到這一點，並明確約定這部分股金為共同財產。但是，這樣的約定不能被法院直接採納，如果代持人不承認代炒關係或戶頭借用關係，或對代持的資金數額、股票種類有異議，法院將很難支援夫妻一方的要求。因此，在離婚協議中，律師可制定必要的條款讓代持人簽字，甚至另行制定一個關於股票情況的協議由三方簽字，是完全必要的。
4、公司股權的約定和處理
越來越多的婚姻糾紛涉及公司股權的分割。如果遇到夫妻一方或涉方在公司擁有股份時，通常的做法是，夫妻共同約定一方持股，給予另一方對價補償。如果這樣約定，只需雙方協議並書面明確價款及支付方式即可。但是，如果夫妻雙方經過約定，決定將一方擁有的公司股權部分或全部給付另一方的，還必須符合《公司法》的相關規定。
《民法典司法解釋(二)》規定，審理離婚案件中，涉及分割夫妻共同財產中以一方名義在有限責任公司的出資額，另一方不是該公司股東的，按以下情形分別處理：
1）、夫妻雙方協商一致將出資額部分或者全部轉讓給該股東的配偶，過半數股東同意，其他股東明確表示放棄優先購買權的，該股東的配偶可成為該公司股東;
2）、夫妻雙方就出資額轉讓份額和轉讓價格等事項協商一致後，過半數股東不同意轉讓，但願意以同等價格購買該出資額的，人民法院可以對轉讓出資所得財產進行分割。過半數股東不同意轉讓，也不願意以同等價格購買該出資額的，視為其同意轉讓，該股東的配偶可以成為該公司股東。
5、前後幾份離婚協議書效力糾紛
1）、後簽訂的協議優於先簽訂的協議
一般在民政局備案的那份離婚協議為最後簽訂的協議，因此，在民政局備案的協議應具有最強的效力，除非當事人在辦理離婚登記手續之後另有約定。既然已辦理離婚登記，在民政局登記之前所產生的離婚協議書自然也具備了生效條件。
若在辦理離婚手續後，雙方又達成了新的協議，新的協議效力優於民政局備案協議的效力。
2）、爭議內容有處理的協議優於爭議內容沒有作出處理的協議
當事人辦理離婚手續前若先後簽訂了幾份離婚協議，後簽訂的離婚協議內容並未涵蓋前面離婚協議中的某些內容，在前簽訂的這些內容也具有明確性和可操作性。在這種情況下，若民政局備案的離婚協議書之後沒有協議，而民政局備案協議書中涉及的約定，以民政局備案的協議書中的約定為準;若民政局備案的離婚協議約定沒有涉及而之前的離婚協議書有詳細的可操作的具體描述，應該說之前約定為有效，對雙方具有約束力。若民政局離婚登記中的離婚協議沒有涉及，而之前的幾份離婚協議中的約定有矛盾的，以最後一份離婚協議書中的約定為準。
6、給付金錢義務的處理
一般在離婚協議中，夫妻雙方僅對給付另一方的數額和給付期限做了約定。比如，男方在辦理完離婚手續後的1個月內向女方支付人民幣10萬元。可是，這樣約定對於故意遲延履行一方沒有懲罰措施，因此，建議再加上一句：“若不按期支付，延期給付部分按同期銀行貸款利率的雙倍計算罰息”，這樣，若給付義務人不按期履行，自己就會感到罰息的壓力，從而可以達到懲戒的目的。
7、子女撫養費的約定和處理
律師一般可以約定撫養費給付到孩子18歲或獨立生活為止。《民法典司法解釋(一)》中規定，到孩子完成高中教育階段時，父母就沒有義務再對孩子進行撫養費的支付。但從現實情況看，上大學的階段，甚至大學畢業後尚不能完全獨立生活階段，父母資助的情況相當普遍。我們認為，在父母對撫養期限沒有約定的情況下，父母撫養期限適用法定的高中教育階段完畢後;在父母對撫養期限有明確約定的情況下，適用父母的約定。比如，父母約定支付撫養費至孩子大學畢業止，若一方在孩子上大學後拒不履行，孩子有權向其主張撫養費用。實踐中，很多當事人，特別是女方希望一次性支付孩子的撫養費用，根據有關司法解釋和司法實踐來看，當事人的這種要求往往得不到法院的支援。法院判決或調解一次性支付孩子的撫養費的情況往往具備以下幾個條件：
1、一方要求一次性支付;
2、另一方同意一次性支付;
3、另一方完全有一次性支付的能力;
4、不損害他人權益。
也就是說，如果另一方不同意一次性給付孩子的撫養費，法院很難支援一方一次性支付撫養費的訴訟請求。
8、探望權的約定和處理
《民法典》規定，離婚後不帶孩子的一方有探望孩子的權利，帶孩子一方及其家人不得阻撓。在離婚協議中，探望權往往不被當事人所重視，只是在離婚協議中簡單寫上孩子歸某方撫養，對於探望的時間、地點、方式有明確約定的不多，導致離婚後一旦產生爭議，還要再次通過法院確認，增加了當事人的經濟成本和時間成本。律師在為當事人起草離婚協議時，對於探望權往往這樣書寫：
雙方婚生女/子某某(某年某月某日出生)隨女方生活，男方每月支付撫養費×元，直到獨立生活止。男方每月享有兩次探望權，在每個月的單週五，根據女/子的意願，在協議的地點探望女/子。遇有特殊情況，探望時間、方式由雙方約定。
雙方也可以約定由另一有將孩子週五接走，週六或週日送回，律師不妨再具體明確一下接送的具體地點和方式。
一般而言，每月探望的次數不宜過多，若探望過度頻繁，會給雙方帶來很多不便，並會影響孩子的正常生活和學習。等孩子10週歲以上，具體探望的時間及方式，還可以聽取孩子的意見，以孩子的獨立意志為轉移。
9、戶口遷移糾紛
離婚後，戶口遷移的問題也是離婚案件的難點。比如，離婚了，女方的戶口仍在男方為產權的房子裡。而根據離婚協議的約定，女方應該在辦理完畢離婚協議手續的一段時間後將戶口遷出，而女方拒不遷出，給男方造成一定的損失或麻煩的情況如何處理。根據現在的戶口管理規定以及法院的審判實踐，法院一般不會受理以戶口強遷為訴訟請求的侵權案件，而是以歸口管理機關為公安機關為由讓當事人找公安管理部門解決。而公安機關的答覆往往是此類請求不符合強遷的法律規定，因此往往也是難以辦理。
此類糾紛在離婚案件中的比例雖然不大，但時常也有此類情況的發生，因為缺乏有效的相關規定，導致當事人投訴無門。那麼，如何預防此類糾紛的發生呢?我們認為，辦法還是有的，就是在離婚協議中明確約定有義務遷出方不履行遷出義務的懲罰措施。戶口拒不遷出造成當事人最大的問題就是心理的困擾和房屋轉讓的不便。不妨在離婚協議中約定：若女方在離婚手續辦理完畢的3個月內不能自行將戶口遷出，每逾期一日應向男方支付××元的不便補償;若男方在轉讓該房時，因為女方戶口不能遷出原因對房價產生影響，女方應賠償男方差價部分。
需要註明的是，逾期的補償不應寫成違約金，因為戶口遷出具有人身性質，若寫成違約金法院支援可能會有難度。而寫成不便補償，合情合理，同時也不違反法律規定，法院支援的可能性較大。
另外，若男方轉移該房屋，而在轉移時因女方戶口沒有遷出對房價產生影響，具體影響的數額應由買賣雙方在購房合同中明確約定，並書面告之女方。
一般情況下，有了這樣的約定，有義務遷出一方，會積極配合另一方將戶口在最短時間內遷出，不一定要走到上法庭那一步。當然，協議時如果遷出義務一方不肯加上延時補償條款，另一方就得自己衡量是否願意承擔法律風險了。如果上法院，法院可能會在判決書中加上“女方應在離婚後的30日內將戶口遷出”之類的語句，但判決生效的執行問題往往也難以解決，當然，如果女方有條件遷出，則執行起來相對容易一些。
10、遺漏財產的分割
根據《民法典司法解釋(一)》第3l條的規定，當事人依據《民法典》第47條的規定向人民法院提起訴訟，請求再次分割夫妻共同財產的訴訟，時效為兩年，從當事人發現之次日起計算。
因此，離婚後發現財產遺漏可以在訴訟時效期間內就遺漏部分的財產提起離婚後財產糾紛訴訟。這類案件，在離婚訴訟中也較為常見。
11、簡易離婚協議書中的風險
協議書中一定要體現雙方離婚的真實意思表示，子女撫養問題的協商結果和財產分割及債務的分擔說明。一般情況下，只要滿足以上三個條件，離婚協議書就是合法有效的。這項法律規定旨在保證協議離婚的簡便省時，同時又可解決離婚後的重大問題，是切實可行的。但是，實踐中往往會出現這種情況，離婚時兩人情緒不穩定，急於結束不幸福的婚姻，而草率地簽訂一份離婚協議書。離婚之後，其中分配利益較少的一方當事人就會後悔，想重新分割財產或重新確定子女的撫養權。此時，就欲推翻原簽訂的離婚協議書，但由於原來簽訂離婚協議的意思表示不符合法定的意思表示不真實的範疇，即使沒有被欺詐、脅迫或重大誤解等情況，若原離婚協議書籤訂得較為簡易，即使對其中的某些財產分剖約定理解不同，也很難得到法院重新進行離婚條件認定的法律後果。
12、離婚協議書籤訂的欺詐、脅迫問題
離婚財產分割協議確實有不同於一般民事合同的地方，由於離婚雙方畢竟有過夫妻名分，共同生活過一段時間，可能還育有子女，在訂立財產分割協議時，除了純粹的利益考慮外，常常難以避免地包含一些感情因素，所以，人民法院在確認協議可撤銷或變更時，不能輕易將協議中一方放棄主要或大部分財產的約定認定為顯失公平或重大誤解，而予以撤銷或變更。同時對於“乘人之危”的認定，也應謹慎，不宜將急欲離婚的一方在財產上做出讓步視為另一方乘人之危的後果，只有在一方利用他方生產，行為能力受限而監護人監護不力等情況下，迫使他方簽訂明顯損害其合法權益的協議，才可認定為乘人之危。
另外，關於在脅迫行為下籤訂的問題。若一方不能舉證證明另一方在簽訂協議時存在脅迫的事實，即無法舉證，則法院很難認定。實踐中，常見一方認為脅迫的情況是：當另一方當場捉姦在床，另一方以要將捉姦資料散佈出去為要挾，一方不得已，在離婚協議上簽字後，一定要即時報警，或採用其他方法取證，不要太顧及臉面而丟棄固證的時機。否則，產生爭議對己不利。
（來源：芙蓉律師事務所）
三優範文網