甲方:__________(發包方)
乙方:__________(承包方)
遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同,本合同的依據為華榮建設集團有限公司與科教城所籤的合同,大合同中的條款適用本合同。
包方施工,為了使本工程保證質量、保證工期、保證安全,經雙方協商如下:
一、工程概況
1.工程名稱及面積:________小區14#樓水電、消防安裝, ____萬平米
2.承包內容:____________
3.承包方式:____________
4.質量等級:____________
二、合同價
工程總造價 金額(大寫): 約________萬元.
水電、消防總造價 金額(大寫): 約________萬元. 本工程的付款依據為以上合同價為基準。
三、發包方工作責職
1.依據上級有關部門規定,對承包方在施工技術質量安全等工作中 行監督與指導。
2.按合同規定及建設單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。
四、承包方工作責職
1.在發包方及有關部門的監督指導下全權負責本工程水電的安裝。
2.工程質量:承包方對工程質量管理實行全面負責制,自覺接受各職能部門的檢查監督指導,發現問題及時整改達標,確保工程的質量等級。
3.工程安全:在施工過程中執行上級的有關規定,認真管理好施工人員,確保不造成任何事故,承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責,與發包方無涉,若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責任方承擔賠償責任。
五、結賬方式
由承包方與大甲方結賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計核定和公司均攤的下浮為____%時的總價減去甲控材部分後的金額扣除地方稅金、材料票稅金和公司上交後的總額乙方上交給發包方____%的管理費,甲控材部分則上交甲控材金額____%的管理費,在投標和施工時發生的必須要攤派的費用則由發包方提供票據或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派,發包方除此以外概不收取承包方任何費用,若工程以____%為基準多下浮一個點發包方的管理費則少收一個點。
六、付款方式
按大合同建設單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款,沒按進度付款的,在穿線前必須補上,若因此而影響工程進度則與乙方無關。
有其他事由和爭議均協商解決或提請有權部門協調解決。
此協議共兩頁一式兩份,發包、承包雙方各執一份,簽字後具法律效應。任何一方違約或解除合同都得負法律責任。
甲方(簽字)________乙方(簽字)________
_______年____月____日_______年____月____日
一、工程概況
工程名稱:________________
工程地點:________________
工程內容:________________
群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表(附件1)工程立項批准文號:________________
資金來源:________________
二、工程承包範圍
承包範圍:________________
三、合同工期:_________________
開工日期:________________
竣工日期:________________
合同工期總日曆天數_____________天
四、質量標準
工程質量標準:________________
五、合同價款
金額(大寫):________________元(人民幣)
¥:________________元
六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括:_________________
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術檔案
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:______________年_________________月_________________日
合同訂立地點:_____________
本合同雙方約定__________________後生效。
發包人:_________________(公章)________________承包人:_________________(公章)___________________
住所:________________住所:_________________
法定代表人:_____________法定代表人:_________________
委託代表人:_____________委託代表人:_________________
電話:________________電話:_________________
傳真:________________傳真:_________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
賬號:________________賬號:_________________
郵政編碼:_____________郵政編碼:________________。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據相關法律之規定,結合本工程的具體情況,達成如下合同條款,雙方共同遵照執行。
第一條 工程名稱:
第二條 工程範圍和內容
工程範圍:按甲方批准的施工圖為準。
工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條 設計週期
本合同簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補籤設計合同。
第四條 設計價款及支付方式
該專案乙方按3萬元(大寫:叄萬元正)人民幣包乾進行設計取費。合同簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫:壹萬五千元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後,甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫:壹萬五千元正)人民幣。
第五條 施工工期
開工日期:以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。
竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為70天。
因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,並作相應順延 .
第六條 取費原則
1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額:SGD1-20__至SGD7-20__,收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,並經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。
乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實後協商解決。
第七條 工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫: )人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、 本合同備料款為合同總價的20%,其中5%為乙方施工人員、相關機械、裝置等進場三日後,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方5日內稽核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、 工程竣工經甲方驗收合格後,雙方於30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩餘工程款支付給乙方。
5、 本工程質保金為工程總造價的10%,在相應專案質保期滿後,如未出現質量問題,甲方於2日內付清全部尾款,質保金不計利息。
第八條 材料供應
該工程所有材料原則上由乙方採購,甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後,認為個別材料、裝置或植物高於市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、裝置、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
第九條 工程質量及質保期
1、由於景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可後,乙方在施工中可根據實際情況進行區域性調整,所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質保期:質保範圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。
4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規範,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。
2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。
第十一條 甲方職責及義務
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,並做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。
3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。
4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。
5、 接到乙方交工驗收通知後,甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格後,辦好驗收手續。
乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度採取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除合同,並由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防範,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規範要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改後仍達不到要求,甲方有權解除合同。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。
竣工驗收:
工程具備竣工條件後,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。
結算辦法:
1、本合同價款為暫定價。
2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條 違約責任
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協議,與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工並結清工程款後,本合同自行失效。
第十五條 本合同一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
發包人:(章) 承包人:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
簽訂合同地點:
簽訂合同日期: 年 月 日
發包方 (甲方):_______________
承包方 (乙方):_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程地點:_______________
4、承包方式:_______________
二、工程承包方式
包工包料,採用總價包乾的承包方式,乙方的預算書是組成合同的一部分,合同價款經雙方確認後,預算範圍內所含工程內容一次包死,結算時不予以調整,預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期
1、本合同工期為____日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。
2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應順延:
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;
(2)因甲方不能按期提供施工圖,材料、裝置的;所供材料、裝置不符合施工需要的;所供材料、裝置在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;
(3)因甲方未具備進場條件,不能提供施工場地、水、電源,場地道路未能暢通,障礙物未能清除等,影響進場施工的;
(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進度的;
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方沒有按時驗收的;
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款
1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。
2、在合同履行中出現下列情況時,應調整本工程的工程價款:
(1)經批准的設計變更;
(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符,需增加工程量。
3、工程結算價格調整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結算為固定合同價+洽商金額,不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的:乙方施工完畢後20日內,乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料,甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後,應在3個月內組織第三方審計機構給予確認,延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料裝置供應
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後,由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料裝置除外)。
2、所有材料裝置供應附有出廠合格證明及生產許可證件,並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗,並須符合國家規定的安全和質量標準。
3、施工中,由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、裝置不適用,甲方給予乙方適當的補償後,不適用的材料裝置由乙方自行處理。
4、材料裝置採用投標檔案承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。
六、工程質量
1、甲方應在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,並向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的,乙方應整改後重新驗收。甲方不能按時進行驗收,應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。
七、工程驗收
1、工程完工後,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收,並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收,或驗收後14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格後,雙方辦理工程移交手續。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式
1、合同簽定後,預付工程總價的_______%,計RMB:_______元;
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一週內,付工程總價的60%,計RMB:_______元。
九、維修責任
乙方負責保修期限為_____年,自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題,不屬於乙方保修範圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任
1、由於乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過合同價款的3%。
2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的,甲方承擔後續進場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由於乙方原因,本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。
5、工程完工後,甲方應在3個月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決
1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標檔案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標檔案。
2、雙方在合同執行期內如有爭議,應由雙方友好協商解決,如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章):_______________
簽約代表:_______________
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:_______________
乙方(公章):_______________
簽約代表:_______________
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:_______________
合同編號:_______
發包方:________________
承包方:________________
簽約時間:_______
簽約地點:_______
為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據法律法規,雙方友好協商,就本工程施工專案協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____________
2、建築面積(工程形式):____________
3、施工地點:________________
4、工期:
(1)開工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時____天。
5、承包形式:________
6、工程質量標準:________
7、工程價款:共計人民幣____元。
8、付款方式:本合同生效後支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格後,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿後支付。
9、質保期:____年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、座標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及裝置的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章後生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決並簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建築合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況,設計人交付設計檔案,並由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據規定“合同生效後,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方:_________承包方:_________
委託代理人:_________委託代理人:_________
___年__月__日___年__月__日
委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委託乙方承擔下列工程的施工圖設計檔案審查任務,依據《中華人民共和國合同法》及相關規定,雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、報建編號:
3、工程建設地點:
4、總建築面積:
5、建築型別:□住宅 □公建 □工業 □其它
6、工程總投資:
7、勘察單位:
8、設計單位:
第二條 施工圖設計檔案審查依據
1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;
(2)《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》;
(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;
2、建設專案批准檔案和各主管部門的審批意見;
3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計檔案。
第三條 施工圖設計檔案審查主要內容
根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查的主要內容為:
1、是否符合工程建設強制性標準;
2、地基基礎和主體結構的安全性;
3、是否符合民用建築節能強制性標準,對執行綠色建築標準的專案,還應當審查是否符合綠色建築標準;
4、勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計檔案上加蓋相應的圖章和簽字;
5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
第四條 施工圖設計檔案審查週期
根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工圖設計檔案審查管理辦法》的規定,施工圖設計檔案審查原則上不超過下列時限:大型建築工程、大型市政工程為 15 個工作日,中型及以下建築工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察檔案,甲級專案為 7 個工作日,乙級及以下專案為 5 個工作日。
以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。
第五條 甲方向乙方提供的有關資料和檔案
上述材料在合同簽訂生效後的 工作日內由甲方提供給乙方。
第六條 審查結果
由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和檔案,具備審查條件後,乙方開始審查工作。
1、審查結果合格的:
(1)乙方及時編制審查報告,並報有關部門備案。
(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
(3)甲方收到審查合格書後的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖,經乙方稽核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
2、審查結果不合格的:
(1)乙方將施工圖退建設單位並出具審查意見告知書,說明不合格原因。同時,應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和註冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題,報有關部門備案。
(2)甲方負責對施工圖設計檔案進行修改,並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。
(3)乙方收到修改後的施工圖設計檔案後應及時告知有關部門。
第七條 施工圖設計檔案審查費收取
1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計檔案審查費總額為人民幣 萬元整(含稅,大寫: 萬元),通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號:
賬號: 戶名: 開戶行:
2、支付方法為:
(1)本合同生效後 天內,甲方首付施工圖設計檔案審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行後,定金抵作施工圖設計檔案審查費);乙方完成施工圖設計檔案審查且審查結果為合格的,甲方應支付施工圖設計檔案審查費餘額,計人民幣 萬元整。
(2)審查不合格的,乙方出具施工圖審查意見書後的 個工作日內,甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時,雙方約定按以下方式處理: 。
(3)在甲方支付上述費用後的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。
第八條 甲方責任
1、按本合同第五條規定的內容,在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和檔案,並對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和檔案存在錯誤引致審查成果發生事故的,與乙方無關。
2、負責指派時處理本工程在施工圖設計檔案審查過程中涉及的有關問題。
3、按照乙方的審查意見及時進行修改。
4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計檔案審查費用。
第九條 乙方責任
1、乙方應是政府認定的施工圖設計檔案審查機構,具備相應的資質條件。
2、乙方委派進行本專案施工圖設計檔案審查的人員應是經 省建設廳批准的有資格從事施工圖設計檔案審查的審查工程師。
3、乙方按本合同的約定提交審查成果檔案,對施工圖審查工作負責,承擔審查責任。
4、查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。
第十條 違約責任
1、因甲方過錯逾期支付審查費用的,每延誤一天,按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。
2、乙方延誤審查工作的,每延誤一天,應按審查費用的向甲方支付違約金,因不可抗力因素導致延誤審查的除外。
3、施工圖設計檔案審查合格後,仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題,給建設單位造成損失的,乙方依法承擔相應的賠償責任。
4、建設工程經施工圖設計檔案審查後因勘察設計原因發生工程質量問題,乙方承擔審查失察的責任,賠償甲方的損失。
5、乙方違反第十條第三項的約定,向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和檔案,乙方應向甲方支付審查費用 %違約金並賠償甲方因此受到的損失。
4、在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方尚未開始施工圖設計檔案審查工作的,不予退還甲方已付的定金,已開始施工圖設計檔案審查工作的,甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計檔案審查費用。
第十一條 其他
1、按相關規定,施工圖設計檔案一經審查合格,不得擅自進行修改,如遇特殊情況,需進行涉及審查主要內容的修改時,必須報請乙方重新進行審查,甲方應與乙方重新簽訂審查合同。
2、因甲方原因,在工作過程中增加本合同範圍外受審專案的工程量,甲方與乙方另行簽訂審查合同。
3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧,甲乙雙方同意按下述方式處理:
4、本合同在履行過程中發生糾紛,甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。
5、本合同一式份,甲乙雙方各執
6、本合同經甲乙雙方法定代表人或法人委託代理人簽字並加蓋公章後生效。
7、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯絡人:
聯絡電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬方營業執照:
施工資質:
承攬方施工專案經理:
手機:
承攬方機構地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為:_______元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)略
注:以上每平方米grc裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱:_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍:grc裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:_______);
5、工程造價:本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工;
3、施工中因乙方責任造成的人身、裝置事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算彙總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工_______日內,甲方撥付工程總價_______%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起_______日內,再撥付工程總價_______%;
4、工程質保金為工程總價_______%,質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時,於_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款,並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內,組織驗收。超過七日未予答覆時,乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少於_______年,如出現質量問題,乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證_______小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交_______仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:
簽約日期:年月日
甲方(姓名): 電話:
乙方(姓名): 電話:
甲方將位於 鎮 村 組的農村自住用房建設施工主體工程承包給乙方,經村民自主協商招標,雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜簽訂如下合同:
一、承包方式:甲方房屋地基基礎工程、主體結構工程以包工包料的形式承包給乙方。
二、工程內容:每戶修建三層樓房,總建築面積 平方米:一層高 米,240MM牆;二、三層高 米,180MM牆。預計工程款 元。共 戶總工程額約 萬元。
三、施工安全:乙方負責施工期間的安全生產責任。從工程開工到工程竣工驗收合格為止,因施工原因導致施工人員及施工人員以外的第三人人身及財產損害的,均由乙方負責,甲方不承擔責任。乙方必須為參加建築施工人員購買建築工程意外保險。
四、工程質量要求:
1、乙方按甲方提供的 建築設計院設計的《 新農村民居工程施工圖》及《 新農村工程招標控制價》的工程量預算範圍施工。未經甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基礎以及每層的樑、柱、板面布筋後,由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收,達到標準後才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等費用由乙方負責。
3、樑、柱、樓面的澆築必須一次性完成。
4、工程竣工後,由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現建築質量問題,由乙方重新修繕直到符合質量要求為止,並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用),全部由乙方自行承擔。
5、上條所說的建築質量問題,包括以下方面:
(1)主體牆面與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂;
(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫樑、圈樑斷裂、露筋、明顯扭曲:
(4)天花板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;
(5)樑、柱、板面中空;(6)板面養護期間不滲漏。
五、工程費用的計算:
1、工程承包方式為包工包料,價格按人民幣 元/㎡計(不含稅費價)計算,最後工程款按實際施工面積計算。
2、施工工程中的水費、電費、建築材料費及運費由乙方承擔。
3、施工人員的食宿費用自理,施工所用的機具費用由乙方承擔。
六、付款方式:
1、履約保證金的返還:乙方在簽訂合同前繳納人民幣 萬元整履約保證金。訂立施工合同後第二天返還 萬元整,每棟基礎±0完成返還 萬元整,每棟第一層澆搗完成退還 萬元整,全部棟數完成一層澆搗退清餘下履約保證金 萬元整。
2、在乙方建好第一層時,甲方預付建房費 萬元;房屋建完第二層時,甲方預付 萬元;主體完工後30天內付完餘款。
3、工程質量維修金為總工程款3%,在主體完工後付餘款時扣除。
4、工程質保期為一年,時間從驗收交房時開始計算。一年後若無質量問題則甲方付清其他全部餘款。
七、建房日期:總工期為240天,工期計算從鎮政府“一平”完成時起( 年 月 日至 年 月 日)。如無特殊原因(人力不可抗拒),乙方不得拖延工期。
八、未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決。
九、本合同自甲乙雙方在該協議文字上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式三份,甲方、乙方各一份, 鎮人民政府存檔一份。
甲方簽字(簽章): 乙方簽字(簽章):
年月日:
甲方:
乙方:
根據建築法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定,結合本工程的具體情況,雙方經充分協商,簽訂本合,共同遵守:
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工):
1、乙方包石料及人工,圍水、圍堰、絕水牆開挖築建等,單價以整體方量計算,每立方110.00元。
2、甲方提供一臺拌和機,電費甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責,但乙方必須按監管部門要求施工,必須保證質量。
二、機房、宿舍:
1、機房按圖紙施工,附設吊機樑包支架、模板、人工每平方米270.00元,包貼兩面外牆瓷片,包含基礎及機組基礎。
2、宿舍:按3.2米高,重力牆結構築建,兩房一廳一廚房一衛生間結構,包貼一面外牆瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機房尾水檔土牆,包石料、人工,每立方105.00元。
4、壓力管鎮墩,包石料、人工,每立方105.00元。
5、變壓器臺,包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池:
1、按圖紙施工,平臺開挖乙方派一人專職指揮平臺開挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另計,如乙方取完石後,另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹築包石料人工每立方105.00元,(無抽勾段外牆要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10釐米砼,包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠牆面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質量標準及保質、保修條件,期限
以上專案乙方保證質量,發電站發電3個月內保證不出現滲漏,崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌,由乙方負責免費修復或重建。
五、付款方式:
1、乙方進場後一個星期內,開始按工程進度,由甲方支付85%工程進度款。
2、工程驗收合格後,甲方五天內支付10%工程款給乙方。
3、餘款待工程確保沒有質量問題時,發電3個月餘款5%保質金,6個月內付清。
六、施工期:
_________年_________月進場施工,_________年_________月底必須全面完工。由於甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表,對工程進度,工程的質量進行監督,檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量,注意安全,如乙方在施工過程中發生一切事故,由乙方自行負責,甲方不負任何責任。
八、雙方義務:
乙方進退場費用,生活生產裝置。甲方負責提供生活用地,用電由乙方支付電費,在施工工期間,由甲方處理好村民關係,甲方不按期支付工程款,超過3個工作日起,乙方有權停止施工,停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔,工期順延。乙方不能按期完工,按每天100元對乙方進行罰款。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本合同簽字後生效,雙方不得違約,有不盡事宜另行協商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設合同,現經雙方協商同意,合同於______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現場,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、撤場協議:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、專案施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關係,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除後,乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章後生效,協議協議一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
發包人(全稱):
承包人(全稱):
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就 及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1. 工程名稱: 。
2. 工程地點: 。
3. 資金來源: 。
4. 工程承包範圍: 。
二、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日。
計劃截汙日期: 年 月 日。
計劃竣工日期: 年 月 日
工期總日曆天數: 天。開工日期以簽訂合同後,監理簽署的開工令為準。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量符合 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1. 簽約合同價為 萬元。合同價暫定為人民幣(大寫) 。
2. 合同價格形式: 。
五、專案經理
承包人專案經理: 。
六、合同檔案構成
本協議書與下列檔案一起構成合同文件:
(1)專用合同條款及其附件;
(2)通用合同條款;
(3)技術標準和要求;
(4)已標價的預算控制價;
(5)圖紙;
(7)其他合同檔案。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的檔案均構成合同文件組成部分。
上述各項合同檔案包括合同當事人就該項合同檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1. 發包人承諾按照法律規定履行專案審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2. 承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同於 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在 簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份數
本合同一式 份,均具有同等法律效力,發包人執 份,承包人執 份。
發包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委託代理人: 法定代表人或其委託代理人:
(簽字) (簽字)
組織機構程式碼: 組織機構程式碼:
地 址: 地 址:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
開戶名: 開戶名:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
發包人: (簡稱甲方)
承包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,根據託縣地區實際情況,雙方就本建設工程的施工事項達成如下協議:
一、 工程概況
工程名稱:政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點:託縣政協辦公樓
工程內容:樓內牆面,天棚刮膩;鋼窗維護刷漆,辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、合同工期
開 工 日 期: 20xx 年 09 月 01 日
計劃竣工日期: 20xx 年 12 月 01 日
預計合同工期:90天
三、承包方式和合同價款
(一)採用包工包料和總承包形式;
(二)合同價款:根據甲方現場工程量預估和定額預算,預付30%工程款,待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;
(三)具體工程內容:根據甲方按需求現場指定位置專案施工,最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任:
依照合同按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任:
1、 按照合同和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、 保質保量完成甲方指定工程專案;
3、遵守施工現場環境管理,安全管理,文明施工管理,建立安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、 乙方在施工中必須支援《百年大計、質量第一》的方針,嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》,嚴格執行建築工程強制性標準,工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度,未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、 乙方在施工中嚴把質量關,應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料,水泥必須使用正規廠家)。
七、 工程款支付方式
1、工程開工後,按工程進度付工程總造價的30%,工程竣工驗收合格 ,並結算後一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工,全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工,乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工,不能按時交工,工期順延,情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項:
甲方:
法人代表:(簽章)
乙方:
代表人:(簽章)
年月日:
發包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就下列建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:____________________________________________。
工程地點:____________________________________________。
工程內容:____________________________________________。
工程立項批准文號:____________________________________。
資金____________________________________________。
二、工程承包範圍
承包範圍:____________________________________________。
三、合同工期
開工日期:____________________________________________。
竣工日期:____________________________________________。
合同工期總日曆天數________________天。
四、質量標準
工程質量標準:________________________________________。
五、合同價款
金額(大寫):_________________________元(人民幣)。
¥:__________________元(人民幣)。
六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括:
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規範及有關技術檔案
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____________年_________月_________日
合同訂立地點:____________________________________
本合同雙方約定後生效。
發包人(公章):_____________?承包人(公章):_____________
住所:_______________________?住所:_______________________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
委託代理人(簽字):_________?委託代理人(簽字):_________
電話:_______________________?電話:_______________________
傳真:_______________________?傳真:_______________________
開戶銀行:___________________?開戶銀行:___________________
賬號:_______________________?賬號:_______________________
編碼:___________________?編碼:___________________
_________年_______月_______日?_________年_______月_______日
附件1?上海市建設工程施工合同(通用條款)
一、詞語定義及合同檔案
1.詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義。
1.1?通用條款:是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立,通用於建設工程施工的條款。
1.2?專用條款:是發包人與承包人根據法律、行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3?發包人:指在協議書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4?工程師:指發包人指定的履行本合同的己方代表,或發包人委託的監理單位派出的總監理工程師。其具體身份和職權由發包人、承包人在專用條款中約定。
1.5?承包人:指在協議書中約定,被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.6?承包人代表:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.7?設計單位:指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.8?監理單位:指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.9?工程:指發包人、承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。
1.10?合同價款:指發包人、承包人在協議書中約定,發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。
1.11?追加合同價款:指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況,經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.12?費用:指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經費支出。
1.13?保留金:指合同雙方約定按一定比例在工程價款中提留,用於工程缺陷修補的款項。
1.14?接收證書:指發包人在工程或分項工程通過竣工驗收後,簽發給承包人的工程接收憑證。
1.15?缺陷責_____:指承包人在工程竣工後,對所建工程的存在缺陷及在使用過程中暴露出來的缺陷或損害負有修補責任的期限。
1.16?履約證書:指發包人在承包人按照合同約定履行責任,於缺陷責_____滿後簽發給承包人的完成合同履約的憑證。
1.17?保修期:指承包人在工程或分部工程竣工後,對所建工程在一定時限內出現的質量問題負有保修責任的期限。其期限自工程或分部工程接收證書上註明的竣工日期起,至質量保修書(合同)約定的期限止。
1.18?工期:指發包人承包人在協議書中約定,按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。
1.19?開工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.20?竣工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。
1.21?圖紙:指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
1.22?施工場地:指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
1.23?書面形式:指合同書、紙質信件和資料電文(包括傳真、電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.24?違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.25?索賠:指合同履行過程中,對於非己方過失,而是因對方原因造成實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。
1.26?不可抗力:指合同履行中發生的不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。
1.27?小時或天:本合同中規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的,以節假日的次日為時限的最後一天,但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24?時。
2.合同檔案及解釋順序
2.1?合同檔案應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的檔案及優先解釋順序如下:
(1)本合同協議書
(2)中標通知書
(3)投標書及其附件
(4)本合同專用條款
(5)本合同通用條款
(6)標準、規範及有關技術檔案
(7)圖紙
(8)工程量清單
(9)工程報價單或預算書
合同履行中,發包人、承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
2.2?當合同文件內容界定不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由發包人、承包人協商解決。雙方也可以提請工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意工程師的解釋時,按本通用條款38?條關於爭議的約定處理。
3.語言文字和適用法律、標準及規範
3.1?語言文字
本合同檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
3.2?適用法律和法規
本合同檔案適用中華人民共和國的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規,由雙方在專用條款中約定。
3.3?適用標準、規範
雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的.名稱;沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的,約定適用行業標準、規範的名稱;沒有國家和行業標準、規範的,約定適用地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。屬強制性標準的,發包人、承包人必須遵守。
國內沒有相應標準、規範的,由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的,應負責提供中文譯本。
本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用,由發包人承擔。
4.圖紙
4.1?發包人應按專用條款約定的日期和套數,向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的,發包人應代為複製,複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的,應在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發包人承擔,承包人在約定保密期限內履行保密義務。
4.2?承包人未經發包人同意,不得將本工程圖紙轉給第三方。本合同終止後,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發包人。
4.3?承包人應在施工現場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權利和義務
5.工程師
5.1?發包人派駐施工場地履行合同的代表,在本合同中稱工程師。其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明。
5.2?實行工程監理的,發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。
5.3?監理單位委派的總監理工程師在本合同中也稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人、承包人在專用條款內寫明。其職權應與發包人派駐現場履行合同的代表相區別。二者職權發生交叉或不明確時,由發包人予以明確,並以書面形式通知承包人。
5.4?合同履行中,發生影響發包人、承包人雙方權利或義務的事件時,負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對此處理有異議時,按本通用條款第38?條關於爭議的約定處理。
5.5?除合同內有明確約定或經發包人同意外,負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。
5.6?不實行工程監理的,本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表,其具體職權由發包人在專用條款內寫明。
6.工程師的委派和指令
6.1?工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權,並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應經發包人同意,並提前7天以書面形式通知承包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件,與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時,工程師應進行糾正。
除工程師或工程師代表外,發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
6.2?工程師的指令、通知由其本人簽字後,以書面形式交給承包人代表,承包人代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時,工程師可發出口頭指令,並在48小時內給予書面確認。承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,並以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續執行的指令,承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔,延誤的工期相應順延。本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。
6.3?工程師應按合同約定,及時向承包人提供所需指令、通知,並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤,發包人應承擔延誤造成的追加合同價款,並賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。
6.4?如需更換工程師,發包人應提前7天以書面形式通知承包人,後任繼續行使合同檔案約定的前任的職權,履行前任的義務。
7.承包人代表
7.1?承包人代表的姓名、職務在專用條款內寫明。
7.2?承包人依據合同發出的通知,以書面形式由承包人代表簽字後送交工程師,工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
7.3?承包人代表按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯絡時,承包人代表應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三方的,由發包人承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人的,由承包人承擔費用,不順延工期。
7.4?承包人如需更換承包人代表,應提前7天以書面形式通知發包人,並徵得發包人同意。後任繼續行使合同檔案約定的前任的職權,履行前任的義務。
7.5?發包人可以與承包人協商,建議更換其認為不稱職的承包人代表。
8.發包人工作
8.1?發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作:
(1)辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作,使施工場地具備施工條件,在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題;
(2)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點,保證施工期間的需要;
(3)開通施工場地與城鄉公共道路的通道,以及專用條款約定的施工場地內的主要道路,滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通;
(4)向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料,對資料的真實準確性負責;
(5)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外);
(6)確定水準點與座標控制點,以書面形式交給承包人,進行現場交驗;
(7)組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底;
(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作,承擔有關費用;
(9)發包人應做的其他工作,雙方在專用條款內約定。
8.2?發包人如將前款部分工作委託承包人辦理,雙方應在專用條款內約定,相關費用由發包人承擔。
8.3?發包人未能履行8.1款各項義務,導致工期延誤或給承包人造成損失的,發包人賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。
9.承包人工作
9.1?承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作:
(1)根據發包人委託,在其設計資質等級和業務允許的範圍內,完成施工圖設計或與工程配套的設計,經工程師確認後使用,發包人承擔由此發生的費用;
(2)向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表;
(3)根據工程需要,提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施,並負責安全保衛;
(4)按專用條款約定的數量和要求,向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施,發包人承擔由此發生的費用;
(5)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定,按規定辦理有關手續,並以書面形式通知發包人,發包人承擔由此發生的費用,因承包人責任造成的罰款除外;
(6)已竣工工程未交付發包人之前,承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作。保護期間發生損壞,由承包人負責修復,並承擔相應費用;發包人要求承包人採取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款,雙方在專用條款內約定;
(7)按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作;
(8)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定,交工前清理現場達到專用條款約定的要求,承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;
(9)承包人應做的其他工作,雙方在專用條款內約定。
9.2?承包人未能履行前款各項義務,造成發包人損失的,承包人賠償發包人有關損失。
三、施工組織設計和工期
10.進度計劃
10.1?承包人應按專用條款約定的日期,將施工組織設計和工程進度計劃提交工程師。工程師按專用條款約定的時間予以確認或提出修改意見。逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。
10.2?群體工程中單位工程分期進行施工的,承包人應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間,按單位工程編制進度計劃,其具體內容雙方在專用條款中約定。
10.3?承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工,接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時,承包人應按工程師的要求提出改進措施,經工程師確認後執行。因承包人原因導致實際進度與進度計劃不符,承包人無權就改進措施提出追加合同價款。
11.開工及延期開工
11.1?承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工,應當不遲於協議書約定的開工日期前7天,以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆,視為同意承包人要求,工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。
11.2?因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工,工程師應以書面形式通知承包人,推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失,並相應順延工期。
12.暫停施工工程師認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工,並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後,可以書面形式提出復工要求,工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆,承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的,由發包人承擔所發生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發生的費用,工期不予順延。
13.工期延誤
13.1?因以下原因造成工期延誤,經工程師確認,工期相應順延;
(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;
(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3)發包人派出的工程師或在施工現場的發包人僱用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常進行或停工;
(4)工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行;
(5)設計變更和工程量增加;
(6)一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(7)不可抗力;
(8)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
13.2?承包人在前款情況發生後14天內,就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認。逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。
14.工程竣工
14.1?承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
14.2?因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任。
14.3?施工中發包人如需提前竣工,雙方協商一致後應簽訂提前竣工協議,作為合同檔案組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。
四、質量與檢驗
15.工程質量
15.1?工程施工應達到協議書約定的質量標準。質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。工程質量因承包人原因未達到約定的標準,承包人承擔違約責任。
15.2?雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
16.檢查和返工
16.1?承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙的要求以及工程師依據合同發出的指令施工,隨時接受工程師的檢查檢驗,併為檢查檢驗提供便利條件。
16.2?工程質量達不到約定標準的部分,工程師一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
16.3?工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔,並相應順延工期。
16.4?因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款,由發包人承擔。
17.隱蔽工程和中間驗收
17.1?工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。
17.2?工程師不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,工程師應承認驗收記錄。
17.3?經工程師驗收,工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求,驗收24小時後,工程師不在驗收記錄上簽字,視為工程師已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續施工。
18.重新檢驗無論工程師是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格,發包人承擔由此發生的全部追加合同價款,賠償承包人損失,並相應順延工期。檢驗不合格,承包人承擔發生的全部費用,工期不予順延。
19.工程試車
19.1?雙方約定需要試車的,試車內容應與承包人承包的安裝範圍相一致。
19.2?裝置安裝工程具備單機無負荷試車條件,承包人組織試車,並在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄,發包人根據承包人要求為試車提供必要條件。試車合格,工程師在試車記錄上簽字。
19.3?工程師不能按時參加試車,須在開始試車前24小時內以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按時提出延期要求,不參加試車,應承認試車記錄。
19.4?裝置安裝工程具備無負荷聯動試車條件,發包人組織試車,並在試車前48小時以書面形式通知承包人。通知包括試車內容、時間、地點和對承包人的要求。承包人按要求做好準備工作。試車合格,雙方在試車記錄上簽字。
19.5?雙方責任
(1)由於設計原因試車達不到驗收要求,發包人應要求設計單位修改設計。承包人按修改後的設計方案重新安裝。發包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加合同價款,工期相應順延。
(3)由於承包人施工原因試車達不到驗收要求,承包人按工程師要求重新安裝和試車,並承擔重新安裝和試車的費用,工期不予順延。
(4)試車費用除已包括在合同價款之內或專用條款另有約定外,均由發包人承擔。
(5)工程師在試車合格後不在試車記錄上簽字,試車結束24小時後,視為工程師已經認可試車記錄,承包人可繼續施工或辦理竣工手續。
19.6?投料試車應在工程竣工驗收後由發包人負責。如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時,應徵得承包人同意,另行簽訂補充協議。
五、安全施工
20.安全施工與檢查
20.1?承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。
20.2?發包人應對己方在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用。
21.安全防護
21.1?承包人在動力裝置、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時,事前應向工程師提出安全防護措施,經工程師認可後實施,防護措施費用由發包人承擔。
21.2?實施爆破作業,在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師,並提出相應的安全防護措施,經工程師認可後實施,安全防護措施費用由發包人承擔。
22.事故處理髮生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。
六、合同價款與支付
23.合同價款及調整
23.1?招標工程的合同價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程的合同價款由發包人、承包人依據工程預算書在協議書內約定。
23.2?合同價款在協議書內約定後,任何一方不得擅自改變。合同價款計價的方式可採用固定總價、固定單價或雙方約定的其他計價方式。
(1)採用固定總價計價方式的,雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險範圍和風險費用的計算方法。在約定的風險範圍內,合同價款不作調整。風險範圍以外的合同價款調整方法,應當在專用條款內約定。
(2)採用固定單價計價方式的,除專用條款另有約定外,在約定風險範圍內,單價不作調整。在約定風險範圍外實際數量變化超過該專案工程量清單內數量10%以上,且該專案數量變化的金額超過合同金額0.01%時,單價可作調整。
23.3?除專用條款另有約定外,因下列因素髮生成本變化的,合同價款可作調整:
(1)法律、行政法規和國家有關政策重大變化影響合同價款;
(2)工期超過十二個月的;
(3)雙方約定的其他因素。價格調整因素和調整方法由雙方約定。
24.工程預付款
實行工程預付款的,雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額,開工後按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲於約定的開工日期前7天。發包人不按約定預付,承包人在約定預付時間的7天后,可向發包人發出要求預付的通知。發包人收到通知後仍不能按要求預付,承包人可在發出通知後的第8天停止施工。發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的同期銀行貸款利息,並承擔違約責任。
25.工程量確認
25.1?承包人應按專用條款約定的時間,向工程師提交已完工程量的報告。工程師應在接到報告後的14天內,按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量),並在計量前24小時通知承包人。承包人應當為計量提供便利條件並派人蔘加。承包人收到通知後不參加計量,計量結果有效,作為工程價款支付的依據。
25.2?工程師收到承包人報告後14天內未進行計量,從第15天起,承包人報告中開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人,致使承包人未能參加計量,計量結果無效。
25.3?對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量,工程師不予計量。
26.工程款(進度款)支付
26.1?在確認計量結果後14天內,發包人應向承包人支付工程款(進度款)。按約定時間發包人應扣回的預付款,與工程款(進度款)同期結算。
26.2?本通用條款第23?條確定調整的合同價款,第31?條工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款,與工程款(進度款)同期調整支付。
26.3?發包人支付工程款(進度款)時,按專用條款中約定的比例,提留保留金。
26.4?發包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人可向發包人發出要求付款的通知。發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款,可與承包人協商簽訂延期付款協議,經承包人同意後可延期支付。協議應明確延期支付的時間,並從計量結果確認後的第15天起計算應付款的貸款利息。
26.5?發包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工。發包人應承擔違約責任。
七、材料裝置供應
27.發包人供應材料裝置
27.1?發包人供應材料裝置的,雙方應當按專用條款約定,制定發包人供應材料裝置一覽表,寫明所供材料裝置的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。
27.2?發包人按一覽表所定的內容提供材料裝置,並出具產品合格證明,對其質量負責。發包人在所供材料裝置到貨前24小時,以書面形式通知承包人,由承包人派人與發包人共同清點。
27.3?發包人供應的材料裝置,承包人派人蔘加清點後由承包人妥善保管,發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞,由承包人負責賠償。發包人未通知承包人清點,承包人不負責材料裝置的保管,丟失損壞由發包人負責。
27.4?發包人供應的材料裝置與一覽表不符時,發包人承擔相關責任。發包人應承擔責任的具體內容,雙方根據下列情況在專用條款內約定:
(1)材料裝置單價與一覽表不符,由發包人承擔所有價差;
甲方(全稱):
乙方(全稱):
本協議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方於 年 月 日簽訂合同編號為 的《 建設工程施工合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。
根據原合同的工程量施工完畢後,甲方需要增加合同以外專案的工程量,按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建築法》等有關規定,並結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下,簽訂本工程施工合同補充協議。
一、 由於工程量增加,合同價款由原來的 (¥ 元) (¥ 元)人民幣,結算工程量以實際完成的工程量為準。
二、本協議生效後,即成為原合同不可分割的組成部分,與原合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所做修改的條款之外,原合同的其餘部分應完全繼續有效。本協議與原合同有相互衝突時,以本協議為準。
三、本協議一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設方:以下簡稱甲方
施工方:以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。
四、主體結構要求,板麵筋布150mm×150mm,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑樑、圈樑、次樑應按物理學效能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、樑所有澆築混凝土標號C20,立柱,樑無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全
第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各儲存一份。望雙方共同執行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
繫個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程專案分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程專案也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支援原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
甲方:以下簡稱甲方
乙方: 以下簡稱乙方
根據與建設單位簽訂的《 建設施工合同》和公司有關管理制度,現將該工程進行內部發包,經雙方協商一致,簽訂如下施工合同:
一、工程概況
1、 工程名稱:
2、承包範圍:
3、承包形式:
二、工程期限: 年 月 日至 月 日,工期:
三、工程質量:乙方應認真按照施工規範,技術標準和設計圖紙要求施工,接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工後,乙方按國家有關規定保修。
四、合同價款:乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費,承包價:按總價提取管理費 %,稅金由乙方承擔。
五、安全責任:乙方應按現行安全操作規定,採取嚴格
的安全防護措施,全體施工人員應參保,如發生安全事故,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
六、文明施工:乙方應搞好現場文明施工,建立健全的各項工地管理制度,隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法:
八、付款辦法:按發包方付款進度支付乙方工程款,甲方提留款在竣工結算前分批收清,工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前,乙方全額帶資完成該工程。
九、其它:
1、在簽訂合同時,乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金,待工程竣工結算後,按合同結算。
本合同一式二份,雙方簽字後生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
合同編號_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就石材加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條 石材供料
1.甲方委託乙方加工:___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間:_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
施工現場:____________________________________。
甲方指定的材料存放地點:______________________。
雙方約定的其他地點:__________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工裝置和技術人員應按甲方要求,並接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
國家標準
行業標準
雙方約定標準:________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由_______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢,並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運後驗收,並出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1.合同總價:人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)合同簽訂後_______日內(或另行約定______________),甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款,計人民幣_________ 元,雙方約定預付款處理方式:_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
按供料進度,每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
按供料進度,每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
3.合同價款結算方式為:____________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時,不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款,甲方暫留合同總價款的______%作為保脩金,甲方應在保修期滿後_______天內結算,將剩餘保脩金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求,甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除合同,並要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,並向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任:____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修專案____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理,否則,甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保脩金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工後,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,並制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜,雙方應友好協商解決,並以書面形式達成補充協議,與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本合同發生爭議,雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
2.本合同一式_______份,雙方各執_______份。
甲方:________________________ 乙方:________________________
簽訂人:_______ 職務:_______ 簽訂人:_______ 職務:_______
負責人:______________________ 負責人:______________________
住所地:______________________ 住所地:______________________
電話:________________________ 電話:________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
石材供料單
上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定
常用版_____合同
甲方(委託方):___________ 簽約時間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________
根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,雙方協商一致達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核准登記的企業或個體工商戶。
2、裝飾施工地點:_______縣(市、區)______路(小區)____幢____號(單元)____室。
3、住房結構:_____室______廳______結構,建築面積______平方米。
4、裝飾施工內容:詳見《工程施工報價單》(附件
一)和圖紙。
5、承包採用下列第______種方式:
(1) 乙方包工、包全部材料(見附件
三);
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘部分材料(見附件
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設計。
7、工期:工程期限______天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款:(大寫)_______元(其中:人工費_____元,材料費______元,設計費 ______元,管理費_____%,計_____元,稅金_____%,計______元)。如雙方認可變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
(1)合同簽訂後_____天內,甲方支付總價款的____%計_____元;
(2)木工進場當天,甲方支付總價款的_____%計 _____元;
(3)油漆進場當天,甲方支付總價款的_____%計 ______元;
(4)尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(
一)甲方工作
1、甲方在開工前,應向所在地房產管理部門或物業管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應在開工前,向乙方進行現場交底。_________空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分_________空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備裝置,並說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4、指派_______為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(
二)乙方工作
1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派______為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的`各項事宜。
3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業管理單位批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和賠償責任。
5、與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境。
四、材料的供應
1、甲方提供的材料:詳見《甲方提供的材料、裝置表》(附件
二)。
本工程甲方負責採購供應的材料、裝置,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的、經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料:詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料,均應得到甲方認可,用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產和防火要求
乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
七、材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、裝置,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
2、按合同約定由乙方提供的材料、裝置,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
雙方約定本工程質量按下列標準執行:
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以鑑定,經鑑定工程質量不符合合同約定的標準,鑑定過程支出的相關費用由乙方負責,經鑑定工程質量符合約定的標準,鑑定過程支出的相關費用由甲方負責。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________,乙方應提前二天通知甲方驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
2、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛生間等保修期為________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件
1、工程施工報價單
附件
2、甲方提供的材料、裝置明細表
附件
3、乙方提供的材料、裝置明細表
附件
4、工程專案更單
附件
5、工程質量驗收單
附件
6、工程包修單
附件
7、施工業務通知單
甲 方:________________ 乙 方:_________________________
姓名(簽名):__________ 單位名稱(蓋章):_______________
身份證號:______________ 法定代表人(或委託代理人):_____
聯絡電話:______________ 營業執照號碼:___________________
聯絡電話:______________
附件
一:工程施工報價單
序號 專案 單位
單價
數量
合計金額
工藝做法、用料說明
甲方代表(簽字蓋章):_______
乙方代表(簽字蓋章):_______
________年____月____日
附件
二:甲方提供的材料、裝置明細表
序號 材料或裝置
名稱 品牌 規格
型號 質量
等級 單位 數量 單價 供應時間 送達地點
乙方驗收意見
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
附件
三:乙方提供的材料、裝置明細表
序號 裝飾內容 材料
規格型號 品牌 等級 數量 單位 單價 合價
甲方驗收意見
甲方代表:_________
乙方代表:_________
________年____月____日
附件
四:工程專案變更單
變更內容 原價格 新價格 增減金額(、-)
詳細說明
工程原定金額 甲方已付金額
元 元
增加工程金額 減項工程金額 (增―減)金額 結算應付金額
元 元 元 元
甲方代表:___________
乙方代表:___________
________年____月____日
附件
五:工程質量驗收單____日期 檢驗專案名稱 檢驗結果(合格、不合格、補驗) 甲方簽名
整體
工程
驗收
意見
甲方代表:____________
乙方代表:____________
注:分項檢驗評分:合格打“√”,不合格打“;”,補驗合格打“√”簽名。
________年____月____日
附件
六:工程保修單
公司名稱 保修電話
使用者姓名 登記編號
裝修房屋地址 聯絡電話
施工單位負責人 施工負責人
現場施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
維修記錄
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
備註:
(1)凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為________年,其中水、電工程保修________年。
(2)由於乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。
(3)由於甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修範圍。
(4)本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。
附件
七:施工業務通知單
客戶姓名 施工地點 聯絡電話
施工負責人 施工日期 聯絡電話
序號 業務名稱 具體安排要求
說明:
甲方簽字(蓋章):________
________年____月____日
乙方簽字(蓋章):________
________年____月____日
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料裝置供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執行)
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
甲方:
乙方:
發包方(甲方):______________
代表人:_______________________
設計方(乙方):______________
設計等級證書:________________
鑑於甲方是__________________專案的發包人,乙方是具備設計資質的設計方,甲方委託乙方擔任本專案的施工設計工作,為避免合同履行後雙方發生不必要的糾紛,特訂立本合同規範雙方的行為,具體如下:
第一條工程概況
1、工程地點:____________________
2、設計專案:____________________
3、設計內容:____________________
4、承包方式:____________________
第二條設計依據
甲方在訂立合同時,應交付給乙方委託書及專案相關的審批檔案。同時要一併交付設計前的基礎勘探資料,甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務
1、乙方接受委託書後,應隨即進行現場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖,平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費後_______日內須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費後_______日內須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導,完成圖紙和技術的交底,若因施工發生困難而變更設計時,乙方應預先徵得甲方同意,但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付
1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣,大寫為__________,設計費總計__________萬元,大寫為__________。
2、本合同簽訂之時,甲方須向乙方支付定金,_________元人民幣,大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖,經甲方確認驗收後,甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元,大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定後,甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元,大寫為__________。
5、剩餘價款在雙方義務履行完畢後,甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款
1、甲方對於本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務,未經乙方書面同意,不得將圖紙用於本合同之外的任何商業活動,也不得擅自複製、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對於本合同涉及到甲方祕密的材料同樣負有保密的義務。
第六條合同中止與解除
1、甲方如有特殊情況,必須終止本合同,應書面通知乙方,並且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時,定金不予退回。
2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同,則應雙倍返還定金,如給甲方造成其他損失,則須一併賠償。
第七條違約條款
1、甲乙中任何一方違反本合同規定的相應義務,給對方造成損失的,均應負擔所有損失。因一方違約,導致合同無法履行的,須終止合同的,違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內容不滿意為由,拒付設計費,乙方負有修改義務,雙方應依誠信原則協商解決。
第八條爭議糾紛解決
雙方就本合同約定事項有所爭議時,雙方應協商解決,協商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
第九條附則
1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方應照常支付設計費。
2、設計時間於_______年______月______日起,到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)
3、本合同自雙方簽字後生效,合同規定的雙方義務履行完畢後失效。
4、本合同一式______份,甲乙雙方各______份,提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方:__________________乙方:__________________
______年______月______日______年______月______日
2021建設施工合同範本4
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲方在建房屋___棟,建築層數___層,___層約_____平方米,___層約_____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建專案
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築,包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫:_______________元,建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付___%,完成第一層磚砌並搗制好樓面付到___%,完成第___層以及屋頂付到___%付款___元,工程全部完工,交驗完畢付到___%,預留___%為質量保證金,完工___年內無質量問題,清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,並保管好材料,不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為___(日曆天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、後期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,並承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同___式___份,甲乙雙方各執___份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):____________
乙方簽字(章):____________
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包範圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式:
第4條:合同生效及終止:
本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。
第5條:合同份數
5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
合同簽訂時間:
合同簽訂地點: 備註:
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”) 依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況: 工程名稱:
自家住宅 工程地點: _______區鎮村
二、工程承包範圍: 承包範圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程,包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。
三、合同工期: 開工日期:___________日。
四、質量標準及要求: 工程質量要求符合《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌築牆體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大於規範要求,砌築磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、樑關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格後方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆築過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆築完畢後,必須進行充分的養護。
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每次砌築時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。節約材料,並保管好材料,不得丟失。
五、合同價款: 承包金額:據實按建築面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。
六、工程質量:
6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。
6.2工程質量以國家建築工程質量檢驗評定標準為依據。
6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,並且無法整改的,乙方承擔全部違約責任。
6.4經甲方專案負責人認定施工過程中不符合施工規範及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用。
七、雙方責權:
7.1甲方供應該工程所需建築材料。由於施工地點的環境問題等,施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費用。
7.2甲方應及時對工程進度進行稽核,對工程進度款應按照協議約定及時撥付。
7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。
7.
4、乙方必須保證工程質量並按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、牆面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。 7.
5、施工安全由乙方全權負責。 7.
6、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為。 7.
7、主體工程完成後,乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外牆裝修後才能拆除。 7.
8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。 7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達到《G59-99建築施工安全檢查標準》合格標準,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,由乙方承擔事故所產生的全部責任。
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規,保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
8.5乙方採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用,由乙方全部承擔。
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責。
九、工程款支付:
1、自本協議簽訂後,工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工後經甲方驗收合格後即以實際測量面積為準,雙方結算,由甲方一次性付清工程餘款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在合同期內,乙方不得故意長期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本合同終止。
十、本合同自簽訂之日起生效,一經簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決,如協商無效將按照《民法典》交由司法部門處理。 十
一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,另附圖紙一份。 甲方(手印):身份證號碼:聯絡電話:____日 乙方(手印): 身份證號碼: 聯絡電話:___________日
甲方:______________________
乙方:______________________
依照《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規和公司檔案相關規定,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:______________
工程地點:______________
第二條 工程承包範圍
___________________________________
第三條 工程工期
1.計劃開工日期:_______年_______月_______日,計劃完工日期:_______年_______月_______日,總日曆天數_______天;
2.主要節點工期:___________________________________。
3.乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
第四條 工程質量標準
所承包工程範圍內的工程質量必須達到_____________________。
第五條 組成合同文件及解釋順序
組成本合同的檔案及優先解釋順序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投標檔案;
4.本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規範;
注:上述檔案應互為補充,在合同中出現含糊不清或不相一致時,按上述順序解釋,不能清楚解釋時,在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。
第六條 標準規範
本合同適用標準規範:______________________________________。
第七條 甲方責任和義務
1.負責統一制定各項管理目標,組織編制施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2.負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯絡,協調現場工作關係。
3.根據工程情況要求乙方增減施工人數,滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4.及時提供由甲方供應的施工機械裝置、週轉材料。
5.按本合同約定,向乙方支付勞動報酬。
6.統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用:
7.協助乙方辦理現場施工人員出入證件,其費用由乙方自理。
第八條 乙方責任和義務
1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整後的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3.應按招標檔案要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證,持證率達到100%
4.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其裝置、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;
5.做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款;
6.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施;
7.按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》並按合同所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案),承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任後果;
8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);
9.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和後果。
10.甲方在資金暫時不到位,業主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
第九條 環境保護、安全生產和文明施工
1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況,使其體系有效執行。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保安全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由於自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔一切責任後果和經濟費用。
發生安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門,同時按國家有關法律規定對事故進行處理。
3.乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工;保證施工現場整潔有序,符合文明施工的有關規定和要求,維護甲方良好的企業形象,並承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
加強現場管理,採取一切適當的措施,保護現場內外環境,限制由施工作業引起的噪音或其它汙染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。
第十條 材料、裝置供應與管理
1.甲方提供給乙方使用的週轉材料實行調拔制,根據工程計劃需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、裝置(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞,乙方應按領用時的價格賠償。
3.材料按預算分折量對乙方實行限額領料,乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量,則超出部分的費用由乙方承擔;材料節約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。
第十一條 承包方式、價格及包含的內容
1.承包方式及單價:________________________________________。
2.承包價格所包含的內容:
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費:小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括週轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄杆、防護棚等);
文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程範圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械裝置維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所採取的措施用工費用;
3.本合同單價為一次包死價格,在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。
第十二條 結算辦法及付款方式
1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費,_____日按合同價款結算完畢,交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。
2.甲方不預付乙方生活費用,勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點),付款時間為業主付款後,支付上月結算款的_______%.所承包工程完工後付結算款的_______%,餘款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求後付清。(結算款支付額以扣除勞務管理費後的數額為基數)
3.在每月的承包費結算中,應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。
第十三條 施工驗收
1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格後再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,並承擔由此導致的甲方的相關損失。
竣工驗收時,業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,並承擔由此導致甲方相關損失,不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)
第十四條 工程保修
1.保修範圍、期限:___________________。
2.保修期間,乙方應在接到維修通知後按甲方要求內容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執行,甲方可委託其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。
第十五條 保險
1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險,併為施工場地內自有人員生命財產和施工機械裝置辦理保險,支付保險費用。
2.保險事故發生時,甲、乙雙方有責任採取必要的措施減少損失。
第十六條 爭議
1.甲、乙雙方在履行合同時發生爭議,可以自行協商解決;否則,雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。
2.發生爭議後,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行合同,保持工作連續,保護好已完工作成果;
2.1 單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議終止合同;
2.2 調解要求停止合同工作,且為雙方接受;
2.3 仲裁機構要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十七條 合同履約保證金
1.乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。
2.合同履約保證金所含內容應包括本合同內所定的各項批標及投標檔案內的承諾條件,如:工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數,農忙季節的人員數量,支付農民工資,遵紀守法等。
若達不到以上內容所規定的要求,則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的,沒收全部保證金,並賠償由此給甲方造成果。
3.本工程完工後,乙方按雙方所簽訂合同的內容完成,經有關部門驗收符合本合同規定的要求,則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。
第十八條 不可抗力
1.不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的合同,當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時,執行國家或地方政府規定。
2.不可抗力事件發生後,乙方應立即通知甲方專案經理,並在力所能及的條件下迅速採取措施,盡力減少損失,甲方應協助乙方採取措施。
3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4.因合同一方遲延履行合同後發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
第十九條 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建,致使合同無法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或業主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩餘材料、裝置的保護和移交工作,按要求撤出施工場地;甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。
第二十條 合同終止
雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果,並經竣工驗收合格後;保修期滿未發生質量問題,本合同即告終止。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
____________年________月_______日____________年________月_______日
甲方:____________________________
乙方:____________________________
甲方為改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:承建專案
1. 工程名稱:________________________。
2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。
3. 建築面積:約310㎡(最後以實際建築面積為準)。
4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。
第二條:承包方式及費用
1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料,乙方負責施工,並負責所有施工用具裝置。
2. 施工費用:按建築面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整),澆灌好一層合格後預付____萬元,工程結束驗收合格後全部結算付清。
第三條:工程質量要求
1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建築施工規範要求。牆體、樑、柱水平度、垂度相差不超過
1.5cm。
2. 房屋內部按甲方草圖佈局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。
3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。
第四條:工程工期
1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2. 在保證工程質量的前提下,因為下雨和建築材料拖延,交房日期可順延;若由於乙方人為原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。
第五條:安全責任
甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。
第六條:雙方責任
1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。
2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時採購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。
4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本合同終止。
5.施工中本合同未盡事宜,雙方共同協商處理。
6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁,一式兩份,甲乙雙方各儲存一份。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設發包發:
承包施工方:
經甲、乙雙方友好協商,甲方將位於貴州省仁懷市茅臺鎮私人房屋亮化建設施工專案發包給乙方,雙方秉著平等、自願、誠實、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守:
一、承包方式
施工工程採取清包,即包工不包料的方式。
二、建設工期、承包範圍及工程款計算方式
工程建設從乙方進場當日開始計算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規定時間內完成工程建設進度。承包專案具體情況如下:
1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊,乙方自己負責施工原材料的搬運使用。
2、砌磚按塊數計算,單價為:零點五五元一塊,;外牆磚單價為:五十八元每平方米,。
3、乙方必須在規定時間內完成以上1至2條承包專案工程,如在規定的時間內未完成,甲方將不支付乙方任何工程費,並且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責
根據房屋建造需求,甲方及時提供房屋建設所需建築材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責
乙方自帶砌牆和外牆磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。
五、工程質量要求
砌牆平面平整垂直牆角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實,外牆磚必須平實、整齊,縫隙合理。以上工程質量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。
六、工程檢查、驗收
在不影響乙方正常作業的情況下,甲方對工程作業進度、質量進行全程監督檢查,並於工程建設完工後乙方通知甲方對工程進行驗收,合格後支付工程款。
七、工程款支付辦法
工程款採取分結方式,房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費,工程結束驗收合格後甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。
八、安全責任
乙方必須認真按施工操作程式施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施,並做好施工人員的安全教育,堅持安全第一、質量第一、預防為主,若施工中發生安全事故,均由乙方負責,甲方不負任何責任。
九、其他情況
施工期間乙方伙食自理,甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜
1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負責保管。
2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料,避免造成浪費。
3、本協議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字後生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議,尚若違反,造成的損失由違約方負責。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理,協商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規執行。若甲乙雙方發生糾紛應秉著友好的原則先協商解決,協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年__月__日____年__月__日
甲方:_________________
乙方:_________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,結合本專案的具體情況,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條概況
1、專案名稱:_________________
2、專案地點:_________________
3、專案內容:_________________綜合佈線系統施工和測試,輔材和線管線槽的採購、安裝鋪設。
第二條工期
1、本專案的施工期限為合同簽訂後的個工作日。
2、遇到下列情況之一者,經甲方稽核批准後,工期可做相應調整。
2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化,並經甲方書面確認;
2.2、雙方書面確認的計劃工期改變;
2.3、不可抗力因素。
第三條承包方式和造價
1、承包方式:_________________包工包料(具體內容參見工程裝置報價清單)。
2、專案總造價:_________________人民幣(大寫):_________________(¥)。工程施工資訊點數、單價及材料報價清單為合同附件,專案最後造價按實際施工工程量結算。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日