建設施工合同範本
【篇一】
發包人(全稱):承包人(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
1。工程名稱:
2。工程地點:
3。工程立項批准文號
4。資金來源:
5。工程內容:
群體工程應附《承包人承攬工程專案一覽表》(附件1)。
6。工程承包範圍:
計劃開工日期:年月日。
計劃竣工日期:年月日。
工期總日曆天數:天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量標準:
1。簽約合同價為:
人民幣(大寫)(¥元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫)(¥元);
(2)材料和工程裝置暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫)(¥元)。
2。合同價格形式:
專案經理
承包人專案經理:
本協議書與下列檔案一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同檔案。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的檔案均構成合同文件組成部分。
上述各項合同檔案包括合同當事人就該項合同檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行專案審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
本合同於年月日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委託代理人:法定代表人或其委託代理人:
(簽字)(簽字)
組織機構程式碼:組織機構程式碼:
地址:地址:
郵政編碼:郵政編碼:
法定代表人:法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
電子信箱:電子信箱:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
【篇二】
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯絡人:
聯絡電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬方營業執照:
施工資質:
承攬方施工專案經理:
手機:
承攬方機構地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為:_______元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)略
注:以上每平方米grc裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱:_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍:grc裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:_______);
5、工程造價:本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工;
3、施工中因乙方責任造成的人身、裝置事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算彙總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工_______日內,甲方撥付工程總價_______%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起_______日內,再撥付工程總價_______%;
4、工程質保金為工程總價_______%,質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時,於_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款,並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內,組織驗收。超過七日未予答覆時,乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少於_______年,如出現質量問題,乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證_______小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交_______仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:
簽約日期:年月日
相關文章
-
建設廳建設工程施工合同範本
第一章 詞語涵義及合同檔案第一條 詞語涵義《電力建設工程施工合同》文字,由《電力建設工程施工合同條件》(以下簡 稱《合同條件》和《電力建設工程施工合同協議條款》(以下簡稱《協議條款》) 組成,其用詞用語除《協議 -
建設部建築施工合同範本
環境整潔優美,生活健康科學,社會文明進步。很多的格言警句都說明了保護環境的重要性。下面本站小編為你分享的是保護環境的格言,希望你喜歡! 保護環境的格言(最新篇)1) 提高環境意識 保護美好家園2) 合理利用資源 保 -
建設施工合同範本提綱
隨著我國城鄉程序的加速,有關建設施工類的糾紛越來越多,歸根結底是因為當初雙方在簽訂建設施工合同時沒有盡到應盡的注意義務,最終才導致雙方訴至法院。那麼簽訂建設施工合同需要注意什麼呢?以下是本站小編為大家整理 -
施工建設合同範本
施工建設已經成為現代城市建設的重要組成部分,簽訂施工建設合同需要注意什麼呢?以下是本站小編為大家整理的施工建設合同範文,歡迎參考閱讀。施工建設合同範文1發包人: (以下簡稱甲方)承包人: (以下簡稱乙方)依照《中華 -
鐵路建設工程施工合同條件與合同範本
又是週末,媽媽要帶我去旅遊咯!這個星期我們去的是海豐的蓮花山。我們的車開到了蓮花山度假村的蓮花山腳下,我們就開始爬山了。在山腳下,我們看見了許多荷花亭亭玉立在荷花池當中。我們參觀完荷花池,繼續向上爬,爬著爬著,我就 -
建設施工的合同範本
第一部分 合同條件一、詞語含義及合同檔案第一條 詞語含義。在本合同,下列詞語除協議條款另有約定外,應具有本條所賦予的含義:1.合同:是指為實施工程,發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關係的協議。包括合同條 -
建設部建築工程施工合同範本
第一部分協議書發包人(全稱):__________________________________________________________________承包人(全稱):__________________________________________________________________依照《中華人民共和國合同法》、 -
建設施工合同範本4篇
本期視訊介紹了鉤針玩偶的正面與反面,視訊在介紹正反面時,同時標出了正面針與反面針的樣式,便於大家查針數或者是熟悉織物的構成(如上圖所示,藍色標示出的是正面一針的樣式)大師教你鉤玩偶 - 哪面是正面啊? -
建設施工合同範本大綱
健身是健康的鍛鍊身體的方式,而且可以讓自己擁有非常好的肌肉線條,女生相信都是希望自己的男朋友有一些肌肉的,這樣子會讓自己有安全感,而完美的肌肉線條看上去也非常有男人味,可以說,對於單身男士來說,健身不僅鍛鍊身體,還可 -
房屋建設施工合同範本
房屋建設工程的數量越來越多,就算對於單個的房屋建築工程本身來說,其複雜程度也比較高,那麼簽訂房屋建設施工合同需要注意什麼呢?以下是本站小編為大家整理的房屋建設施工合同範文,歡迎參考閱讀。房屋建設施工合同範文