甲方:
營業執照號:________________地址:________________
法定代表人:________________電話:________________
身份證號:_______________________
乙方:
營業執照號:________________地址:________________
法定代表人:________________電話:________________
身份證號:_______________________
經甲、乙雙方友好協商,就乙方承接甲方的裝飾工程業務達成如下協議:
一、協議執行期限:
本協議又甲乙雙方自行商談,執行期限為______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權利:
1、甲方有權監督裝飾工程的現場管理及文明施工。
2、甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、甲方有權對乙方施工材料進行封樣及稽核。
4、甲方有權對乙方的不規範行為提出相應的整改意見。
三、甲方責任:
1、甲方負責向乙方提供裝飾工程專案。
2、開工前甲方負責向乙方提供經裝飾工程專案單位簡章確認後的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明,並向乙方進行交底,須雙方簽字認可。
3、甲方負責按照本協議中規定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權利:
1、乙方有權要求甲方與施工隊進行溝通,確保工程的順利進行。
2、乙方有權要求甲方按照協議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
五、乙方責任:
1、乙方所派出人員須遵守合理的規章制度。
2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環節的工作任務。
3、乙方所對派出人員進行甲方企業文化的學習與教育。
4、乙方應遵守甲方現場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更:
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。由同
雙方共同簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
七、工期延誤:
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
工程量變化或設計變更;根據現場實際施工情況或經業主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;
2、對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
八、質量標準
工程施工質量按甲方與業主簽署的相關協議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執行。
九、工程驗收
在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:材料驗收;
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款:
合同簽定後,發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款,即_________元;泥工完工後,發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款,即___________元;逢單項工程完工驗收後,發包人按約定直接向承包人支付増加專案後的追加款,油漆工程完工後發包人按約定直接向承包人支付工程款15%餘額款,即_________元。全部工程完工後三天內支付餘款5%,即_________元
簽定合同後首付工程款的20%,即________元;以後按每期工程完工驗
收單簽名後三天內付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收後付第二次款20%,即________元;泥工完工後付第三次款20%,即_______元;木工程完工後付第四次款20%,即________元;油漆工程完工後付第五次款15%,即_______元,全部完工後三天付餘款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更專案差額。
其他支付方式:
1、工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後三日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單並簽字,
2、發包人應在簽字後三天內向承包人結清每期工程進度款。
3、工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。
十一、違約責任:
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付每次工程進度款的,每延誤一天向對方支付違約金髮包價2元,十五天後乙方可中止合約。由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金髮包價2元。
十二、附則:
1、本合同經雙方簽字後生效,合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式________份,雙方各執________份。
甲方:乙方:
______年___月___日______年___月___日
發包方:________________有限公司(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
經雙方協商一致,甲方將________________羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《________________》等相關規定,雙方本著平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:
一、工程概況
1、合同名稱:________________公司二樓裝飾
2、合同內容:包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取後,承包給乙方施工)
3、工程標準:符合國家相關標準。
4、工程地點:________________羽毛球館附二樓
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規範和質量評定標準進行施工,完工後要達到國家規定標準,甲方據此驗收。(以效果圖為準)
三、工程價款
合同總造價:(大寫)(¥:________元),本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用,地磚、地板主材料費用也包含在內,但為了保證質量,由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加專案內容產生的費用,由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
年月日至年月日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,扣乙方合同總價款的2%為違約金,並依此累計。由於不可抗力造成不能施工,工期可適當順延(以甲方簽字為準)。
五、付款方式
裝修主材到場後,甲方支付乙方總工程款的40%,裝修工程完工經甲方竣工驗收合格後,付至裝修工程總價款的95%,餘5%為質保金,一年後無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務:
由於甲方原因造成停工而終止合同時,甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務:
1、乙方按甲方施工要求施工。(並幫助甲方解決與本工程相關問題,達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準,乙方除負責返工外,由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全,嚴防火災,文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生,必須儘快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的,甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時,乙方應於3日內向甲方補足。
4、工程完工後出現的質量問題,乙方自行維修,所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工,甲方有權安排其他單位進場施工,由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間,乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故,其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資,如甲方發現乙方未及時支付工人工資時,甲方有權扣除未支付款項並終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時,乙方應及時書面報告甲方,經甲方蓋章認可後工期可相應順延。
2、乙方在施工期間,應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派專案監工徐龍、張濤兩人到現場監工,乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通,保證按期按質按量施工,以達到最好效果。
八、違約責任
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決,協商不成,向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件:工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
委託代理人(簽字):________________委託代理人(簽字):________________
地址:________________地址:________________
聯絡電話:________________聯絡電話:________________
________年________月________日________年________月________日
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:簽約人:
定作人承辦單位:聯絡人:聯絡電話:
定作人機構地址:傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:簽約人:
承攬方營業執照:施工資質:
承攬方施工專案經理:手機:
承攬方機構地址:傳真電話:
銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:
根據《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。
為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。
雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的裝飾件及安裝工程標的額約為:元。
第二條製作裝飾件規格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)
序號裝飾件名稱規格數量單價合計
1__________
2__________
3__________
注:以上每平方米裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱:郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍:裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式:包工包料(裝飾材料廠商:);
5、工程造價:本工程總造價按乙方於年月日上午參加組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。
施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、裝置事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。
應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算彙總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內,甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告籤之日起15日內,再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%,質保期兩年。
質保金在壹年後無工程質量問題時,於年月日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款,並經甲、乙雙方現場代表籤作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內,組織驗收。
超過七日未予答覆時,乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的裝飾件保修兩年,使用壽命不少於50年,如出現質量問題,乙方一年內免費為甲方更換裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方籤蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
合同如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:
簽約日期:年月日