甲方：_________________乙方：_________________
由於工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國民法典》暨《中華人民共和國建築法》以及建築施工管理條例、施工規範，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。
一、工程地點及名稱
1、工程地點：_________________
2、工程名稱：_________________
二、承包內容價款以及工期
1、承包內容汙水站全部土建工程
2、工程造價一次性包死。
3、工程工期：_________________自開工內完成承包全部承包內容。
三、付款及質量
1、汙水地底板驗收合格後付30%，主體驗收合格後付至70%，發包方進行竣工驗收合格後付至95%，其餘工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質量：_________________合格
四、甲方責任：_________________幫助乙方解決水源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙並交底。
五、乙方責任，嚴格按照施工圖及相關規範進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。
六、保修期及質保金。
1、保修期：_________________發包方竣工驗收後日歷天共計六個月。
2、質保金：_________________承包總價的10%為保脩金，保修期滿後付清全部承包價款。
4、合同生效日期：_________________合同生效日期雙方簽字後立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。
甲方：_________________乙方：_________________
簽字：_________________身份證號：_________________
日期：_________________日期 ：________________ 這就是一份建築施工發包合同
合同編號：
發包方：
承包方：
依照有關法律、法規的規定，雙方在協商一致的基礎上，就發包方裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程地點：______________________________________。
1.2工程內容及做法。
1.3工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。
承包方包工、包料;
承包方包工、部分包料，發包方提供部分材料;
承包方包工、發包方包料。
1.4工程期限___個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為：________________________元,小寫:______________元。
第二條施工圖紙發包方委託承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份，設計費用含在工程價款內。
第三條發包方義務
3.1開工前_______天，為承包方入場施工創造條件，以不影響施工為原則;
3.2提供施工期間的水源、電源;
3.3負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關係;
3.4不拆室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包方義務
4.1施工中嚴格執行安全施工、防火規定及質量標準，按期保質完成工程;
4.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境;
4.3保證室內上、下水管道的暢通;
4.4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第五條工程變更
5.1工程專案及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料的提供
6.1由發包方提供的材料、裝置。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收並辦理交接手續;
6.2由承包方提供的材料、裝置，承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，並接受發包方檢驗。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：工程量變化和設計變更;不可抗力;發包方同意工期順延的其他情況。
7.2因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。
7.3發包方未按期支付工程款，工期相應順延。
7.4因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包方原因造成工程質量存在問題的，在____日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
第八條質量標準雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由____市裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。
第九條工程驗收和保修
9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
水電施工改造完工,開關插座定位驗收;
泥工粉砌新牆完畢,牆、地磚鋪貼完工;
木工吊頂,木製品完工;
油漆工程完工;
全部工程完工。承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
9.2工程竣工後，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為3個月，3個月後收費保修。保修內容為本公司施工過的專案，因外力引起的損壞和其它單位提供的裝置，工程專案收費維修。
第十條工程款支付方式
10.1雙方約定按以下____方式支付工程款：
合同簽定後，發包方按約定直接向承包方支付工程款的,70%預付款，即_________元;
水電改造完工後，發包方按約定直接向承包方支付工程款的15%進度款，即___________元;
油漆工程完工後發包方按約定直接向承包方支付工程款10%餘額款,即_________元。
全部工程完工後三天內支付餘款5%,即_________元.
其他支付方式：______________________________________________.
10.2工程驗收合格後，承包方應向發包方提出工程結算，並將有關資料送交發包方。
發包方接到資料後____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單並簽字，發包方應在簽字後三天內向承包方結清每期工程進度款。
10.3工程款全部結清後，承包方應向發包方開具正式統一發票。
第十一條違約責任
11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
11.2未辦理驗收手續，發包方擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。
11.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
11.4發包方未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰,七天後乙方可中止合同。
11.5由於承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰。
第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;
也可由有關部門調解;
協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
提交____市裝飾協會仲裁;
依法向人民法院提起訴訟。
第十三條几項具體規定
13.1工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點，發包方負責支付垃圾清運費用________________元。
有關單位向發包方收取的各項收費和押金由發包方支付。
13.2施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點______分至______點______分;
下午______點______分至______點______分。
第十四條其他約定事項：
第十五條附則
15.1本合同經雙方簽章後生效，合同履行完畢後終止。
15.2本合同簽訂後工程不得轉包。
15.3本合同一式________份，雙方各執________份。
15.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
聯絡方式：聯絡方式：
________年____月____日________年____月____日
合同編號：
簽訂地點：
發包方：
承包方：
依照其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願和誠實信用的原則，甲乙雙方就 訂立此合同，以資共同遵守。
一、 合同內容的金額：見附件清單。
二、 交貨時間、地點、方式：
交貨安裝地點為：
三、 付款方式：
1、合同簽訂後
2、月天內付款
3、工程全部完工後
四、 工程要求
工程質保期： 不扣質保金。
五、 驗收
1、合同燈具安裝且啟用後，乙方向甲方填寫《工程竣工報驗單》，驗收期為乙方填寫《工程竣工報驗單》後三天內;
2、 驗收合格後，甲方在《工程竣工報驗單》上簽字及加蓋單位印章。如甲方無正當理由而拖延驗收或不驗收，超過本合同驗收期的，則視為合同產品及安裝已通過甲方驗收合格。
六、 乙方應履行的責任
1、乙方按時安裝合同產品，並保證工程質量;
2、 乙方免費補正、補齊包裝或運輸或安裝過程中造成產品品種、型號、規格、質量不符或損壞、遺失;
3、 工程質保期內有質量問題，乙方無償維修。
七、 甲方應履行責任
1、甲方違反合同規定拒絕接受貨物及安裝的，應承擔因此給乙方造成的損失;
2、 甲方應按合同規定準時向乙方支付合同貨款;
3、 產品運抵達交貨地點後，甲方應立即派人員對產品進行驗收及簽收;
4、 甲方驗收產品時，如發現貨物的品種、數量、規格、型號不符，應在到貨時間三個工作日內以書面方式向乙方提出異議，以查明產品缺損原因。乙方不承擔任何超期的諸如以上問題的異議。
5、 產品保質期內，甲方應承擔其責任及疏忽所造成的損失。
八、 違約責任
違約方向守約方支付合同總價5‰每天的違約金。
九、 不可抗力
任何一方由於不可抗力原因不能屣行合同時，應在不可抗力事件結束後十日內向雙方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得不可抗力證明後，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十、 產品所有權
甲方未向乙方付清產品貨款前，產品所有權屬於乙方，其它債權不得與此對抗。
十一、合同附件
經雙方簽字蓋章的產品技術圖;
甲乙雙方營業執照、法人程式碼證、法人授權委託書;
合同在執行過程中出現的未盡事宜，經雙方協商而達成的紀要，與合同具有同等法律效力。
十二、爭議解決
本合同未作規定的，按照規定執行;
如雙方在合同履行過程中發生任何爭議;
協商未果，由原告方所在地法院判決。
十三、合同生效
本合同經甲乙雙方簽字蓋章，且甲方向乙方支付合同預付款後，即行生效;
本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 代 表 人：
電話號碼： 電話號碼：
日 期： 日 期：
甲方：
乙方：
甲乙雙方於_________年________月____________日上午，經過平等協商，達成協議條款如下：
一、甲方日光菜棚上頂焊作部分工程量發包給乙方，上頂焊作量全部完成每架鋼樑加工費為_________元，大寫_______圓整。
二、工期從元月12日起計算，乙方每天保證安裝齊五座棚焊作工程量。
三、乙方保證工程質量，漆、焊條和切片均有乙方承擔。
四、甲方對工程驗收後按標段結付工程款(二十座棚為一標段)。
五、乙方按收到的甲方的原材料交付相應的鋼樑數，不得浪費(按工程師計算為準)。
六、乙方保證安全施工，如發生工傷事故，由乙方單方承擔責任。
七、任何一方違約，賠償對方一切實際損失。
八、本合同一式兩份，同等效力，簽字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
三優範文網