甲方:XX縣XX鎮XX村村委會
乙方:住址:
根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定,結合村道公路建設工程的具體情況,甲、乙雙方就該合同段公路工程,在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款,共同遵守執行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:XX鎮XX村村道水泥路整治。
2、工程地點:XX縣XX鎮XX村。
二、工程承包範圍及內容
該段路基為水泥路面,要求把水泥路路面斷板處重新修補、路基加寬。寬度50公分,涵洞溝渠疏通。
三、承包方式
本工程採取包工、包料、包質量、包工期、包安全的不變單價承包方式。
四、工程造價
根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣:貳萬肆仟陸佰元正(¥:24600元)
五、工程施工工期
本合同施工工期為30天,(雨天除外),20__年12月20日開工,於20__年1月20日竣工。
六、甲、乙雙方的權利,義務
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利
派出質量監督人員對乙方承包的工程進行質量監督。
(2)甲方的主要義務
①甲方接到乙方驗收申請後,3天內組織有關人員進行驗收,否則損失由甲方負責。
②負責提供取土料場,棄土料場,負責解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的林木障礙。
2、乙方的主要權力、義務
(1)乙方的主要權力,乙方工程全額墊支,完工後一次性全部付清。
(2)有權自行採購所需材料及施工人員的排程。
(3)嚴格按照施工規範進行施工,保證工程質量。在施工過程中,如有人為阻擋,人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。
(4)制定安全技術措施,承擔安全事故所發生的費用。
七、違約責任
本合同簽字蓋章後生效,雙方都要認真履行合同條款,如一方有違約行為,則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價30%的違約金),並按照《中華人民共和國合同法》的有關條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本合同一式三份,合同雙方各執一份,村委會存檔一份。
2、合同雙方及社員代表簽字蓋章後生效,結清工程款後,合同自行終止,本合同未盡事宜,經雙方協商簽訂補充協議。甲方:
乙方:
社員代表簽字:20xx年12月10日
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規,根據_縣人民政府關於中國小危房改造的有關檔案,遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則,雙方就_國小學校建設施工事項協議一致,訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:_鄉_國小校舍建設
2、工程地點:_鄉_國小原校址
3、工程內容:
(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);
(2)廁所6間(約120平方米);
(3)傳達室2間(約40平方米)
(4)院牆:100米(含大門)
(5)硬化路面:厚度大於15釐米。(小計1520平方米)_①大門前主路200平方米;
②院內主路800平方米;
③教室門前340平方米
④廁所、門衛範圍內硬化180平方米。
(6)餐廳內灶臺2口,操作檯1個。
(7)配套水電工程。
(8)平整校園,壘擋土牆100米。
二、質量要求:
符合《縣中國小校舍安全工程平房建設質量要求》
三、圖紙:
使用《縣中國小校舍安全工程平房建設施工圖紙》
四、工程施工要求:
1、門窗要求:尺寸見圖紙,門框使用東北鬆,上亮穿16號鋼筋6根,鋼筋內塗防鏽漆,外塗調和漆,所用木材必須烘乾後製作。刮膩子刷低油,再刮膩子刷調和漆三遍。鋁合金窗使用標準1.2CM厚鋁材,顏色由甲方定。
2、散水坡:散水坡(三面),每間設一縱溝。
3、每口教室設前後兩塊黑板,標準為4米×1.2米。
五、承包形式:
包工包料。
六、質量監督:
工程的第一質量監督責任人為施工學校校長,縣危改辦進行重點環節(基礎、鋼筋及製作、砌牆過程、屋架、水電、屋面防水等)質量監督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結束後,未經質量監督人同意,不得申請驗收。
七、質量保證:
土建工程部分基礎、牆體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電:50年。
八、安全責任:
乙方確保工程施工安全。在施工期間發生的工傷事故由乙方負責。因乙方原因導致工程在合理使用期限內造成人身及財產損害的由乙方承擔損害賠償責任。
九、施工、材料質量責任:
因工程質量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔。如:材料、規格、型號質量不符合要求,由乙方負責調換,保證工程質量。
十、合同金額:
大寫:
小寫:
十一、資金撥付方式:
工程開工,甲方支付合同金額的30%啟動資金,剩餘款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收,質量要求達到合格後,(除合同金額3%的質量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項,一切責任由乙方自負。補助款撥付,乙方必須提供相關建築業手續及建築業發票。
十二、以上條款未盡事宜,施工過程中雙方協商解決。
十三、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,_縣危改辦一份。
十四、合同工期。
開工時間:
竣工時間:
合同工期:
十五、合同簽字生效:
合同訂立時間:_合同訂立地點:
甲方:_(章) 甲方法人代表:
乙方:_(章) 乙方法人代表:
甲方開戶銀行:_帳號:
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程立項批准文號:
5、資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總日曆天數_________天。
四、合同價款
工程總造價
大寫:___________________元(人民幣)
¥:___________________元(人民幣)
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表,聯絡方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建築物中心五十米以內,並承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯絡方式;
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:承包人必須在合同簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的時間:工程師收到後_____天內批准或提出修改意見,逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月採購的材料裝置以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料裝置須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。
十、工程價款的結算
1、合同簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,並對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。
甲方:
乙方:
日期:
發包人(全稱):承包人(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
1。工程名稱:
2。工程地點:
3。工程立項批准文號
4。資金來源:
5。工程內容:
群體工程應附《承包人承攬工程專案一覽表》(附件1)。
6。工程承包範圍:
計劃開工日期:年月日。
計劃竣工日期:年月日。
工期總日曆天數:天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量標準:
1。簽約合同價為:
人民幣(大寫)(¥元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫)(¥元);
(2)材料和工程裝置暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫)(¥元)。
2。合同價格形式:
專案經理
承包人專案經理:
本協議書與下列檔案一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同檔案。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的檔案均構成合同文件組成部分。
上述各項合同檔案包括合同當事人就該項合同檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行專案審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
本合同於年月日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委託代理人:法定代表人或其委託代理人:
(簽字)(簽字)
組織機構程式碼:組織機構程式碼:
地址:地址:
郵政編碼:郵政編碼:
法定代表人:法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
電子信箱:電子信箱:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
委託方(甲):__________________________________________
承包方(乙):__________________________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程質量管理條列》,經雙方協商,甲方決定將師宗百貨公司改造專案的施工現場圍牆砌築工程交由乙方施工,雙方協議按以下條款執行:
一、工程範圍:
砌築範圍、位置由甲方現場工作人員現場指定。
二、質量及砌築形態要求
採用24牆砌築,牆高2.2米,每6米一個承接墩,墩高2.4米,墩頂端要求形式按後附圖。
質量要求:
1、圍牆必須垂直、牢固,結構合理,形態美觀,砌築砂漿須飽滿,嚴格按建築磚砌牆的質量標準執行。
2、外牆以砂漿抹平,必須平整且砂漿厚度要達到1㎝以上。
三、計量及計價標準
1、2.2米高24牆每米含材料費、人工費、工時費,綜合單價100元/㎡。
2、增加牆墩按360mm厚,高度2.4米計,每米綜合單價440元/m;
3、墩部的不規則形態按用磚數折算為24牆(2.2米高)的延平米計價。
四、付款方式
協議簽訂後,甲方預付1萬元施工準備費,施工完畢,經甲方驗收合格並辦理結算後除質保金外一次付清,質保金5000元。
五、施工工期:
自甲方通知進場施工起,每100米用時不超過3天。超時每天罰款500元。
六、乙方工作人員的安全自行負責,乙方施工期間須對行人安全負責。
七、遇有人阻撓砌築時應停止施工,不與之爭執,報甲方工作人員處理。
八、未盡事宜由雙方協商解決。
注:工程完工後結算時乙方需開具工程發票,甲方方可支付工程款。
甲方:______________
乙方:______________
日期:______________
發包人:
承包人:
按照《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定,發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則,就___圍牆工程施工承包事宜,簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、承包範圍
按本合同約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖
一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。圍牆的做法見詳圖(附件
二)本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價 本工程採用單價計價包乾方式承包,以現場實際發生量來計算總造價。 永久性圍牆塊石基礎 220元3。體積約1383,總價 永久性圍牆上部牆體 210元。 體積約410,總價86100元 臨時性圍牆(含基礎)190元。 體積約220,總價41800元 現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。
2工程單價說明:
⑴塊石基礎單價包含的施工內容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石溼水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。 備註:塊石基礎因現場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改為800。
⑵圍牆牆體單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚溼水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。
⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚溼水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。
⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎完成後,經檢驗合格,計算出塊石基礎總量並按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。
⑵本工程的永久性主體圍牆完成後,經檢驗合格,計算出永久主體圍牆總量並按合同單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。
⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後,經檢驗合格,計算出臨時性圍牆總量並按合同單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。
⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後,經檢驗合格,並通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%,預留永久性圍牆總造價的5%作為質量保脩金,永久性圍牆________年質量保修期滿,扣除圍牆維修費用,由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程為清水牆體,圍牆上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。
3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。
五、工期(60個日曆天)
開工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
由於甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應檔案,工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
⑴按圖紙要求進行放線和交底,並處理協調和對應位置施工單位的關係。
⑵按合同要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任
⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係,協調好紅線分界問題。
⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強施工現場的安全文明教育,並做好交底,做好相應的39;安全文明措施,併為現場作業人員購買相應的保險,否則,現場一切安全事故均由乙方負責。
⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理,由於管理不善,發生的遺失和偷盜由乙方負責。
⑸乙方有成品保護義務,在本小區交付使用前,所有圍牆均為成品保護期,人為及機械損壞,或者因質量問題發裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、合同執行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時,任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。
2、本合同一式貳份,甲方、乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。
本合同未盡事宜,雙方可通過協商,訂立補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
經辦人: 經辦人:
聯絡電話: 聯絡電話
_______年_________月_________日
發包人(全稱):____________________________
承包人(全稱):____________________________
發包人、承包人根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》,經協商一致,對____________________________(工程全稱)簽定工程質量保修書。
第一條 工程質量保修範圍和內容
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。
質量保修範圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏,供熱與供冷系統,電氣管線、給排水管道、裝置安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他專案。具體保修的內容,雙方約定如下:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
第二條 質量保修期
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程的質量保修期如下:
⒈ 地基基礎工程和主體結構工程為設計檔案規定的該工程合理使用年限;
⒉ 屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏為______________年;
⒊ 裝修工程為____________年;
⒋ 電氣管線、給排水管道、裝置安裝工程為________________年;
⒌ 供熱與供冷系統為__________________個採暖期、供冷期;
⒍ 住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為________________年;
⒎ 其他專案保修期限約定如下:_____________________.
質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
第三條 質量保修責任
⒈ 屬於保修範圍、內容的專案,承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理。
⒉ 發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修。
⒊ 對於涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
⒋ 質量保修完成後,由發包人組織驗收。
第四條 保修費用
保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
第五條 其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:_______________.
本工程質量保修書,由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
發 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
年 月 日年 月 日
甲方: (簡稱甲方)
乙方: (簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商一致,為明確甲乙雙方責任、權利、義務、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工訂立本合同:
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
結構形式:磚混結構 層數:二層半(為10米) 建築面積:399平方米(折為18間房)
二、工程承包範圍
承包範圍:乙方只承包施工,不承包材料,建築材料由甲方提供,主體為兩層半,屋面為機瓦、木檁條、座脊按傳統做法,內牆面為水泥壓光、刮白,衛生間及水電。
三、合同工期:
總日曆天數:
開工日期:20xx年 月 日
竣工日期:20xx年 月 日
四、質量標準:
工程質量標準:必須嚴格按甲方的要求施工(特殊情況除外),牆鼓包不能超過3公分,由甲方驗收合格為準。
五、施工人員及施工裝置:
施工人員由乙方自行組織,一切施工裝置均由乙方自備。
六、施工安全:
乙方在施工過程中,應經常教育員工按有關安全要求組織施工,並戴安全帽,預防和堅決堵絕安全隱患,施工中造成的一切責任及損失均由乙方承擔,甲方概不承擔任何責任和損失。
七、工程價款及支付方式:
本工程按已確定面積399平方米(摺合房間數為18間),泥水工,每間4100元,總價為73800元人民幣(柒萬叄仟捌佰元整)。開工後,第一層樓板上完後甲方預付乙方工程價款壹萬元整;第二層樓板架板完工後甲方預付乙方工程價款貳萬元整;第三層蓋瓦後預付工程價款貳萬元整。粉牆、刮白(裡、外)、處理地面、前後簷坎、左右簷坎、工程完工後付工程款壹萬柒仟捌佰元整。工程完工後保修期滿10個月,甲方經檢查不存在質量問題,將剩餘保證金及維修金全部支付給乙方。
八、合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。乙方按照合同約定進行施工。
九、本合同一式倆份,甲乙雙方各執壹份,簽字、蓋章後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:施工隊負責人
電話:_____
乙方:建池戶(村)
電話:_____
甲乙雙方於______年___月___日在____就承建沼氣池一事進行協商簽訂本合同。具體條文如下:
一、建池標準及價格:沼氣池按國標(GB475084)建設。全包單價____元座,總價____元。包工不包料單價____元座,總價____元。
二、甲方責任權力:
1、負責完成池體建造、灶具安裝和沼氣池的正常啟動。
2、為乙方發放《農村戶用沼氣池安全管理和使用》技術卡片,指導乙方學會沼氣池的日常操作管理和安全使用基本知識。
3、按全縣統一價格收取建池費用,並開據縣沼氣辦印發的統一收據。
4、承擔沼氣池建後質量保修責任。沼氣池主體______年內出現坍塌、漏氣的(因不可抗拒的自然災害或人為毀壞的除外),灶具及配件______年內出現質量問題的(乙方自行購置的除外),負責修復或調換。
三、乙方責任權力:
1、為甲方施工創造良好的環境,並與甲方搞好施工配合。
2、按甲方指導認真學習沼氣池安全使用操作規程,加強安全防範。進出料口要加蓋保護,防止人畜掉進池內造成傷亡,不得在池口試火,不得開口自修,如有故障,要及時報服務站人員檢修,杜絕出現安全事故。
3、向甲方提供戶主姓名及身份證號,以便填寫《___縣農村戶用沼氣池建設情況登記表》。並妥善儲存好統一收據,以備兌現補助。
4、模具到位一次付清施工費用。如發生建池質量糾紛,報縣鄉沼氣辦組織鑑定,沼氣辦負責協調甲方限期修復。
5、保障甲方施工期間的裝置安全。施工期間裝置交由乙方保管,乙方因保管不善,每丟失模具一片賠償300元,施工後乙方不得以任何理由阻止甲方模具運轉,否則,每耽誤一天賠償損失費100元。
四、未盡事宜,雙方協商後再定。
五、本合同一式四份,甲乙雙方各執一份,縣沼氣辦、鄉鎮政府各備案一份。
甲方:________
乙方:________
______年___月___日
上訴人:_________________名稱:_____________
住所:________________
電話:______________
法定代表人:_________________名稱:________________
職務:______________
委託代理人:_________________姓名:_____________
性別:_____________
年齡:______________
民族:_________________
職務:_________________
工作單位:______________
住所:________________
電話:______________
上訴人因_________________一案,不服___________法院於__________年_____月_____日_____字第_____號判決,現提出上訴。
上訴理由及請求:________________
(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤,提出所根據的事實和理由,包括在一審程式中未提供的事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)
此致
___________人民法院
上訴人:______________(蓋章)
法定代表人:______________(簽章)
__________年_____月_____日