上訴人：_________________名稱：_____________
住所：________________
電話：______________
法定代表人：_________________名稱：________________
職務：______________
委託代理人：_________________姓名：_____________
性別：_____________
年齡：______________
民族：_________________
職務：_________________
工作單位：______________
住所：________________
電話：______________
上訴人因_________________一案，不服___________法院於__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現提出上訴。
上訴理由及請求：________________
此致
___________人民法院
上訴人：______________(蓋章)
法定代表人：______________(簽章)
__________年_____月_____日
上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(上訴人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
被上訴人：_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(被上訴人如為單位，應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
上訴人因________________(寫明案由，即糾紛的性質)一案不服________________人民法院(寫明一審法院名稱)________________第___________號__________判決，現提出上訴，上訴請求及理由如下：_________________
請求事項：_________________
_________________(寫明提出上訴所要達到的目的)
事實和理由：_________________
_____________(寫明上訴的事實依據和法律依據，應針對一審判決認定事實、適用法律或審判程式上存在的問題和錯誤陳述理由)
此致
________________人民法院
上訴人：_____________(簽名或蓋章)
________________年________________月________________日
附：_________________本上訴狀副本______份(按被上訴人人數確定份數)。
合同編號：____
出租人：____ 簽訂地點：____
承租人：____
簽訂時間： ____年____月____日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條、 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件)：____
第二條、 租賃物資的用途及使用方法：____
第三條、租賃期限：自 ____年____月____日至 ____年____月____日，共計 天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前____日內，重新簽訂合同。
第四條租金、租金支付方式和期限收取租金的標準：____ 租金的支付方式和期限：____
第五條、押金(保證金)
經雙方協商，出租人收取承租人押金 ____元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資後，押金退還承租人。
第六條、租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：____ 。
第七條、租賃物資的保管與維修一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由 人承擔。
第八條、出租人變更一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。
第九條、租賃期滿租賃物資的返還時間為：____ 。
第十條、本合同解除的條件：____ 。
第十一條、違約責任一、出租人違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金____%的違約金。
4.其他違約行為：____ 。
二、承租人違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金 ____%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金____%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金____%的違約金。
4.其他違約行為：____ 。
第十二條、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條、其他約定事項：____ 。
第十四條、本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條、本合同一式 份，合同雙方各執 份。本合同附件 份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租人
出租人(章)：____
住所：____
法定代表人(簽名)：____
委託代理人(簽名)：____
電話：____
傳真：____
開戶銀行：____
賬號：____
承租人
出租人(章)：____
住所：____
法定代表人(簽名)：____
委託代理人(簽名)：____
電話：____
傳真：____
開戶銀行：____
賬號：____
鑑(公)證意見：____
鑑(公)證機關(章)：____
經辦人：____
____年 月 日
在建築施工合同管理中，較之於質量、安全等糾紛而言，最易出現而又最難解決的是結算糾紛。實踐中，許多結算糾紛常常曠日持久，最終受損的是施工方。有鑑於此，本文立足於施工中常使用的合同文字《建設工程施工合同》(GF-1999-0201)，論述施工中易於出現的結算糾紛並討論相應的防範對策，以使施工企業能加強合同管理。
一、變更與索賠問題
實踐中，建設方不喜歡索賠二字，施工方一般也不提什麼索賠。久之，施工方要麼缺乏索賠意識，要麼將索賠置換成為工程變更。
但是，變更與索賠是兩回事。變更(設計變更和其他變更)導致的是合同價款的調整，即，變更始終是在合同價款之內，它可能導致原合同價款增高，也可能導致其降低。而索賠則不完全是這樣。《建設工程施工合同》對索賠的定義是：“指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。”按該定義，再結合《建設工程施工合同》第31.4款看，索賠(費用索賠)是指在合同價款之外提出的經濟補償要求。
《建設工程施工合同》第31.2款規定：“承包人在雙方確定變更後14天內不向工程師提出變更工程價款的報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。”實踐中，很少有施工方嚴格地履行該款，屆最後發生結算爭議時，該款可能對施工方的結算要求形成致命影響。
其實，《建設工程施工合同》關於變更的規定是有缺陷的。《建設工程施工合同》是FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的中國翻版，後者對變更涉及合同價款減少時應由建設方通知施工方有相應的規定，但前者沒有。這種程式公正的不對稱好像一方面是出於我國工程施工的實際，因為在我國，變更一般都涉及合同價款的增加，另一方面，似乎更是出於合同文字的制定者對施工方不自覺的行業傾斜(第29.1款已規定變更導致合同價款減少由建設方承擔)。但是，如果結算糾紛已經肇起，則施工方因第31.2款的限制可能會導致一些(或全部)變更不能使合同價款有所增加，而建設方因無此款的限制，則隨時可要求因變更導致的已增加了的合同價款減少到原合同價款的水平。這顯然於施工方不利。
實踐中，施工方雖可能未嚴格履行第31.2款，但在其進度報表中，肯定是羅列了變更工程價款的了。但是，這種羅列是否就是31.2款的報告，肯定會有所非議，另外，總會有一些變更會落在進度報表提交之日的14天以前，這些變更按31.2款的規定，會被視為不涉及合同價款的變更。
當變更工程的量較大時，施工方與建設方一般會對變更達成補充協議，如果補充協議沒有確定變更具體的價款，則爭議仍將存在，即，該補充協議可能只是約定了確定變更工程價款的方法，改變是《建設工程施工合同》第31.1款，而非第31.2款。
以上所論，是施工方在合同管理中務須注意的。施工方(尤其是小型施工隊伍)應改變那種“我做了，就該拿錢”的簡單意識，加強合同管理的意識，嚴格地按合同規定的程式提起變更和索賠。施工方如果認為這些嚴格的程式不太切合施工實際，則應在簽約時在專用條款中加以改變。
二、合同價格對結算的影響
FIDIC《土木工程施工合同條件》嚴格適用於單價合同(工程量單價)，《建設工程施工合同》按23條的規定，可適用於：固定價格合同，可調價格合同，成本加酬金合同。其實，無論是固定價格合同，可調價格合同，還是成本加酬金合同，都是可以以工程量單價為基礎的。固定價格合同即可固定單價;可調價格合同從《建設工程施工合同》第23.3款看，即建設方承擔的風險多一些，因而單價可調整的因素多一些;成本加酬金合同也面臨調整的問題，因而也涉及工程量單價。建設部20__年推出的《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20__)也是可與這三種合同調和的。
但是，在實踐中，將固定價格合同理解為固定總價合同的不鮮見。再加上《建設工程施工合同》將合同價款定義為：“指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。”-最基本的意思就是協議書中約定的合同價款。因此，屆工程量增加較大，追加合同款較多時，建設方會很難接受一個固定總價合同被如此劇烈突破的事實，於是，工程後期的中間結算和最終結算就不太容易順利進行。
《建設工程施工合同》對合同價格的定義基本上是對FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的照搬，該定義有其侷限，所以在FIDIC《施工合同條件》(1999年版)中，將合同價格定義為“指第14.1款規定確定的價格，包括按照合同所做的調整。”即，合同價格不是事先能確定的，需隨工程的進展經一套完整的程式確定。其實，《建設工程施工合同》對協議書中的合同價格的臨時性是有充分意識的，與FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)關於合同檔案解釋的順序不同的是，按《建設工程施工合同》第2.1款的規定，專用條款中的另有約定的效力高於協議書。因此，如果專用條款已約定了確定合同價格的方法，協議書中的合同價格就只能是臨時的。
但是，協議書中的臨時價格經常是建設方與施工方發生糾紛的契機。因為一般而言，協議書中的臨時價格會偏低。-這之中的原因，可能有建設方為了規避建設行政管理部門在合同鑑定時多收費用的考慮，也可能有規避《建設工程施工合同》第29.1款規定變更導致合同價款減少由建設方承擔的考慮等。因此，施工方應善用《建設工程施工合同》第2.1款的規定，以維護自己的合法權益。
另外，對於中間結算，因實踐中建設方不按約支付工程款是經常的事，施工方還應注意利息的問題。如果雙方未對利息做約定，屆糾紛發生時利息往往按最高人民的法院的規定解決。早期最高法院將利息等同於違約金，後來終有所區別。在即將出臺的《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋(徵求意見稿)》中，已確定該利息按“人民銀行規定的活期存款利率計算”。該解釋與《建設工程施工合同》第26.3款的規定是不一致的(後者約定的是貸款利息)，而實踐中第26.3款的履行有困難，因此，施工方宜於簽訂合同時在專用條款中對利息問題作出約定。
三、最終結算與優先受償權
實踐中，如果建設方認為結算價格太高，那麼，即便法院的判決已經確定了最終價格，也會存在著執行難的問題。因此，施工方宜將優先受償權與結算問題一併考慮。
發包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方願把_________工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
（一）工程專案
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程範圍：
4、承包造價：_________元（大寫：_________）
（二）工程期限
根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證後，工期相應順延）開工日期為20___年__月__日至20___年__月__日，總工期_________天。
（三）本工程竣工質量為一次性合格工程
乙方必須嚴格按照國家頒發的建築工程規範、規程施工和標準進行施工。
（四）工程價款支付及結算
本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。
（五）其它約定
1、甲方承擔的安全責任、權利
（1）甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程；
（2）甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防範措施和事故應急處理預案；
（3）甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，並按規定給予處罰；
（4）甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。
2、乙方的責任、權利
（1）乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度；
（2）乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，並根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；
（3）乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，並按規定做好防護工作；
（4）乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。
（六）其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
二、建築工程施工合同簽訂的主體資格
簽約過程中，大家注意的重點是合同的內容，對施工企業而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙於情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸於無效或難以履行，達不到預期目的。
因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業執照及年檢情況，瞭解其主體的合法性，如是否合法註冊，是否存在未年檢而被吊銷執照，是否具有資金能力，註冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重檢視一下對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料。
三、建設施工合同簽訂注意事項
首先，要審查合同內容是否合法，有無違反法律法規的強制規定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。
其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執行性。各評審部門要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現有資質能否滿足，並列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容：
1、施工範圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態約定；
2、雙方權利義務約定是否明確，使用者應該提供的設計檔案、原始資料等接點規定是否清楚，能否影響工期；
3、對使用者提出的技術標準及質量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項；
4、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受；
5、索賠程式是否明確可行；
6、合同是否採用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明瞭，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協商的程度；
7、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險；
8、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、裝置、施工工藝、驗收標準及超出常規的特殊要求，並進行交底和指導履行；
9、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內容，不要籤義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同，例如合同只規定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
20___年__月__日 20___年__月__日
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包條例》的有關規定及本工程的具體情況，經甲乙雙方友好協商，特簽訂如下合同： 一：工程概況
1、工程名稱及地點：
工程名稱：彩虹大廈
工程地點：大冶市還地橋鎮
2、工作內容：樁基礎，加地基樑±0以上全框架、全商砼混凝土，現澆結構。
3、建築面積：實算實結
二、承包方式
甲方同意將彩虹大廈以包工包料的方式承包給乙方，(所有稅費及工程附加費由甲方承擔，乙方不負責)全工程計劃建十七層，第一層至二層為商用，層高米，第三層以上為米，按單價980元/平方米的方式承包給乙方，按圖施工包括水電及防水、空間硬化和電梯、簡易消防其它設施，其它一切設施都由乙方按要求按圖施工。
三、工程材料要求：全商砼現澆結構，按圖施工。
1、磚、外牆四面鋼磚，牆磚用加氣塊，公共部分貼地磚。
2、水泥按工程施工要求使用。
3、鋼材：所有鋼材全部採用鄂鋼3GE產品，樓面布筋用帶肋鋼，與圖紙要求相符。
4、水電材料:給水、排水用金牛，電線用雙峰φ10進戶，其它按要求辦，消防和上水管用鍍心管φ50。(不管電器裝置、上下水箱設施)
5、電梯安裝符合國家標準電梯，電梯品牌：
6、門窗：門要求安裝標準為600元防盜門，窗用鋁合金(按130/平方米標準、單玻)。
7、木樓梯扶手，按要求裝避雷，排煙、天溝及頂面其它設施。
四、施工場地、工農關係
1、甲方必須提供水、電、路三通，水電費由乙方承擔，裝表為準。
2、在施工過程中，如有四鄰發生糾紛，由甲方處理。
五、付款方式
甲方在基礎全部完工付50萬元，每層完工付40萬元，封頂付100萬元，牆體完工後，甲方付工程進度款100萬元，乘餘工程款甲方在竣工驗收後除5%質量保證金之外全部付清，質量保證金一年後付清。
六、工程質量
乙方必須按照建築規範進行施工，按圖紙進行作業，各個部位由甲方技術人員進行檢查、驗收，在施工過程中，乙方如有偷工減料現象，甲方有權提出返工、拆除，造成的經濟損失由乙方承擔。在保修
七、安全生產
乙方施工員應遵照《中華人民共和國建築安全法》等法律、法規進行施工，保證文明生產、安全施工、精心操作原則。在施工過程中發生任何大小事故，一切由乙方承擔，甲方不負任何連帶責任。
八、開工日期
年日至年工並交付使用，如遇不可抗拒的因素或政策原因，竣工時間可以順延。
九、本協議一式四份，甲、乙雙方各執二份，簽字後生效，此合同具有法律效力。合同未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日
X公司(以下簡稱甲方)
X公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
工程名稱： 工程 工程地點： 工程內容： 承包範圍： 包工包料 開工日期： X年XX月XX日 竣工日期： X年XX月XX日 合同工期總日曆天數： 40天 質量等級： 合格 合同價款(大寫)：
第二條 圖紙
一、圖紙提供日期： x年xx月xx日
二、圖紙提供套數： 兩套
第三條 駐工地代表
一、甲方駐工地代表及委派人員名單：
二、實行社會監理的總監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有)： 無
三、乙方駐工地代表：
第四條 甲方工作
一、乙方施工所需要的場地，由甲方在乙方進入現場前三日內清除乾淨，使施工現場具備施工條件，並在開工後繼續負責解決施工現場遺留的問題。
二、在乙方進入現場前三日內將施工所需要的水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場內指定地點，並保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負責。
一、 乙方根據甲方提供的施工圖紙進行施工。
二、 乙方提供營業執照、組織機構程式碼證、施工資質、安全生產許可證、法人授權委託書。
三、向甲方代表提供工程進度計劃的時間和份數：乙方進入現場二日內，一份。
四、負責在交工前清理施工現場。
第六條 檢查和返工
乙方應隨時接受甲方代表對施工質量的檢查，如因質量問題需要乙方返工、修改，乙方應承擔由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經濟支出，由甲方承擔。
第七條 工程質量等級:合格.
第八條 驗收標準:
一、按照建築施工質量驗收規範GB 50300-20xx驗收。
第九條 工程價款與支付
一、 總造價：
二、付款方式：
1、合同簽訂日起，甲方支付給乙方總造價40%預付款。
2、施工進度完成80%支付總造價35%工程款，驗收合格再支付總造價20%工程款。
3、一年後支付總造價5%質保金。
第十條 乙方採購材料裝置
一、乙方採購材料、裝置的要求：經甲方代表驗收達到質量標準後方可投入施工。
二、材料要求：
第十一條 竣工驗收
乙方提供驗收報告的時間：工程竣工驗收後二日內。
一、工程竣工後，由乙方於工程竣工驗收合格後三日內，向甲方代表提交結算報告，並由甲方代表批准。
第十三條 保修
一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算，保修期為壹年。
二、由乙方提供的工程安裝，因產品及施工質量問題，乙方在接到甲方通知後二日內派人修理。
第十四條 爭議
在履行合同中，如甲乙雙方發生爭議，其解決的程式為：自行調解、申請、提出起訴，在爭議未果之前應保持施工連續，同時甲乙雙方都要保護好已完工程。
第十五條 安全施工
一、在施工期間，由乙方自行承擔所發生的一切安全事故責任。
二、乙方應遵守甲方廠規廠紀。
第十六條 其它
一、本合同自協議條款約定後雙方簽字之日起生效，合同有效期為二年。
二、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
三、本合同內的未盡事宜，經甲乙雙方共同協商後另籤協議，與本合同具有同等效力。
甲方：(章)X公司 乙方：(章)X公司
法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字) 委託代理人：(簽字) 委託代理人：(簽字)
開戶銀行名稱： 開戶銀行名稱：
銀行帳號： 銀行帳號：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
發包方：
承包方：
依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設專案施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關係，經協商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設專案
1、路基長5公里,路面寬3.5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬3.5米，厚15釐米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道，涵洞深3.5米，中標價2萬元。
工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍
承包範圍：施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計(大寫)：壹拾陸萬元(人民幣)￥：16萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工，乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格後，方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意，乙方不得更換專案經理，否則，甲方有權終止合同。
5、乙方不得將工程專案轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關係，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期：
開工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
合同工期總日曆天數60天。
七、質量標準
工程質量標準：合格。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章後生效。
發包人：(簽名)
承包人：(簽名)
合同訂立時間：________年____月____日
合同訂立地點：
建築施工物資租賃合同
1.格式?建築施工物資租賃合同
出租方：合同編號：
承租方：簽訂地點：
簽訂時間：?年?月?日
根據《_____》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條?租賃物資的品名、規格、數量、質量。（詳見合同附件）
第二條?租賃期限
自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。共計＿＿＿＿天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前＿＿＿＿日內，重新簽訂合同。
第三條?租金
租金收取：（雙方應約定租金計算方式及其支付方式）
第四條?押金（保證金）
經雙方協商，出租方收取承租方押金＿＿＿＿元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金後，押金餘額退還承租方。
第五條?租賃物資的維修保養
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，並負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條?租賃合同變更
一、在租賃期間，出租方如將租賃物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條?違約責任
一、出租方違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。
3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。
2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。
4.其它違約行為。
第八條?爭議的解決方式
第九條?其它約定事項
第十條?本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件
份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方（章）：承租方（章）
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
（或委託代理人）（或委託代理人）
電話：電話：
2.說明
建築施工物資租賃合同是指當事人雙方就租用建築工程物資所簽訂的明確雙方權利義務的協議。提供物資的一方為出租方，接受物資的一方為承租方。由於建築施工工程所需的特殊物資比較多，工程承包方往往不能一一備齊，而通過租賃方式既可以節約資金，提_____益，又使出租方的物資充分發揮作用。
簽訂建築施工物資租賃合同應當注意的問題有：
（1）必須明確租賃物資的名稱、質量標準和租賃期限。租賃物資的名稱應當按照國家物資目錄的標準稱謂寫清楚，而不應用習慣用語代替。雙方對租賃物資的質量要進行交接驗收，不得馬虎從事，以免發生糾紛。
（2）要明確租賃物資在租賃期限內的維修保養責任。通常應由承租方維保養，但有些特殊機械承租方無力維修保養的，也可以約定由出租方維修保養。對於由承租方維修保養的，租賃費用應低一些；由出租方維修的，租賃費用應高一些。
（3）要明確租金的數額、支付方式。雙方可以協商出租方收取一定的保證金或者叫做押金。在租賃期滿後，折抵租金。
（4）對於違約責任，應當寫明出租方違約如何處理、承租方違約如何處理的內容。通常出租方承擔的責任以租金為標準計算違約金；承租方違約按租金或者按損失數額計算賠償額。
本格式是國家工商行政管理局主持制定的示範文字。
建築施工物資租賃合同（示範文字）
--------------------------------------------------------------------------------
頒佈日期：20__-10-10
執行日期：20__-10-10
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出租人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承租人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條、租賃物資的品名、規格、數量、質量（詳見合同附件）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二條、租賃物資的用途及使用方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第三條、租賃期限：自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，共計＿＿＿＿天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前＿＿＿＿日內，重新簽訂合同。
第四條、租金、租金支付方式和期限收取租金的標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿租金的支付方式和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五條、押金（保證金）
經雙方協商，出租人收取承租人押金＿＿＿＿元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，承租人返還租賃物資後，押金退還承租人。
第六條、租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第七條、租賃物資的保管與維修一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由＿＿＿＿人承擔。
第八條、出租人變更一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。
第九條、租賃期滿租賃物資的返還時間為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十條、本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十一條、違約責任一、出租人違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金＿＿＿％的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金＿＿＿％的違約金。
3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金＿＿＿％的違約金。
4.其他違約行為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
二、承租人違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金＿＿＿％的違約金。
2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金＿＿＿＿％的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金＿＿＿％的違約金。
4.其他違約行為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十二條、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十三條、其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十四條、本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條、本合同一式＿＿＿＿份，合同雙方各執＿＿＿＿份。本合同附件＿＿＿＿份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 出租人 ｜ 承租人 ｜鑑（公）證意見： ｜
｜出租人（章）： ｜承租人（章）： ｜ ｜
｜住所： ｜住所： ｜ ｜
｜法定代表人（簽名）： ｜法定代表人（簽名）： ｜ ｜
｜委託代理人（簽名）： ｜委託代理人（簽名）： ｜ ｜
｜電話： ｜電話： ｜ ｜
｜傳真： ｜傳真： ｜ ｜
｜開戶銀行： ｜開戶銀行： ｜鑑（公）證機關（章）｜
｜賬號： ｜賬號： ｜經辦人： ｜
｜郵政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
合同編號：________________
出租人：________________簽訂地點：____________________
承租人：________________簽訂時間：______年____月____日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量：_________________
第二條租賃物資的用途及使用方法：__________________________________________
第三條租賃期限：自______年______月______日至______年______月______日，共計______天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前______日內，重新簽訂合同。
第四條租金、租金支付方式和期限
收取租金的標準：________________________________________。
租金的支付方式和期限：__________________________________。
第五條押金
經雙方協商，出租人收取承租人押金______元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資後，押金退還承租人。
第六條租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：______________________
第七條租賃物資的保管與維修
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由______人承擔。
第八條出租人變更
一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。
第九條租賃期滿租賃物資的返還時間為：________________________________。
第十條本合同解除的條件：_______________。
第十一條違約責任
一、出租人違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金______%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金______%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金______%的違約金。
4.其他違約行為：_____________________________________。
二、承租人違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金______%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金______%的違約金。
3.有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金______%的違約金。
4.其他違約行為：___________________。
第十二條本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
提交_________________仲裁委員會仲裁;
依法向________________人民法院起訴。
第十三條其他約定事項：_____________________。
第十四條本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條本合同一式______份，合同雙方各執______份。本合同附件______份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租人：_____________________
承租人：_____________________
_________年_________月_________日
發包人：____________________
承包人：____________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方經協商一致訂立本協議。
第一條：工程概況
一、工程名稱：____________________
二、工程地點：____________________
三、工程內容：____________________。具體施工內容以發包人蓋章確認後下發的施工圖以及設計變更通知為準。
第二條：承包方式及承包範圍
一、承包方式：承包人以包工、包料、包機械、包質量、包安全文明、包工期、包市場風險、包驗收合格、包所有稅費、綜合單價包乾的方式承包。
二、承包範圍：____________________。發包人有權視發包人開發建設情況、承包人的施工進度、質量等履約情況增加或減少承包人的承包範圍和工程量。
第三條：工程質量標準
一、承包人須嚴格按國家、地方頒佈的現行的施工驗收規範和有關法規規定進行施工。
二、其它條款按XX條款第9條執行。
第四條：驗收標準
一、本工程的施工及驗收應嚴格按國家____省、市相關設計及施工驗收標準、規範及規程執行，要求工程質量合格;需由有資質的檢測機構出具的樁檢測報告，並通過政府相關部門的驗收。
二、其它條款按XX條款第12條執行。
第五條：質量保修期
一、質量保修期為設計檔案規定的本工程合理使用年限。
二、其它約定按XX條款第13條執行。
第六條：合同工期
一、開工日期：本工程具體開工日期以發包人下發的開工令為準，因發包人原因導致工期延誤則工期順延。
二、合同總工期：個日曆天以內完成合同約定的所有工作，且完成所有裝置離場、泥漿、土方等的清運工作。
三、節點工期：____________________。
四、本工程的所有工期均指日曆天數，包括所有法定假期、休息日、暴風雨霧、高溫、低溫、冬歇期等天氣在內。
五、承包人須在發包人移交場地並通知進場施工後天內組織臺(套)以上機械裝置進場施工，並根據工程的進度增加機械裝置，若承包人未能達到發包人的進度要求，發包人有權解除合同，承包方無條件退場。
六、承包人從合同約定的開工日期起的第天開始須每天向發包人交出不少於根已經澆築成型的樁。如承包人連續天不能完成相應的工作量，則發包人有權要求承包人增加機械裝置，承包人須在天內達到發包人根據施工情況提出的新進度要求，若承包人仍未達到進度要求，發包人有權解除合同，承包方無條件退場。
七、其它約定按XX條款第14條執行。
第七條：合同價
一、合同暫定總價：____________________。
二、各單項工程暫定總價如下：____________________。
三、包乾單價及暫定工程量：具體見附件
1、
四、以上包乾單價包含內容：
包括但不限於完成本工程所有的材料費、人工費、機械費、工程及材料所須的各種檢測費及試驗費、各種材料損耗、材料場內二次運輸費、樁機進退場、樁機安拆、樁機就位、護筒的埋設、成孔、加泥漿、泥漿製作、泥漿池的砌築及拆除、泥漿外運、孔內釺探及障礙物排除(包括使用抽砂筒及反迴圈清渣等)、鋼筋製作安裝、澆搗樁成型、各種特殊地質的處理、各種原因導致的塌孔處理費、土方場內轉運、合同工期內的趕工費、施工水電費、技術處理費、技術措施費(包括雨季、冬歇期及其他異常氣候施工措施費等)、安全措施費、文明施工措施費、臨時設施費及其它措施費、施工現場排水、管理費、稅費、利潤、各種施工風險、市場風險和以下工作內容及本合同雖未提及但承包人在完成本工程過程中必須支付的與本工程相關的其他費用。
褥墊層施工：平整場地、鋪設石屑(砂、碎石)、壓實
入巖增加費
樁間土開挖：開挖樁間土至設計標高
土方外運
樁頭鑿除及外運
五、超聲波檢測管：
如採用超聲波檢測方法，則由承包人負責埋設超聲波檢測管(檢測管採用螺紋口連線，下端封閉，上端加蓋)，則檢測管制作安裝費用為10元米，此單價已包含檢測管制作安裝的人工、主材、輔材、材料價差、機械、市場風險、損耗、採保、運輸及保修、稅金等一切費用，結算時不再作任何調整。
六、包乾單價不因地質情況的變化、施工過程的實際充盈係數和超灌高度等不同、市場價格和政府稅費的變化而作任何調整(除本合同
第八條有約定的除外)。
七、計量方式：
(一)空樁：
1、自樁頂設計標高以上1米至原自然地面標高(發包人提供工作面標高)為計價長度，乘以樁設計截面積以立方米計算。即空樁工程量(原地面標高-設計樁頂標高-
1)樁設計截面積
2、樁頂設計標高至至原自然地面標高(發包人提供工作面標高)不足1米，則不計取空樁。
(二)實樁：
1、成孔：
自樁底驗收標高至樁頂設計標高為計價長度，乘以樁設計截面積以立方米計算。即成孔工程量(設計樁頂標高-驗收樁底標高)樁設計截面積
2、混凝土澆築：
自樁底驗收標高至樁頂設計標高為計價長度，乘以樁設計截面積以立方米計算。即混凝土澆築工程量(設計樁頂標高-驗收樁底標高)樁設計截面積
(三)褥墊層：
按設計要求壓實後以面積乘以厚度以立方米計算，按實方量計算。
(四)樁間土開挖：
按底面積乘以挖土深度以立方米計算。按實方量計算，超挖不計量，扣除樁頭所佔體積。
(五)樁頭鑿除：按個計算。
(六)檢測管：自樁底驗收標高起計至樁頂設計標高以上0、5米的長度為計價長度，超聲波檢測失敗的不予計算檢測管制作安裝費。
八、樁基檢測的費用：
(一)成品樁檢測(如抽芯、靜載等)合格則檢測費用由□發包人□承包人承擔;若檢測不合格，由承包人須採取補強措施，直到合格為止，並承擔不合格樁的檢測費用及補樁費用。
九、冬季施工混凝土澆築增加費僅對採用了冬季施工措施(包括但不限於等措施)的樁基礎混凝土澆築部分進行計取。
十、其它約定按XX條款第16條執行。
第八條：調價方法及調價內容
一、調價方法
(一)□鋼筋制安、□混凝土澆注綜合單價調價方法：
1、由於非承包人的原因，該施工段(批次)實際開工日期的鋼筋、商品混凝土材料價格比合同簽訂日期的鋼筋、商品混凝土材料價格漲幅或跌幅大於5%(不含5%)的，則鋼筋制安、混凝土澆注綜合單價可作調整。
2、基準期價格及施工期價格
以釋出的(以下稱資訊價格)作為參考。
(1)鋼筋
①基準期價格：以合同簽訂當期的鋼筋資訊價格為計算基礎(合同簽訂當期無資訊價格的，以合同簽訂前最近一期資訊價格作為計算基礎)，按實際使用不同規格的鋼筋資訊價格的加權平均價作為基準期價格。
②施工期價格：以實際開工當期的鋼筋資訊價格為計算基礎，按實際使用不同規格的鋼筋資訊價格的加權平均價作為施工期價格;實際開工當期無資訊價格的，鋼筋制安綜合單價不作調整。
(
2)商品混凝土
①基準期價格：以合同簽訂當期的商品混凝土資訊價格作為基準期價格;合同簽訂當期無資訊價格的，以合同簽訂前最近一期資訊價格作為基準期價格。
②施工期價格：以實際開工當期的商品混凝土資訊價格作為施工期價格;實際開工當期無資訊價格的，混凝土澆注綜合單價不作調整。
3、具體調價方法
(1)若鋼筋、商品混凝土材料價格漲幅大於5%：
調整後的綜合單價合同綜合單價(施工期價格-基準期價格
1、0
5)
(2)若鋼筋、商品混凝土材料價格跌幅大於5%：
調整後的綜合單價合同綜合單價-(基準期價格0、95-施工期價格)
4、由於承包人的原因導致該施工段(批次)實際開工日期比合同約定的開工日期延誤超出一個月的：
(1)若鋼筋、商品混凝土材料價格上漲，綜合單價不調整;
(2)若鋼筋、商品混凝土材料價格下跌;
調整後的綜合單價合同綜合單價-(基準期價格-施工期價格)
(
3)發包人有權解除合同，且承包人需於24小時內無條件退場。
(二)若本工程因設計變更導致設計樁端入巖工程量(以3計，全風化巖、強風化巖不作入巖)有所增減，則由此引起的增減費用計算如下：
增減費用合同成孔入巖增加費綜合單價(最終設計樁端入巖工程量-原設計樁端入巖工程量)。
(三)其他調價方法：
本協議書
第八條
第二款約定的調價內容依據以下原則進行計算：
1、本合同附件報價表中有相同專案的，按相同專案的綜合單價計算;
2、本合同附件報價表中無相同專案，但有相近似專案的，則參考相近似專案的綜合單價計算;
3、本合同附件報價表中無相同專案，也沒有相近似專案的，由承包人報價，經發包人稽核後按稽核單價進行結算;如雙方無法達成共識，則發包人有權另行委託其他施工單位進行施工，且發包人有權要求承包人與分包單位簽訂相關的分包合同，承包人應無條件配合。
二、調價內容
(一)設計變更
承包人收到發包人承包範圍內工程的設計變更起5天內，向發包人提交相應報價書，發包人自收到承包人的報價書之日起7天內對其進行稽核，雙方自承包人收到發包人的審定意見後5天內共同核對完畢。承包人延期提交相應報價書的，當工程費用增加時，視為承包人放棄調價要求，當工程費用減少時，以發包人的預算造價為準。
(二)簽證
1、發包人確認的簽證的工程款支付：隨整體工程進度款進行支付，發包人每次按該部分工作量的80%支付進度款，隨整體工程一同結算。
2、單項累計簽證金額在10萬元(含10萬元)以上的，必須簽訂合同。
(三)委託工程
1、工程造價在3萬元以上10萬以下的零星工程需辦理工程委託。
2、發包人另行委託的增加工程在施工前由發包人和承包人共同確定委託工程內容和費用。
3、承包人自收到發包人現場代表的書面委託書之日起2天內，向發包人現場代表提交相應報價書，發包人在2天內對相應報價書給予稽核，雙方自承包人收到發包人的稽核意見後2天內共同核對完畢。承包人延期提交相應報價書的，視為承包人同意完成委託或變更工作。
4、增加工程費用按委託書規定的付款方式付款。
5、造價在10萬元以上的委託工程必須簽訂合同。
三、除本條款約定的內容外，其餘均不調整。
第九條：付款時間、條件與付款方式
一、每月支付至承包人完成合格施工工程量的80%;
二、(各單項工程)竣工驗收合格並提交相關的資料後，承包人可提出申請結算，工程結算後兩個月內發包人累計付款至(各單項工程)結算價的95%，餘結算造價的5%作為工程保脩金。
三、保脩金支付：自工程竣工之日起兩年後無任何質量問題一個月內無息付清。
四、施工水電費扣除：施工用水、用電量經發包人、總承包單位及承包人三方簽字確認，水電費由發包人代繳後在承包人當期進度款中扣回。當期進度款不足以抵扣的，從承包人下期進度款或結算款中扣除。
五、其它付款條款按XX條款第17條執行。
第十條：現場移交標準
一、場地移交可以全部或分段移交，以基本滿足本工程合同總工期，各節點施工工期為前提;所移交的場地能基本滿足施工要求。
第十一條：材料、裝置
一、以下材料由發包人指定生產廠家、品牌，承包人自行採購：
1、承包人在工程施工中使用的鋼材，必須為所生產的鋼材，若因市場貨源不足而需採用其它企業的同類產品代替，承包人必須事先報發包人稽核批准。
2、承包人在工程施工中使用的水泥必須為以下產品：的產品，且禁止使用立窯水泥。若因市場貨源不足而需採用其它企業的同類產品代替，承包人必須事先報發包人稽核批准。
3、承包人在工程施工中使用的商品混凝土，必須為所生產的商品混凝土，若因市場貨源不足而需採用其它企業的同類產品代替，承包人必須事先報發包人稽核批准。
以上未列舉的所有材料、裝置由承包人按發包人確定的樣板自行選擇供應商採購。
二、材料、裝置進場檢驗
1、材料、裝置進場後，承包人應按規範要求或協議書的約定，向發包人提出報驗申請。材料、裝置經檢驗合格且由發包人下發了《材料、裝置使用許可證》後，承包人方可在工程施工中使用;經檢驗後被確認為不合格的，承包人必須立即將相關材料、裝置退出現場。在材料、裝置經檢驗合格的前提情況下，發包人從收到承包人報驗申請單後三天內須簽發《材料、裝置使用許可證》，否則，發包人按已簽發了《材料、裝置使用許可證》承擔責任。
2、根據國家、省、市的規範和相關規定要求，材料、裝置在使用前必須進行檢測的，承包人應承擔完成材料、裝置的全部檢測工作，並在使用前將檢測結果的正式報告提交給發包人。
3、發包人有權制止承包人在工程施工中使用任何未通過法律、規範或合同要求檢驗與測試的材料、裝置。
4、發包人可以要求承包人進行規範及合同中未要求的但發包人認為必要的檢驗和測試，以證明材料、裝置效能或證實材料、裝置滿足合同中技術規格、指標和標準的要求。若經檢驗和測試，證實材料、裝置滿足合同中約定的技術規格、指標和標準，則所發生的費用由發包人負責，因此延誤的工期相應順延;若經檢驗和測試，證實材料、裝置不符合合同約定的技術規格、指標和標準，則所發生的費用由承包人承擔，且因此延誤的工期不予順延。
5、不因材料、裝置的合格檢驗、測試或是檢驗報告的出具，而免除承包人應承擔的合同約定的質量保修義務或其他義務。
第十二條：雙方現場代表
一、發包人授權為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度、負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。
二、承包人委派為專案經理，委派的專案經理須持有與工程專案相適應的真實有效的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
第十三條：其它約定
一、合同簽訂生效後超過三個月未施工的，發包人有權終止合同另行發包。若工程分期分批施工，後一期(批)部分的工程超過前一期(批)6個月未施工的，發包人有權調整承包人工程承包範圍，終止後一期(批)部分的施工後另行發包。
二、在履約過程中，如承包人有任何違約行為，發包人均有權終止合同，另行委託單位進場施工，承包人不得有異議。
三、合同簽訂後7個日曆天內，承包人應向發包人交納□履約銀行保函□履約保證金。
四、合同簽訂後發包人根據現場施工進度需要分批或集中向承包人提供施工圖紙份(其中包括竣工用圖份)，地質勘探報告份。
五、施工組織設計中應有對特殊地質以及雨季、冬歇期及其他異常氣候施工等的專項施工方案。
六、在移交場地後，承包人自行負責施工場地內樁機移位、就位的場地處理(包括回填磚渣或碎石等)，費用由承包人自行承擔。
七、若樁頂標高超過樁頂設計標高800，則超出部分樁頭砼的破除由承包人負責;如果承包人不能按發包人的要求及時完成樁頭砼破除或自動放棄，發包人有權直接委託其他單位完成該項工程，其費用由發包人與其他單位商定並直接在承包人的工程款中扣除。
八、若由承包人原因造成樁質量問題須進行補強糾偏的，則補強糾偏的施工費、材料費、檢測試驗費等一切費用均由承包人支付。
九、承包人須負責泥漿、土方的排放及清運，如承包人不及時清運，發包人有權責令停工，承包人承擔一切後果;或由發包人委託
第三方清運，所發生的清運等費用由承包人承擔，該費用以發包人與
第三方協商一致所確定的費用為準，且發包人有權在應支付給承包人的工程款中扣除。
十、承包人負責採取安全防範措施確保施工期間周邊建築物安全，因承包人原因造成損失或損害的，由承包人承擔賠償及其他相關法律責任。
十
一、承包人在施工過程中，如出現異常情況不及時報告所引起的損失由承包人自行承擔責任。
十
二、如現場無法提供市電，則發包人有權要求承包人自帶發電機以滿足施工的需要。
十
三、雙方當事人在自願、平等的基礎上對本合同
第二部分XX條款中的條款進行了協商。乙方對於XX條款的修改意見，已經完整地包含在本協議書中。雙方自願遵守XX條款中未修改的部分和本協議書。
十
四、關於杜絕假髮票的約定
1、承包人提交虛假髮票，發包人有權解除合同。
2、承包人提交的發票必須真實、合法、有效。若承包人提交虛假髮票，承包人必須在發包人規定時限內更換髮票。發包人尚未支付款項的，發包人停止支付並按虛假髮票金額的20%扣除承包人違約金直至承包人發票符合約定;發包人已支付款項的，發包人有權從次筆進度款或結算款中扣回已支付的款項並按虛假髮票金額的20%扣除承包人違約金，承包人提供合法有效發票後發包人繼續付款;對已完成結算並支付款項完畢，承包人拒不提供合法有效發票並按虛假髮票金額的20%承擔違約責任的，發包人將通過法律途徑追究承包人相關責任。
十
五、關於杜絕假銀行保函的約定
1、承包人提交虛假銀行保函，發包人有權解除合同。
2、承包人必須保證履約保函的真實性與效力，如採用虛假手段開具保函或因其他承包人原因導致保函無效或效力存在嚴重瑕疵的，承包人應按履約保函金額向發包人提交等額的履約保證金，並按合同總價(暫定總價)的3%向發包人承擔違約責任，否則發包人將通過法律途徑追究承包人相關責任。
第十四條：合同XX條款的修改
一、XX條款
3、1款、
3、2款、
3、3款取消。
二、XX條款
3、7款修改為：
3、7合同履行過程中出現以下情況的，發包人有權直接減少承包人的承包範圍直至解除合同，對此，承包人無權向發包人提出任何補償或賠償要求：
(1)超過協議書規定或工程師指定的開工日期5天，承包人仍未進場的;
(2)承包人雖已進場，但承包人未按協議書約定或工程師指定時間開始實際施工，並且在發包人或工程師給定的寬限期內承包人仍未開始實際施工的;
(3)承包人實際施工進度，與協議書約定的工期、節點工期或承包人提交併經工程師稽核認可的進度計劃相比，延遲10天以上，且承包人沒有采取切實可行趕工措施的;
(
4)承包人無合同依據且未經發包人同意中途退場的;
(5)在驗收過程中(含中間驗收)，承包人的工程施工質量被判定為不合格，承包人未在工程師指定的時間內開始整改，或者超過工程師規定的期限仍未整改合格的;
(
6)對工程師或政府主管部門提出的安全文明生產整改要求，在指定期限內未予落實的;
(
7)承包人未經發包人同意擅自分包、轉包的;
(
8)承包人偽造、虛報企業資質的;
(
9)承包人在合同的競爭和實施過程中有商業腐敗和欺詐行為的;
(
10)有證據證明承包人組織民工向發包人示威、聚眾鬧事等影響到發包人正常工作的;
(1
1)協議書中規定的發包人有權解除合同的其他情形。
三、XX條款
4、2款修改為：
4、2除非合同另有規定，承包人未經發包人的同意，不得將合同約定工程的任何部分分包給
第三人，用於本工程的主要裝置(如塔吊)或主要材料(如鋼筋、混凝土、砌體)必須要承包人直接採購，不得由
第三方採購，否則發包人視為承包人違規分包。
四、XX條款1
2、9款修改為：
1
2、9承包人承包工程的施工質量經竣工驗收被評定為合格的，發包人應在3天內向承包人出具工程竣工驗收合格證明檔案，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期;承包人承包工程的施工質量被評定為不合格的，承包人必須在發包人限定期限內進行整改，整改完畢後，承包人應重新申請驗收，重新驗收合格的，以最後重新送交驗收報告的日期為實際竣工日期。承包人工程施工質量經驗收被評定為合格的，發包人無故不按時或不向承包人出具工程竣工驗收合格證明檔案，不影響本XX條款1
7、9款的執行。
五、XX條款2
5、1款修改為：
2
5、1承包人未能按合同約定工期如期竣工移交工程的，每延遲1天，承包人應按合同總價或合同暫定總價的1向發包人支付違約金。
六、XX條款2
5、2款修改為：
2
5、2承包人未能按合同約定節點工期如期完成合同約定區段完工移交的，每延遲1天，承包人應按合同總價或合同暫定總價的0、5向發包人支付違約金。承包人此項違約金的支付，不免除其應依照2
5、1條向發包人支付的工期延誤違約金。
七、XX條款2
5、3款修改為：
2
5、3在每一期進度款申報期內，承包人工程施工實際進度落後於經工程師核准執行的進度計劃目標的，每落後一天，承包人應按合同總價或合同暫定總價的1向發包人支付違約金。此種延誤持續存在的，承包人應就每一期進度款申報期所存在的進度延誤，分別向發包人支付違約金。承包人此項違約金的支付，不免除其應依照2
5、
1、2
5、2應向發包人支付的工期延誤違約金。若承包人最終通過努力，使總工期未延誤的，發包人應將依據本款計取的違約金之100%給予免除。
八、XX條款2
5、5款修改為：
2
5、5因
3、7款中承包人之原因導致發包人解除合同的，承包人須按合同總價或暫定總價的30%向發包人支付違約金，如上述違約金不足以彌補發包人的損失，則發包人有權對不足部分予以追償。
九、XX條款2
5、10款修改為：
2
5、10除因發包人所欠承包人工程款金額巨大情況外，承包人拖欠其工人或所僱人員工資或報酬，導致其工人或所僱人員向有關部門投訴、控告、檢舉或以聚集的方式討要工資或報酬事件的，每發生一次，承包人須向發包人支付違約金10萬元;本款情形與第2
5、9款所述發包人直接支付工資或報酬的情形同時存在的，不免除承包人依該款向發包人支付違約金的責任，承包人須按2
5、9款和本款分別向發包人支付違約金。
第十五條：合同生效
一、本合同自雙方簽字蓋章且收到承包人遞交的□履約保證金□履約銀行保函後生效。
二、本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽署補充合同。
三、合同附表及附件與本合同具同等法律效力。
四、本合同文字正本副本各貳份，發包人、承包人雙方各執貳份，各份具同等法律效力。合同附表及附件與本合同具同等法律效力。
發包人(蓋章)：____________________承包人(蓋章)：____________________
簽約代表：____________________簽約代表：____________________
簽約日期：____________________簽約日期
租賃合同參考(一)
出租方：合同編號：
承租方：簽訂地點：
簽訂時間：年月日
根據《民法典》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內，重新簽訂合同。
第三條租金
租金收取：
第四條押金(保證金)
經雙方協商，出租方收取承租方押金元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金後，押金餘額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，並負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項
第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
租賃合同參考(二)
出租人：________簽訂地點：__________
承租人：________簽訂時間：____年__月__日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件)：_______________
第二條租賃物資的用途及使用方法：___________________
第三條租賃期限：自____年____月____日至____年____月____日，共計____天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前____日內，重新簽訂合同。
第四條租金、租金支付方式和期限
收取租金的標準：_________________________。
租金的支付方式和期限：______________________。
第五條押金(保證金)
經雙方協商，出租人收取承租人押金____元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資後，押金退還承租人。
第六條租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：__________________。
第七條租賃物資的保管與維修
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由____人承擔。
第八條出租人變更
一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。
第九條租賃期滿租賃物資的返還時間為：______________。
第十條本合同解除的條件：____________________。
第十一條違約責任
一、出租人違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金____%的違約金。
4.其他違約行為：__________________________。
二、承租人違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金____%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金____%的違約金。
3.有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金____%的違約金。
4.其他違約行為：__________________________。
第十二條本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條其他約定事項：__________________________。
第十四條本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條本合同一式____份，合同雙方各執____份。本合同附件____份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
甲方：____________________________________
乙方：____________________________________
雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工專案協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________________________________
工程地點：____________________________________
工程內容：____________________________________
二、工程承包範圍
承包範圍：_____________________面積為準
三、合同工期
開工日期：_________年_________月________日
坯房竣工日期：_________年_________月________日(中途如有下雨一天則往後推遲一天)
竣工日期：______年______月______號
合同工期總日曆天數：_________年_________月________日
四、工期延誤
因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延
1.設計變更和工程量增加;
2.一週內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;
3.不可抗力自然條件;
五、工程竣工
乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。
六、工程質量標準：__________縣質量檢測局為準(不包括材料質量)。
七、合同價款
金額：建築面積每平方米￥____________元×建築面積的總平方米
工程預支款：￥____________萬元
竣工日付款：餘下總金額的____________%
工程款結算：檢測工程竣工日後____________個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。
八、組成合同的檔案
1.本合同協議書
2.標準、規範及有關技術檔案
3.圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
乙方在施工過程中所需用的建材必需提前______個工作日向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建築不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。
本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分別儲存______份。
合同生效
合同訂立地點：_________________________________________
本合同雙方約定___________________________________後生效。
甲方(簽章)：_________________________
乙方(簽章)：_________________
日期：___________年________月________日
甲方：______________________________________
乙方：________________________
甲方承建之________________，現委託乙方採取包工、料、機械、裝置、安全生產及安全設施等大包乾方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或訊號燈單項工程專案的工作內容，具體為：___________站、___________區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1、乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
2、乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該專案技術力量和施工隊伍的穩定性。
3、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1、甲方責任：
（1）負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
（2）負責安排乙方工作量及現場進度，稽核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
（3）負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯絡並申報有關檔案資料。
2、乙方責任：
（1）嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規範》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責並確保達到優良等級以上。
（2）強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
（3）工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
（4）負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排；班組長每天必須在作業現場，未經專案經理同意不得擅自離開工地。
（5）必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
（6）具體施工作業中必須配備所需交通安全標誌牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，並且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切後果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。
（7）乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場並另行安排其他施工隊伍組織施工，剩餘工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律後果均由乙方自行負責。
（8）該工程完工並移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬於乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
（9）乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委託施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工專案。
（10）工程完工後，向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規範以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻幹、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本專案的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的___________________‰或___________________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
（1）甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工後，根據業主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶後三天內按________%扣除稅金和管理費後支付給乙方。
（2）質保金：質保金按工程總造價的________%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工並通過竣工驗收________年後，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知________日內派人修理，否則甲方可委託其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
（1）若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。
（2）若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規範或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書並要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份，甲、乙方執一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方籤自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工專案辦完工程驗收交接並竣工結算後，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：________________
乙方：_____________
________年____月____日
發包方：_________
承包方：_________
依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設專案施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關係，經協商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設專案
1、路基長5公里，路面寬
3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬
3、5米，厚15釐米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道，涵洞深
3、5米，中標價2萬元。
工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍
承包範圍：施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計(大寫)：壹拾陸萬元(人民幣)：16萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工，乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格後，方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意，乙方不得更換專案經理，否則，甲方有權終止合同。
5、乙方不得將工程專案轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關係，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期：
開工日期：年____月____日
竣工日期：年____月____日
合同工期總日曆天數60天。
七、質量標準
工程質量標準：合格。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章後生效。
發包人：_________(簽名)
承包人：_________(簽名)
合同訂立時間：_________
合同訂立地點
甲方(戶主)：
乙方(承包人)：
甲方私人居住樓委託給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包價：
按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香菸費。
三、付款方法：
工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，餘款年春節前結清。
四、工期：
開工日期為農曆____月____日(____月____日)開工，施工日曆天天即________年____月____日竣工。
五、質量：
乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出後乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理：
施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏於管理髮生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。
七、雙方責任和義務：
甲方：
①應保證建築材料及時到場不影響乙方使用。
乙方：
①負責建築施工的垂直運輸裝置、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
②建築材料進場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。
③承包範圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。
本合同一式叄份，雙方簽字後生效，工程款結清後失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方(委託人)：
聯絡地址：
乙方(居間人)：
聯絡地址：
聯絡電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就 工程專案(以下稱該工程專案)，引薦甲方和該專案的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程專案的重要資訊，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程專案的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項:甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供資訊，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程專案的資訊，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程專案進行實地考察，
2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程專案的上述資訊真實可靠。如果乙方提供的資訊不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金 萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委託事項，無權取得居間報酬，並且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程專案真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。否則，視為乙方提供資訊不真實，按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本專案居間費用為工程施工合同金額的3%。
2、居間成功後，在甲方簽訂合同時向乙方支付 整， 正常施工的一個月內，應向乙方支付*元整;在正常施工的兩個月內，應支付;剩餘施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款後五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。
合同簽訂地： 合同簽訂日：
甲方：(蓋章)： 法定代表人或委託代理 人：
乙方(蓋章)： 法定代表人或委託代理人：
年月日：
甲方：
乙方：
甲方在_______建房屋一棟，建築層數兩層，一層約______平方米，二層約______平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建專案
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米______人民幣大寫：______元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日曆天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_______年_______月_______日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、後期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同編號：_______
發包方：________________
承包方：________________
簽約時間：_______
簽約地點：_______
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工專案協商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____________
2、建築面積（工程形式）：____________
3、施工地點：________________
4、工期：
（1）開工：____年__月__日；
（2）竣工：____年__月__日；
（3）合同工期總共歷時____天。
5、承包形式：________
6、工程質量標準：________
7、工程價款：共計人民幣____元。
8、付款方式：本合同生效後支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格後，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿後支付。
9、質保期：____年。
10、雙方的責任義務
（1）發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛；
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；
③給承包方提供施工圖紙、座標點、標高點；
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工；
②如期完成施工任務；
③接受發包方的技術指導和質量標準要求；
④負責發包方提供料物及裝置的保護；
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；
11、其他
（1）本合同自雙方簽字蓋章後生效，有效期至保修期滿。
（2）本合同未盡事宜，可由雙方協商解決並簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建築合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況，設計人交付設計檔案，並由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充；不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方：_________ 承包方：_________
委託代理人：_________ 委託代理人：_________
20___年__月__日 20___年__月__日
甲方：
乙方：
甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的預算工程造價 在20元以內）發包給乙方施工，經甲乙雙方平等友好協商，簽訂以下合同：
一、工程地點：
隨甲方指定的施工任務確定，在主____區範圍。
二、工程內容：
三、工期 ： 。
四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準：或包工包料，或單包工，質量合格。 執行現行國家規範、標準。
六、工程價款和結算方式：以派工單上的約定為準。
七、付款方式： 施工完畢經甲方驗收合格後，憑發票一週內付清全款。
雙方責任：
（一）、甲方責任：
1、協調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
（二）、乙方責任：
1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規規定保修期超過________年的執行法律法規的規定），保修期負責無償保修。
2、 按規範要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監督；採取安全措施，做到安全文明施工。現場若發生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委託： 履行本合同。
八、違約責任：按《民法典》有關規定執行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叄份乙方一份。
甲方：
乙方：
20__年__月__日
三優範文網