買方:_______________________________
賣方:_______________________________
一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂合同如下:甲方自願下列房屋賣給乙方所有:
1.房屋狀況:
房屋座落幢號室號套數建築結構總層數建築面積用途
2.該房屋的土地使用權取得方式"√":出讓、劃撥。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給方。該房屋佔用範圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經雙方簽章並經嘉興市房地產交易管理所審查鑑定後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付違約費用。
六、雙方願按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜,雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方及稅務部門各一份,房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項:_____________________________________
甲方_______________乙方_______________監證機關:_______________
代理人_____________________代理人______________________
簽訂日期:___________年____月____
合同編號:
填寫說明:本合同條款中帶“□”的內容供填寫時選擇使用,請打“√”選擇,打×刪除,;空白部分三方不作約定時,應以劃線刪除。每一條款中有數個選項的,只能選擇一項。
本合同簽訂於 年 月 日
合同之第一方(以下簡稱“賣方”):
賣 方: 身份證號碼:
通訊地址:
委託代理人: 身份證號碼:
通訊地址:
合同之第二方(以下簡稱“買方”):
買 方: 身份證號碼:
通訊地址:
委託代理人: 身份證號碼:
通訊地址:
合同之第三方(以下簡稱“經紀方”):
經紀方: 房地產置業有限公司 註冊地址:
買賣雙方獨家委託經紀方促成以下物業的買賣事宜,現合同三方本著誠實信用的原則,經友好協商一致達成如下條款:
第一條 物業權屬情況
1、 物業地址為: (下稱“該物業”)。
2、該物業建築面積為 平方米(以□房地產權證,或□ 為準)。賣方合法持有□《房地產權證》或□ ,號碼為 。賣方保證對上述該物業享有完整的所有權且該物業不存在任何產權糾紛或被查封的情況,如存在隱瞞與該物業買賣有關的重要事實或提供虛假情況等違反誠實信用行為的,或因賣方原因導致該物業無法辦理產權登記手續或合同目的無法實現的,賣方應賠償由此而給買方及經紀方造成的全部損失。
3、該物業以現狀按套售予買方,而買方或其授權代表已全面檢查和了解該物業的所有情況並無異議。該物業現狀:
(1)□不附帶傢俬電器 □ 附帶有傢俬電器(詳見傢俬電器清單№: );
(2)□不附帶租約 □ 附帶租約,賣方保證承租方已經放棄優先購買權,買方同意連同現有之租約一起購入該物業,賣方須協助買方與租戶簽訂新的租約或繼續履行原租約;□買方於交樓當天或□領取房地產證當天□或 當天開始收取該物業租金;
(3)□不帶戶口 □帶戶口,賣方應 年 月 日前遷出;
(4)沒有抵押登記;
第二條 成交價、稅費和物業交割。
1、該物業之成交價為人民幣(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(小寫)¥ 元整(大小寫不一致時,以大寫為準,下同)。此成交價包含該物業所有樓款及現有已繳交和已發生之全部雜費(包括管道煤氣初裝費、有線電視初裝費、電話初裝費及入住費用、物業維修基金等等)。買賣雙方應如實申報 成交價格,否則自行承擔相應的法律責任。
2、買賣雙方稅費繳付方式:□買方全部承擔 □按政府規定各付各稅 □賣方全部承擔。在本合同履行過程中因政府部門原因發生稅費種類及標準的變化,則由:□賣方自行承擔 □買方自行承擔 □雙方各自承擔。
3、買賣雙方同意賣方交付該物業予買方使用之日期為:□賣方收齊全部樓款當天或□ 。
4、賣方在交付該物業予買方使用之日期前,必須付清一切有關該物業之雜費(包括水電、煤氣、管理費、電話費及有線電視費等),賣方保證在交樓後買方無須對上述賣方欠款及應付費用負責,且賣方還需配合買方辦理物業、水電等各項轉名手續,否則視為賣方逾期交樓,買方有權追償及拒絕收樓。
第三條 付款方式
(一)、物業無抵押登記情況適用
一次性付款
1、□定金 □部分定金:人民幣 元整(¥ 元),買方應在簽署本合同同時自行交付賣方。
買賣雙方需於簽署本合同後 個工作日內提供齊全辦理房屋買賣交易的全部資料。
2、定金餘款:人民幣 元整(¥ 元),買方須在 年 月 日前自行交付賣方。
3、首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買賣雙方到房管部門簽訂《梧州市房地產買賣合同》(網籤合同)當天買方直接支付給賣方;
4、買賣雙方應在簽署本合同後 年 月 日前備齊交易所需資料到房屋登記機關辦理過戶申請手續;
5、部分樓款:人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買賣雙方到房管部門簽訂《梧州市房地產買賣合同》(網籤合同)當天買方直接支付給賣方;
(3)買方應在領取不動產證回執當天直接支付給賣方;
6、樓價餘款:人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買方應在領取不動產證當天直接支付給賣方;
(3)買方應在領取不動產證回執當天直接支付給賣方;
(二)物業無抵押登記情況適用
銀行按揭付款 申請貸款種類:□ 商業貸款 □公積金貸款 □組合貸款
1、□定金 □部分定金:人民幣 元整(¥ 元),買方應在簽署本合同同時自行交付賣方。
2、定金餘款:人民幣 元整(¥ 元),買方須在 年 月 日前自行交付賣方。
3、首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買賣雙方到房管部門簽訂《梧州市房地產買賣合同》(網籤合同)當天買方直接支付給賣方;
4、買賣雙方應在簽署本合同後 年 月 日前備齊交易所需資料到房屋登記機關辦理申請過戶手續。
5、買方應在出新不動產證後 個工作日內簽署銀行按揭檔案及支付貸款所需費用,並在簽署銀行按揭檔案後 個工作日前自行提供齊全辦理銀行貸款所需要的資料。並向銀行申請 年 萬元的銀行按揭貸款(以銀行批准的結果為準)。同時賣方必須提供協助。
6、樓價餘款(即申請貸款額):人民幣 元整(¥ 元),由貸款銀行直接劃到賣方銀行帳戶。
7、如銀行批准的貸款金額少於買方申請的貸款金額,二者相差金額,買方應在貸款銀行放款當天直接支付給賣方。
以上各項約定:
1. 凡若因銀行政策調整導致銀行貸款利率提高的,買方須配合銀行調整相應利率或選擇以一次性付款的方式進行支付,
以確保賣方收取房款的權利。
第四條 買賣雙方的權利和義務
1、 買賣雙方應及時提供與該物業交易相關的完整資料(含該物業之權屬證明原件、有關身份證明原件等),及時配合經紀方簽署相關檔案及辦理相關手續。
2、賣方逾期遷出戶口或交樓的,賣方應賠償與定金同等數目之金額給買方以彌補買方之損失,不足彌補的,買方仍有權追討。
第五條 經紀方的權利和義務
1、經紀方應根據誠實信用、廉潔高效、勤勉盡責的原則為買賣雙方提供服務。
2、基於買賣雙方獨家委託經紀方提供居間服務,且經紀方已促成買賣雙方簽署本合同,買賣雙方同意在簽訂本合同當天向經紀方佣金,其中
(1)賣方應向經紀方支付中介代理費及諮詢費人民幣 元整(¥ 元)或詳見《服務收費確認書》(№ );
(2)買方應向經紀方支付中介代理費及諮詢費人民幣 元整(¥ 元)或詳見《服務收費確認書》(№ )。
買賣雙方或其中任一方逾期支付上述中介代理費及諮詢費的,每逾期一天則按應付費用的1%向經紀方支付滯納金,
直至上述中介代理費及諮詢費全部支付完畢之日止。房地產買賣合同的履行與否不影響本佣金的支付。
在履行合同中,任何一方不履行合同,違約方應代守約方向經紀方支付佣金。守約方已支付的,經紀方不予退還,應由違約方直接賠償守約方。應由守約方支付而尚未支付的,經紀方有權選擇向守約方或違約方任何一方要求支付,守約方墊付後可向違約方追償。未經經紀方同意,買賣雙方私下解除本合同的,由買賣雙方共同對經紀方承擔連帶賠償責任。
第六條 違約責任
1、本合同簽訂後,若買賣雙方有以下情形之一,即視為違約。屆時,守約方有權解除本合同,賣方已收之房款應於解除合同通知書發出之日起五天內退還,違約方需支付房屋成交價的10%作為違約金給守約方。
(1)一方拒絕按約定收取或支付定金、樓款的;
(2)一方拒絕出售或購買該物業;
(3)任何一方隱瞞或所提供的資料不真實/不完整/不合法/不準確等情形,從而導致本合同的目的不能實現;
(4)在守約方、或有關政府部門、或銀行等其他機構、或經紀方發出關於辦理有關本次交易手續的通知後五天,仍不履
行本合同之條款時;
(5)違反資金託管協議及有關合同的其他補充協議的;
(6)買賣一方拒不配合提供交易所需要資料或逾期辦理交易、按揭、過戶等買賣相關手續、逾期交付房產、逾期支付房款、逾期不遷出戶口等無故不履行或怠於履行本合同項下義務超過五天的;
(7)其他不履約或不完全履約之情形。
合同未約定明確履行期限的,以守約方或經紀方發出敦促履行通知之日起五天為履行期限。
2、若買賣雙方任何一方出現本條第1點的違約行為時,違反方除應即時向經紀方支付應付而未付的中介代理費及諮詢費外,還應即時賠償因其違約給經紀方造成的損失,賠償損失的範圍包括經紀方所應收而未收的買賣雙方中介代理費及諮詢費。守約方已支付中介代理費及諮詢費的,經紀方不退回,應由違約方賠償給守約方。
第七條 若非本合同三方中任何一方原因而導致本合同交易未能按期完成,本合同三方均同意有關交易日期相對順延。本合同簽訂
後,若因不可抗力或合同三方約定的原因導致本合同無法履行時,則本合同各方無須承擔違約責任,由此造成的損失各自
承擔。
第八條 任何過往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾以及協議等書面檔案均屬於本合同的組成部分,有相沖突的地方以本合同
為準。買賣雙方簽訂的《存量房買賣合同》(網籤合同)與本合同具同等效力,不一致時以本合同為準。
經紀方已就本合同所有條款向買賣雙方作出詳盡解釋。合同三方對上述每一條款之含義均清楚明白且並無異議。
備選條款:
1. 買方知悉該物業業權人 ,現業權人委託 作為代理人代為出售該物業,簽訂本合同。
買賣雙方代理人保證具有合法的代理許可權,否則應按照合同約定承擔相應違約責任。
2. □賣方同意 / □賣方不同意,本次交易過程中,買方可指定過戶到 名下或□以《指定產權人確認書》為準。
第九條 在本合同執行過程中如有爭議三方協商解決,協商不成三方同意按如下方式解決本合同之爭議糾紛:
向物業所在地法院提起訴訟
第十條 本合同首頁記載的各方通訊地址為所有通知、檔案、資料等送達地址。上述地址如有變更,應在變更後三日內書
面通知,否則一經正常投遞則視為送達。合同註明由經紀方轉交款項的,以經紀方劃出之日期為準。
第十一條 本合同共三頁,一式三份,自簽訂之日起生效,賣方、買方及經紀方各持一份,具同等法律效力。
第十二條 三方約定的其他事項:
特別告知
1、經紀方已就當前的限購政策及貸款政策向買賣雙方作出詳盡告知,買賣雙方清楚知悉。
2、買方通過按揭付款的,應提前查詢自身的徵信情況。
3、簽訂合同前,買賣雙方應自行到房屋所在地土地房屋登記機構查詢房屋是否存在抵押、查封、預告登記等權利轉移受限的情況。
4、凡經紀方員工向客戶收取任何款項及費用,需開具經紀方正規收款憑證且加蓋公司財務印章。否則,經紀方一律不予認
可,相關責任由買賣雙方自行承擔。
5.根據政府部門的規定,我司不代收任何的交易資金,買賣雙方可向銀行申請交易資金託管。
賣 方 買 方 經紀方(蓋章)
賣方代理人 買方代理人
合同三方茲於上述 年 月 日親筆簽名(請用正楷簽名)屬實。
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協議:
第一條:房屋基本情況
乙方購買甲方合法擁有的坐落於________市_______區_______________________________________,建築面積__________平方米,車庫_____________平方米的房產一套。
第二條:付款方式
1. 雙方議定上述房產出售價格為________________________元整。此房價款為甲方淨價,甲方不支付交易中的任何費用。
2. 辦理過戶手續當日乙方交付甲方付款_______________________元整。(以收據收條為準)由銀行直接劃撥給甲方.
第三條:房屋過戶
甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續,因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
第四條:雙方責任
1. 甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,並保證產權清晰,
無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2. 甲方應在_____年_____月_____日將該房產交付乙方(以銀行劃撥餘款日為準)。室內現有家電、傢俱隨房屋交接贈送給乙方。
3. 甲方結清該房屋交接日期前的所有費用,交接後發生的費用由乙方承擔。
4. 房屋公共維修基金隨房產轉移。
第五條:合同變更
1. 在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內容,應書面通知對方,徵得對方同意後在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協議,否則造成損失由責任方承擔。
2. 本合同的補充協議與本合同具有同等法律效力。
第六條:違約責任
本合同簽訂後,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方房款,如乙方違約,房款不退。
第七條:合同爭議的解決
本合同履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第八條:本合同經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條:本合同共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
第十條:其他約定
甲方:乙方:年月日:
甲方:身份證號:乙方:身份證號:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。。
第二條上述房產的交易價格為人民幣________元平方米,總價人民幣___________元整。
第三條付款時間與辦法:甲乙雙方同意以按揭方式付款,並約定自乙方完成產權登記,取得產權當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請__按揭,並於__放款當日付給甲方。如__實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在__放款當日將差額一併支付給甲方。
第四條甲方義務4.1甲方應於本協議簽署之日起日內將房屋交付給乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有權要求甲方立即交房並承擔違約責任。4.2甲方應於本協議簽署之日起盡最大努力協助乙方辦理產權登記手續。包括但不限於協調開發商為乙方開具房屋買,協調相關部門更改備案合同,協助乙方在房屋產權登記部門登記等。甲方不積極協助的.除承擔相應的違約責任外,乙方有權單方立即解除合同或要求甲方履行義務。4.3甲方承諾其出賣的房屋屬於乙方可辦理一手房產權登記手續的房屋。如該房屋為乙方無法辦理一手房產權登記手續的,乙方有權立即解除合同並要求甲方承擔相應違約責任。如雙方協商以二手房買賣方式辦理房屋產權登記,則由此產生的一切稅費和費用均由甲方承擔。
第五條乙方義務乙方應按照本協議的約定按時足額付款。乙方未按時付款的,對逾期未付款部分按日萬分之一向甲方支付利息,利息總額最高不超過逾期未付款金額的百分之三。
第六條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅金由_______方承擔,產權過戶手續費、佣金等由______方承擔、公證費由______方承擔。
第七條違約責任違約責任的範圍包括但不限於違約金元,違約方給守約方造成的實際經濟損失,守約方追究違約責任支出的律師費、訴訟費、交通費等。
第八條本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本協議自雙方簽字之日起成立並生效。本合同一式份。甲方份,乙方份,公證機關份。
第十條本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可協商解決。協商不成的,任意一方可向區人民法院提起訴訟。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方:購買方:
身份證號碼:身份證號碼:地址:郵編:電話:地址:郵編:電話:
本協議於________年____月____日簽署於____區
出賣人(甲方):_________________身份證號碼:_________________
買受人(乙方):_________________身份證號碼:_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於石家莊市_____________區___________________的房屋(建築面積_____________平方米)以人民幣________________仟________________佰________________拾________________萬________________仟________________佰________________拾________________元整(¥_____________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂後,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。
五、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任
1、甲方應當於__________交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過________________個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣______四萬_______________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約。
甲方:_________________
乙方:_________________
經甲乙雙方友好協商,甲方自願將位於內樓房一套出售給乙方達成協議如下:
一、甲方自願將位於南京路安置小區一幢二單元806室,面積為93.3平方米還原房,出售給乙方。
二、房屋價格為42萬元,自本協議簽訂之日乙方將房款一次性付給甲方,甲方向乙方出具收款條。
三、甲方在收到乙方款當日須將房屋鑰匙交給乙方,並將還原房屋的收款條等有關資料一併交給乙方。
四、甲方應協助乙方辦理房屋登記手續。
五、甲方向乙方交付房屋鑰匙時,房屋所有權轉移給乙方所有。
六、本協議一式兩份,自甲乙雙方簽字後生效。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
見證人:_________________
出賣人(以下簡稱甲方):____法定代表人:________________聯絡電話:____________戶行:__________________帳號:________________
買受人(以下簡稱乙方):______________________________法定代表人:__________ 身份證地址:____________聯絡電話:___________________
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:
第一條 商品房情況
商品房座落: 贛州市贛縣南塘鎮農貿市場 街__________________________。設計用途居住 ,建築結構____,建築層數為____層。建築面積____平方米,其中:套內建築面積____平方米,公共部分分攤建築面積________平方米。 商品房土地來源為:________。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為_______年,自____年____月____日至______年______月______日止。
第二條 商品房價款
商品房銷售按建築面積計算,每平方米價格為____元(幣種:____), 價款為____元,計____(大寫)。
第三條 商品房交付日期
甲方於____年____月____日前,將商品房交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同,雙方同意按下列第____種方式處理:
1、變更合同
2、解除合同
第四條 乙方付款形式及付款時間
乙方按下列第 種形式付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3其他方式。
第五條 產權糾紛和債權債務糾紛的約定
甲方保證在交付商品房時,無產權糾紛和債權債務糾紛。如存在產權糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第六條 爭議處理
本合同發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成時,按下列第____種方式處理:
向人民法院提起訴訟。
第七條 合同附件
本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同
第八條 合同份數
本合同共______,一式貳份,甲、乙雙方各執一份。
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,按照其約定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
賣方(甲方):__________ 身份證號碼:__________
買方(乙方):__________ 身份證號碼:__________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、甲方自願將其位於________________號雜物房出售給乙方,該房屋所有權證號為邕房權證字第__________號,產權證面積為_______平方米。
二、甲、乙雙方約定上述雜物房的成交總價為人民幣____________元整(¥________)。房款由乙方在辦理完相關手續當日通過轉帳方式支付給甲方。
三、該房屋在移交前所發生的各項費用,由甲方負責在移交前結清,甲方還應積極配合乙方辦理相關手續。
四、甲方應保證該雜物房權屬清楚,無產權糾紛,符合買賣條件。該雜物房若發生與甲方有關的產權糾紛與債權債務的,概由甲方負責處理,並承擔相應的法律責任,由此給乙方造成的損失,由甲方賠償。
五、若開發商向乙方收回或封存該雜物房,由甲方將房款全額退還給乙方.
六、本合同在履行過程中發生爭議的,同合同當事人協商解決;協商不成的,可以向南寧仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
七、本合同一式兩份,甲、乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:__________ 乙方:__________
聯絡電話:__________ 聯絡電話:__________
現住址:__________ 現住址:__________
簽約日期:__________ 簽約日期:__________
甲方:身份證號碼:住址:聯絡電話:
乙方:身份證號碼:住址:聯絡電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、資源、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本房屋買賣合同。
第一條、甲方自願將坐落於的房產出售給乙方。
第二條、甲方保證所出售的房屋符合國家有關房地產交易的相關法律、法規及政策規定,且不存在其他債權、債務糾紛,無抵押擔保。
第三條、甲、乙雙方約定購房總價款為人民幣元,大寫元。
第四條、合同簽訂後,甲、乙雙方均應按過戶要求提供相應過戶資料、證件到房屋交易部門辦理房產過戶手續。
第五條、雙方在辦理房屋產權轉移、過戶手續中所產生的契稅、印花稅、工本費、過戶費等稅費及費用均由乙方來承擔,甲方不承擔任何費用。
第六條、房屋產權過戶到乙方之日,乙方向甲方付清全部購房款元,大寫元。產權過戶之時,甲方保證該房產無任何擔保、抵押、房產瑕疵無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、入網費等。
第七條、本合同一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,因合同履行發生爭議,雙方可協商或訴訟解決。
第八條本合同未盡事宜,可另行補充約定,補充約定經雙方簽字後與本合同具有同等效力。第九條為了降低辦理房產過程中的`相關費用,甲乙雙方另簽訂一份購房款為元的虛假合同。
甲方:簽名
乙方:簽名
________年____月____日
甲方:_________________
乙方:_________________
經甲乙雙方協商同意事項如下
1.甲方位於____________省____________市____________鎮在____________城第____________期新區倉庫____________號庫____________號倉庫壹間,面積____________平方轉讓給乙方,倉庫轉讓費人民幣____________元整,今後倉庫的所有使用權歸乙方所有,甲方無權干涉。
2.甲方在在____________城倉庫____________號庫____________號倉庫甲方負責協助辦理過戶給乙方名下,過戶手續費由乙方自己負責。
3.甲方和市場租賃合同有效期間____________年____________月____________日,乙方要補貼甲方租金____________個月人民幣____________元。
4.乙方付給甲方定金人民幣____________萬元,待甲方倉庫鐵絲網隔好,負責辦理過戶給乙方,乙方一次性付清給甲方後面的款項。
5.以上本協條項經甲乙雙方協商同意,雙方不得反悔,口說無憑協議為證,經甲、乙雙方簽名生效,本協議有法律生效。本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方負責人:_________________
乙方負責人:_________________
____________年_______月______日
賣方:
姓名:
性別:
出生日期:
國籍住址
電話:
身份證號碼:
買方:
姓名:
性別:
出生日期:
國籍住址
電話:
身份證號碼:
買賣雙方根據中華人民共和國法律和《深圳經濟特區商品房產管理規定》,經過友好協商,自願制定本房產轉讓合同,條款如下:
一、賣方有房產個單元座落在____市第座樓單元。合計面積平方米。現自願將該房產賣給買方。售價為幣百拾萬千百拾元整。(原樓價為幣百拾萬千百拾元整)。
二、買方對上述房屋已核實,並審閱了房產權證書及有關資料後同意交付上述房產價款,買賣雙方一致自願成交。
三、雙方在本合同上籤署時,買方當即將房產全部的價款交給賣方,賣方在收到該房產價款後,即將上述房產證書有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交後,即攜帶房產權徵書到____市房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續,該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方在交付房產價款後,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,並負責賠償買方損失。
七、本合同發生糾紛時應本著友好協商解決,如不能解決時,應提請____市仲裁機構仲裁或____市人民法院裁決。
八、本合同在雙方簽署後經____市公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共____頁,為一式三份,買賣雙方各執一份,____市公證處一份,均具同等效力。
賣方:
買方:
日期:
出賣人:___________________
買受人:___________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條 專案建設依據。
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________,商品房預售許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為
“購房合同範本”版權歸作者所有;轉載請註明出處!
本合同第一條規定的專案中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。 該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建築層數地上___________層,地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附件二)。
________________________________________________________________________________________。
_________________________________________________________________________________________。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、__________________________________________________ 。
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第_____種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
(1)_________________________________________________;
(2)____________________________________________;
(3)_______________________________________________;
(4)_________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=────────────────× 00%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七條 受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)期在_____日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過_____日後,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 _____(該比率應不小於第( )項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2. __________________________________________________。
第八條 出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本合同約定的商品房交付買受人 使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
5.________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;
2、______________________________________________;
3、_______________________________________________。
第九條 除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1逾期不超過_____日,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過_____日後,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小於第( )項中的比率)的違約金。
2. _______________________________________________。
第十條 經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起 0日內,書面通知買受人:
(1該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)______________________________________________;
(3)______________________________________________;
(4)_____________________________________________;
(5)______________________________________________;
(6)_____________________________________________;
(7)_____________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起 5日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起 5日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,並按 __________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協議。_________________________________。
第十一條 商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_____。
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。______________________________________________。
第十三條 出賣人關於裝飾、裝置標準承諾的違約責任 出賣人交付使用的商品房的裝飾、裝置標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、裝置差價。
2. ________________________________________________。
3. ________________________________________________。
第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常執行的承諾 出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1._________________________________________________;
2.________________________________________________;
3.________________________________________________;
4._______________________________________________;
5.________________________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1._______________________________________________;
2.______________________________________ _________;
3._______________________________________________。
第十五條 出賣人應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3.________________________________________________ 。
第十六條 買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。 買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
____________________________________________。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________;
2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________;
3、該商品房所在樓宇的命名權___________________________;
4、該商品房所在小區的命名權_________________________;
5、_____________________________________________;
6、_____________________________________________。
第十八條 買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。 出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
________________________________________________。
第十九條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第______種方式解決:
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協議(附件四)。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章):__________ 買受人(簽章):__________
時間:__________ 時間:__________
______年______月______日 ______年______月______日
訂立合同雙方:
出售方:_____,以下簡稱甲方
購買方:_____,以下簡稱乙方
為確保雙方合法權益,根據國家有關房產的規定,經雙方共同協商一致,制定以下條款,以資雙方共同信守執行。
一、甲方將位於:_____小區區號樓單______元室房產一套,系私人產權房,建築面積平方米,雙方同意按新測繪面積為準。並與土地使用權一併轉讓給乙方。
二、房屋交易價:人民幣______元整。
三、乙方自願購買上述房屋並接受此房屋現狀,乙方於______年______月_____日向甲方交付購房定金______元整。待購房款全部交齊,定金抵作購房款。
四、雙方於______年______月_____日以前到房管局辦理過戶手續。由房管局受理當日,乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。
五、甲方售房以前所發生的水、電、煤氣等費用由甲方付清,乙方不承擔。電錶止碼數度,水錶止碼數立方,煤氣表止碼數立方。
六、甲方確保此房產權明確和真實併合法,無任何糾紛、無抵押和債權債務,否則出現糾紛由甲方負全部責任,並賠償乙方按成交價10%的經濟損失。
七、甲方將此房出售後,此房一切事宜無權過問,並無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發生的一切費用,雙方協商由方承擔,方不承擔。
八、此協議自雙方簽字起發生法律效力,雙方不得違約。如乙方違約定金不退,如甲方違約定金雙倍返還。並按成交價的10%向對方支付違約金。
九、特別約定:
1、甲方保證及房屋鑰匙後30天內將戶口遷出。
甲方:_____乙方:_____
日期:______年______月_____日
合同編號:_____________
賣方:__________________
買方:__________________
經紀代理方:____________
合同簽署地:__________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等相關法律、法規規定,甲、乙、丙三方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣、經紀代理事宜,訂立本合同,共同信守:
第一條甲方所有的房屋坐落亍武漢市______區__________,為_______結構,建築面積_______平方米,“房屋所有權證”號為“_____字第_______號”,“土地使用權證”號為“______字第_____號”。
第二條經甲、乙雙方協商一致,上述房屋交易成交價人民幣______佰______拾______萬______仟______佰_____拾______元。
第三條付款方式約定:
一、一次性付款:
1、由甲方委託丙方代收的
乙方於_____年______月______日付清全部房款人民幣_____佰_____拾_____萬_____仟____佰_____拾_____元。
丙方待房屋全部手續辦理完畢,且甲,乙雙方確認該房屋費用交接清楚並在結款通知單簽字後_________日內,結清全款。
_____________________________________________
2、乙方直接付款給甲方的
乙方於______年_____月_____日付清全部房款人民幣_____佰_____拾_____萬_____仟____佰______拾____元。
_____________________________________
二、分期付款:
1、由甲方委託丙方代收的
____
2,乙方直接付鼓給甲方的
____________________________________
第四條房屋交易稅費用承擔方式:甲方承擔_________乙方承擔____________。
第五條在房屋交易過程中,丙方協助甲,乙雙方辦理登記、房款交割、房屋所有權交付等居間工作,保障交易的安全性.本合同簽訂之日,甲方按宗須向丙方支付經紀代理費人民幣_____________元。乙方按宗需向丙方支付經紀代理人民幣________元,如因單方違約導致本合同無法履行,由違約方支付經紀代理費的______%,計人民幣_________元。甲、乙雙方協商解除合同的,由雙方平均負擔經紀代理費的________%,計人民幣_______元。
第六條本合同簽訂之日,甲、乙方須提供相關證件交由丙方,丙方在甲、乙方提供相關證件齊全後______日內協助辦理過戶手續。交易不成,由丙方將上述證件全部退還給甲、乙方。
第七條甲方保證上述房屋權屬資料真實、合法、有效。如甲方房屋有共有、設定抵押、租賃等行為應告知乙方,並自行約定解決。如因上述原因導致本合同項下房屋交易發生產權糾紛、債權糾紛或租賃糾紛時,由甲方承擔全部責任。
第八條甲方應在收到:
乙方全部房款________日內,
房屋過戶完成後________日內,騰空該房屋,並將該房屋鑰匙交於乙方。房屋交付乙方前甲方應結清水、電、物業費等相關費用。水、電存摺等由甲方過戶給乙方。甲方應保持房屋現狀和結構及水錶,電錶及配套設施的完整性。
第九條甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按已付房款的______%向乙方支付違約金乙方解除合同的,甲方應退還乙方所付房款,且應支付逾期期間的違約金,並按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第十條乙方逾期不交付房款給甲方,甲方解除合同的,每逾期一日按未付房款的_________%向甲方支付違約金甲方解除合同的,按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第十一條丙方在甲、乙雙方提供資料齊全情況下,在_______時間內協助雙方辦理房產過戶手續,如果未履行義務,應承擔_________違約責任,丙方在乙方按約定交付房款後,未按約定及時進行房款交割,應承擔___________違約責任。
第十二條甲方、乙方及丙方不得故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況,因此給無過錯方造成損失的,應當承擔賠償責任。
第十三條本合同未盡事宜,由甲、乙.丙三方另行商定,並簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十四條本合同發生爭議,由甲、乙、丙三方協商解決。協商不成的,按下列第__________種方式解決:
提交武漢仲裁委員會仲裁
依法向人民法院起訴。
第十五條本合同自甲、乙方簽字,丙方蓋章之日起生效。本合同—式三份,甲、乙、丙三方各執一份。
第十六條如因不可抗力或其他不可歸責於當事人的原因致使合同不能履行的,甲、乙、丙三方可解除合同,並不承擔違約責任。
甲方:_______________乙方:______________
房產所有權人:___________________代理人:__________________
房產共有權人:___________________身份證號:________________
代理人:_________________________聯絡電話:________________
身份證號:_______________________通訊地址:________________
聯絡電話:_______________________
通訊地址:_______________________
丙方:__________
經紀人:___________身份證號:__________聯絡電話:_____________
合同簽訂時間:__________年_________月_________日
甲方:_________________代理人:______________
乙方:_________________代理人:______________
丙方:___________經紀人:______________
_________年_______月________日
反訴原告:_________________李_____,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________皇__________,女,漢族,19__________年__________月_____日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴被告:_________________梅__________,女,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴被告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴被告:_________________陳__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴原告就_____民三初字第_______________號一案,對反訴被告提出反訴。
反訴請求
1.判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產買賣合同》於20__年_____月_____日解除;
2.判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣16.4萬元;
3.本案訴訟費由反訴被告承擔。事實和理由:_________________20__年9月12日,陳__________、反訴被告在上海智恆房產居間下籤署了《上海市房地產買賣合同》,約定乙方以人民幣82萬元價格購買甲方名下位於上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣合同附件三付款協議約定,乙方於簽訂房地產買賣合同當日支付首期購房款人民幣__________萬元;
第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付,同時約定如貸款不足部分則用現金補足,並在過戶當天以現金或轉賬方式支付。以及約定乙方貸款稽核通過須在本合同約定的過戶期限內辦理完畢。此後,反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。
該買賣合同第六條規定在20__年__________月__________日之前,雙方共同向房地產交易中心辦理轉讓過戶手續。該買賣合同第九條第三項約定買方的違約責任即乙方未按本合同付款協議約定期限付款逾期超過10日後乙方仍未付款的,甲方有權單方解除合同,並追究乙方總房價20%的違約金;若乙方未在約定的期限內辦理該房屋過戶手續,如逾期超過20日,則甲方有權單方解除合同。陳__________為改善居住房屋條件,在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產買賣合同》,約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣合同付款協議約定反訴原告李_____應於20__年__________月__________日前支付人民幣55萬元整,並辦理過戶手續。在20__年1_____月1_____日後,反訴原告李奕一直通過智恆房產催告反訴被告辦理過戶及付款手續,但反訴被告一直未通過銀行貸款稽核,反訴原告曾通知反訴被告1_____月1_____日為最後付款期限,否則反訴原告將解除買賣合同。此後,反訴原告因支付張為平1_____萬元房款無力承擔陳根寶醫療費,直至20__年11月25日,在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元,但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。
20__年11月30日,陳__________因病醫治無效死亡。20__年12月11日及14日,反訴原告李_____收到張為平《解除合同通知》。12月16日,反訴原告李_____約反訴被告在上海智恆房產平利店見面,將該《解除合同通知》交於反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣合同,但反訴被告提出願意做房價補償又反悔。20__年1月19日,反訴原告李_____被解約,承擔中介費 元。此後,案外人張__________簽署房屋買賣協議書,另行出售該房的價格為到手價人民幣99萬元。該房屋的另二位繼承人得知後,亦不同意繼續履行該買賣合同,欲繼承該房屋並繼續居住該處房屋。因此20__年1月26日,反訴原告委託律師發函通知反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產買賣合同》,掛號信回執顯示,反訴被告於20__年2月1日簽收該解除函。基於上述事實,本律師認為,反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產買賣合同》真實、合法、有效。根據該買賣合同第六條、第九條及付款協議和補充條款的約定,反訴被告最遲應於20__年10月18日前完成貸款審批手續,若貸款不足或未成功,應以現金方式於該日前補足。而反訴被告自稱20__年12月14日才完成貸款審批手續,系嚴重逾期違約,已經符合該買賣合同第九條第三款的約定行使了合同約定單方解除權,反訴原告解除合同可以同時主張房價款20%的違約金。特此,懇請貴院依法判如所請。此致
甲方(賣方):_________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自願將坐落在_______________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
(附平面圖)
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫________________,即人民幣小寫_____________。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫___________________。
四、乙方支付定金之日起_____________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本合同簽訂後,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付_______________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付_______________元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、___________________
2、___________________
3、___________________
4、___________________
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
_____年_____月_____日
出賣人:
身份證號碼:
買受人:
身份證號碼:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況:甲方房屋座落在,位於第____層,共______,房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。。
第二條、房屋現狀:。
第三條、本合同中所述房屋為,是________________________的家庭共同財產。原建房售房單位允許轉賣,甲方保證該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔責任,乙方不負任何責任。
第四條、上述房屋的交易價格:人民幣___________元整。
第五條、付款時間與辦法:甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,當日甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。剩餘款項於房屋產權證辦理完畢後一週內支付。
第六條、房屋交付:甲方應在交房當日將拆遷安置房屋相關的所有手續、餘款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的檔案及票據交付乙方。甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:甲方應在房屋交付前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:
1、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條和第七條規定的期限將該房屋交給乙方所有,甲方應當按已交付的房價款的%按日向乙方違約金,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,合同繼續履行逾期超過天,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第種約定,追究甲方的違約責任。
2.甲方按乙方累計已付款的%向乙方支付違約金,合同繼續履行,並在本合同第六條約定的實際交付之日起天內交付房屋。
3.終止合同,甲方將乙方已付款全額還與乙方,並支付違約金,即房價款的%。如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔。甲方如在規定的此房屋戶口遷出時間內未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,並支付乙方違約金元整,並應在三十天辦理結束全部戶口遷出手續。
第九條、產權登記的約定:
1、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產權證,土地證及其手續尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自願將此房賣給乙方。
2、但在辦理此房房屋產權證,土地證及其手續時,甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______名下,並在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內交與乙方,所需費用,由______承擔。如房屋因甲方及甲方承諾的原因不能辦理房屋產權證或不能將此房房屋產權證直接辦理為乙方______名下,甲方須承擔房價款的%違約金責任,其所產生的與辦理房屋產權證所需的一切費用由甲方承擔。
3、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內取得姓名標註為乙方______的房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方損失。
4、乙方如在本房屋買賣合同成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料,不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、違約責任條款:
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權解除本合同。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權要求甲方繼續履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,並有權要求甲方支付按______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方。
3、乙方根據本合同第九條的規定向甲方提出辦理產權過戶手續,甲方超過______________天不協助乙方辦理手續,視為甲方違約,乙方有權要求甲方履行合同,並有權要求甲方支付已付款的______%違約金。
4、當房屋因城市規劃再次面臨拆遷安置時或增值是,拆遷補償款或增值款歸乙方所有。
5、當出現因繼承、贈與或其他涉及房屋產權所有人變化時,新的產權所有人承擔甲方全部責任。
第十一條、本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。
本合同在雙方簽字之日起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十二條、本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。
本合同一式_____份,一份_____張。甲方一份,乙方一份,見證方____________一份,留存備查。
第十三條、本合同發生爭議的解決方式:雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1.提交______仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本合同同具法律效力。
甲方:乙方:
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:
年月日年月日
見證方:_______
身份證號碼:
____年___月___日
見證方:_______
身份證號碼:
____年___月___日
出售方:__________________
購買方:__________________
經甲乙雙方友好協商,就乙方向甲方購買房屋,達成如下協議:
第一條房屋基本情況
1、甲方所售房屋所有權證號為“____________號”,房屋土地使用權證號為“____________號”;該房屋的土地使用權取得方式為:____________,土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日止。
2、甲方所售房屋位於______市______路______號營業房第______樓。
第二條房屋價格及其他
1、甲方所售房屋建築面積為:______平方米。
2、甲方所售房屋單價為:______元/平方米;房款總計為____________。
3、因甲方與現有租房人簽訂的租房價格低,甲方同意在按每平方30元的標準對超出現有租房價格的部分在房屋售價中提前進行抵扣,經過甲乙雙方共同測算,抵扣的總價款為:____________。
4、乙方實際應付甲方的房屋總價款為:____________。
5、以上房屋買賣的一切過戶手續的辦理及其所產生的一切稅收和其他費用全部由甲方負責承擔並支付。
第三條雙方權利義務
1、甲方協助乙方在______年______月______日前與現有租房人新的租房協議簽訂完畢,租房費用及租房時間等相關事項另行協商,新的租房協議作為本協議的補充協議,新的租房協議自簽訂之日起生效,同時乙方即成為房屋新的出租房。
2、乙方在與現有租房人簽訂新的租房協議生效後,於2日內支付甲方購房訂金____________元。待甲方將房產證、土地使用證過戶辦理到乙方或乙方指定人的名下後,乙方在辦理完房屋抵押貸款手續後,將剩餘房款一次性支付給甲方,不得以任何理由拖欠甲方剩餘房款。
3、新的租房協議簽訂後,甲方於3日內負責將房屋及房屋相關手續交接給乙方。
4、甲方在收到乙方購房訂金後,在三個月內負責將該房屋產權證、土地使用證過戶到乙方或乙方指定人名下,否正造成的損失由甲方承擔。
5、甲方保證在交接房屋時沒有產權糾紛和財務糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項、水電、物管費等甲方均在交接前辦妥。交接後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任甲方對該房屋地震修復後的工程質量負責。
第四條違約責任
1、該協議簽訂生效後,甲乙雙方不得以任何理由違約。
2、如乙方違約,甲方不退還乙方交納的購房訂金,該訂金作為甲方的經濟損失賠償費。
3、如甲方違約,甲方按乙方支付的訂金總額2倍賠償給乙方,作為乙方經濟損失賠償費。
第五條其他
1、本協議未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,補充協議與本協議具同等法律效力。
2、協議在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
3、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。
4、本協議一式兩份,雙方各執一份。
甲方:乙方:
日期:
賣方
地址:__________聯絡電話:__________
共有人:__________姓名:_____________
地址:__________聯絡電話:__________
買方
姓名:__________
地址:__________聯絡電話:__________
第一條房屋的基本情況:
甲方房屋坐落於_________________________;位於第________層_____戶,房屋結構為____________,房產證登記面積_________平方米,地下室一間,面積_______________平方,房屋權屬證書號為_______________.
第二條價格:
以房產證登記面積為依據,每平米____________元,該房屋售價總金額為_________元整,大寫:_______________.
第三條付款方式:
乙方於本合同簽訂之日向甲方支付定金_________元整,大寫:__________,______日內交付___________元,餘款____________元在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條房屋交付期限:
甲方應於本合同簽訂之日起______日內,將該房屋交付乙方。
第五條乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本合同第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。逾期超過__日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任:
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條關於產權過戶登記的約定:
甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的__%賠償乙方損失。
第八條簽訂合同之後,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,於乙方無關。
第九條甲方保證在辦理完過戶手續之日起______日內,將戶口遷出,逾期超過___日,乙方每日按已付款的__%收取違約金。
第十條因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。
第十二條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________
______年______月______日
出售人(甲方):____________________
買受人(乙方):____________________
身份證號碼:____________________
乙方在充分了解甲方承建的______________________________小區的規劃、地理位置、戶型及單價後,就購房一事雙方達成以下協議:
1、乙方自願預購甲方承建的______________________________小區__________棟__________ 單元__________ 室,預購面積約為__________㎡ ,__________銷售價格為____________________元/㎡,總房款為____________________ 元,大寫____________________元。
2、住房面積最終以國家有資質的測繪部門出具的實際測量面積為準,總房款多退少補。乙方根據國家有關住房的相關政策辦理房產證。
3、乙方於本協議簽訂之日自願向甲方交納意向金____________________元, 大寫(人民幣)____________________元。
4、本意向書簽訂後,甲方在房屋具備簽訂《商品房買賣合同》條件時通知乙方簽署《商品房買賣合同》,乙方應於接到通知後__________日內與甲方簽訂合同。
5、乙方未能按期向甲方支付意向金、預付款的或未能在本協議第4條約定期限內與甲方訂立《商品房買賣合同》的,甲方有權將乙方預定的房屋另行出售,並不承擔任何違約責任及相關經濟損失。甲方在一個月內退給乙方預購房意向金。
6、收取乙方預購房意向金後,如甲方原因將乙方預定的房屋銷售給他人,則視為甲方違約,甲方在十日內退給乙方購房意向金。
7、其他詳細約定按雙方簽訂的《商品房買賣合同》之內容執行。
8、協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份,協議經雙方簽字蓋章即刻生效。
甲方(出售人):
乙方(買受人):
電話_____________
電話:_________________
____ 年_____月____日
___年___ 月____ 日