合同編號：
需方(以下簡稱甲方)： 簽約地：
供方(以下簡稱乙方)： 簽約時間：
為了增強甲乙雙方的責任感，確保雙方實現各自的經濟目的，依據《中中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、石材屬天然產品，難免有一些缺陷，乙方保證石材大面積花色基本均勻一致，無明顯缺陷;
2、根據石材屬性，石材質量按國家石材待業標準執行。
三、包裝標準
四、交貨方法
1、甲方在乙方工廠提驗貨物。甲方委託___________在乙方工廠提驗貨，並辦理貨物簽收手續，甲方若中途變更或增加簽收人，需事前書面通知乙方並重新開具授權委託書，否則由此造成的一切損失由甲方負責。
五、交貨地點
六、驗收條款
由甲方派人在乙方工廠內驗收，驗收標準為國家石材行業標準，驗收合格後裝車;驗收時間為交貨期限屆滿之日前，由乙方通知甲方。
七、交貨期
石材的交貨時間為乙方收到甲方支付的預付款之日起天內。
八、付款日期和方式
1、自合同簽訂之日起三日內，甲方向乙方交納定金，計人民幣元整( ￥ 元)，定金在最後批貨款充抵。
2、付款方式為款到發貨，甲方必須在提貨前結清該批貨款。
九、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由於不可抗力(如戰爭、地震、海嘯、水災、重大公共疾病等)的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，並應在10天內提供主管機關證明，允許延遲履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可以部分或全部免
予承擔違約責任。
十、合同爭議的解決方式
本合同履行過程中發生爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。 十一、其它
本合同自簽訂之日起生效。合同履行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：
地址：
法定代表人：
委託代理人：
開戶 銀行：
開 戶 名：
帳號：
電話：
傳真：
日期：乙方(公章)： 地址： 法定代表人： 委託代理人： 開戶 銀行： 開 戶 名： 帳號： 電話： 傳真： 日期：
甲 方：
乙 方： 上海遠泰建築石材有限公司 簽訂地點：上海 一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量
注：以上數量為暫定數量，結算以實際面積結算，單價如上。 二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限：
1、 本合同產品乙方均按國家標準進行生產，甲方要求的產品等級見上表中產品等級，乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的產品不符合約定的質量要求，乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品並承擔由此而發生的相關費用。
3、本合同產品的質量保證期為2年，在質量保證期內，乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。
4、如甲方超出合同數量，超出部分應提前20天通知乙方。
三、交(提)貨地點、方式：上海市青浦區華新鎮新府中路
四、運輸方式及到達站港和費用負擔：由乙方負責。
五、合理損耗及計算方法：本合同產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。
六、包裝標準、包裝物的供應與回收：本合同產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝，且因包裝本合同產品而發生的相關費用已包括在本合同價款中。
七、驗收標準、方法及提出異議期限：本合同產品的驗收標準以本合同第二款第一條約定的內容為準，驗收方法以實現合同目的所採用的通常方法為準。
八、隨即備品、配件工具數量及供應方法： 無 九、結算方式及期限：
1、 本合同第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量，結算時以甲方的實際採購數量乘以本合同與之相對應的產品單價結算。
2、 本合同第一款中約定的暫估工程數量如少於工程實際使用數量時，乙方應負責補足實際用量。 3、 付款方式：
(1) 每月20日提交當月形象進度，次月5日稽核完畢，次月25日支付核定進度款的80%，累積支付至合同總價的80%，停止支付。
(2) 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交後，根據審價報告，累計付至最終結算
總金額的95%。預留5%保脩金，(預留保脩金不計利息)。
4、 本工程的質量保修期為貳年。
5、本工程提供： 工程款 發票。
十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件： 無
十一、違約責任：按 合 同 法 辦 理
十二、解決合同糾紛的方式： 雙方協商，協商不成，可向合同簽訂地人民法院起訴。
特別約定：甲方與乙方已就本合同的條款進行了充分協商並已將本合同及對應的主合同相關條款逐條向乙方作了解釋，現甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當事人的權利和義務，對簽署該合同所產生的責任和法律後果也有了充分認識。
依據甲方與業主(或總承包商)簽訂的工程承包合同(簡稱主合同)，甲方將主合同內部分勞務工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同共同信守，並確認本合同為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期
1. 乙方應於合同簽訂後開始進行準備
2.進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡，瞭解進場時間做好進場施工準備，並應於甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具裝置、設施進場施工。
3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計劃及現場特定要求(如有)分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。
4. 因考慮專案的規模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙
甲方應在分包工作開工1天前，向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套，同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定
1.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程專案內容、施工場地的檢查。
2.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全
1.由於乙方違反安全生產有關規定，或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告後,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。
2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故，應按有關規定立即上報甲方及相關部門，並按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙雙方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。
3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用， 均由乙方承擔。
4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。甲方不得要求
乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護
乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品)，由乙方提供使用計劃，經甲方批准後，由甲方負責供應。
十八﹑工地保險
1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險，並支付保險費用。2.如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時，乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。
十九﹑工地清潔
乙方所有施工人員均能做到落手清並根據甲方規定要求完成其分包工程的每 日場地清潔及垃圾清運工作，甲方、業主(或總承包商)對此等工作不滿意時，乙方在甲方指令及規定時間內後仍未採取有效措施時，甲方有權委託第三方重 新完成，由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護
1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果，且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主(或總承包商)接收為止。
2. 所有施工必須遵守工程施工規範，且必須被甲方、業主(或總承包商)及有關政府部門或機構認可。
二十一﹑工程資料
乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任
按《合同法》辦理。 二十三﹑疑義申訴
1.乙方因保留相應資料，在甲方根據主合同向業主(或總承包商)遞交索賠意向通知書或其它資料時，乙方應予以積極配合，並出示相應資料。
2.在勞務作業實施過程中，如乙方遇到不利外部條件等根據主合同可以索賠的情形時，甲方應該採取一切合理步驟，向業主(或總承包商)主張追加付款或延長工期。當索賠成功後，甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。
3.當本合同的一方向另一方提出索賠時，應有正當的索賠理由，並有索賠事件發生時有效的相應證據。
4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時，造成工作時間延誤和(或)乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經濟損失，乙方可按下列程式以書面形式向甲方索賠：
1)索賠事件發生後 天內，向甲方發出索賠意向通知;
2)發出索賠意向通知後 報告及有關資料;
3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後，於天內給予答覆，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據;
4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後 要求，視為該項索賠已經認可;
5)當該項索賠事件持續進行時，乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向，在索賠事件終了後 21天內，向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與(3)、(4)規定相同。
5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給甲方造成經濟損失，甲方可按上述程式和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決
1.乙方對本合同勞務分包範圍內的工程質量向甲方負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經甲方授權或允許，不得擅自與業主(或總承包商)及有關部門建立工作聯絡;自覺遵守法律法規及有關規章制度。
2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其裝置、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現場其他單位協調配合，照顧全域性。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。
3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具，按甲方標準化工地要求設定標牌, 搞好生活區的管理，做好自身責任區的治安保衛工作。
4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料，配合甲方辦理交工驗收。5.乙方要做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其它設施。7.乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本合同另有約定，乙方應對其作業內容的實施、完工負責，乙方應承擔並履行總(分)包合同約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程式。
8. 在簽定完合同後叄日內，乙方必須提供現場所有施工人員資訊，乙方所現場人員身份證影印件，以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求
1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及說明、甲方質量管理規範及國家現行的相關工程施工驗
收規範和標準，和主合同有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項：
1、 本合同產品採用分批供應，每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準，但應
給乙方合理的準備時間，乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。 2、 在保修期內，屬於保修範圍和內容的專案，乙方應在接到修理通知後3天
內派人完成修理，乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委託其他人員修理，保修費用從有乙方負責。
3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時，甲方有權終止本合同並有追索乙方賠償的權利
4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案並接受甲方專案部的監管。
5﹑乙方供貨到交貨地點時，應及時通知甲方對該產品進行驗收，只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產品的結算依據。
6﹑本合同至雙方簽字蓋章後生效。
7﹑本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。
合同簽訂日期：年 月日
甲方(需方)：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
乙方(供方)：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣____元。其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等如表所列
材料名稱及花色
規格(毫米)及型號：200×300×1000、120×250×1000
質量標準或技術指標：國標
計量單位：_______㎡
單價(元)：1950元/㎡
合計(元)：
第二條產品包裝規格及費用________________________________________
第三條驗收方法：施工現場驗收
第四條貨款及費用等付款及結算辦法：貨到付款
第五條交貨規定
1、交貨方式：乙方負責運輸
2、交貨地點：青龍濱河路施工現場
3、交貨日期：__________年—_____年_____月前
第六條經濟責任
(一)乙方的責任：
1、產品花色、品種、規格、質量不符本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的15%向甲方償付逾期交貨的違約金。
2、乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由於退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3、產品包裝不符本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值20%的罰金付給甲方。
4、產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方延期交貨部分貨款總值30%的罰金。
(二)甲方的責任：
1、甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值30%的罰金。
2、甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值15%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
3、甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值5%的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視同中途退貨處理。
4、屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方延期提貨部分貨款總額5%的罰金。
5、甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額5%付給乙方，延期罰金。
6、乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產品價格如須調整，必須經雙方協商，並報請物價部門批准後方能變更。在物價主管部門批准前，仍應按合同原訂價格執行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的15%作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分登出合同，必須提出充分理由，經雙方協商，並報請上級主管部門備案。提出登出合同一方須向對方償付登出合同部分總額____%的補償金。
第九條如因生產資料、生產裝置、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前____天與甲方協商。
第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，並要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並免予承擔違約責任。
第十二條本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，按以下第項處理：
(1)申請仲裁機構仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後作廢。
第十四條本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附於本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條本合同共一式_____份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本_____份，報雙方主管部門各一份。
第十六條本合同有效期自____年___月___日起至____年___月___日止。
訂立合同人：
甲方：____________________(蓋章)
經辦人：____________
負責人：____________
電話：____________
開戶銀行帳號：____________
日期：
乙方：____________________(蓋章)
經辦人：____________
負責人：____________
電話：____________
開戶銀行帳號：________________
日期：
需方單位：(以下簡稱甲方)
供應單位：(以下簡稱乙方)
為了規範產品交易行為，保護供需雙方合法權益，本著平等互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、明確雙方權利義務關係，保證正常交易秩序，經甲、乙雙方友好協商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。
一、產品供應要求
1、材料名稱、規格、單價及產地
上表中材料單價為砂礫石運到甲方指定交貨地點的價格，含材料出廠價、裝卸費、運雜費及稅金等。在本合同有效期內，該單價為不變合同價。如遇特殊情況，必須經雙方協商解決。合同執行期間任何一方不得擅自調整單價，否則視為違約，承擔違約責任，由違約方承擔因此給守約方帶來的所有損失。
2、供貨數量：甲方實際施工需求數量。
二、質量要求：
1、乙方所供應的級配砂礫石粒徑控制在0~10cm內，砂礫石含泥量不大於5%。其它指標滿足甲方與本工程專案業主所籤工程合同檔案以及本合同中對材料質量的要求。
2、乙方須向甲方提供開採許可證等各類證明。
三、數量、計量單位及計量方法：
1、供應數量以甲方電話或書面通知為準。
2、計量方法：
(1)、乙方將材料運送至甲方指定卸貨地點後，由甲方指派專人按實際方量驗收，出具驗收票具。
(2)、以甲方實際簽收的合格數量作為結算數量。
四、供貨期限及交貨地點：
1、級配砂礫石供貨期限由甲方決定。
2、交貨地點：卸貨到甲方工地指定地點。
五、結算方式
1、乙方交貨後，經甲方驗收合格並簽發入庫單後在每月最後五天內，甲方憑乙方提供的銷售發票、入庫單及相關證明等資料結算。
2、貨款支付按每月已結算的材料貨款的65%支付，餘款在停止供貨後一年內付清。
3、支付貨幣形式為人民幣。
六、甲方權利和義務
1、甲方負責按本合同第五款支付乙方已結算貨款。
2、甲方在每月25日前，將下月供料計劃提供給乙方。
3、甲方應指定人員簽收乙方送至工地經抽檢合格的材料，不得故意拖延收貨時間。
4、甲方有權拒收或退回賣方送至工地的不合格材料(以甲方中心試驗室抽檢結果為準)，其退場費用由乙方自行承擔。
七、乙方權利和義務
1、按照甲方的供貨計劃，按時提供本合同規定的合格材料，滿足甲方施工要求。
2、乙方供貨不能滿足甲方供貨時間和供貨質量要求時，甲方可要求解除合同。
3、乙方必須保證所供材料整車規格、質量的一致性，否則甲方有權終止收貨並可追究相關責任;甲方若發現卸料過程中摻有不合格品，乙方必須停止卸料，經抽檢合格後方能卸貨。
4、乙方在材料運輸途中或中轉過程中發生的安全事故或其他損失，概由乙方負責。
5、乙方未經甲方同意單方面終止本合同，所造成的經濟損失，概由乙方承擔。
八、合同生效後，甲乙雙方不得因單位名稱、產權、法定代表人、負責人、承辦人的變更、變動而不履行合同義務。否則，違約一方應向守約方支付十萬元的違約金。
九、違約責任
1、乙方應按甲方提供的用料計劃生產材料，確保工程需要。若因乙方責任未能按用料計劃生產或達不到質量要求，給甲方造成的損失由乙方承擔。
2、乙方未按甲方供貨計劃供應材料，致使工期延誤，除承擔相關損失外，每延期一天，向買方支付五仟元的違約金。同時，甲方保留另行選擇供貨商的權利。
3、其他違約責任按國家現行《合同法》有關條款解決。
十、爭議解決方式
如果本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的，雙方同意向簽約地人民法院提起訴訟。
十一、其他
1、本合同一式四份，雙方簽字後生效。甲方三份，乙方一份，均具有同等法律效力。如有未盡事宜，雙方應協商解決;如需簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
2、本合同有效期：供貨完畢並付清所有款項後即自動終止。
甲方：
法定代表人：
委託代理人：
開戶行：
賬號：
聯絡電話：____年___月___日
乙方：
法定代表人：
委託代理人：
開戶行：
賬號：
聯絡電話：____年___月___日
需方(以下簡稱甲方)：
簽約地：
供方(以下簡稱乙方)：
簽約時間：
為了增強甲乙雙方的責任感，確保雙方實現各自的經濟目的，依據《中華人民共和國民法典》，本著平等互利的原則，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、石材屬天然產品，難免有一些缺陷，乙方保證石材大面積花色基本均勻一致，無明顯缺陷;
2、根據石材屬性，石材質量按國家石材待業標準執行。
三、包裝標準
四、交貨方法
1、甲方在乙方工廠提驗貨物。甲方委託___________在乙方工廠提驗貨，並辦理貨物簽收手續，甲方若中途變更或增加簽收人，需事前書面通知乙方並重新開具授權委託書，否則由此造成的一切損失由甲方負責。
五、交貨地點
六、驗收條款
由甲方派人在乙方工廠內驗收，驗收標準為國家石材行業標準，驗收合格後裝車;驗收時間為交貨期限屆滿之日前，由乙方通知甲方。
七、交貨期
石材的交貨時間為乙方收到甲方支付的預付款之日起天內。
八、付款日期和方式
1、自合同簽訂之日起三日內，甲方向乙方交納定金，計人民幣元整( ￥ 元)，定金在最後批貨款充抵。
2、付款方式為款到發貨，甲方必須在提貨前結清該批貨款。
九、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由於不可抗力(如戰爭、地震、海嘯、水災、重大公共疾病等)的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，並應在10天內提供主管機關證明，允許延遲履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可以部分或全部免
予承擔違約責任。
十、合同爭議的解決方式
本合同履行過程中發生爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。 十一、其它
本合同自簽訂之日起生效。合同履行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：
地址：
法定代表人：
委託代理人：
開戶 銀行：
開 戶 名：
帳號：
電話：
傳真：
日期：
乙方(公章)：
地址：
法定代表人：
委託代理人：
開戶 銀行：
開 戶 名：
帳號：
電話：
傳真：
日期：
合同 甲方：(浙江)______化工有限公司 法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
乙方： 有限公司 法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、 買賣標的和數量：
甲方將下列貨物賣與乙方：
名 稱 規格或型號 品 牌 生產商 數 量
二、 單價和貨款總額：
雙方約定的價格條款是：
本合同總價款為人民幣 萬元
三、交貨時間和交貨數量：
交貨時間為;
美批次交貨數量的限制是：
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：
雙方確定的交貨地點為上海市 路 號;
運輸方式為：
運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本合同的貨物單價中
五、質量標準和驗收條款：
雙方約定的質量標準是：
封樣的方式和儲存：
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤：
雙方確定的包裝材料和方式是：
貨物標籤商定為：
七、損失風險：
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權：
在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付：
結算和支付期限為：
支付方式為：
十、智慧財產權：
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款：
有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及為履行本合同而知悉的對方的商業祕密，包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的洩露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止：
雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本合同;
任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同;
在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止
十三、違約責任：
交貨遲延的違約責任
驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金 元;
貨款支付遲延的違約責任;
交貨不合格時的違約責任：
違反保密條款的違約責任：支付違約金 萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於 萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方
十四、合同的生效：本合同經雙方簽章後生效。
十五、爭議的解決：
因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文字：
本合同一式二份，雙方各執一份。
十七、文書和意見的送達地址：
雙方明確本合同註明的聯絡方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯絡和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。
甲方：(浙江)某某化工有限公司 法定代表人：
乙方： 有限公司 法定代表人：
年 月 日
買方：_______________________
地址：_______________________
傳真：_______________________ 電話：_______________________
賣方：_______________________
地址：_______________________
傳真：_______________________電話：_______________________
本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品並遵守所列各項條款。
1.描述
專案
商品名稱、規格
單位
數量
單價
總金額
具體技術細節見附件“a”
包裝
保險和貨物重量
港(airport)到岸價總金額：
2.原產國和製造商名稱
________________________________________
3.包裝
包裝在結實的新木箱或紙箱裡，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸、潮溼、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。
買方將對由於包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責;也對由於不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的鏽蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、淨重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮溼”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：_______________________
5.裝船時間
_________________________________________
6.裝貨港
_________________________________________
7.目的港
_________________________________________
8.保險
在cif條款下，由賣方辦理以買方為受益人的保險額為發票金額110%的一切險。
9.付款
在信用證付款條件下：買方在合同簽訂後14天內，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發票金額的100%)以及在條款10中所列裝運檔案時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和檔案時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期後的15日內有效。
10.檔案
(1)提單/空運單：
a)在海運條件下：
3份原始海運提單，註明：“運費先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭、空白背書，並寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。
b)在空運條件下：
一份原始和一份影印的空運單，註明“運費先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭，指定給買方。
(2)5份正本發票，註明：合同號、嘜頭(在多於一個嘜頭時，發票應分開列印)，按照相關合同寫出明細。
(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份影印的裝箱單，註明：重量、裝箱件數和相應發票的日期。
(4)2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。
(5)1份發給買方通知發貨詳情的傳真的影印件。除此之外，賣方將在發貨後7天內，將整套上述檔案用空郵的方式直接寄給買方。
(6)在cif條款下，1份正本保險單或保險憑證以及2份影印件，按發票金額的110%保全險(all risks)。
(7)如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證影印件。
(8)一份正本、兩份影印的原產地證明。
(9)檔案的數量和內容一定是完整和正確的。如果由於賣方沒有提供上述的檔案造成買方不能及時清關和提貨，全部損失由賣方負擔。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須列印在提單或空運單上，否則，賣方將負擔由此造成的損失。
以上所有檔案的拷貝件要寄給：喀土穆和北京辦公室。
11.裝運
在cfr/cif條款下：
a.賣方負責將貨物在裝運期限內從裝運港運到目的港。不允許轉船。一旦發生轉船，由此產生的所有費用和風險全部由賣方承擔。不允許倉面裝載。裝載貨物的船隻不允許懸掛買方不能接受的國家的國旗。貨船船齡不能超過15年。
b.如果貨物用空運/包裹方式郵遞，賣方將於條款5所列裝船期前30天，用傳真通知買方條款12(1)內容。賣方在發運貨物以後當即按條款12(2)規定通知買方，以使買方安排保險和及時辦理清關手續。
12.裝船通知
(1)賣方為了以下目的(a、b、c)將於合同條款5中列明的裝船日期前40天，用傳真通知買方合同號、品名、數量、價值、箱數、毛重、尺寸和在裝運港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸範圍達到或者超過12米長，2.7米寬，3米高，賣方需要在裝運前50天通知買方這些資料。如果有易燃和危險物品需要標明。
a.在條款9中的l/c付款條件下，開出一個信用證。
b.為了使買方在收到上述通知時能安排好其國內運輸，如果重量和尺寸超過此條款(1)中的規定時，買方將要求採取措施以適合買方進行內陸運輸。
c.如果賣方沒有履行上述規定，全部損失由賣方承擔。
(2)賣方在完成貨物裝運後，立即用傳真通知買方合同號、商品、數量、箱數、發票價值、毛重、船名、開船日期、提單號(海運時)或空運單、航班號以及估計到貨日期等等。如果有易燃或危險品，應將其明細一起標明。由於賣方沒及時通知造成買方沒有及時辦理保險和清單事宜，全部損失由賣方負責。
13.技術檔案
_______________________________________________
14.質量保證
賣方保證其產品是用最好的材料、先進的技術製造、全新且沒有使用過，完全符合本合同的質量、效能和規格要求，與技術手冊相一致。質保期從貨物到達目的港後算18個月，或由雙方代表簽字後的驗收合格證明有效後算12個月。
15.檢驗
(1)在交貨以前，製造方將按條款10(4)的要求，對貨物的質量、規格、效能和數量/重量做一準確、全面的檢驗，並出具證明書，證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的檔案的不可分割的一部分，但是不被認為是最終結果。製造方試執行的結果和細節必須作為質量證明的附件出現。
(2)當商品到達現場以後，買方將申請蘇丹商品檢驗局對商品的質量、規格、數量/重量作一個初步檢驗，並作出檢驗報告，如果商檢局發現有規格和數量或者兩者都不符的地方，除非責任是保險公司或運輸公司的，買方將在商品現場檢驗之後30天以內有權拒收商品或向賣方索賠。
(3)如果商品的質量和規格與合同不符，或在條款14所列的質量保證期內，由於任何原因被證實有缺陷，包括潛在缺陷或使用了不合格的材料，買方將安排由商檢局進行檢驗，並有權向賣方索賠。
16.索賠
在貨物到達目的地後90天內，除非保險公司或船主負有責任，如果發現有質量、規格或數量有與合同條款不符之處，買方將有權進行索賠，更換貨物或索賠損失、所有的費用(如商檢費、運還和運回替換貨物、保險費、倉儲和裝卸費用等)將由賣方承擔。對於質量，賣方將保證：從貨物到達目的地後的18個月內，如果由於該裝置由內在缺陷、製造材料不合格或做工低劣，買方將立即書面通知賣方。
檢驗證明將作為索賠的基礎。賣方對於買方的索賠，有責任迅速排除缺陷(全部或部分更換商品或根據損壞的程度降價)。如果有必要，將由賣方承擔費用買方自行排除缺陷，如果賣方在收到前述索賠一個月內不能回答買方，索賠將被認為已被賣方接受。
17.不可抗力
對於在生產過程或裝船或轉船過程中發生的不可抗力(如戰爭、嚴重火災、水災、颱風和地震或其他由雙方認可的事件)引起的延誤船期或不能交貨，賣方將不負任何責任。賣方將迅速通知買方上述發生的一切，並在從那以後的14日之內空郵一份由主管政府部門出具的事故證明書。
在這種情況下，賣方仍然有責任採取必要的措施儘快運輸貨物。如果事故持續超過10周，買方有權取消合同。
18.遲交貨和罰款
如果賣方沒有按合同要求及時交貨，除非是合同款17的不可抗力引起的，買方在賣方同意付罰金(經付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨，罰款總數不超過交貨全部金額的10%，每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨，買方有權取消合同，不管合同是否被取消，賣方仍要不推遲地交納前述罰款。
19.仲裁
與此合同有關的所有爭端及其執行將通過談判友好地解決，如果不能協商解決，案例將提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據其公佈的仲裁規則進行仲裁，仲裁將在北京進行，仲裁委員會的決定是終局性的，並對雙方都具有約束力，雙方既不能訴諸法庭，也不能向其他機構要求修改決定，仲裁費由敗訴的一方承擔。
20.合同的生效
合同從雙方簽字日期起生效。
21.售後服務
賣方要提供補口材料和售後服務。
22.特殊條款
茲證明本合同由買賣雙方共同簽署，雙方各保留一份正本。
本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分並與合同具有同樣的效力。
買方：_____________________
_______年_______月_______日
賣方：_____________________
_______年_______月_______日
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支援原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支援原告返還購房款是1987197.54元，並支援賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那麼，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支援上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
買方：__________________ 賣方：__________________
地址：__________________ 地址：__________________
電報：__________________ 電報：__________________
電傳：__________________ 電傳：__________________
本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條：品名、規格、數量及單價
第二條：合同總值
第三條：原產國別及製造廠商
第四條：裝運港
第五條：目的港
第六條：裝運期
分運：
轉運：
第七條：包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防溼，防震，防鏽，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。
第八條：嘜頭
賣給方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：――――――――――
第九條：保險
在CIF條款下：
由賣方出資按110%發票金額投保。
在CFR條款下：裝運後由買方投保。
第十條：付款條件
（1）買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值 %，計 該信用證在中國銀行 行收到下列單證並核對無誤後承付（在分運情況下，則按分運比例承付）
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
B.商業發票一式五份，註明合同號、信用證號和嘜頭。
C.裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。
D.由製造廠家出具並由賣立簽字的品質證明書一式三份。
E.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。
F.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
G.在CIF條款下：
全套按發票金額110%投保 的保險單。
（2）賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述檔案（F除外），一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
（3）中國銀行在收到合同 中規定的，由雙方簽署的驗收證明後，在 天內，承付合同金額的百分之 ，金額為 .
（4）規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條：裝運條件
（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。
（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。
（3）賣方必須在裝船完畢後四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。
（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
（5）在CFR條款下：
如果由於賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
（6）在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。
第十二條：技術檔案
（1）下述全套英文技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
A.基礎設計圖。
B.接線說明書，電路圖，氣/液壓連線圖。
C.易磨損件的製造圖紙和說明書。
D.零配件目錄。
E.安裝、操作和維修說明書。
（2）此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或終端使用者掛號航空郵寄本條款（1）中規定的技術檔案。
否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。
第十三條：保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造，嶄新，未曾使用，並在各方與合同規定的質量、賣方。
賣方(簽章)：_________ 買方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
買方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務：______________________________
賣方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務：______________________________
買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條品名、規格、數量及單價
________________________________________________________________
第二條合同總值
________________________________________________________________
第三條原產國別及製造廠商
________________________________________________________________
第四條裝運港
________________________________________________________________
第五條目的港
________________________________________________________________
第六條裝運期
分運：_____________________________________
轉運：_______________________________________
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防溼、防震、防鏽、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條保險
在cif條款下：由賣方出資按_____%發票金額投保。
在cfr條款下：裝運後由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的________%，計____。該信用證在____銀行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業發票一式五份，註明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在cif條款下
(1)全套按發票金額110%投保____的保險費。
(2)賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述檔案(f除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。
(3)銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明後，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____________
(4)按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
(5)所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔第十一條裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船隻及其運輸路線，供買方確認。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢後48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過___噸，長___米，寬___米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
5.在cfr條款下：如果由於賣方未及時按第十一條第3款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
第十二條技術檔案
1.下述全套英文字技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的製造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或終端使用者掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術檔案，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。
第十三條保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造、嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和效能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。
第十四條檢驗
1.賣方/製造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、效能和數量的最後依據，賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。
2.在貨物抵達目的地港之後，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港後____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。
3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第十三條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據檢驗證書向賣方索賠。
4.如果由於某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期________天。
第十五條索賠
1.若賣方對貨物與合同規定不符，且買方在本合同第十三條、第十四條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，須按下列之一種或幾種索賠：
a.同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。
b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規定的規格質量和效能的新部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。
2.若賣方在收到買方上述索賠書後一個月之內未予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。
2.受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
3.不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條仲裁
由於執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第___項仲裁：
1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程式仲裁。
2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。
仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。
第十八條延期和罰款
如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，買方有權撤消合同，儘管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。
第十九條附加條款
本合同由雙方於____年__月__日在________國________市用____文簽署，正本一式__份，買賣雙方各執__份，合同以下述第___款為生效方式：
1.立即生效。
2.合同簽署後____天內，由雙方交換確認書後生效。
買方：_________________________ 賣方：_________________________
簽名：_________________________ 簽名：_________________________
簽署日期：______年_____月____日 簽署日期：______年_____月____日
合同編號：________
委託人：
住所：
電話：
證件型別及編碼：
開戶銀行：
賬號：
行紀人：
住所：
電話：
證件型別及編碼：
開戶銀行：
賬號：
第一條 委託人委託行紀人以自己的名義為其 (買入/賣出)以下委託物 (注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 行紀期限：自_______年___月____日至_______年____月_____日。
第三條 委託人 (是/否)允許受託人把委託事務轉委託給第三人處理。
第四條 行紀人 (買入/賣出)具有市場定價的委託物，行紀人 (是/否)可以作為 (買受人/出賣人)。
第五條 委託人將委託賣出的委託物交付行紀人的時間_______________，地點_______________，方式：________________________________________。
第六條 行紀人將買入的委託物交付委託人的時間：________，地點：________，方式：________。
第七條 行紀人處理委託事務支出的________等費用，由________承擔。
第八條 結算價款的方式及期限
方式：________。期限：________。
第九條 報酬的計算方法及支付方式、期限
方式：________。期限：________。
行紀人以 (高於委託人指定的價格賣出委託物/低於委託人指定的價格買入委託物)時，報酬的計算方法：________。
第十條 委託人未向行紀人支付報酬的，行紀人 (是/否)可以留置委託物。
第十一條 本合同解除的條件：委託人或者行紀人可以隨時解除合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責於該當事人的事由以外，應當賠償損失。
第十二條 委託人違約責任：________。
行紀人違約責任：________。
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項：________。
委託人：___________________ 行紀人_____________________
(簽章)：__________________ (簽章)：__________________
簽訂地點：_________________ 簽訂地點：_________________
簽訂時間：_________________ 簽訂時間：_________________
合同編號：_________
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》及有關法律、法規，經協商一致，簽訂本合同。
第一條乙方按下表所列要求購買甲方商品：
第二條質量要求：甲方所出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準。
第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，甲方不能履行合同，雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。
第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。申請青島仲裁委員會仲裁;依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項：_________
第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________簽訂地點：_________簽訂地點
合同編號：
專案名稱：
貨物名稱：
買方：
賣方：
簽署日期：
合同書
(買方)(專案名稱)中所需(貨物名稱)經(招標人)以號招標檔案在國內(公開/邀請)招標。經評標委員會評定(賣方)為中標人。買、賣雙方依據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國民法典》，在平等自願的基礎上，同意按照下面的條款和條件，簽署本合同。
1、合同檔案下列檔案構成本合同的組成部分，應該認為是一個整體，彼此相互解釋，相互補充。組成合同的多個檔案的優先支配地位的次序如下：
.本合同書
.中標通知書
.協議
.投標檔案(含澄清檔案)
.招標檔案(含招標檔案補充通知)
2、貨物和數量本合同貨物：
數量：
3、合同總價本合同總價為元人民幣。
分項價格：
4、付款方式本合同的付款方式為：
5、本合同貨物的交貨時間及交貨地點交貨時間：
交貨地點：
6、合同的生效。
本合同經雙方全權代表簽署、加蓋單位印章並由賣方遞交履約保證金後生效。
買方：賣方：
名稱：(印章)名稱：(印章)
年月日年月日
授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
開戶銀行：組織機構程式碼：
開戶銀行：
賬號：開戶行號：
賬號：
合同一般條款
1定義本合同中的下列術語應解釋為：
1.1“合同”係指買賣雙方簽署的、合同格式中載明的買賣雙方所達成的協議，包括所有的附件、附錄和構成合同的其它檔案。
1.2“合同價”係指根據合同約定，賣方在完全履行合同義務後買方應付給賣方的價格。
1.3“貨物”係指賣方根據合同約定須向買方提供的一切裝置、機械、儀表、備件，包括工具、手冊等其它相關資料。“服務”係指根據合同約定賣方承擔與供貨有關的輔助服務，如運輸、保險及安裝、除錯、提供技術援助、培訓和其他類似的服務。
1.5“買方”係指與中標人籤屬供貨合同的單位(含終端使用者)。
1.6“賣方”係指根據合同約定提供貨物及相關服務的中標人。
1.7“現場”係指合同約定貨物將要運至和安裝的地點。
1.8“驗收”係指合同雙方依據強制性的國家技術質量規範和合同約定，確認合同項下的貨物符合合同規定的活動。
2技術規範
2.1提交貨物的技術規範應與招標檔案規定的技術規範和技術規範附件(如果有的話)及其投標檔案的技術規範偏差表(如果被買方接受的話)相一致。若技術規範中無相應說明，則以國家有關部門最新頒佈的相應標準及規範為準。
3智慧財產權
3.1賣方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出的侵犯專利權、著作權、商標權和工業設計權等的起訴。如果任何第三方提出侵權指控，賣方須與第三方交涉並承擔由此發生的一切責任、費用和經濟賠償。
4包裝要求
4.1除合同另有約定外，賣方提供的全部貨物，均應採用本行業通用的方式進行包裝，且該包裝應符合國家有關包裝的法律、法規的規定。包裝應適應於遠距離運輸、防潮、防震、防鏽和防粗暴裝卸，確保貨物安全無損，運抵現場。由於包裝不善所引起的貨物鏽蝕、損壞和損失均由賣方承擔。
4.2每件包裝箱內應附一份詳細裝箱單和質量合格證。
5裝運標誌
5.1.賣方應在每一包裝箱的四側用不褪色的油漆以醒目的中文字樣做出下列標記：
收貨人：
合同號：
裝運標誌：
收貨人代號：
目的地：
貨物名稱、品目號和箱號：
毛重/淨重：
尺寸(長__寬__高以釐米計)：
5.2如果貨物單件重量在2噸或2噸以上，賣方應在每件包裝箱的兩側用中文和適當的運輸標記，標明“重心”和“吊裝點”，以便裝卸和搬運。根據貨物的特點和運輸的不同要求，賣方應在包裝箱上清楚地標有“小心輕放”、“防潮”“勿倒置”等字樣和其他適當的標誌。
6交貨方式
6.1交貨方式一般為下列其中一種，具體在合同特殊條款中規定。
6.1.1現場交貨：賣方負責辦理運輸和保險，將貨物運抵現場。有關運輸和保險的一切費用由賣方承擔。所有貨物運抵現場的日期為交貨日期。
6.1.2工廠交貨：由賣方負責代辦運輸和保險事宜。運輸費和保險費由買方承擔。運輸部門出具收據的日期為交貨日期。
6.1.3買方自提貨物：由買方在合同規定地點自行辦理提貨。提單日期為交貨日期。
6.2賣方應在合同規定的交貨期天以前以電報或傳真形式將合同號、貨物名稱、數量、包裝箱件數、總毛重、總體積(立方米)和備妥交貨日期通知買方。同時賣方應用掛號信將詳細交貨清單一式6份包括合同號、貨物名稱、規格、數量、總毛重、總體積(立方米)、包裝箱件數和每個包裝箱的尺寸(長__寬__高)、貨物總價和備妥待交日期以及對貨物在運輸和倉儲的特殊要求和注意事項通知買方。
6.3在現場交貨和工廠交貨條件下，賣方裝運的貨物不應超過合同規定的數量或重量。否則，賣方應對超運部分引起的一切後果負責。
7裝運通知
7.1在現場交貨和工廠交貨條件下的貨物，賣方通知買方貨物已備妥待運輸後24小時之內，應將合同號、貨名、數量、毛重、總體積(立方米)、發票金額、運輸工具名稱及裝運日期，以電報或傳真通知買方。
7.2如因賣方延誤將上述內容用電報或傳真通知買方，由此引起的一切後果損失應由賣方負責。
8保險
8.1如果貨物是按現場交貨方式或工廠交貨方式報價的，由賣方按照發票金額的110%辦理“一切險”;如果貨物是按買方自提貨物方式報價的，其保險由買方辦理。
9付款條件
9.1付款條件見第二冊第七章“合同特殊條款”。
10技術資料
10.1合同項下技術資料(除合同特殊條款規定外)將以下列方式交付：
合同生效後天之內，賣方應將每臺裝置和儀器的中文技術資料一套，如目錄索引、圖紙、操作手冊、使用指南、維修指南和/或服務手冊和示意圖寄給買方。
10.2另外一套完整的上述資料應包裝好隨同每批貨物一起發運。
10.3如果買方確認賣方提供的技術資料不完整或在運輸過程中丟失，賣方將在收到買方通知後天內將這些資料免費寄給買方。
11質量保證
11.1賣方須保證貨物是全新、未使用過的，並完全符合強制性的國家技術質量規範和合同規定的質量、規格、效能和技術規範等的要求。
11.2賣方須保證所提供的貨物經正確安裝、正常運轉和保養，在其使用壽命期內須具有符合質量要求和產品說明書的效能。在貨物質量保證期之內，賣方須對由於設計、工藝或材料的缺陷而發生的任何不足或故障負責。
11.3根據買方按檢驗標準自己檢驗結果或委託有資質的相關質檢機構的檢驗結果，發現貨物的數量、質量、規格與合同不符;或者在質量保證期內，證實貨物存在缺陷，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，買方應儘快以書面形式通知賣方。賣方在收到通知後天內應免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。
11.4如果賣方在收到通知後天內沒有彌補缺陷，買方可採取必要的補救措施，但由此引發的風險和費用將由賣方承擔。
11.5除“合同特殊條款”規定外，合同項下貨物的質量保證期為自貨物通過最終驗收起12個月。
12檢驗和驗收
12.1在交貨前，中標人應對貨物的質量、規格、效能、數量和重量等進行詳細而全面的檢驗，並出具證明貨物符合合同規定的檔案。該檔案將作為申請付款單據的一部分，但有關質量、規格、效能、數量或重量的檢驗不應視為最終檢驗。
12.2貨物運抵現場後，買方應在日內組織驗收，並製作驗收備忘錄，簽署驗收意見並報同級政府採購監督管理部門備案。
12.3買方有在貨物製造過程中派員監造的權利，賣方有義務為買方監造人員行使該權利提供方便。
12.4製造廠對所供貨物進行機械運轉試驗和效能試驗時，中標人必須提前通知買方。
13索賠
13.1如果貨物的質量、規格、數量、重量等與合同不符，或在第11.5規定的質量保證期內證實貨物存有缺陷，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，買方有權根據有資質的質檢機構的檢驗結果向賣方提出索賠(但責任應由保險公司或運輸部門承擔的除外)。
13.2在根據合同第11條和第12條規定的檢驗期和質量保證期內，如果賣方對買方提出的索賠負有責任，賣方應按照買方同意的下列一種或多種方式解決索賠事宜：
13.2.1在法定的退貨期內，賣方應按合同規定將貨款退還給買方，並承擔由此發生的一切損失和費用，包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。如已超過退貨期，但賣方同意退貨，可比照上述辦法辦理，或由雙方協商處理。
13.2.2根據貨物低劣程度、損壞程度以及買方所遭受損失的數額，經買賣雙方商定降低貨物的價格，或由有權的部門評估，以降低後的價格或評估價格為準。
13.2.3用符合規格、質量和效能要求的新零件、部件或貨物來更換有缺陷的部分或/和修補缺陷部分，賣方應承擔一切費用和風險並負擔買方所發生的一切直接費用。同時，賣方應按合同第11條規定，相應延長修補或更換件的質量保證期。
13.3如果在買方發出索賠通知後天內，賣方未作答覆，上述索賠應視為已被賣方接受。如賣方未能在買方提出索賠通知後天內或買方同意的更長時間內，按照本合同第13.2條規定的任何一種方法解決索賠事宜，買方將從合同款或從賣方開具的履約保證金保函中扣回索賠金額。如果這些金額不足以補償索賠金額，買方有權向賣方提出不足部分的補償。
14遲延交貨
14.1賣方應按照“貨物需求一覽表及技術規格”中買方規定的時間表交貨和提供服務。
14.2如果賣方無正當理由遲延交貨，買方有權提出違約損失賠償或解除合同。
14.3在履行合同過程中，如果賣方遇到不能按時交貨和提供服務的情況，應及時以書面形式將不能按時交貨的理由、預期延誤時間通知買方。買方收到賣方通知後，認為其理由正當的，可酌情延長交貨時間。
15違約賠償
15.1除合同第16條規定外，如果賣方沒有按照合同規定的時間交貨和提供服務，買方可要求賣方支付違約金。違約金按每週遲交貨物或未提供服務交貨價的0.5%計收。但違約金的限額為遲交貨物或沒有提供服務的合同價的5%.一週按7天計算，不足7天按一週計算。如果達到限額，買方有權解除合同。
16不可抗力
16.1如果雙方中任何一方遭遇法律規定的不可抗力，致使合同履行受阻時，履行合同的期限應予延長，延長的期限應相當於不可抗力所影響的時間。
16.2受事故影響的一方應在不可抗力的事故發生後儘快書面形式通知另一方，並在事故發生後天內，將有關部門出具的證明檔案送達另一方。
16.3不可抗力使合同的某些內容有變更必要的，雙方應通過協商在日內達成進一步履行合同的協議，因不可抗力致使合同不能履行的，合同終止。
17稅費
17.1與本合同有關的一切稅費均適用中華人民共和國法律的相關規定。
18合同爭議的解決
18.1因合同履行中發生的爭議，可通過合同當事人雙方友好協商解決。如自協商開始之起15日內得不到解決，雙方應將爭議提交同級政府採購辦公室調解。調解不成的，可申請北京仲裁委員會進行仲裁或向人民法院提起訴訟。
18.2仲裁裁決為最終裁決，當事人一方在規定時間內不履行仲裁機構裁決的，另一方可以申請人民法院強制執行。
18.3仲裁費用和訴訟費用除仲裁機構或法院另有裁決外，應由敗訴方負擔。
19違約解除合同
19.1在賣方違約的情況下，買方經同級政府採購監督管理機關審批後，可向賣方發出書面通知，部分或全部終止合同。同時保留向賣方追訴的權利。
19.1.1賣方未能在合同規定的限期或買方同意延長的限期內，提供全部或部分貨物的;
19.1.2賣方未能履行合同規定的其它主要義務的;
19.1.3買方認為賣方在本合同履行過程中有腐敗和欺詐行為的。
“腐敗行為”和“欺詐行為”定義如下：
“腐敗行為”是指提供/給予/接受或索取任何有價值的東西來影響買方在合同簽定、履行過程中的行為。
“欺詐行為”是指為了影響合同簽定、履行過程，以謊報事實的方法，損害買方的利益的行為。
19.2在買方根據上述第19.1條規定，全部或部分解除合同之後，應當遵循誠實信用原則，以政府採購監督管理部門同意的方式，購買與未交付的貨物類似的貨物或服務，賣方應承擔買方購買類似貨物或服務而產生的額外支出。部分解除合同的，賣方應繼續履行合同中未解除的部分。
20破產終止合同
20.1如果賣方破產或無清償能力時，買方經報同級政府採購監督管理部門審批後，可在任何時候以書面通知賣方，提出終止合同而不給賣方補償。該合同的終止將不損害或不影響買方已經採取或將要採取任何行動或補救措施的權利。
21轉讓和分包
21.1政府採購合同不能轉讓。
21.2經買方和同級政府採購監督管理部門事先書面同意賣方可以將合同項下非主體、非關鍵性工作分包給他人完成。接受分包的人應當具備相應的資格條件，並不得再次分包。分包後不能解除賣方履行本合同的責任和義務，接受分包的人與賣方共同對買方連帶承擔合同的責任和義務。
22合同修改
22.1買方和賣方都不得擅自變更本合同，但合同繼續履行將損害國家和社會公共利益的除外。如必須對合同條款進行改動時，當事人雙方須共同簽署書面檔案，做為合同的補充，並報同級政府採購監督管理部門備案。
23通知
23.1本合同任何一方給另一方的通知，都應以書面形式傳送，而另一方也應以書面形式確認併發送到對方明確的地址。
24計量單位
24.1除技術規範中另有規定外，計量單位均使用國家法定計量單位。
25適用法律
25.1本合同應按照中華人民共和國的法律進行解釋。
26履約保證金
26.1賣方應在合同簽訂後天內，按約定的方式向買方提交合同總價(不超過5%)的履約保證金。
26.2履約保證金用於補償買方因賣方不能履行其合同義務而蒙受的損失。
26.3履約保證金應使用本合同貨幣，按下述方式之一提交：
.買方可接受的在中華人民共和國註冊和營業的銀行，按招標檔案提供的格式(附件8)，或其他買方可接受的格式。
.支票、匯票或現金。
26.4如果賣方未能按合同規定履行其義務，買方有權從履約保證金中取得補償。質量保證期結束後三十(30)天內，買方將把履約保證金退還賣方。
27合同生效和其它
27.1政府採購專案的採購合同內容的確定應以招標檔案和投標檔案為基礎，不得違背其實質性內容。政府採購專案的採購合同自簽訂之日起七個工作日內，買方應當將合同副本報同級政府採購監督管理部門和有關部門備案。合同將在雙方簽字蓋章並由賣方遞交履約保證金後開始生效。
27.2本合同一式份，具同等法律效力。和各執份。
買方：賣方：
名稱：(印章)名稱：(印章)
年月日年月日
買方：___________________________
地址：___________________________
傳真：___________________________
賣方：___________________________
地址：___________________________
傳真：___________________________
本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品並遵守所列各項條款。
1.描述
專案
商品名稱、規格
單位
數量
單價
總金額
1
工廠交貨價：
2.原產國和製造商名稱
____________________________________
3.包裝
包裝在結實的新木箱或紙箱裡，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸、潮溼、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。
買方將對由於包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責；也對由於不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的鏽蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、淨重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮溼 ”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：
5.交貨期
____________________________________________
6.裝貨港
____________________________________________
7.目的港
____________________________________________
8.保險
在FOB和CFR條款下，保險由買方在裝船後負責辦理。
9.付款
在信用證付款條件下：買方在合同簽訂後14天內，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票（金額為發票金額的100％）以及在條款10中所列裝運檔案時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和檔案時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期後的15日內有效。
10.檔案
（1）提單/空運單：
A）在海運條件下：
3份原始海運提單，註明：“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭、空白背書，並寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。
B）在空運條件下：
一份原始和一份影印的空運單，註明“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭，指定給買方。
（2）5份正本發票，註明：合同號、嘜頭（在多於一個嘜頭時，發票應分開列印），按照相關合同寫出明細。
（3）由廠商/供貨商確認的2份正本和2份影印的裝箱單，註明：重量、裝箱件數和相應發票的日期。
（4）2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。
（5）1份發給買方通知發貨詳情的傳真的影印件。除此之外，賣方將在發貨後7天內，將整套上述檔案用空郵的方式直接寄給買方。
（6）如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證影印件。
（7）一份正本、兩份影印的原產地證明。
（8）檔案的數量和內容一定是完整和正確的。如果由於賣方沒有提供上述的檔案造成買方不能及時清關和提貨，全部損失由賣方負擔。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須列印在提單或空運單上，否則，賣方將負擔由此造成的損失。
買方：____________ (下稱甲方)
地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________
賣方：____________ (下稱乙方)
地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格： ____________ (應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為： _____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________ 。
2.計量單位和方法：__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理： _________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：_______。
2.交貨地點：_______。
3.運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：_______。
2.驗收方式： ______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。
3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為預設甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。
8.其它：_______________。
第十條 不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
1.__________________。
2.__________________。
3.__________________。
第十三條 其它事項：
1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6.本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。
甲方：____________ 乙方：____________
受權代表：(簽字)______ 受權代表：(簽字)______
委託代理人：(簽字)_____
本合同於____年____月____日訂立於____(地點)。
買方：（下稱甲方）
地址：
郵編：
傳真：
電話：
電子郵箱：
賣方：（下稱乙方）
地址：
郵編：
傳真：
電話：
電子郵箱：
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量
1、名稱：___________________________
2、品種：___________________________
3、規格：___________________________（應註明產品的牌號或_____）。
4、質量，按下列第_________項執行：
（1）按照_________標準執行（須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。
（2）按樣本，樣本作為合同的附件（應註明樣本封存及保管方式，附件略）。
（3）按雙方商定要求執行，具體為：_________（應具體約定產品質量要求）。
第二條數量和計量單位、計量方法
1、數量：________
2、計量單位和方法：__________
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________
第三條包裝方式和包裝品的處理：_________（應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。
第四條交貨方式：
1、交貨時間：_______
2、交貨地點：_______
3、運輸方式：_______（註明由誰負責代辦運輸）。
4、_____：_______（按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投_____種）。
5、與買賣相關的單證的轉移：___________
第五條驗收：
1、驗收時間：_______
2、驗收方式：______（如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例）。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付：
1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。
2、貨款支付：貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：____________；運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________；
3、預付貨款：________（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。
第七條提出異議的時間和方法：
1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議；在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為預設甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責任：
1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定：_____________、
第九條乙方的違約責任：
1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。
8、其它：_______________
第十條不可抗力：任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易_____委員會深圳分會，按照申請_____時該會實行的_____規則進行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條附加條款：
1、__________________；
2、__________________；
3、__________________。
第十三條其它事項：
1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6、本合同正本一式___份，雙方各執___份；合同副本一式__份，分送______等單位。
（以下無正文）
甲方：
受權代表：（簽字）
委託代理人：（簽字）
乙方：
受權代表：（簽字）
委託代理人：（簽字）
本合同於____年____月____日訂立於（地點）
甲方：_________
乙方：_________
一、紅木傢俱基本情況
二、定金(可選項)
甲方應在簽約時支付全部貨款的_________%，_________元(大寫：_________)作為定金(不超過20%)。
三、付款方式
甲方應在簽約時一次性支付全部貨款_________元，相關費用_________元。
甲方應在簽約時支付貨款_________元，相關費用_________元;_________年_________月_________日前支付尾款_________元，相關費用_________元。
注：相關費用包括：□運輸費_________元，□安裝費_________元，□_________元。
四、貨物的交付
買方自提;自提時間：_________。
賣方送貨;交貨時間：_________;交貨地點：_________。
五、售後服務
紅木傢俱產品三包期限為_________年(不得低於2年)。對於傢俱的質量問題，應按照《北京市傢俱產品修理、更換、退貨責任規定》執行。
六、其他約定事項
1、本合同自雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式_________份，甲方、乙方、_________各執一份，具有同等法律效力。
消費者(甲方)：_________
經營者(乙方)：_________
聯絡電話：_________
經辦人：_________
聯絡電話：(蓋章)_________
簽訂時間：_________年_________月_________日
買方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務：______________________________
賣方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務：______________________________
買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條?品名、規格、數量及單價
________________________________________________________________
第二條?合同總值
________________________________________________________________
第三條?原產國別及製造廠商
________________________________________________________________
第四條?裝運港
________________________________________________________________
第五條?目的港
________________________________________________________________
第六條?裝運期
分運：______________________________________
轉運：_______________________________________
第七條?包裝
第八條?嘜頭
賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條?_____
在CIF條款下：由賣方出資按110%發票金額投保。
在CFR條款下：裝運後由買方投保。
第十條?付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的________%，計____。該信用證在____?銀行收到下列單證並核對無誤後承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。
a._____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業發票一式五份，註明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付_____技術檔案的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
（1）_____按發票金額110%投保____?的_____費。
（3）銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明後，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____________
（4）按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
（5）所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條?裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船隻及其運輸路線，供買方確認。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢後48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過___噸，長___?米，寬___?米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
5.在CFR條款下：如果由於賣方未及時按第十一條第3款執行，以致買方未能將貨物及時_____而造成的一切損失，由賣方承擔。
第十二條?技術檔案
1.下述_____英文字技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的製造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或終端使用者掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術檔案，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。
第十三條?保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造、嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和效能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。
第十四條?檢驗
1.賣方/製造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書_____貨物質量、規格、效能和數量的最後依據，賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。
2.在貨物抵達目的地港之後，買方須申請____?國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由_____公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港後____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。
3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第十三條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據檢驗證書向賣方索賠。
4.如果由於某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期________天。
第十五條?索賠
1.若賣方對貨物與合同規定不符，且買方在本合同第十三條、第十四條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，須按下列之一種或幾種索賠：
a.同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。
b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規定的規格質量和效能的新部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。
第十六條?不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。
2.受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
3.不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條?_____
由於執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第___項_____：
1.提交中國北京中國國際經濟貿易_____委員會，按照其程式_____。
2.提交雙方同意的第三國_____機構_____。
_____機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。_____費用敗訴一方承擔，_____機構另有裁定者除外。_____期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。
第十八條?延期和罰款
如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，買方有權撤消合同，儘管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。
第十九條?附加條款
本合同由雙方於____年__月__日在________國________市用____?文簽署，正本一式__份，買賣雙方各執__份，合同以下述第___款為生效方式：
1.立即生效。
2.合同簽署後____?天內，由雙方交換確認書後生效。
買方：_________________________
簽名：_________________________
賣方：_________________________
簽名：_________________________
簽署日期：______年_____月____日
訂立合同雙方：
購貨單位：_________，以下簡稱甲方;
供貨單位：_________，以下簡稱乙方。
經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格和質量
1.產品的名稱、品種、規格：_________。(應註明產品的牌號或 商標)
2.產品的技術標準(包括質量要求)，按下列第( )項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。
(在合同中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品，合同中 要明確規定附件的質量要求;對某些必須安裝運轉後才能發現內在質量缺陷的產品， 除主管部門另有規定外，合同中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽
樣檢驗質量的產品，合同中應註明採用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術 條件後需要封存樣品的，應當由當事人雙方共同封存，分別保管，作檢驗的依據。)
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法
1.產品的數量：_______。
2.計量單位、計量方法：______。
(國家或主管部門有計量方法規定的，按國家或主管部門的規定執行;國家或 主管部門無規定的，由甲乙雙方商定。對機電裝置，必要時應當在合同明確規定隨 主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供
應的產品，應當明確成套供應的範圍，並提出成套供應清單。)
3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方 法：________。
第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。
(產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行;國家與 業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由甲方 供應的以外，應由乙方負責供應。
第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼 頭)
1.產品的交貨單位：________。
2.交貨方法，按下列第( )項執行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路 線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式：_______。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限(月份或季度) 前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的， 應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理
交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第五條 產品的交(提)貨期限
(規定送貨或代運的產品的交貨日期，以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記 日期為準，當事人另有約定者，從約定;合同規定甲方自提產品的交貨日期，以乙 方按合同規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中，應給予甲方必要的途中時
間，實際交貨或提貨日期早於或遲於合同規定的日期，應視為提前或逾期交貨或提 貨。)
第六條 產品的價格與貨款的結算
1.產品的價格，按下列第( )項執行：
(1)按甲乙雙方的商定價格;
(2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
(執行國家定價的，在合同規定的交貨或提貨期內，遇國家調整價格時，按交 貨時的價格執行。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執行;遇價格下降時，按新 價執行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執行;遇價格下降時，
按原價執行。由於逾期付款而發生調整價格的差價，由甲乙雙方另行結算，不在原 託收結算金額中衝抵。執行浮動價和協商定價的，按合同規定的價格執行。)
2.產品貨款的結算：產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算，按 照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
(用託收承付方式結算的，合同中應註明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承 付期限一般為10天，從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人 在合同中約定縮短或延長驗貨期限的，應當在託收憑證上寫明，銀行從其規定。)
第七條 驗收方法________。
(合同應明確規定：1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰 負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛後，由哪一級主管產品質量監督檢查機構 執行仲裁等等)。
第八條 對產品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定， 應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書面異議;在託收承付期內，甲方 有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩
年內未通知乙方的，視為產品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議後，應在_______天內(另有規定或當事人另行商定 期限者除外)負責處理，否則，即視為預設甲方提出的異議和處理意見。
(甲方提出的書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船號、發貨和到貨日 期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證 或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定
的產品的處理意見，以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)
第九條 乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的，如果甲方同 意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負 責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返 修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的， 乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規
定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨 部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，並承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符 合規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。
6.產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙
方通知後15天內通知乙方，辦理解除合同手續。逾期不答覆的，視為同意發貨。
第十條 甲方的違約責任
1.甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
(違約金視為違約的損失賠償，但約定的違約金過分高於或者低於造成的損失
的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加)
2.甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨 日期得順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按順延交貨部分貨款計 算，向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的，應比照中國 人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提 貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期 付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰 款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此 所受的損失。
第十一條 不可抗力
甲方：______________
乙方：______________
合同號：____
買方：____ 賣方：____
電話：____ 電話：____
按本合同條款，買方同意購入，賣方同意出售下述產品，謹此簽約。
1.品名、規格：____ 單位：_____ 數量：____
單價：_____ 總價：_____ 總金額：_____
2.原產國別和生產廠：______
3.包裝：
須用堅固的木箱或紙箱包裝。 以宜於長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化.並具備良好的防潮抗震能力。
由於包裝不良而引起的貨物損傷或由於防護措施不善而引起貨物鏽蝕， 賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。
包裝箱內應附有完整的維護保養、操作使用說明書。
4.裝運標記：
賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、淨重、長、寬、 高並書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運：
5.裝運日期：______
6.裝運港口：______
7.卸貨港口：______
8.保 險：______ 裝運後由買方投保。
9.支付條件：
分下述三種情況：
(1)採用信用證： 買方收支賣方交貨通知[詳見本合同條款11]
應在交貨日前15-20天， 由____銀行開出以賣方受益人的與裝運金額相同的不可撤銷信用證。 賣方須向開證行出具100%發票金額即期匯票並附裝運單據(見本合同第10款)。 開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付(電匯或航郵付)。信用證於裝運日期後15天內有效。
(2)託收。 貨物裝運後，賣方出具即期匯票， 連同裝運單據(見本合同第
10)，通過賣方所在地銀行和買方____銀行提交給買方進行託收。①商業合同是一種通用合同。在國際貿易中， 若雙方對合同貨物無特殊要求的條件下，一般採用商業合同的內容和形式。
(3)直接付款： 買方收到賣方裝運單據(見本合同第10款)後7天內， 以電匯或航郵向賣方支付貨款。
10.單據： (1)小海運： 全套潔淨海運提單，標明“運費付訖.”“運費預付”， 作成空白背書並加註目的港____公司。 (2)空運： 空運提單副本一份，標明“運費付訖”/“運費專案”寄交買方。 (3)航郵： 航空收據副本一份，寄交買方。 (4)發票一式五份， 標明合同號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多於一個，發票需單獨開列)， 發票根據有關合同詳細填寫。 (5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。 (6)由廠商出具的質量和數量保證書。 (7)貨物裝運後立即用電報/信件通知買方。 此外，貨發10天內，買方將上述單據(第5條除外)航郵寄兩份， 一份直接寄買方，另一份直接寄目的港__公司。
11.裝運： (1)f.o.b.條款： a.賣方於合同規定的裝運日期前30天，用電報/信件將合同號、品名、數量、價值、箱號、 毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方， 以便買方租船訂艙。 b.賣方船運代理__公司__(電報：__)，負責辦理租船訂艙事宜。 c.____租船公司或其港口代理(或班輪代理)， 預計船達裝運港10天之前，即將船名、預計裝貨日期、 合同號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯絡。當需要更換運載船舶及船舶提前、 推遲抵達時，買方或其船方代理應及時通知賣方。 若船在買方通知日後30天內尚未抵達， 則第30天后倉儲費和保險費用由買方承擔。 d.若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船， 則空艙費和滯期費均由賣方承擔。 e.貨物超過船舷並未從吊鉤卸下，一切費用和風險由賣方承擔; 貨物超過船舷並從吊鉤卸下， 一切費用和風險屬買方。 (2)c&f條款下： a.在裝運期內，賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。 b.貨物經航郵/空運時，賣方於本合同第5條規定的交貨日期前30天，以電報/信件把交貨預定期、合同號、品名、發票金額等通知買方。 貨物交辦發運，賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。
12.裝運通知： 貨物業經全部裝船，賣方應將合同號、品名、數量、發票金額、毛重、 船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。 若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保，買方則承擔全部損失。
13.質量保證： 賣方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝製成， 商標為新的和未經使用的，其質量和規格符合本合同所作的說明。 自貨到目的港起12個月為質量保證期。
14.索賠： 自貨到目的港起90天內，經發現貨物質量、規格、 數量與合同規定不符者，除那些應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑__出具的商檢證書，有權要求更換或索賠。 賣方擔保貨到目的港起12個月內， 使用過程中由於材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷， 買方立即以書面形式通知賣方並出具__商檢局開列的檢驗證書，提出索賠。商檢證書乃索賠之依據。 按買方索賠要求， 賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物降價 處理。
15.不可抗力： 在貨物製造和裝運過程中， 由於發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方於不可抗力事件發生後， 即刻通知買方並在事發14天內，以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。 即使在此情況下，賣方仍有責任採取必要措施促使盡快交貨。 不可抗力事故發生後超過10個星期而合同尚未履行完畢， 買方有權撤銷合同。
16.合同延期和罰款： 除本合同15條所述不可抗力原因，賣方若不能按合同規定如期交貨， 按照賣方確認的罰金支付，買方可同意延期交貨， 付款銀行相應減少議定的支付金額，但罰款不得超過遲交貨物總額的5%。 賣方若逾期10個星期仍不能交貨，買方有權撤銷合同。儘管合同已撤銷，但賣方仍應如期支付上述罰金。
17.仲裁： 凡涉及本合同因執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決， 如果協商不能解決， 則可提交__仲裁委員會根據該會暫定仲裁法則和程式進行仲裁。仲裁將在__進行，仲裁裁決是終局，對雙方都有約束力。 仲裁費用由敗訴方承擔。仲載也可在雙方均能接受的第三國進行。
18.附加條款： 本合同原本兩份。經雙方簽字，各執一份，僅此宣告。 賣方：____ 買方：____
代表人：____ 代表人：____
日期：____ 日期：____
合同號：____
地點：____ 日 期：____
買方：____
地址：____
電報：____
電傳：____
賣方：____
地址：____
電報：____
電傳：____ 本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條 品名、規格、數量及單價
___________________________________________________________________________________________。
第二條 合同總值
第三條 原產國別及製造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
分運：
轉運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮，防溼，防震，防鏽，耐野蠻裝卸。任何由於買方包裝不善而造成的損失由賣方負責。
第八條 程嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”‘“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
裝運後由買方投保。
第十條買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的_%，計__。中國銀行____行收到下列單證經核對無誤後，承付信用證款項(如果分運，應按分運比例承付)：
A.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，註明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
B.商業發票一式五份，註明合同號，信用證號和嘜頭。
C.裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。
D.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
E.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。
F.裝運後即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
(2)賣方在裝船後10天內，須掛號航空郵寄三套上述檔案(F除外)，一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
3.中國銀行收到合同____中規定的，經雙方簽署的驗收證明後，承付合同總值的_%，金額為____。
(4)買方在付款時，有權按合同第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
(5)一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條 裝運條款
(1)賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量、發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻，提前或推後船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。
(4)船按期抵達裝運港後，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
(5)在貨物超過船舷離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物超過船舷脫離吊鉤後，一切風險及費用由買方承擔。
(6)賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方，以至貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條 技術檔案
(1)下述全套英文字技術檔案應隨貨物發運：
A.基礎設計圖。
B.接線說明書，電路圖和氣/液壓連線圖。
C.易靡損件製造圖紙和說明書。
D.零備件目錄。
E.安裝、操作和維修說明書。
(2)賣方應在簽訂合同後60天內，向買方或使用者掛號航空郵寄本條(1)款規定的技術檔案，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條 保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成，嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和效能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，買方對合同貨物的正常使用給予__天的保證期，此保證期從貨物到達__起開始計算。
第十四條 檢驗條款
(1)賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、效能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
(2)在貨物抵達目的港之後，買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或航方負責者外，買方在貨物到港後_天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
(3)如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在本合同第13條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商驗局檢驗，並有權依據商檢證書向賣方索賠。
(4)如果由於某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限__天。
第十五條 索賠
(1)如果賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第13條和第14條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，可按下列方法之一種或幾種理賠：
A.同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。
B.按照貨物的質量低劣程式，損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
C.用符合合同規定規格、質量和效能的部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。
(2)如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
(2)受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
(3)如果不可抗力事故持續超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條 仲裁
(1)雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。
(2)仲裁應提交中國北京、中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程式進行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。
(3)仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，仲裁機構另有裁定都除外。
(4)仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其它條款。
第十八條 延期和罰款
如果賣方不能按合同規定及時交貨除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過議付行在付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0.5%計算，少於七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期時，買方有權取消合同。儘管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。
第十九條 附加條款(如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應以後者為準)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
此鑑：
本合同由雙方於__年__月__日用__文簽署。原本一式__份，買賣雙方各執__份。本合同以上述第( )款方式生效
(1)立即生效。
(2)合同簽署後__天內，由雙方確認生效。
(3)
買方：____ 賣方：____
簽名：____ 簽名：____
三優範文網