承攬方：委託方：
合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《民法典》及其有關規定，特訂立本合同。
一、承攬標準
二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：所有包裝由運城__公司大版製作，版費由委託方預付 萬元，每單款包裝累計達到貨值 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間：每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後20天交貨，返單交貨時間為合同簽定後15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、合同生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委託方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委託方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。
十二、智慧財產權：委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等智慧財產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照影印件，條碼證，證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委託方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委託方營業執照影印件，證，印刷執照影印件，第三方檢測報告。
十四、除外責任：因不可抗力，停電，主裝置故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一週以上，委託方方有權取消本合同。
十五、違約責任：1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任;經過調換後，仍不符合合同規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委託方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金;未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立後委託方以訂單追加併為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《民法典》有關條例的規定執行。
十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止
簽訂地點：
簽訂時間：
購貨單位：____________
供貨單位：____________
簽約地點：____________
為增加甲乙雙方的責任感，確保實現各自經濟目的，依據《中華人民共和國民法典》規定及招投標檔案之內容，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方購買 達成如下協議：
一、合同標的
二、合同金額 合同總金額：______________ 大 寫：______________人民幣 萬元整 大 寫：______________ 人民幣 萬元整
三、付款時間及方式
1、合同分三批付款：______________在合同生效後 天內，甲方向乙方支付合同總額 %貨款;裝置安裝除錯完畢，並初步驗收一週內，甲方向乙方支付合同總額 %貨款;裝置正常執行 天，經雙方正式驗收合格後一週內，甲方向乙方付合同總額 %的貨款;質保期滿後付清餘款。
2、友情連結：______________
3、在每期合同款項支付前 天，乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票(根據實際情況加以約定)。
四、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間：______________合同生效後 日內交貨
2、交貨地點：______________ 收貨人名稱：______________ 地址：______________
3、交貨方式：______________乙方負責貨物運輸
4、貨運方式：______________汽運
5、乙方將合同裝置運至美的工業城並經安裝除錯、投入使用並經過甲方驗收合格後，方為裝置交貨日期。甲方在合同約定的交貨地點提貨，運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。 合同裝置的毀損、滅失風險自乙方完成交貨後轉移之甲方。
6、乙方應在合同裝置發運後一個工作日內將發運情況通知甲方，甲方應在合同裝置到達合同列明的地點後及時將乙方所託運合同裝置提取完畢。
7、甲方提取合同裝置時，應檢查合同裝置外箱包裝情況。合同裝置外箱包裝無損，方可提貨。如合同裝置外箱包裝受損或發現合同裝置包裝箱件數不符，應在 個工作日內通知乙方，以便乙方辦理合同裝置遇險索賠手續。
8、甲方對乙方交付的合同裝置，均應妥善接收並保管。對誤發或多發的貨物，甲方應負責妥善保管，並及時通知乙方，由此發生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點，應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由於變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式
1、驗收時間：______________乙方應於合同生效後 天 內完成裝置安裝除錯，安裝除錯完畢後，甲方應在 天內安排初步驗收。裝置於合同生效後 天內通過雙方的合格驗收並由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點：______________
3、驗收標準：______________
六、現場服務
1.供方現場人員應遵守需方廠規、制度，如有違規，乙方負責。
2.供方現場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質量問題處理的技術服務，供應應予協助。
七、人員培訓 乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操作培訓、維修培訓、裝置保養培訓，使之完全掌握全部使用技術，以便使甲方人員正常地使用、維修保養裝置。
八、保修方式
1、自裝置經過雙方驗收合格之日起按生產廠家規定的條款進行保修服務，保修服務期限為 年。保修期內，乙方必須在接到甲方保修通知後 天內派人至甲方現場維修。
2、保修期內，如由於火災、水災、地震、磁電串入、等不 可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞，乙方負責維修，裝置材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期後，乙方必須在接到甲方維修通知後 天內派人至甲方現場維修。裝置的維修、更換，甲方酌情收取成本費和服務費，收費標準另行約定。
九、違約責任
1、 甲方無故中途退貨，應支付乙方合同總額的5%違約金。
2、甲方逾期付款，每逾期一天，應支付乙方合同總額2‰的違約金，違約金累計總額不超過合同總額的5%。 3、乙方逾期交貨，每逾期一天，應支付合同總額1%的違約金，違約金累計總額不超過合同總額的30%。逾期交貨超過 天，視為交貨不能，乙方應雙倍返回甲方已付款項，甲方有權解除合同並要求乙方支付合同金額30%違約金。
甲方：______________
乙方：______________
代表簽字：______________
代表簽字：______________
(蓋章) (蓋章)
日期：______年______月______日
日期：_______年______ 月______ 日
你好，司法實踐中買賣合同欠款訴狀可以這樣寫：_________________
原告：______________，女，漢族，_____________年__________月__________日生，住址__________市__________區_______________樓__________號。身份證號：_____________
被告：______________，女，漢族，歲，__________現住__________市__________區_______________樓_______________號。聯絡電話：_____________
訴訟請求：______________
事實和理由：______________
原告認為........
原告請求人民法院以事實為依據，以法律為準繩，支援原告訴請，實現公平正義。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：______________年月日
三優範文網