網站首頁 工作範例 辦公範例 個人範例 黨團範例 簡歷範例 學生範例 其他範例 專題範例

建設工程保持廉潔合同(精選17篇)

欄目: 建設工程合同 / 釋出於: / 人氣:2.63W

建設工程保持廉潔合同 篇1

工程專案名稱:_________

建設工程保持廉潔合同(精選17篇)

發包單位(甲方):_________

承包單位(乙方):_________

承包單位所在地址:_________

為了規範建設市場,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據_________有關要求,並經甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

2.甲方有責任對本單位工程專案人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程專案建設中保持廉潔的若干規定,如發現有違反規定的,除給予當事人批評教育外,應視情節輕重,後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

3.甲方有權對乙方在工程專案建設中保持廉潔的情況實行監督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規定登記上交。

5.甲方人員在工程建設專案中發現乙方單位有不廉潔的行為,應及時採取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,並報告主管領導。

6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定,支援甲方執行有關規定和制度。

7.乙方有責任對本單位工程專案人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定),按時出席甲方召集的有關會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據具體情況和造成的後果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

9.乙方在工程專案建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程專案施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

10.乙方在工程專案建設中發現甲方人員有不廉潔的行為,應及時採取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

11.本協議使用時間:本工程發包,建設,竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

12.本協議的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。

13.甲乙雙方願意接受建設主管部門,紀檢監察部門,檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

14.本協議一式六份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建築管理所一份,送甲方紀檢(監察),檢察室備案一份。

甲方(蓋章):_________        乙方(蓋章):_________

法人代表(簽字):_________      法人代表(簽字):_________

_________年____月____日        _________年____月____日

建設工程保持廉潔合同 篇2

委託人:監 理 人:

經雙方協商一致,簽訂本合同。

第1條 委託人委託監理人監理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:

1、工程名稱: 橋改造工程 。

2、工程地點: * 區境內 。

3、工程規模:橋樑全長12米,寬5米 。

4、總 投 資: 。

第2條 本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。

第3條 下列檔案均為本合同的組成部分:

1、監理投標書或中標通知書;

2、本合同標準條件;

3、本合同專用條件(包括補充合同)。

4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正檔案。

第4條 監理人向委託人承諾,按照本合同的規定,承擔本合同專用條件中議定範圍內的監理業務。

第5條 委託人向監理人承諾按照本合同註明的期限、方式、幣種,向監理人支付報酬。

第6條 本合同自 年 月 日開始實施,至本工程備案驗收完成之日(工程施工監理期為日曆日 天)。

第7條 本合同一式 陸 份,均具有同等法律效力,其中,委託人 三 份,監理人 三 份。

委 託 人: 監 理 人:

(簽章) (簽章)

住 所: 住 所:

法定代表人:(簽章) 法定代表人:(簽章)

代 表: 代 表:

開 戶 銀行: 開 戶 銀行:

賬 號: 賬 號:

郵 編: 郵 編:

電 話: 電 話:

本合同簽訂於: 年 月 日

建設工程保持廉潔合同 篇3

上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)

住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓

法定代表人:_________________黃__________執行董事

被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

身份證號:_____________

住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

被上訴人(一審被告):_________________乙公司

住所地:_________________成都市__________巷__________號

法定代表人:_________________劉__________總經理

上訴請求:_________________

1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

上訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現提起上訴。

上訴人“甲公司“認為:_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相,錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,並交由被上訴人萬__________組織施工,實屬事實不清,證據不足,認定錯誤。其理由有三:_________________

一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。

年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。後來,由於沒能中標,該合同自然終止,沒能履行。至於同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》,並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交併非__________街立交,__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎麼會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據,不能成立。

二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議,又沒有結算書依據,哪來的工程結算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》影印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設局。為什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結算內容。同時,既沒有發包建設單位建設局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建築工程有限公司第一專案部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術負責人,並非專案經理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結算,是發生在建設發包單位同施工承包單位之間,而這份結算書卻不是。如果是轉包結算,那麼“乙公司”應有簽字和蓋章。為什麼沒有?如果是內部分包結算,那為什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一專案部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子,那為什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認定工程總結算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎麼能採信成為有效證據呢?毫無疑問,這是一份重複影印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法於法無據。

三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定:_________________“訴訟過程中,當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據,人民法院應當予以確認,但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外,還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據,同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據影印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據,應予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權益。

此致

成都市中級人民法院

上訴人:_________________甲公司

年_____月_____日

建設工程保持廉潔合同 篇4

發(總)包單位:__(甲方)  承(分)包單位:__(乙方)  根據《中華人民共和國民法典》,以及有關規定,結合本工程的具體情況,雙方經充分協商,簽訂本合同,共同遵守。  

第一條 工程名稱:錨杆工程  建設地點:__  

第二條 建設規模、面積(工程量)和承發包工程的範圍及內容:  

1.基坑錨杆__條,包括現場已澆注__條錨杆的張X及鎖定,總工程量為__延米。  

2.錨杆施工依據設計方案和相應施工規範,工作內容包括:

①錨杆鑽孔;

②錨杆設定及灌漿;

③錨杆張X與鎖定。  

第三條 本合同所承包工程的工期定為__個日曆天,工期計算的起止時間是:_年____月____日開工,_年____月____日竣工。上述工期以施工方案工期為準。  在履約過程中,根據變更設計所影響的工期和甲方責任、不可抗力所延誤的工期等因素,經甲、乙方簽證認可後,進行調整,從而最後確定竣工日期,乙方應按此竣工日期竣工。  

第四條 工程質量標準及保修條件、期限,按本條第__項執行:  

1.按照國家及省、市的有關規定執行,符合設計要求。  

2.按照國家《現行建築施工規範大全》有關標準執行,工程保修至地下室施工到0.00時為止。  

第五條 承包方式:  實行大包乾。即包工、包材料、包質量、包工期、包安全。錨杆按__元米計價。  具體工期要求為:在__個日曆天內完成全部錨杆的鑽孔、灌漿,並且張X完畢至少一半錨杆。  

第六條 工程總造價按上述承包範圍和方式,計(概算)為人民幣:__元整(__),工程結算以實際發生工程量為準,單價不變。  

第七條 甲方應負責完成下列工作:  

1.在開工前三天完成“三通一平”(包括進場道路),接通水、電源和辦理報建、臨時場地、佔用道路等的批准手續。同時向乙方提交施工(安裝)圖紙與說明書和有關的技術資料各一份;水電安裝圖紙__份;地質勘探資料一份;建築(安裝)許可證和報建稽核意見書。  

2.提供現場水電接點,材料堆放點及臨時設施。  

3.以上工作由__統一解決安排。  

第八條 乙方應負責完成下列工作:  

1.在開工前三天完成組織施工圖會審、編制施工組織設計,並送交甲方,作為甲方檢查監督執行施工計劃的依據。  

2.全面負責錨杆施工,保質保量按期完成任務。  

3.完工後,提供有效的竣工資料兩份。  

第九條 乙方承包的任務,非經甲方同意,不得隨意分包給

第三方。  乙方必須嚴格按照施工圖與說明書以及施工技術規範和操作規程進行施工,按規定做好試件和材料的試驗,確保工程質量,按期完工。在工程質量上必須接受質量監督部門和甲方的監督,甲方發現其在主要形象上拖進度__天時,或在主要工程上存在重大質量問題時,經質監部門確認後,甲方應以書面通知乙方,乙方在__天內必須採取有效措施糾正。否則甲方有權採取措施直至終止合同,調換施工隊伍。因此所造成的實際損失,由乙方負責。  乙方在施工過程中,發現施工圖紙與說明書不符,重要結構或關鍵部位所需的材料規格、質量不符合設計要求,或裝置有缺陷時,應立即以書面通知甲方。甲方應在__天內會同設計單位進行處理,並辦理技術簽證。否則,乙方有權停工,除工期順延外,因此所造成的窩工損失由甲方負責。  

第十條 甲方委託監理公司為駐工地代表,對工程進度、工程質量進行監督,檢查驗收隱蔽工程、辦理中間交工工程驗收簽證手續,督促乙方按規定搞好試件、材料試驗和各項技術資料及報表整理,負責簽證、解決應由甲方解決的問題,以及其它事宜。  

第十一條 材料、裝置的供應及其消耗含量和價差處理,按本條第__項執行:  

1.工程所需材料,全部由乙方負責,其費用和材料價格已按__的規定列入造價內,在施工過程中,如材料價格變動,按有關規定進行調整。  

2.施工過程中,材料價格如有變動,不再調整。  

第十二條 工程價款的支付和結算必須劃(匯)入乙方的開戶銀行:__辦事處,帳號:__。否則,由此所造成的一切後果均由甲方負責。乙方不得將工程款轉入

第三方帳戶或挪作他用。  工程備料款和進度款按本款第__項執行:  

(一)按市建設銀行工程價款結算辦法的撥付規定辦理,即在合同簽訂__天內,按總造價(當年計劃)的百分之__預付備料款,進度款按工程進度百分之時付款百分之__,工程進度百分之時付款百分之__,工程進度百分之時再付百分之__,其餘工程進度款由預付備料款抵充,留下尾款百分之五待審定竣工結算後付清。  

(二)工程款支付辦法:  

1.合同簽訂____日內,甲方向乙方支付__元備料款。  

2.乙方完成進度達50%時,甲方再向乙方支付工程總造價的40%。  

3.乙方完成進度達90%時,甲方再向乙方支付工程總造價的15%。其餘款項在地下室施工到0.00時付清。  工程結算:乙方應在全部工程竣工驗收合格後__天內提出竣工結算,送甲方和經稽核,甲方應在接到結算之日起__天內提出意見,逾期視作同意,由經劃帳,結算尾數。雙方對竣工結算確認後__天內,應進行退補結算。  

第十三條 甲方因生產或使用需要,確需變更設計時,應書面通知乙方,並提供由原設計單位出具的變更設計的技術資料,按規定辦理變更工程手續,簽訂補充協議或變更合同,造價按工程增減的規定進行調整和結算。  工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工,甲方應採取措施彌補或減少損失,同時經有關部門審定後賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械裝置調遷,材料和構件積壓的損失。  

第十四條 工程交工驗收  

1.工程交工驗收,應以施工圖紙及說明書、圖紙會審記錄、有關變更增減的書面檔案、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。  

2.隱蔽工程在隱蔽前__天,由乙方通知甲方到場檢查,甲方不按時到現場檢查的,乙方可自行檢查後隱蔽,並認真如實填寫隱蔽記錄,甲方應予承認。若事後甲方提出複查的,複查合格,所有費用和因此造成乙方的經濟損失,由甲方承擔,所耽誤的時間應順延工期;複查不合格,檢查費用由甲方承擔,乙方應負責無償返修。若乙方未通知甲方到場檢查,單方完成隱蔽工程的,甲方有權要求重新檢查,不論檢查結果是否合格,一切費用由乙方承擔。  

3.工程(包括單項工程)竣工前五天,由乙方通知甲方組織有關單位進行驗收。驗收工作在工程竣工後__天(單項工程七天)內進行,並應按期驗收完畢。工程質量及工程內容符合要求的,雙方在《竣工工程驗收證明書》上籤章,同時乙方將全部有效的技術檔案資料向甲方移交。如工程質量不合格或工程內容尚未完成者,由乙方在商定的期限內進行翻修或補建後,再進行驗收,直至達到符合標準和要求為止。並按最後驗收合格的日期作為竣工日期,由此支付的一切費用均由乙方負責。甲方逾期組織驗收的,除應向乙方償付違約金外,如果驗收合格的,按本款規定的驗收日期作為竣工日期;驗收不合格需翻修的,按實際逾期天數順延工期。工程(包括單項工程)未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,因此而發生的質量或其它問題,由甲方承擔責任。  

4.工程竣工後,應繪製竣工圖。工程變更不大的,由乙方在原施工圖上加上註明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由乙方另繪竣工圖。  

第十五條 獎勵  

1.提前竣工或趕工獎勵:__。  

2.乙方按期竣工,並經工程質監部門和主管部門檢查鑑定或認可的優良級品工程的,甲方同意按工程總造價__分之__獎勵給乙方。  

第十六條 違約責任  

1.甲方逾期供應材料、裝置或逾期履行

第七條各項規定之一者,從逾期__天次日起,除應負擔乙方的實際損失外,並按拖延天數順延工期。  

2.甲方不按期撥付工程款,從超過__天次日起,按拖欠數額,按照銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款違約金。同時,乙方有權停止施工,直至結清之日,停工期間的窩工和其它損失按實由甲方承擔,工期順延。  

3.乙方逾期竣工,從逾期__天次日起,每逾期一天,按工程總造價(單項工程按該項工程造價)的萬分之__向甲方償付違約金。  

4.甲方逾期組織驗收交工工程(包括單項工程),乙方逾期提交竣工結算的,從逾期__天次日起,每逾期一天按工程總造價(單項工程按該單項工程造價)的萬分之__向對方償付違約。  

5.一方逾期結清或退回工程尾款者,從逾期__天次日起,按應結清或退回數額,比照銀行有關延期付款的規定,向對方償付逾期違約金。  

第十七條 遇人力不可抗拒的災害損失,按本條第__項處理:  

1.報上級有關部門裁定。  

2.工期順延。  

第十八條 其它事項及補充條款  

1.有關本工程的施工圖紙與說明書和會審記錄,以及圖表、資料,雙方進行的有關會議,洽談記錄,雙方協商同意並經雙方當事人簽證的有關修改設計的變更檔案等,都是據以施工和交工驗收的技術資料,也是本合同的組成部分。  

2.乙方應加強防火、防盜、治安、施工安全防護措施和加強對施工隊伍的管理,遵守和執行安全、文明和深夜施工等的規定。否則,導致造成的損失和有關部門按規定給予的處罰或追究賠償的經濟損失均由乙方負擔。  

3.甲方無償提供乙方施工人員共__人的住宿及生活用水、用電。  

4.乙方施工用水用電按市有關規定,從結算款中扣除。  

5.基坑開挖時,擋土樁間如有流砂或擋土樁位移超過規範偏差及漏水等影響地下室施工的情況,由乙方負責處理,因此發生的一切費用,由乙方承擔。措施費按__元包死,如無上述情況,甲方照付上述措施費給乙方。  本合同自簽訂之日起生效,到工程交工驗收和結清工程款之日自然失效。本合同正本二份,雙方各執一份;副本四份,雙方各執二份;送建委、雙方主管業務部門、經、稅務局、工商局及有關單位各一份。  甲方(蓋章):__ 乙方(蓋章):__  住所:__ 住所:__  簽約代表(簽字):__ 簽約代表(簽字):__  電話:__ 電話:__  傳真:__ 傳真:__  編碼:__ 編碼:__  簽訂地點:__ 簽訂地點:__  _年____月____日 _年____月____日

建設工程保持廉潔合同 篇5

發包人(全稱):____________

承包人(全稱):___________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱:___________

工程地點:___________

工程內容:_____________

群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表(附件1)工程立項批准文號:________

資金來源:__________________

二、工程承包範圍

承包範圍:_____________________

三、合同工期:

開工日期:_______________________

竣工日期:_________________________

合同工期總日曆天數_________________天

四、質量標準

工程質量標準:___________________

五、合同價款

金額(大寫):_______________元(人民幣)

¥:_____________________________元

六、組成合同的檔案

組成本合同的檔案包括:

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術檔案

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間:________年__________月__________日

合同訂立地點:___________________________

本合同雙方約定____________________________後生效。

發包人:(公章)__________承包人:(公章)____________

住所:______________住所:_______________

法定代表人:___________法定代表人:______________

委託代表人:_____________委託代表人:______________

電話:__________________電話:___________________

傳真:__________________傳真:________________

開戶銀行:_______________開戶銀行:______________

賬號:___________________賬號:__________________

郵政編碼:_____________郵政編碼:______________。

建設工程保持廉潔合同 篇6

甲方:__________

乙方:__________

借款方在____年為進行基本建設所需資金,經貸款方審查,同意給予貸款。為明確雙方經濟責任,控制年度投資,雙方除遵守___號臨時借款協議外,特簽訂本年度合同。

第一條 借款方根據批准的年度基本建設計劃,向貸款方借款人民幣(大寫)____元,用於__建設工程,不得挪作他用。預計分季用款:一季____元;二季____元;三季____元;四季____元。

第二條 貸款利率為年息___%,計算複利。

第三條 年度中間,國家調整基建投資計劃和利率等,本合同應作相應修訂和補充。

第四條 建設期間或專案竣工後,雙方應簽訂借款合同,借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效後,本合同同時失效。

甲方:__________

乙方:__________

時間:__________

建設工程保持廉潔合同 篇7

甲方:郴州XX公司  乙方:  甲、乙雙方經協商就小區專案配電工程達成如下協議:甲方將該小區專案配電工程設計、裝置採購、安裝除錯承包給乙方,現就雙方的責任、權利、義務作如下規定,以茲雙方共同信守執行。  

第一條 工程名稱及地點  

1、工程名稱:配電工程  

2、地點:  

第二條 承包方式  乙方按照甲方提供的經過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經過電力等有關部門稽核合格的圖紙)承包施工,負責工程範圍和工程量內所有配電裝置及主材、輔料的採購、成套、安裝、配電裝置除錯及負責協助辦理用電相關手續。  

第三條 乙方的施工範圍和主要工程量  

1、根據工程設計圖紙負責該配電工程,從高壓變壓器的低壓出線一側起到各業主使用者表廂的(含使用者表廂及電能卡表)所有供配電裝置的採購和安裝除錯驗收合格;所有供配電裝置必須有合格證,電錶必須取得當地供電及計量部門的檢驗認可。  

2、負責該配電工程的規劃方案、查勘,取得通過管轄電業部門等相關職能部門的施工組織設計方案及配電施工設計圖紙的稽核。  

3、負責協助甲方與電業部門辦理相關用電手續;  

4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協助甲方到電業部門辦理。  

第四條 工程價款結算及付款方式  

1、該工程採用總價包乾的方式,即整個工程總包乾價合計人民幣:元整(含稅價)。  

2、付款方式  

2.1本工程不撥付預付款,待材料、裝置全部到達施工工地,經甲方代表、監理驗收後 10 個工作日內支付整個工程款的 (即;裝置安裝施工完畢經管轄電力主管部門驗收合格後10個工作日內支付整個工程的 40 %(即 元整);剩餘 10 %作為質量保修期內質量保證金(即 元整),待合格送電滿________年時一次性支付。  

2.2工程的結算價格以簽訂合同價格為準,合同價格即為最終結算價格,在工程承包範圍如遇政策性調整及材料價格漲跌,均不變更包乾總造價結算。  

第五條 雙方的權利義務  

1、合同簽訂後,甲方積極配合乙方辦理用電相關手續,及時提供相關資料。  

2、甲方負責對工程質量、進度進行監督,協調現場工作,對施工不合要求的,甲方有權要求整改、停工、返工直至清退。  

3、乙方嚴格按施工規範和質量要求組織施工,接受甲方施工人員的監督,做到安全、文明施工。  

4、乙方負責現場施工環境的協調,甲方應積極配合。  

第六條 工程期限驗收方式  

1、工程期限:乙方應當按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調式合格並達到交付使用條件,在辦理有關手續及合同實施過程中,如遇國家政策或電業局規範發生變動、調整以及遇到不可抗力,工程期限由雙方另行協商確定順延。  

2、驗收方式:裝置安裝完畢後,甲方組織部門對配電工程進行驗收,以電力部門稽核的施工圖紙為驗收標準進行驗收(憑電力部門驗收合格後的相關檔案送電,視為驗收合格),在驗收前甲方不啟用任何裝置。  

第七條 乙方質量承諾  

1、由乙方組織施工設計方案及配電工程設計圖紙的稽核,經報電力部門審查合格蓋章後報送甲方認可備案,並作為驗收及合同結算依據,作為同合附件一併使用。乙方保證:所有由其採購的配電裝置及相關材料符合國家、行業標準(如通過國家用電認證等),並保證質量可靠、使用率廣、售後服務體系完善的國內知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質材;乙方提供的控制裝置是採用先進工藝製作的優質鋼板及標準型鋼,並嚴格按國家標準設計圖紙。  

2、乙方保證所交付的技術資料是完整、清楚的,並能夠滿足國家標準要求的裝置安裝、除錯執行操作和維修的要求。  

3、乙方對由其提供的所有配電裝置和相關材料進行質量三包。質量保修期為________年(除人為事故和不可抗力外,質保期從工程竣工電力局等有關部門驗收合格送電之日起計算)。在質保期內,如出現質量問題,乙方在甲方通知4小時內到場,否則,甲方有權請人維修,維修費由甲方從質保金中直接扣除。  

第八條 違約責任  

1、在工程施工過程中,乙方應根據合同工期以及施工進度,及時保質保量的完成施工。如因乙原因影響施工進度和施工工期,延誤工期 10 天以內時,乙方按 元天承擔違約責任;延誤工期超過 20 天,甲方有權解除本合同,同時有權要求乙方承擔相當於本工程總價款 10 %的違約責任。  

2、乙方必須保證由其提供的所有配電裝置及相關材料符合法定和本合同約定的要求,否則,甲方除有權按《產品質量法》等法律法規追究乙方產品質量責任外,還有權要求乙方承擔相當於本合同總價款 10 %的違約責任。  

3、甲方應按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款,如果逾期支付,則應當按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。  

第九條 其他事項  

1、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決,協商不成,雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。  

2、本合同正本、附件一式四份,甲方持二份,乙方持二份;雙方簽字蓋章後生效,具有同等法律效應。  

3、施工圖紙由乙方根據祥現狀按照國家標準進行設計,設計圖紙經電力局審查合格  甲方(簽章): 乙方簽字:________年____月____日

建設工程保持廉潔合同 篇8

工程名稱(子項名稱):

工 程 地 點:

甲方合同編號:

乙方合同編號:

勘察證書等級:

發 包 人:

勘 察 人:

籤 訂 日 期: 年 月 日

勘察人:

發包人委託勘察人承擔 岩土工程詳細勘察任務。

根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定,結合本工程的具體情況,為明確責任,協作配合,確保工程勘察質量,經發包人、勘察人協商一致,簽訂本合同,共同遵守。

第一條:工程概況

1.1工程名稱:

1.2工程建設地點:

1.3工程規模、特徵: 長 米,地上 層,地下 層。 勘察等級為乙級。

1.4工程勘察任務委託文號、日期:

1.5工程勘察任務(內容)與技術要求: 按國家現行規範及設計要求進行勘察,成果滿足設計及施工要求。

1.6承接方式: 單價承包/總價包乾

1.7預計勘察工作量: 預計鑽孔 個 , 總進尺約 米。

第二條:發包人應及時向勘察人提供下列檔案資料,並對其準確性、可靠性負責。

2.1提供本工程批准檔案(影印件),以及用地(附紅線範圍)、施工、勘察許可等批件(影印件)。

2.2提供工程勘察任務委託書、技術要求和工作範圍的地形圖、建築總平面佈置圖。

2.3提供勘察工作範圍已有的技術資料及工程所需的座標與標高資料。

2.4提供勘察工作範圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分佈圖。

2.5發包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發包人需向勘察人支付相應費用。

第三條:勘察人向發包人提交勘察成果資料並對其質量負責。

勘察人負責向發包人提交勘察成果資料四份,發包人要求增加的份數另行收費。

第四條:開工及提交勘察成果資料的時間和收費標準及付費方式

4.1開工及提交勘察成果資料的時間

4.1.1本工程的勘察工作擬定於201 年 月 日開工,201 年 月 日提交勘察成果資料,由於發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本合同第六條規定辦理。

4.1.2勘察工作有效期限以發包人下達的開工通知書或合同規定的時間為準,如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。

4.2收費標準及付費方式

4.2.1本工程勘察按國家規定的現行收費標準《工程勘察設計收費標準》(20__年修訂本)計取費用;本工程勘察費用按綜合價 元/米,總費用預算為人民幣大寫 萬 仟 佰 元整(¥ ),提交勘察成果資料後10天內,發包人應一次付清全部工程費用。國家規定的收費標準中沒有規定的收費專案,由發包人、勘察人另行議定。

4.2.2 甲方支付給乙方的費用均轉至乙方合同或協議書上指定賬號。

第五條:發包人、勘察人責任

5.1發包人責任

5.1.1發包人委託任務時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求,並按第二條規定提供檔案資料。

5.1.2在勘察工作範圍內,沒有資料、圖紙的地區(段),發包人應負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時,由發包人承擔民事責任。

5.1.3發包人應及時為勘察人提供並解決勘察現場的工作條件和出現的問題(如:落實土地徵用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等),並承擔其費用。

5.1.4若勘察現場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現場作業時,發包人應派人負責安全保衛工作,按國家有關規定,對從事危險作業的現場人員進行保健防護,並承擔費用。

5.1.5工程勘察前,若發包人負責提供材料的,應根據勘察人提出的工程用料計劃,按時提供各種材料及其產品合格證明,並承擔費用和運到現場,派人與勘察人的人員一起驗收。

5.1.6勘察過程中的任何變更,經辦理正式變更手續後,發包人應按實際發生的工作量支付勘察費。

5.1.7發包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、檔案、資料圖紙、資料、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議,未經勘察人同意,發包人不得複製、不得洩露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉讓或用於本合同外的專案;如發生上述情況,發包人應負法律責任,勘察人有權索賠。

5.1.8本合同有關條款規定和補充協議中發包人應負的其它責任。

5.2勘察人責任

5.2.1勘察人應按國家技術規範、標準、規程和發包人的任務委託書及技術要求進行工程勘察,。按本合同規定的時間提交質量合格的勘察成果資料,並對其負責。

5.2.2由於勘察人提供的勘察成果資料質量不合格,勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘察人無力補充完善,需另委託其他單位時,勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質量造成重大經濟損失或工程事故時,勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,並根據損失程度向發包人支付賠償金,賠償金由發包人、勘察人商定為實際損失。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設計,派人與發包人的人員一起驗收發包人提供的材料。

5.2.4勘察過程中,根據工程的岩土工程條件(或工作現場地形地貌、地質和水文地質條件)及技術規範要求,向發包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。並辦理正式變更手續。

5.2.5在現場工作的勘察人的人員,應遵守發包人的安全保衛及其它有關的規章制度,承擔其有關資料保密義務。

5.2.6本合同有關條款規定和補充協議中勘察人應負的其它責任。

第六條:違約責任

6.1由於勘察人原因造成勘察成果資料質量不合格,不能滿足技術要求時,其返工勘察費用由勘察人承擔。

6.2合同履行期間,由於工程停建而終止合同或發包人要求解除合同時,勘察人未進行勘察工作的,不退還發包人已付定金;已進行勘察工作的;完成的工作量在50%以內時,發包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費計 / 元;完成的工作量超過50%時,則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。

6.3發包人未按合同規定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

6.4由於勘察人原因未按合同規定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應減收勘察費千分之一。

6.5本合同簽訂後,發包人不履行合同時,無權要求退還定金;勘察人不履行合同時,雙倍返還定金。

第七條:本合同未盡事宜,經發包人與勘察人協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。

第八條:其它約定事項: 無 。

第九條:本合同發生爭議,發包人、勘察人應及時協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,協商或調解不成時,發包人、勘察人同意由 仲裁委員會仲裁。發包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構,事後又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起拆。

第十條:本合同自發包人、勘察人簽字蓋章後生效;按規定到省級建設行政主管部門規定的審查部門備案;發包人、勘察人認為必要時,到專案所在地工商行政管理部門申請鑑證。發包人、勘察人履行完合同規定的義務後,本合同終止。

本合同一式 捌 份,發包人 肆 份、勘察人 肆 份。

發包人名稱: 勘察人名稱:

(蓋章)           (蓋章)

法定代表人:(簽字)     法定代表人:(簽字)

委託代理人:(簽字)     委託代理人:(簽字)

住  所:     住  所:

郵政編碼:           郵政編碼:

電  話:           電  話:

傳  真:          傳  真:

開戶銀行: 開戶銀行:

銀行帳號: 銀行帳號:

開戶名稱:

建設工程保持廉潔合同 篇9

接受勞務方(甲方):____________________________  提供勞務方(乙方):____________________________  依照《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同,並嚴肅履行。  

第一條 工程專案  

一、工程名稱:  

二、工程地點:  

三、勞務承包工程範圍及工作內容(見附表1)  

四、工期________年____月____日開工,________年____月____日竣工。  

五、承包勞務費用________元。(見附表1)  

六、乙方投入工種及人數________人。  

第二條 工程結算  

第一個月預支生活費,按當月實際進場人數每人100元計算,下月結算時扣回,在工程施工進行中按當月完成的經甲方和監理驗收合格工程量結算,按比例扣除保脩金(結款額度不超過已完成量的80%)。工程竣工驗收合格後,予以結算。  

第三條 工程質量  甲方根據《建築給水排水及採暖工程施工質量驗收規範》gb50242-和相關檔案組織驗收,乙方按照《建築給水排水及採暖工程施工質量驗收規範》gb50242-、施工圖紙、進度計劃、技術交底、安全交底要求,精心組織施工,保證工程質量,如因乙方施工原因造成質量不合標準,必須返工修理,其工料費損失,由乙方承擔;如工程質量低劣又無法挽救的,由乙方負責賠償全部工料損失和甲方由此造成的其它損失。  

第四條 安全生產  

一、甲方對乙方承擔的工作要做安全交底,提出明確的安全要求,並進行監督檢查,檢查發現問題,甲方有權停止其工作並進行經濟處罰。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全生產用品,乙方經檢查方可使用,施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故,由乙方負全部責任。  

二、勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套、膠靴等由乙方自行解決。甲方提供安全帽、工作服和電焊手套。  

三、在施工過程中,乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故,由乙方負全部責任。  

第五條 生活管理  

一、乙方工人進場後,由甲方提供住宿,生活用品乙方自備,生活用液化氣由甲方按定量提供。  

二、生活需用之食物,由乙方自理。乙方工人如有疾病,醫療費用由乙方負責。  

第六條 材料供應管理  乙方應根據甲方的進度要求編制自己的施工進度計劃並據此提出相關材料計劃,材料計劃經甲方工程師和專案負責人稽核後方可採購。乙方應及時提供材料計劃並設專人向甲方辦理用料的限額領料手續。乙方應嚴格按照甲方提供的質量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分,由乙方負擔。乙方在施工中做到日用日清,活完料淨,保持現場整潔。  

第七條 施工機具及耗材  

一、乙方自備所有用到的工具和裝置,保證使用需要。  

二、甲方提供電線並提供焊條、電錘頭、鋸片等消耗品。  

三、對甲方負責供應的用具,乙方應認真保管愛護,如有丟失損壞,乙方負責賠償。  

四、施工需用的中、小型機械,一臺機械應配備一名操作工持有相關上崗證)。  

五、乙方自備所有水鑽鑽頭,保證使用需要。  

第八條 現場管理  

一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度,在甲方現場負責人統一領導下組織施工,有關計劃、進度、材料供應等工作雙方應密切配合,保證施工順利進行。  

二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育,並指定專人負責現場保衛工作,嚴禁偷拿現場用料,如有違反現場管理制度的行為,甲方有權採取必要措施。  

三、承包勞務人員要保持相對穩定,出入施工現場要穿戴甲方提供的工作服,戴安全帽,不準合同外人員出入現場和住宿。  

第九條 違約責任  

一、乙方承包的勞務專案,不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到以上約定驗收標準,不能保證工程質量,甲方有權終止合同,造成返工的損失,乙方應予賠償。  

二、合同簽訂後,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意,單方解除合同時,應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失;如甲方中途解除合同,應賠償乙方因此造成的經濟損失。  

三、乙方必須按期保質保量完成工程內容,否則每逾期一天,應償付給甲方按承包工程勞務費1%的逾期違約金。  

四、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如拖欠不付,按銀行短期貸款利率,償付給對方逾期付款違約金。  

五、由於本合同為包總量合同,除甲方原因外的各種原因造成的怠工和一些不可預見的5個工日以下的怠工,由乙方承擔其費用。  

第十條 附則  

一、本合同發生糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時。可向建築物所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴。  

二、本合同一式 兩 份,甲乙雙方各執一份。  

三、雙方商定的其他條款:  

第十一條 合同附件及有效期  

一、合同附件:  

1.附表1;  

2.安全協議  

二、本合同自雙方蓋章(籤)之日起生效,至工程全部竣工並結算完畢後失效。  接受勞務方:________________________  ________年____月____日  提供勞務方:________________________  ________年____月____日

建設工程保持廉潔合同 篇10

木門定製合同範本

木門定作合同

__________(簡稱甲方),向______木器加工廠(簡稱乙方),定作下列木器傢俱,經雙方協商訂立本合同,共同信守。

1.木料:_________________甲方供應,乙方完成定作的傢俱後,如有餘料應退還給甲方。

2.規格標準:_________________按圖紙式樣規格製作。

圖號

傢俱名稱

單位(個)

數量

單價

總價

油漆顏色

交貨日期

以上共計加工費人民幣(大寫) _______________

3.技術標準:_________________按統一規定的企業標準執行。

4.交貨地點和付款辦法:_________________在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前,乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。

5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時,應由違約者負賠償責任。

本合同一式四份,雙方各執兩份。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)

經手人:_____________經手人:______________

__________年_____月_____日簽訂

建設工程保持廉潔合同 篇11

建設工程保持廉潔協議書

工程專案名稱:________

發包單位(甲方):________

承包單位(乙方):________

承包單位所在地址:________

為了規範建設市場,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據________有關要求,並經甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

2.甲方有責任對本單位工程專案人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程專案建設中保持廉潔的若干規定,如發現有違反規定的,除給予當事人批評教育外,應視情節輕重,後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

3.甲方有權對乙方在工程專案建設中保持廉潔的情況實行監督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規定登記上交。

5.甲方人員在工程建設專案中發現乙方單位有不廉潔的行為,應及時採取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,並報告主管領導。

6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定,支援甲方執行有關規定和制度。

7.乙方有責任對本單位工程專案人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定),按時出席甲方召集的有關會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據具體情況和造成的後果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

9.乙方在工程專案建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程專案施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

10.乙方在工程專案建設中發現甲方人員有不廉潔的行為,應及時採取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

11.本協議使用時間:本工程發包,建設,竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

12.本協議的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。

13.甲乙雙方願意接受建設主管部門,紀檢監察部門,檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

14.本協議一式六份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建築管理所一份,送甲方紀檢(監察),檢察室備案一份。

甲方(蓋章):________

法人代表(簽字):________

______年____月____日

乙方(蓋章):________

法人代表(簽字):________

______年____月____日

建設工程保持廉潔合同 篇12

甲方:_______________

乙方:_______________

為使_______________專案在濟南高新技術產業開發區實現產業化,根據國家及地方有關法律、法規,雙方本著平等、自願、有償的原則,訂立本協議。

一、土地問題

1、土地位置及出讓方式

甲方同意本專案進入濟南出口加工區實現產業化。初步確定專案建設地點位於佔地約畝。其中獨自使用面積畝,代徵道路面積畝,確切位置座標四至和土地面積待甲方規劃土地建設管理部門實測後確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。

2、土地價格

為體現對本專案的支援,甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優惠價格,將專案所需該宗土地的使用權出讓給乙方,出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地徵用成本與出讓值差額計萬元,由高新區參照專案單位納稅中高新區財政收益部分給予相同額度的扶持。

3、付款方式

高新技術產業開發區規劃土地建設管理部門與乙方簽訂正式土地使用權出讓合同。乙方在該合同簽訂後十五日內,一次性向甲方付清土地使用權出讓金。甲方收到全部土地使用權出讓金後,按國家有關規定,儘快辦妥國有土地使用證等有關手續。

二、工程建設

1、開工條件

按照乙方建設規劃要求,甲方承諾於_____年_____月_____日前,保證本期用地具備上水、汙水、雨水、熱力、寬頻網、公用天線、通電、通訊、通路和場平即"九通一平"的基本建設條件,確保乙方順利進暢否則承擔由此給乙方造成的經濟損失。

甲方積極協助乙方辦理有關建設手續。乙方則負責按規定時間、額度繳納有關費用。

2、工程進度

乙方必須在_____年_____月_____日前進場開公建設,並嚴格按照施工進度計劃投入資金進行建設,保證建設進度。

3竣工時間

乙方必須在_____年_____月_____日前竣工,延期竣工時應於原定竣工日期前三十日以上時間內,向甲方提出延期說明,取得甲方認可。

三、違約責任

1、如果乙方未按《土地使用權出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項,從滯納之日起,每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的,甲方有權解除協議,並可請求違約賠償。

2、乙方取得土地使用權後未按協議規定建設的,應交納已付土地出讓金5%的違約金;連續兩年不投資建設的,甲方有權按照國家有關規定收回土地使用權。

3、如果由於甲方原因使乙方延期佔用土地使用權時,甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。

4、為避免國有資產流失,保證甲方對本專案的補貼在一定時間內得到補償。自本專案正式投產起五年內,乙方向高新區稅務機關繳納的各種稅金,低於乙方已報送給甲方的專案報告書中所承諾的相應稅種金額的50%時,乙方應賠償給甲方其稅金差額。即:乙方在專案報告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當年該稅種實際繳納金額。

四、其他

1、在履行本協議時,若發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁,沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。

2、任何一方對於因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤不能履行本協議有關條款之規定義務時,該種不履行將不構成違約,但當事一方必須採取一切必要的補救措施以減少造成的損失。並在發生不可抗力三十日內向另一方提交協議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報告,同時,提供有關部門出據的不可抗力證明。

3、本協議一式份,甲、乙雙方各執份。份協議具有同等法律效力,經甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。

4、本協議於_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟南市簽訂。

5、本協議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

6、本協議未盡事宜,雙方可另行約定後作為本協議,與本協議具有同等法律效力。

甲方:

法定代表人:

法人住所地:

郵政編碼:

電話號碼:

乙方:

法定代表人:

法人住所地:

郵政編碼:

電話號碼:

建設工程保持廉潔合同 篇13

甲方: (以下簡稱甲方)

乙方: (以下簡稱乙方)

為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求,及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本專案工程資料的勞務承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下條款:

一、 承包方式與要求:

該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備製作建設工程資料資質,主要人員要有資格證書。

二、承包範圍:

包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔,同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規範規定、結合現場情況編制後裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。

三、承包內容及價格:

經議定該工程資料按建築面積 元/㎡的單價由乙方進行承包,包含內容如下:

1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。

2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。

3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料,存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。

4、配合甲方簽證資料的編輯列印,甲方需提供底稿。

5、乙方自備電腦、印表機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的影印機及聲像資料裝置。

四、付款方式:

本合同簽訂後暫借10%購買部分紙張表格等,工程結構封頂付給總款的50%,餘款工程竣工驗收後一次性付清。

五、質量要求:

乙方必須按現行工程竣工資料的規範要求、強制性檔案以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂,必須保證工程技術資料達到合格標準,符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。

六、雙方職責:

1、甲方職責:及時提供工程資料所需的各種檔案;及時提供進場材料的三證資料,不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關係處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。

2、乙方職責:保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步,真實反映施工實情;在單項工程完成後二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。

七、其它事項:

1、乙方必須保證每週到工地兩次以上,便於掌握工程進度,遇到重要事情隨叫隨到。

2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工後三個月內完成,超出時限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工資給乙方。

3、甲方如將分部工程對外進行分包時,分包工程資料費由分包單位另付,如資料由分包方完成,乙方配合整理存檔。

4、未盡事宜雙方協商解決,補充協議具有同等法律效力。

八、違約責任

1、以上條款雙方必須嚴格遵守,任何一方不得違反,否則追究違約方經濟責任。

2、本協議一式二份,雙方各執一份,經雙方簽字後生效。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

建設工程保持廉潔合同 篇14

甲方(委託單位)

乙方(檢測機構)

根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就本建設工程檢測事項協商一致,簽訂本合同。

工程概況

工程名稱:標段

工程地址:

檢測類別:□驗收檢測□平行檢測□其他

工程類別:□房建□房屋修繕□市政基礎設施

□公路□水運□水利

□綠化□民防□軌道交通

□其他

工程性質:□政府投資工程□非政府投資工程

建設/實施單位:

設計單位:

見證單位:

總承包單位:

施工單位:

工程報建編號:工程所屬區縣:

工程投資額:工程建安費:

監管機構:

第一條檢測專案

甲方委託乙方檢測的檢測專案(專案名稱按附件一填寫)包括:具體的檢測專案、數量及檢測引數見附件二。

第二條檢測標準

雙方約定的檢測標準:

第三條檢測費用的核算與支付

(一)雙方同意按照下列第種計算方式核算檢測費用。

1.乙方按照《上海市政府投資房屋建築、市政基礎設施和公路工程檢測收費標準》中的檢測單價收費,乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。

2.本合同各檢測專案單價見附件二,乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。

(二)雙方同意按照下列第種支付方式支付檢測費用。

1.自本合同簽訂之日起每日,甲方按乙方實際完成的檢測工作量和建設工程檢測資訊系統生成的結算憑證支付檢測費用。

(三)甲方對檢測專案費用有異議的,應及時與乙方進行協商,但不得拖延其他無異議專案檢測費用的支付。

第四條檢測報告的交付

(一)乙方交付檢測報告時間的約定見附件二。

乙方交付檢測報告一式份,當甲方對部分檢測專案的檢測報告份數有特殊需要時,可另行約定。

(二)雙方約定按照下列第種方式交付檢測報告。

1.甲方上門提取檢測報告。

2.乙方送檢測報告給甲方。

第五條檢測樣品的運輸

雙方約定按以下第種方式運輸檢測樣品。

乙方按有關規定對檢測後的樣品進行留樣。

1.甲方負責將檢測樣品送至乙方檢測場所,並承擔相應運輸費用。

2.乙方到工程現場抽取檢測樣品,甲方承擔相應抽樣及運輸費用。

第六條甲方的權利義務

(一)甲方不得將同一單位工程中的同一型別檢測專案委託其他檢測機構進行檢測。

(二)甲方應當按照規定,在建設工程專案專戶中單獨列支檢測費用。

(三)甲方授權為代表,負責與乙方聯絡。

如甲方代表發生變更,甲方應書面告知乙方。

(四)甲方應於檢測活動開始前日內向乙方提供附件三所列的與本檢測業務有關的資料及檔案,並對資料的可靠性負責。

(五)委託檢測前,甲方應將見證單位和見證人員以書面形式通知乙方。

見證人員發生變更的,甲方應及時書面告知乙方。

(六)檢測試樣抽取、製作時,甲方應確保由見證人員對檢測試樣張貼或者嵌入唯一性識別標識,並現場將檢測試樣資訊錄入檢測資訊系統。

委託時應填寫檢測委託單,委託單應採用本市統一樣式,並經見證人員和取樣人員當場簽字確認。

(七)檢測專案屬於工程實體檢測的,甲方應提前日將現場檢測日期通知乙方。

見證人員應對工程現場檢測進行見證,並在現場檢測原始記錄上簽字確認。

(八)甲方應當負責與本工程檢測業務有關的第三人的協調,為乙方提供必要的外部工作條件。

(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虛假檢測報告。

第七條乙方的權利義務

(一)乙方應向甲方提供與本工程檢測業務有關的資料,包括建設工程檢測資質證書、檢測機構評估證書及其附表等影印件。

(二)乙方承諾與相關單位、法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織以及本工程相關的建設單位、設計單位、施工單位、監理單位無隸屬關係或者其他利害關係。

(三)乙方在同一建設工程專案或標段中,不得同時接受建設、施工或者監理單位等兩方以上的檢測委託。

(四)乙方應當按照合同約定的標準進行檢測,並對檢測資料和檢測報告的真實性和準確性負責。

(五)檢測專案屬於工程實體檢測的,乙方應事先編制檢測方案報送甲方。

(六)檢測專案屬於工程實體檢測的,乙方應在甲方通知的日期進場開展檢測活動。

(七)乙方現場檢測時應遵守工程安全管理及其他工程現場管理制度。

(八)對依據相關法律、法規、規章和技術標準實施的建設工程法定檢測專案,乙方應使用檢測資訊系統實施檢測,並出具帶有防偽標記和校驗碼的檢測報告。

(九)檢測結果不合格的,乙方應在獲得檢測結果後日內通知甲方。

(十)在基樁、地基基礎、主體結構、建築節能及單位工程驗收前,乙方應向甲方提供《建設工程檢測報告確認證明》,對工程檢測內容、數量和不合格項等情況作出說明。

第八條對檢測結論異議的處理

甲方對檢測結論有異議的,可由雙方共同認可的檢測機構複檢。

複檢結論與原檢測結論相同,由甲方支付複檢費用;反之,則由乙方承擔複檢費用。

複檢結果由提出複檢方報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。

第九條違約責任

(一)甲方逾期支付檢測費用的,每逾期一日應按未支付費用的%向乙方支付違約金。

(二)因甲方未履行義務而造成乙方無法按時保質地完成檢測業務的,甲方應當承擔相應的經濟損失,並賠償由此給乙方造成的損失。

完成檢測業務的時限由雙方另行約定。

(三)乙方未按照合同約定時間提交檢測報告,每逾期一日應按相關檢測專案檢測費用的%向甲方支付違約金。

(四)檢測報告資訊錯誤、未按照約定檢測依據進行檢測或者檢測結論判斷錯誤的,乙方應進行更正或免費重新進行檢測,給甲方造成損失的應予以賠償,由甲方原因造成上述錯誤的除外。

(五)其他違約責任:

第十條其他約定事項

第十一條爭議的解決

本合同在履行過程中發生爭議,雙方可協商解決,協商不成的,可選擇下列方式:

1.向仲裁委員會申請仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第十二條附則

乙方應當在檢測合同簽訂後的20日內,將合同報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。

檢測合同主要內容發生變更的,應當在合同變更後的20日內,向原合同備案部門辦理變更備案。

本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。

本合同一式份,雙方各執份。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

郵政編碼:郵政編碼:

單位電話:單位電話:

傳真:傳真:

聯絡人:聯絡人:

聯絡人手機:聯絡人手機:

統一社會信用程式碼:統一社會信用程式碼:

合同訂立時間:年月日

建設工程保持廉潔合同 篇15

甲方:

乙方:

依據其它有關法律、行政法規遵循平等自願,公平和誠實信用的原則,經甲乙雙方友好協商,達成如下協議條款:

第一條,總則;

11本協議為雙方聯合協議,協議的各項條款對所承接的工程施工具有約束力。

12本協議中所稱“工程”是甲、乙雙方與施工方簽訂的《建設工程承包協議》所包括的全部內容。

13合作雙方是獨立平等的夥伴,按照雙方的職責分工進行合作範圍的經濟及生產活動。

第二條,工程專案的安排及費用

21乙方所承接的荊門市東寶區子陵鋪鎮“福將老年公寓”另加“團山寺”,總承包工程內容:圖紙所示內容、土建、安裝、水電、綠化、裝飾、土方道路等。

總工程量約為4億元左右。

以實際完成工程量為準。

22甲乙雙方根據工程需要以甲方公司名義簽訂工程施工合同,專案部由甲方委派一名督察員和一名財務人員進行現場管理,乙方組織滿足工程施工所需要的人員及裝置,注入施工所需資金,工程質量以現場監理驗收為基準,以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復,並使人員穩定。

23本工程全部由乙方組織施工,並由乙方承擔全部工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、實驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金等,往來檔案中明示或暗示的所有風險及法律義務。

24在本項工程中,為保證工程款專款專用,工程順利進行,由建設方撥付的所有款項,均應直接轉至專案部指定賬戶。

25甲、乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通訊等費用全部由專案部直接發放,做到專款專用。

26本工程甲方根據工程實際結算總價提取1%管理費,乙方按進度款支付給甲方(包括工程預付款在內都提取百分之壹的管理費(稅後金)直接打至甲方指定的賬戶上,甲方到乙方工作的所有人員的一切費用都由乙方承擔)。

27乙方必須保證所承攬的工程為合法專案,且乙方將與本工程專案有關的政府法令、批文、檔案等資訊及時提供給甲方,並組成與本協議相關的合同文字。

28乙方負責承擔工程竣工資料,做好工程竣工結算工作並負責所承擔工程的缺陷責任期的保修工作。

29乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項的法律、法規和規章制度。

如果發生工程質量問題或重大安全事故,乙方對此承擔全部責任,承擔由此產生的所有損失及費用。

第三條違約責任

31如甲、乙雙方未按照本合同的約定履行合作義務,違約方應承擔相應責任,並繼續承擔本合同義務。

第四條糾紛解決

41雙方因本協議的履行發生糾紛,應先協商解決,協商不成,由工程專案所在地人民法院管轄。

第五條效力問題

51本協議一式四分,由甲、乙雙方各持兩份,具有同等法律效力。

52本協議未盡事宜,由雙方協商訂立補充協議,補充協議與本協議具同等法律效力。

補充協議條款若與本協議條款相沖突,以補充協議條款為準,但不影響本協議其它條款效力。

53本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,至雙方完成合同規定的全部權利和義務之日起失效。

第六條其它條款

61本項工程實施過程中,雙方應信守各自在協議中的承諾,遵守誠信原則。

62本協議有效期內,甲乙雙方與本工程無關的其它業務各自獨自經營,自負盈虧,雙方互不承擔本協議以外的責任和義務。

63雙方應本著友好合作、優勢互補、互惠互利、誠信長久的原則,給對方提供最大的便利,使工程順利圓滿完成。

甲方:乙方:

簽訂地址:地址:

法定代表人或授權人:

協議簽字蓋章日期:年月日

建設工程保持廉潔合同 篇16

設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞:建設工程,防控,措施,風險,合同

建設工程民法典律風險防控措施本文簡介:摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。

近幾年來,伴隨著建築行業的快速發展,卻湧現出很多法律糾紛案件。

究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

針對建設工程合理法

建設工程民法典律風險防控措施本文內容:

摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。

近幾年來,伴隨著建築行業的快速發展,卻湧現出很多法律糾紛案件。

究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析,力求找到防範這類風險的有效策略,為建築行業的整體發展提供支援。

關鍵詞:建設工程合同;法律風險防控

近些年來,雖然我國的建築行業法規體系建設已經取得了一定的成績,但伴隨著建設專案的日益增多,無論是建設企業和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。

且風險一旦發生,責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任,甚至將企業推入到生存危機當中。

因此,建築施工單位必須提高自身的法律風險防範能力,實現企業的長期健康、穩定發展。

1建設工程合同的法律風險種類

11採購合同

在建築施工的過程中,會涉及到多種物資的採購,同時產生多種物資採購合同。

在這些物資採購合同中,就存在很多不合理、不明確、不公平之處,給其它後續工作帶來諸多風險隱患。

例如在機械裝置採購合同中,只標明瞭採購價格和生產廠家,卻缺少裝置名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要資訊;還有一些合同缺少當事人簽名,或存在提供資訊和有效證件資訊不符的問題。

對方一旦出現違約行為,無法通過這種資訊不全的採購合理進行追責,給違約方逃避責任提供了可乘之機。

12分包合同

現階段,很多施工單位會將部分施工環節進行分包,分包的內容、形式有多種多樣,承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。

在這種情況下,雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。

但實際情況是很多分包合同並不具有任何法律效力,所謂的分包合同只是形同虛設而已,還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同,造成很多不合法的轉包和分包現象。

例如由於分包單位根本不具備施工資質,只能將承包專案進行再次轉包,最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。

13擔保合同

施工單位在進行風險擔保時,往往會涉及到很大的金額。

一旦擔保業務出現問題,就會對企業的經濟效益造成極大的衝擊和影響。

具體的說,擔保合同風險主要包括:合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。

14勞動合同

勞動合同風險主要是來自於施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。

具體風險包括:短期僱傭不簽訂勞動合同,或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款,個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合,導致勞動合同不具任何法律效力。

2工程合同的階段性風險

21合同簽訂階段

施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括:首先,在招標環節中,對相關單位的經營資質營稽核不細緻、不到位。

其次,在合同條款中,對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確,也缺乏合理性;還有,合同內容與國家的法律法規相違背,沒有體現出公平性與公正性,合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。

22合同履行階段

合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。

因此,這一環節對於建設工程來說非常重要。

但是,在雙方履行約定的過程中,卻存在著很多的風險隱患。

具體表現為以下幾個方面:首先,業主在履行合同的過程中存在某種違約行為,但施工單位卻沒有及時發現,或沒有及時做出反應,最後導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次,施工單位在履行合同的過程中,不能對執行過程進行有效管控,導致施工合同執行不到位或不充分,對各類合同檔案管理的效果也不夠好,嚴重影響著合同的執行效果。

23合同終止階段

之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患,是因為一些施工單位忽視了合同中止後的風險防範措施,往往都是片面地認為合同的風險僅僅存在於合同簽訂和合同履行階段,覺得合同終止階段不會對自身造成什麼負面影響和傷害。

其實,這種想法是錯誤的。

如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密,就容易導致合同中的保密資訊外洩,或被不些不法分子所利用,給企業帶來極大的風險隱患。

3建設工程民法典律風險的防範措施

31完善相關管理制度

要想實現建設工程合同的有效管理,首先要建立起完善的合同管理制度。

對施工中的具體情況進行全面、細緻的審查,並結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測,從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正,或通過雙方和協商進行修訂。

在合同起草階段,雙方要對條款內容進行積極的補充與完善,這對於施工合同的最終確定、審批與會籤等環節來說都是非常重要的。

企業要想很好規避合同風險,就要提高施工單位的准入標準,嚴格把控相關稽核流程,最大限度的提高合同的法律效力,使自身利益在法律的框架內得到有效保護。

32強化責任意識與法律意識

為了避免合同履行過程中出現不可控的風險,想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識,使雙方能夠充分地瞭解和學習與建築行業相關的法規法律和制度政策,確保工程合同的各項內容與相關法律規定的高度契合。

企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識,保證建築工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。

只有這樣,才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛,保證施工過程的順利推進,提高了建設工程合同的踐行力與約束力。

33對履行合同的過程加強監管

強有力的過程監管能夠保證合同的有效執行,確保各項條款的有效落實。

施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門,對施工過程進行監管,確保每一個環節都符合質量要求。

針對合同中的主要條款,相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細緻、及時到位的檢查。

只有這樣,才能有效保障合同條款的落實情況。

與此同時,施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法,對於在防範法律風險工作中具有突出貢獻者,要給予相應的獎勵,對於給企業帶來風險或造成損失的人員,要視情況給予一定的處罰,最大限度地避免由於法律風險對企業以及工程專案所造成的影響。

34提高管理人員的業務水平

對於建築工程的承建雙方企業來說,合同管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。

因此,必須加強合同管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神,進而提升他們的綜合素質水平。

企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓,規定合同管理人員必須持有從業資格證才能上崗,也可以結合培訓內容進行業務考核,確保培訓的實際成效。

只有這樣,才能使合同管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。

4結束語

在建築行業中,不論是建設單位還是施工單位,民法典律風險都會或多或少的存在,企業應將其視為推動自身快速成長的動力。

在日常經營和施工管理的過程中,不斷完善自身的管理體系,做好工作人員培訓工作,從而對法律風險進行有效控制與防範,使企業能夠在可控的風險範圍內實現健康發展,強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。

建設工程保持廉潔合同 篇17

合同編號:____________

貸款方:_________

借款方:_________

根據國家規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。

第一條借款用途_____________________________________________________________________________________________。

第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣_____元。預計用款為___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元。

第三條借款利率自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,並計算複利。在合同規定的借款期內,年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率20%。

第四條借款期限借款方保證從___年___月起至___年___月止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元,貸款逾期不還的部分,貸款方有權追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的檔案,作為本合同的組成部分。

第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方罰息計算相同。

第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。

第八條本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第九條本合同經過簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。

借款方:_____貸款方:_____

負責人:_____負責人:_____

地址:_____地址:_____

簽約日期:________簽約地點:________