網站首頁 工作範例 辦公範例 個人範例 黨團範例 簡歷範例 學生範例 其他範例 專題範例
當前位置:三優範文網 > 合同 > 加工合同

來料承攬加工合同(通用14篇)

欄目: 加工合同 / 釋出於: / 人氣:7.13K

來料承攬加工合同 篇1

甲方:________________乙方:________________

來料承攬加工合同(通用14篇)

地址:________________地址:________________

郵編:________________郵編:________________

電話:________________電話:________________

法定代表人(委託代理人):________________法定代表人(委託代理人):________________

開戶行:________________開戶行:________________

賬戶:________________賬戶:________________

甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

第一條:品種或專案、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或專案規格

型號計量

單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

單價總金額

甲方:____________________乙方:____________________

代表:____________________代表:____________________

________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。

第一條加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。

第二條交貨

乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港_____付乙方。

第三條來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。

第七條運輸與_____

乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

第八條不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。

第九條_____

本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條合同的續訂

本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。

第十二條合同文字與文字

本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。

本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.

2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。

甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)

代表:________________代表:________________

________年____月____日

________年____月____日

來料承攬加工合同 篇2

合同編號:___________

甲方(定作方):嘉潤公司

乙方(承攬方):___________

鑑於:___________為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況:___________

1.1品名:___________

1.2規格:___________

1.3數量:___________

1.4備註:___________

第二條合同價款

2.1合同價款總額:___________

2.2付款方式:___________

2.3付款時間:___________

第三條加工成品質量要求及技術標準:___________

3.1質量要求:___________

3.2技術標準:___________

3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為儲存。

第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:___________

4.3甲方於年月日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供和保密

5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失洩露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的檔案或檔案副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、裝置的升級或研發。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準:___________

6.2驗收方法:___________

6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間:___________

6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點:___________

6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1自提定作物的時間:___________

7.1.2自提定作物的地點:___________

7.2雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1送交定作物的時間:___________

7.2.2送交定作物的地點:___________

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:___________乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔:___________

8.1包裝要求:___________

8.2費用負擔:___________

第九條運輸方式及費用負擔:___________

9.1定作物的運輸方式:___________

9.2運輸費用:___________

第十條定作物的保修

第十一條定金及預付款

11.1甲方向乙方交付定金的數額:___________

11.2甲方向乙方交付定金的時間:___________

11.3甲方向乙方交付預付款的數額:___________

11.4甲方向乙方交付預付款的時間:___________

第十二條乙方的違約責任:___________

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,並承擔元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失由乙方賠償。

12.4由於保管不善致使甲方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。

第十三條甲方的違約責任:___________

13.1超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價__‰的違約金。

13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.4其它違約責任:___________

第十四條爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第__種方式解決:___________

(一)向_____委員會申請_____。

(二)向_____人民法院起訴。

第十五條本合同簽訂地點:___________

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執份。

甲方(章):___________乙方(章):___________

法定代表人:___________法定代表人:___________

委託代理人:___________委託代理人:___________

地址:___________地址:___________

電話:___________電話:___________

來料承攬加工合同 篇3

甲方: (委託方)_____________  

乙方: (承攬方)_____________

經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

一、 產品名稱及加工數量。  名稱:焊接軌道板。 數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委託乙方才承攬加工。

二、 相關事宜:

1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術檔案規定要求。

2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削餘料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

4、 加工後的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、 時間要求:  自甲方提供原材料之後起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。

四、 加工費用:  該專案合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。

五、 付款方式:  乙方交付產品後,甲方一次性付款 ,剩餘作為質量保證金至業主最終驗收合格後,甲方在一個月內全部付清餘額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金。

六、 其他事宜:  本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。  在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。  

甲方:_____________

已方:_____________

時間:________年____月____日

來料承攬加工合同 篇4

承攬方:_________ 法定代表人:____________

定作方:_________ 法定代表人:____________

定作方委託承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品:

第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料,圖紙提供辦法:

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

第五條 價款或酬金:

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法:

1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交(提)貨的時間和地點:

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________

第十條 結算方式及期限:_________________________________________

第十一條 其他:

1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責任:

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任:

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理:

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式 _________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方(蓋章):_________       承攬方(蓋章):_________

代表人(籤):_________       代表人(籤):_________

地址:_________            地址:_________

電話:_________            電話:_________

開戶銀行:_________          開戶銀行:_________

帳號:_________            帳號:_________

_________年____月____日        _________年____月____日

來料承攬加工合同 篇5

甲方:(定做方)

乙方 (承攬方)附加身份證影印件

加工,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

一、甲方權利和義務

1、合同簽定後,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/M2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

二、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。

本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份,並有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方 乙方:

年月日

來料承攬加工合同 篇6

需方:________(甲方)  

供方:_______(乙方)

合同編號:___________________  

簽訂日期:____年____月____日  

為了規範建築門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。

1、建築門窗用途概況 工程名稱:________________建築結構:_______________ 工程地址:_____________________使用層次:__________

2、建築門窗供應要求

2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

2.2交貨點詳細地址:____________________________________。

2.3其它要求:___________________________________________

3、結算和付款方式  

3.2結算方式:  

3.2付款方式與期限:____________________________________________

4、技術要求

4.1乙方供應的產品應嚴格執行並符合__________標準,(標準名稱代號)___________________________________________________________。

4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。

4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

5、驗收標準、方法及提出異議期限

5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。

5.2 甲方在驗收時,如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定,應妥善保管,並在 天內向乙方提出書面異議;在託收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質  量下降的,不得提出異議。

5.3 如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向____市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。

6、違約責任

6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,並參照民法典有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。

6.2 如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

7、解決爭議的方式  

7.1 本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程式解決。

8、其他約定事項

8.1 乙方在門窗運抵交貨點後,甲方應提從堆放場地,並及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。

8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成後果乙方負責。

8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成後果由甲方負責。

8.4 如遇人為不可抗拒因素(如颱風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。

8.5 其他約定:

9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章後生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。  

本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,____市建設工程交易管理中心建築門窗分中心備案一份。  

甲方:____________乙方:____________

單位名稱:________單位名稱:________

來料承攬加工合同 篇7

承攬方: 簽訂地點:

一、產品名稱、型號、數量、金額 簽訂時間: 年月日

產品名稱

規格型號

計量單位

數量

單價

總金額

合計人民幣金額(大寫):

二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限:

三、交(提)貨時間、:

四、交(提)貨地點、方式:

五、運輸方式及到達站港和費用負擔:

六、合理損耗及計算方式:

七、包裝標準、包裝物的供應與回收:

八、驗收標準、方法及提出異議期限:

九、結算方式及期限:

十、違約責任:

十一、解決合同糾紛的方式:

十二、其他約定事項:本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效,高於任何的書面口頭協議。

定作方

單位名稱:

(章)

單位地址:

法定代表人:

委託代理人:

電 話:

傳 真:

開戶銀行:

帳 號:

郵政編碼:

承攬方

單位名稱:

(章)

單位地址:

委託代理人:

電 話:

傳 真:

開 戶 銀行:

帳 號:

郵政 編碼:

稅 號:

鑑(公)證意見

經辦人:

監(公)證機關(章)

年 月 日

(注:除國家另有規定外,鑑(公)證實行自願原則)

來料承攬加工合同 篇8

定做方:__________________(稱甲方)

承攬方:__________________(稱乙方)

根據《______________》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

一、加工製作內容:

1.製作內容:

主鋼構:鋼樑.H(400~800)_________________________。材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。

二、合同價格及結算方式:

1.合同造價按______________噸。合同總價款為______________,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨:

(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最後一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算。

三、質量要求:

乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20_________)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。

四、交貨地點和時間:

1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。

2.交貨時間:__________________________________________

五、包裝及運輸:

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸,運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務:

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。

2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作,發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任:

按《_______________》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式:

甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地_______________委員會_______________。

九、附則:

1.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬後生效。此合同有效期為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

2.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________

委託代理人:____________________委託代理人:____________________

聯絡方式:____________________聯絡方式:____________________

開戶行:_________________________開戶行:____________________

賬號:_________________________賬號:_________________________

日期:______________________日期:______________________

來料承攬加工合同 篇9

定作方:

承攬方:

供料方:

甲方委託乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。

經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

一、工程專案名稱:

二、施工地點:

三、工程量:

四、工程總額及付款方式:

1、工程總額:

2、付款方式:

3、甲方支付完畢工程款項,擁有製品所有權。

五、工程期限:

1、合同簽定次日起核算,7個工作日。

風險提示:

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。

質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。

以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

六、乙方工作:

1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。

2、施工所有材料嚴格執行工程專案預算書所規定的規格、品型。

七、甲方工作:

1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。

3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

八、丙方工作

風險提示:

原材料可以由定作人或承攬人提供。

不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。

特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。

根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。

為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方宣告同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。

2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

九、驗收:

1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。

3、專案施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格後上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。

4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行後期整改。

5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。

十、保修:

1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行製品檢修,通報維修情況。

24小時內保證製品的正常使用。

十一、安全責任:

1、乙方施工戶外廣告製品機構安全責任1年。

2、施工過程中,乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。

3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞,乙方免除安全責任。

十二、合同變更:

1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。

2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更後的附件為依準。

十三、違約責任:

1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。

2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。

3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有製品所有權。

5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。

6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

十四、附件:

1、雙方公司經營執照

2、工程專案預算,施工圖及效果圖。

十五、合同成立和生效

1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

2、附件及補充協議具有同等法律效力。

3、本合同一式2份,雙方各持1份。

十六、其他

本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商後可另行簽訂補充協議,經有關方蓋章簽字後作為本合同的組成部分,具有同等效力。

若補充協議與本合同有衝突的,以後補充協議為準。

若協商不成的,則適用其解釋的規定。

甲方:

委託代理人:

地址:

電話:

開戶銀行:

賬號:

_________年____月____日

乙方:

委託代理人:

地址:

電話:

開戶銀行:

賬號:

_________年____月____日

丙方:

委託代理人:

地址:

電話:

開戶銀行:

賬號:

_________年____月____日

來料承攬加工合同 篇10

合同編號:_______________

定作人:_______________簽訂地點:_______________

承攬人:_______________簽訂時間:____年_____月_____日

第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

合計人民幣金額(大寫):_______________

第二條定作人提供的材料

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

第四條加工物的技術標準、質量要求:

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

第六條加工物的包裝要求及費用負擔:

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在_______________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______________日內答覆。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點:

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

第十二條報酬的結算方式及期限:

第十三條定作人在____年_____月_____日前交定金_______________(大寫)_______________元。

第十四條本合同解除的條件:

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責任:

第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_______________種方式解決:

(一)提交_______________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項:

定作人(章):_______________承攬人(章):_______________

住所:_______________住所:_______________

法定代表人:_______________法定代表人:_______________

居民身份證號碼:_______________居民身份證號碼:_______________

委託代理人:_______________委託代理人:_______________

電話:_______________電話:_______________

開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________

賬號:_______________賬號:_______________

郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________

____年_____月_____日

監製部門:_______________

印製單位:_______________

來料承攬加工合同 篇11

承攬方:

地址: 電話:

法定代表人: 職務:

定作方:

地址: 電話:

法定代表人: 職務:

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按 項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交______(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________

代表人:________

年 月 日

承攬方:________

代表人:________

年 月 日

來料承攬加工合同 篇12

法定代表人:

承攬方:

法定代表人:

定做方委託承攬方加工___________________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

一、合同組成及內容

1.1 本合同規範由定做方委託承攬方承攬加工後,將全數加工製成品交付定做方之一切相關法律行為。

1.2 原物料、包材、加工製成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方採購單、發票或其它書面約定所列,並作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品

2.1 定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委託加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協商。

三、加工成品質量要求

3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。

3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料檔案。

四、訂單確認

4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨資訊傳真或者快遞給承攬方。

4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協商交貨期。

4.3 定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認後,與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

5.1 定做方所委託承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,餘下____%在定做方驗收貨物後____天內付清給承攬方。

5.2 產品包裝要求:採用承攬方的中性包裝,並加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯絡方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

6.1 (用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

6.2 (用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

七、技術資料、圖紙提供辦法

7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。

7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

7.4 由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可後方可按照訂單生產。

八、價款

按照具體的訂貨單進行價款結算。

九、驗收標準和方法

9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業強制要求的報告。

9.3 每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

9.5 當事人雙方對委託的定做物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

10.2 交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

11.1 發貨方應確保其供料或加工製成品包裝牢固,並保障運輸過程安全。

11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。

11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工製成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。

十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性檔案與實際進口料件不符(包括但不限於重量、品名規格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工製成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。

十三、保密條款

13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置於承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2 承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷於承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3 未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格洩漏給任何第三方。

13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密資訊嚴格保密,所有的(包括但不限於)資料、製圖、原料、規格、手冊、檔案、樣品、模具、產品、價格和其他資訊。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述資訊。

13.6 承攬方同意根據國家規定的技術採用技術措施保護存在計算機中的資料,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述資料。

13.7 雙方同意定做方提供的包括工業祕密和技術祕密的檔案均在上述義務的範圍內。

13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和檔案時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關係,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的檔案澆鑄、再製造、抽選等樣品或其複製品時承攬方同意將上述物品與原始檔案一起返還給定做方。

13.9 上述所有的(包括但不限於)資料、製圖、原料、規格、手冊、檔案、樣品、模具、產品和其他資訊,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。

13.10 應非常小心地對待專門為生產所傳送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單後,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

13.11 承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和檔案或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用於給任何第三方或其本身的市場生產製造。

13.12 在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術祕密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。

13.13 定做方同意另外用書面宣告來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

14.1 未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2 交付定做物或完成工作的數量少於合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

14.3 未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5 未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。

14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的'違約金。

14.7 異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

14.8 實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

14.9 由於保管不善致使定做方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。

14.10 未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

14.12 承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,並加付合同標的額的20%的違約金。

十五、不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

16.1 本合同簽訂後,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意後,可予變更或解除合同。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。

16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。

本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定做方:

公章:

法定代表人:

開戶銀行:

帳號:

法定地址:

電話:

________年_____月_____日

承攬方:

公章:

法定代表人:

開戶銀行:

帳號:

法定地址:

電話:

________年_____月_____日

來料承攬加工合同 篇13

合同編號:_________

定作人:______

簽訂地點:_________

承攬人:______

簽訂時間:__年__月__日

第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量

數量

名稱|型號|單位||單價|金額|合計

合計人民幣金額(大寫):

(注:空格如不夠用,可以另接)

第二條定作人提供的材料

材料|規格|計量

數量|質量|提供日期|消耗定額

名稱|型號|單位

(注:空格如不夠用,可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

第四條加工物的技術標準、質量要求:

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

第六條加工物的包裝要求及費用負擔:

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點:

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

第十二條報酬的結算方式及期限:

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

第十四條本合同解除的條件:

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責任:

第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項:

定作人(章):承攬人(章):

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

居民身份證號碼:居民身份證號碼:

委託代理人:委託代理人:

電話:電話:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

郵政編碼:郵政編碼:

年月日

來料承攬加工合同 篇14

定作人:______________________ 合同編號:______________________

承攬人:______________________ 簽訂地點:______________________

第一條 承攬專案、數量、報酬及交付期限 簽訂時間:

項 目 名 稱 及 內 容計量單位數量工作量(工時)報 酬交付期限

單價總金額

合計人民幣金額(大寫): ¥:

(注:空格如不夠用,可以另接。)

第二條 技術標準、質量要求:

第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:

第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:

第五條 承攬人使用的材料由 提供。材料的檢驗方法:

第六條 定作人(是/否)允許承攬專案中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:

第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:

第八條 結算方式及期限:

第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫): 元。

第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果:

第十二條 違約責任:

第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,提交廣州仲裁委員會仲裁; 。

第十四條 其他約定事項:

廣州市工商行政管理局監印

定作人(章):______________________

住 所:______________________

法定代表人:______________________

居民身份證號碼:______________________

委託代理人:______________________

電 話:______________________

開戶銀行:______________________

賬 號:______________________

郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________

住 所:______________________

法定代表人:______________________

居民身份證號碼:______________________

委託代理人:______________________

電 話:______________________

開戶銀行:______________________

賬 號:______________________

郵政編碼:______________________

鑑(公)證意見:______________________

經辦人:_______________________

鑑(公)證機關(章)______________________

年 月 日