發包人(全稱)：楊應萍
承包人(全稱)黔南州第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自願、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點：原沙包堡財政所。
1.3 工程專案及承包範圍：具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期：自20xx年2月25日始，至20xx年7月25日止，工期共5個月。
1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1於簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程餘款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后，剩餘部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程專案(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《專案變更單》，因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則，由此產生的一切後果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程專案(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪減部分工程專案(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程專案(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保脩金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修範圍：
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工專案因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工專案超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。
8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
簽署日期： 簽署日期：
簽署地點： 簽署地點：
_________(以下簡稱甲方)
立協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12)，經________(以下簡稱乙方)
雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由____起草。
一、工程專案：
1、三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧檯，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃，包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門後一多用途櫃(底下放鞋，上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：個人房屋裝修合同樣本甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。
五、工程造價：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工專案和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題：
裝修專案的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方：乙方：
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程專案：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況：
1、工程地址：
2、居室規格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛
3、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖
4、委託方式：裝修房屋合同5、工程開工日期： 年 月 日
6、工程竣工日期： 年 月 日 工程總天數： 天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費用 元。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用，應另行計算。
4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行採購的材料、裝置、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條：材料供應
1、乙方提供的材料、裝置應嚴格按照國家有關部門規定，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
2、甲方負責採購供應的材料、裝置，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支
付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管。由保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%，剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算(注：施工工費包括人工費)。
首付：材料款100% 元
施工工費50%合計 元
工期過半：施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元
如有增減竣工後一次結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
第六條：違約責任：
合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第七條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
2、當事人不願通過協商、調解解決的，或協商、調解解決不成
時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條：合同變更和終止
1、合同經雙方簽字生效後，雙方需嚴格遵守，任何一方需變更合同內容的，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視本合同解除。
第九條：合同生效
1、本合同雙方簽字後生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
甲方：
乙方：
年 月 日
上訴人：_________________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________
被上訴人：_________________，男，漢族,__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________
上訴請求：_________________
1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由：_________________
一、原審以被上訴人為被告並無不當，符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文並不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營範圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是，雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累，浪費司法資源。
綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支援上訴人的上訴請求。
此致
______________人民法院
上訴人：_________________
今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同範本標準版，希望能滿足各位的閱讀需求，看完後對您有參考價值。
發包方：_____________
承包方：_____________
根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點：
2、裝飾施工內容：
3、承包方式：_____
4、總價款：￥____元，大寫：_____
經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。
甲方要求：
1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;
二、關於材料供應的約定：
1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、裝置，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、裝置系偽劣商品，應按材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定：
1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡，在簽訂《工程專案變更單》後，方能進行該專案的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定：
工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定後
第一次付款：金額：大寫：
第二次付款工期進度過半付：元
竣工驗收合格後付其餘款：元
五、違約責任：
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式：
1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文字，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。
八、其它約定：
九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：乙方：
法定代表人：委託代理人：
住址：地址：
電話：電話：
郵編：郵編：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。
第一條 工程概況
1、裝潢施工地點：
2、工程面積：建築面積約 平方米。
3、承包方式：包工不包料。
4、裝飾施工內容：施工圖紙(經甲乙方確認)範圍內。
5、工程總價款： (￥： 元)。
6、工期：自 年 月 日開工至 年 月 日竣工，工期約 天。
第二條 甲方職責
1、甲方保證乙方開工前水、電通暢。
2、甲方在接到乙方通知，應在二日內予以回覆。如未回覆視為對乙方通知的確認。
3、為了確保施工工程質量，甲方對乙方的施工進行監督。
第三條 乙方職責
1、乙方在裝修期間承擔施工的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔現場管理，裝修施工質量
2、乙方在裝修過程中，應保證正常施工和管理。
3、乙方負責組織裝修人員進行裝修工程施工。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在異議，可以要求乙方無條件更換。
4、乙方不得擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線，如需改變應經甲方書面同意。
第四條 材料供應
1、本工程所用裝修材料、裝修施工裝置、工具等都均由乙方提供。
2、乙方應在處理隱蔽工程和中間工程前，應書面通知甲方對隱蔽工程和中間工程進行檢驗驗收;如未通知，甲方有權要求在其本部分完工後進行的檢查與驗收，因返工所造成的費用由乙方承擔。
3、施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
4、工程竣工驗收前，負責對現場的一切設施和工程進行保護。
第五條 工程質量及驗收
1、由於乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。
2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案，應與乙方協商，就變更工程的相關事宜達成補充協議
3、工程竣工：乙方應提前兩日通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期(完工後15個工作日內)。
4、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，並承擔相應材料費用。
第六條 安全生產
1、乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰設施及建築的安全，防止滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。
2、乙方施工人員應是與乙方建立勞動關係的人員，鑑定勞務合同，保證施工質量和人身安全。
3、乙方施工人員因過失或故意給他人造成人身損害或財產損失的，乙方應負責賠償。
第七條 工程價款及結算
1、工程款支付方式及期限：
2、合同生效後3個工作日內，甲方向乙方支付合同總價30%即人民幣 元整(￥： 元)。
3、工程完成60%，甲方向乙方支付合同總價款的65%，即人民幣 元整(￥： 元)。
4、合同總價的5%即人民 元整(￥： 元)
第八條 其它事項
1、不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在不可抗力事件結束後7日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
3、工程變數變更，在施工過程中如有對施工圖紙有改變時，雙方以補充協議的形式確定，變更工程量不再變更合同總價。
第九條 違約責任
1、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責並承擔責任。
2、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
3、工程關鍵節點或隱蔽工程未按約定辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
第十條 糾紛處理方式
因履行本合同雙方發生爭議時，雙方應儘量協商。或若協商不成時，可以向工程所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。因此產生的費用包括但不限於訴訟費、律師費、交通費 等由敗訴方承擔，或由司法文書確定。
第十一條 協議的變更和解除
1、協議經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致後，重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議，解除本協議。
3、如由於乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止施工，限期內要求乙方返工直致達到施工圖紙的要求。
第十二條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)： 住址： 住址：
聯絡人： 聯絡人：
電話： 電話：
簽訂日期： 簽訂日期：
______，(以下簡稱甲方)為裝修資訊性房屋(__組團__棟__單元__室)，經與______(以下簡稱乙方)雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程專案：
1、四個房間(三臥室、一客廳，以下簡稱四個房間)鋪木地板
2、兩個衛生間做防水，鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水，安裝櫥櫃;
6、包臥室、衛生間門
7、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質量標準：施工質量要符合安全要求和國家要求的裝修標準，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：____年__月__日至__年__月__日，如不能按期完成，每天將處罰金五十元。
五、工程造價：按照附表價格，由乙方採購材料並安裝。如有變更，以雙方認可的變更單結算為準。
六、付款方式：合同簽訂後，甲方支付現金______(大寫：人民幣__萬元整)經甲方驗收，如符合以上施工專案和設計要求，三天內一次將剩餘裝修費付清。
七、其它問題：裝修專案的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方： 乙方：
____年__月__日
發包方：__________(以下簡稱甲方)身份證號碼：__________
承包方：__________(以下簡稱乙方)承包方負責人：__________身份證號碼：__________
一、協議內容：甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工佈置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權利和義務
(一)甲方的權利
1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。
四、乙方的權利和義務
(一)乙方的權利乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務
1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;5.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：(1)所有牆壁外向對角瓷磚的鋪貼均採用45度切對角，切角過程包括：機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及牆面磚鋪貼後不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。
(3)牆面括完後，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脫落及明釘眼等現象。
具體質量要求參照乙方在____店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規範標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
五、工程內容及合同金額：
(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾專案預算單按實際專案計算;(二)合同預算金額：本協議裝飾預算金額為人民幣：__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程專案，然後要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同：四、(二)、3及時向甲方提出建議，並得到乙方的認可。
要求：最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。
六、分期付款方式：首期：甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方)，即籌備施工圖。
二期：乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。
三期：木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。
四期：工程完工後二十天內進行驗收，合格後，甲方付預算金額的35%給乙方。
餘款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在保修期滿後五天內支付給乙方。
七、協議工程完成期限：本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止，共計___天。
本協議經雙方協商簽訂後共同遵守，除甲方因本協議第三、
(一)、2原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責任：甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程專案，然後在施工過程中要求增加並抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止後，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。
除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，並退回已經預付的所有款項。
而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。
本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。
九、
若由於甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方，或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。
若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。
十、
本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修範圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。
若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。
十
一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元，由甲方負責，如超出部分則由乙方負責。
十二、甲方必須在工程完工後二十天內進行工程驗收，不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。
十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。
十四、協議到期甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商。
本協議共2頁一式二份，甲乙雙方各執一份。
十五、本協議附附件一份。
(附裝飾專案預算單一份)
甲方(發包方)：____________乙方(承包方)：_________
電話：___________電話：___________
確認日期：_____年___月___日
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
鑑於裝飾裝修工程的實際情況需要，按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建築裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況，經甲乙雙方協商，現達成以下合同條款，雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱：匯金廣場改造 工程地點：滸關鎮興賢路 工程內容：扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎澆築
二、工程承包範圍
承包範圍：包工、包料
三、合同工期：
開工日期： 竣工日期： 合同工期總日曆天數 天。遇不可抗因素影響，工期須延。
四、質量標準：
工程質量標準：按照圖紙要求、達標
五、合同價款
金額(大寫)：伍萬元整 (人民幣)￥： 50000 元
六、付款方式：
1、工程完成後天內，一次性付清全部合同價款。
七、驗收交付
1、按照圖紙施工要求完成後驗收，驗收合格後即交付。
八、附則
1、本合同條款未盡事宜，雙方協商解決並簽訂補充協議作為附件，附件與本合同具同等效力，雙方簽定之日起生效。
2、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清後即失效。
3、附件： (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發包人：(公章) 住所： 法定代表人： 委託代表人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 郵政編碼： 承包人：(公章)住所： 法定代表人： 委託代表人：
電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號：
郵政編碼：
甲方(委託方)：________________________
乙方(施工方)：________________________
為規範住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、____________人民政府第141號《____________市城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則，結合本工程的家體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、 工程概況
1.甲乙雙方的條件：
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記，並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點：____________________________________。
3.住房結構：____________結構，建築面積____________平方米。
4.裝飾施工內容：_________________________________
5.承包方式樣 ：(包工包料，包清工，部分承包) .
6.本工程由_________設計。
7.工期：工程期限_____天，從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工。
二、工程價款及結算方式
1. 總價款：(大寫)____________元(其中：設計費____________元，管理費(______%)元，稅金(______%)元)。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。
2. 合同簽訂後，甲方支付總價款的______%，計元。年月日前，甲方支付總價款的______%，計天：__________年________月______日前，甲方支付總價款的______%，計元：__________年________月______日前，甲方支付總價款的______%，計____________元：尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(一) 甲方工作
1. 甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案：確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取住宅裝修許可單。
2. 甲方應在開工前天，向乙方進行現場交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，並說明使用注意事項。
3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4. 指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(二) 乙方工作
1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2. 指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批准，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4. 與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境。
四、材料的供應
1. 甲方提供的材料：
本工程甲方負責採購供應的材料、裝置，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和裝置。並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
2. 乙方提供的材料：
乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和裝置，並應得到甲方認可，用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。
乙方提供的材料、裝置，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現場地應符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責賠償：屬乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期變更
在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡，在簽訂《工程專案變更單》後(詳見附件四)，方能進行該專案的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
七、工程質量及竣工驗收辦法
1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規範》為質量評定驗收標準。
2. 裝飾裝修工程竣工後，工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。
3. 由於甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4. 由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5. 乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附件五《工程質量驗收單》)，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予以書面承認。
6. 工期竣工後，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。
八、違約責任
1. 本合同簽訂生效後，甲方雙方應履行合同規定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價的______%的違約金，並承擔因此造成的其他經濟損失。
2. 由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金。
3. 由於乙方原因逾期竣工的，每逾期______乙方支付甲方______元。
4. 甲方未輸任何手續，要求乙方改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。
5. 未經甲方同意，乙方擅自改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。
九、工程保修
1. 凡包工包料的"雙包"工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2. 由於乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。
3. 由於甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修範圍。
4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。
十、糾紛處理
住宅寅裝飾裝修工程發生糾紛的，可以協商或者調解解決。不願協商、調解或者協商、調解不成的，當事人可按下列第 種方式處理：
(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;
(2) 依法向人民法院起訴;
十一、其它約定事項
1.________________________。
2.________________________。
十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_______________
__________年________月______日__________年________月______日
甲方：乙方：現住地址：
公司地址：營業執照號：工程設計：專案經理：
聯絡電話：(手機)(住宅電話)(辦公電話)
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益，結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議，並共同遵守。
第一條工程概況：
1、工程專案：以雙方簽字確認的工程預算所列專案為準。
2、工程地址：。
3、工程內容及做法：詳見設計圖紙、預算書。
4、工程方式：雙方商定採用下列第種方式進行施工：
1)包工包料
2)部分包工包料。
5、工程期限天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
6、工程造價：甲方代扣稅後工程總造價為人民幣 元。(￥：元)。
第二條工程施工圖紙
1、甲方委託乙方設計完成後且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份，雙方各持一份。
第三條雙方責任
1、甲方責任：
[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止，甲方必須為乙方進場施工創造條件，與物業管理部門協調裝修工程事宜，做到水通、電通、場地通。
[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。
[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關係。
[4]甲方若要改動結構、敲牆、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批准，否則乙方恕不動工。
[5]甲方有權對乙方採購材料進場進行驗收，有權對施工質量和進度進行臨督。
[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意，有權向乙方總經理辦公室投訴。
2、乙方責任：
⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規範》及《工程質量驗收標準》施工，按期保質完成工程。
⑵乙方保證施工現場整潔，材料分類堆放合理有序。
⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,並負責運走。
第四條工程變更
1、施工過程中，甲方確需對設計、施工專案、材料、工藝等變更，雙方應協商一致，必須填寫《工程專案變更單》，經甲乙雙方確認簽字，乙方方可實施變更專案，同時工期順延。
第五條工程材料提供
1、甲方負責監督乙方採購材料，乙方應提前兩天通知甲方，乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。
2、乙方負責採購的材料品種如有與預算不符，甲方有權拒收或要求退換，由此造成的誤工由乙方負責。
第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤：
[1]不可抗力因素如：空氣相對溼度過大;交通不便;自然災害等。
[2]甲方在原預算基礎上工程量增加，工期順延。
[3]施工中甲方要求設計變更，工期順延。
[4]因甲方提供的裝置不能及時到達現場、裝置質量不合格而影響工期的，工期順延，返工費由甲方負擔。
[5]因甲方原因，造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。
[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工，工期順延。
[7]因乙方責任不能按期開工的，工期不順延。
[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的，工期不順延。
[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的，工期不順延，返工費由乙方負責。
第七條工程質量
嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。
第八條工程驗收
乙方為了對甲方負責，將根據具體施工流程，採取部分完工，部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。
1、分階段工程驗收
⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程
2、整體工程驗收：
⑴工程竣工後，乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收，甲方必須在接到驗收通知後三天內配合驗收，填寫工程驗收單。
⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收，該工程將視為合格工程。
第九條售後服務(保修)
1、工程自驗收合格雙方簽字之日起，甲方到乙方公司辦理售後服務手續後，乙方向甲方簽發售後服務保修卡(整體工程保修一年，水電工程保修二年)。
2、在保修期內，如出現裝修裝飾質量問題，乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修，所需一切費用，全部由乙方承擔。
3、保修期內，若是房屋土建質量問題(如預製板連線縫收縮、開裂、頂部及牆體收縮下沉引起牆面開裂漏水、起鼓)，甲方自行裝置安裝損壞或人為損壞等，如需乙方維修，甲方應另付工程費用。
第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。
2、本合同簽訂之日後，乙方進場首期支付工程款即人民幣元，在工程進入中途付工程款即人民幣元。
工程結尾支付工程款即人民幣元，餘款元，等工程完工驗收合格後一次性付清。
3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款，乙方有權停工。
4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務，並開具財務收據。
第十一條違約責任
1、因合同雙方中的任一方原因，未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
2、因合同雙方中的任一方原因，造成合同無法履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應經濟損失。
第十二條其它責任
1、合同執行過程中，甲方為第一責任人，涉及到工程專案變更等事宜，乙方僅與甲方第一責任人協商確定，其它人士意見恕不照辦。
甲方：_________________
乙方：_________________
___________年___________月_________日
發包方(簡稱甲方)：_______________
承包方(簡稱乙方)：_______________
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況
1 、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2 、裝飾施工地點：__區(縣)___路 ___號__樓___室。
3 、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。
4 、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6 、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____
其中：
材 料 費：______，人工費：______
管 理 費：______，設計費：______
垃圾清運費：______，稅金( 3.41 %)：____
其 他 費 用：______
經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
7 、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、關於材料供應的約定：
1 、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、裝置表》。
本工程甲方負責採購供應的材料、裝置，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2 、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。
3 、乙方對甲方採購的裝飾材料、裝置，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
4 、乙方供應的材料、裝置，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、裝置系偽劣商品，應按材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定：
1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建築裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999
《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2 、本工程由___方設計施工方案。
3 、甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4 、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5 、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡，在簽訂《工程專案變更單》(詳見附件見)後，方能進行該專案的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
6 、工程驗收。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
7 、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
五、關於工程價款及結算的約定：
1 、工程款付款方式列下表：
付款時間 付款百分比 金額
對預算設計認可 簽訂合同之日 1000 元，第二次付款時扣除
合同簽訂後 開工前二至五天 65 % 元
施工過程中 工期進度過半 30 % 元
竣工驗收 當天 5 % 元
增加工程專案 簽訂專案變更表 100 % 元
注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。
2 、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。
3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4 、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。
六、其它事項
1 、甲方工作：
( 1 )甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。
( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。
( 3 )如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔承擔有關費用。
2 、乙方工作：
( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
( 2 )指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。
( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用裝置管線。
七、違約責任：
1 、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。
2 、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3 、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
4 、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。
八、糾紛處理方式：
1 、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文字和施工企業開具的統一發票，可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2 、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向
―――市仲裁委員會申請仲裁
―――人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除：
1 、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。
2 、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。
十、其它約定：
1.
2.
3.
十一、 本合同一式 _____ 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
委託代理人： 法定代表人：
住 址： 地 址：
電 話： 電 話：
郵 編： 郵 編：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點：
合同編號：
發包人：
營業地址：_____________
委託代理人：_________營業執照號：___________
電話：_______________法定代表人：___________電話：_________
承包人：
委託代理人：___________電話：_________
本工程設計人：_________電話：_________
施工隊負責人：_________電話：_________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的場所裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1、1工程地點：___________________________________________
1、2工程內容及做法（詳見：預算表。施工圖紙）。
1、3工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。
（1）承包人包工、包料
（2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料（詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）承包人包工、發包人包料（詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表）。
1、4工程期限_____天，開工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。
1、5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：______________元（詳見預算報價單）。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供：
（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙）；
（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙），設計費__________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
第三條發包人義務
3、1開工前______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
3、2提供施工期間的水源、電源；
3、3負責協調施工隊與鄰里之間的關係；
3、4不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
3、5施工期間發包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；
3、6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包人義務
4、1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；
4、2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境；
4、3保護好原場所室內的傢俱和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；
4、4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第五條工程變更
工程專案及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見裝飾裝修工程增減專案單）。
第六條材料的提供
6、1由發包人提供的材料、裝置（詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續；
6、2由承包人提供的材料、裝置（詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。
第七條工期延誤
7、1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延；
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發包人同意工期順延的其他情況。
7、2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
7、3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7、4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第八條工程款支付方式
8、1雙方約定按以下第種方式支付工程款：
（1）合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付方式支付時間支付金額
第一次開工前三日支付元
第二次工程進度過半支付元
第三次雙方驗收合格支付元
工程進度過半指：________________________________________
（2）其他支付方式：________________________________________
8、2工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8、3工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。
8、4本工程驗收合格後，保修期為自雙方簽字之日起月
第九條違約責任
9、1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
9、2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
9、3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9、4發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。
9、5由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
9、6由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
（一）提交__________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11、1本合同經雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止。
11、2本合同簽訂後工程不得轉包。
11、3本合同一式_______份，雙方各執________份，_________部門___________份。
11、4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發包人：____________（簽字）承包人：_______________（簽章）
法定代理人：_____________法定代理人：_____________
委託代理人：_____________委託代理人：_____________
________年_____月_____日_________年_____月_____日
甲方：_________代表人：_________
乙方：_________代表人：_________
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點_________。
2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、承包方式：雙方商定採取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期：______月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，並由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式：
本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效後，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：
工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算單，並將有關資料送交甲方，由甲方在五天內稽核完畢如無異議視為同意，並在簽字同時結清工程餘款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務
甲方：
1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的傢俱、陳設應歸堆，遮蓋，採取保護措施;
2、提供施工期間的水源、電源，並承擔相應費用;
3、負責協調施工隊和鄰里之間的關係;
4、不得變動建築主體或者承重結構，如確需折改原建築結構、裝置管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用;
6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;
7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。
乙方：
1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;
3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應儘快負責修復;
4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，儘量減少噪音，不擾民及汙染環境，工程完工後負責清掃施工現場。
三、工程變更
1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程專案時，須提前與乙方聯絡，並簽訂書面變更協議後，方能進行該專案的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。
四、材料、裝置的供應
1、由甲方提供的材料裝置，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，並應按施工進度計劃及時供應到現場，並事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續後由乙方負責保管，並收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、裝置，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可後再行使用。
4、乙方提供的材料裝置如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其後果和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收
1、本工程質量標準按______年______月______日釋出的______省《住宅裝飾質量標準》執行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束後，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字後，結清工程餘款，工程保修單即行生效。
3、如未經驗收，甲方自行搬入傢俱或居住，則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日釋出實施)的建築裝飾材料。
工程完工後，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合釋出實施的"民用建築工程室內環境汙染控制規範"，進行室內環境的檢測，並提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質()17號檔案精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最後一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工專案和特殊質量要求，雙方應確認，並另籤補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、裝置質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
七、工程監理
若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理單位、監理工程師的姓名、聯絡電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠給對方造成的直接經濟損失。
2、合同生效後，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、甲方責任：
(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、裝置，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
(2)由於甲方提供的材料、裝置質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建築結構裝置管線，乙方有權拒絕施工。
4、乙方責任
(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。
(2)乙方擅自折改原有建築結構或裝置管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和裝置等，如有損壞，應予賠償。
(4)由於乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交______仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項
1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委託乙方負責，其費用由甲方負責。
2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收後，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好後交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。
2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂後工程不得非法轉包。
5、本合同一式_________份，雙方各執___________份。
甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：______________
代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_______
電話或手機：__________電話或手機：______________
_________年____月____日_________年____月____
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
第一條 工程概況
1.1 工程地點： ，住房結構： ，施工面積 平方米。
1.2 工程造價：總價款： 元，大寫( 整)(詳見附表：裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.3 本著雙方誠信、公開原則，同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生，乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自願補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。
1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日，竣工日期 年__月__日。
1.5 工程內容及做法(見附件：裝飾裝修工程施工專案確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。
2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償損失。
第三條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯絡方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第四條 施工圖紙
4.1雙方商定施工圖紙採取下列第 種方式提供：
(1)甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間為 年___月___日，圖紙一式 份，甲方、乙方、施工隊各執 份。
(2)甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式 份交甲方，設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。
4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境汙染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。
4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境汙染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。
第五條 保密
5.1 甲、乙雙方同意對履行協議中的一切相關資料僅限於甲、乙雙方為履行本協議所使用，雙方及其僱員應對其所知悉的雙方商業祕密承擔保密義務，並承諾無論本協議因任何原因而解除，本保密義務繼續有效。
第六條 甲方權利義務
6.1 開工前 天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”。
6.2 提供施工期間的水源、電源，並說明使用注意事項。
6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係。
6.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及裝置管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續。
6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料。
6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建築主體和承重結構。
6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。
第七條 乙方權利義務
7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程。
7.2 採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全，並承擔由此產生的所有責任。
7.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。
7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。
7.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的專案經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方專案經理聯絡，以確保工程中的統一指揮和管理。
7.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣汙染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。
7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
7.8 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第八條 工程變更
8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程專案或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期。
第九條 工程承包方式
9.1 雙方商定採取下列 方式承包工程：
(1)乙方包工、包全部材料(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表，乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第十條 材料的提供
10.1 由甲方提供的材料、裝置，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、裝置運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。
10.2 由乙方提供的材料、裝置的，乙方應在材料、裝置運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權選擇以下列方式之一處理，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔：
(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和裝置的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當更換和重做，更換後的材料和裝置費減半收取，原工期不變。
10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。
10.4 乙方提供的材料和裝置必須符合國家環保標準，包括但不限於完工後的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
10.5 乙方違反本條規定的，應當立即更換和重做，更換後的材料和裝置不再收費，原工期不變。
第十一條 工期延誤
11.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
11.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十二條 質量標準
12.1 工程質量
(1)乙方必須按照設計檔案和國家現行的技術標準、規範進行施工;
(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的，由乙方承擔違約責任。
12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時，由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十三條 工程驗收
13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收：
(1)材料驗收;
(2)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(3)油漆、面層塗料施工前驗收;
(4)竣工驗收。
13.2 工程質量驗收
(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;
(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，若複驗不合格，其複驗費用及返工費用由乙方承擔，工期也予順延;
(4)由於甲方提供的材料，裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延;
(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格後應填寫工程驗收單;
(6)若甲方接到通知後，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
第十四條 保修
14.1 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續，並填寫工程保修單。
14.2 工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十五條 工程款支付方式
15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款：
(1)本合同簽訂後，開工前 日，甲方支付相當於總價款 %的工程款;
(2)完成 %的工程量之日後的 日內，甲方支付總價款 %的工程款;
(3)竣工驗收後 日內，甲方支付總價款 %的工程款;
(4)竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格後 年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
15.2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十六條 違約責任
16.1 合同簽訂後，合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格。
16.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。
16.4 由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
16.5 因不可抗力導致本合同無法繼續履行時，雙方協調一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力，雙方互不承擔違約責任。
第十七條 附則
17.1 本合同簽訂後工程不得轉包。
17.2 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。
17.3 雙方在履行本合同中產生的糾紛，應友好協商解決，不能協商解決的，提交房屋所在地法院裁決。
17.4 本合同除要求手寫項外，手工塗改，增減條款均視為無效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委託代理人： 委託代理人(簽字)：
發包人：
營業執照號：
聯絡方式：
住所：
承包人：
本工程設計人：
施工隊負責人：
聯絡方式：
住所：
依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條?工程概況
1、工程地點：___________________________________________________________________。
2、工程內容及做法：
（1）餐廳裝飾裝修工程施工專案確認表。
（2）餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
3、工程承包方式：雙方商定採取下列第___種承包方式。
（1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。
（2）承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料：發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
（3）承包人包工，發包人包料：發包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
5、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的，單位，聯絡方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供：
（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各____份。
（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各一份，設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
第四條?材料的提供
1、由發包人提供的材料，裝置，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續。
2、由承包人提供的材料，裝置，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。
第五條?工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款：
開戶銀行：
戶名：
賬號：
2、工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式發票。
第六條?發包人義務
1、開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱，陳設或將室內不易搬動的傢俱，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源，電源。
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。
4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。
第七條?承包人義務
1、施工中嚴格執行安全施工作規範，防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境。
3、保護好原餐廳內的陳設，保證餐廳內上，下水管道的暢通。
4、保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第八條?工程變更
工程專案及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第九條?工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更。
（2）不可抗力。
（3）發包人同意工期順延的其他情況。
2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
3、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第十條?質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十一條?工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
2、工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後，填寫工程保修單。
第十二條?違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。
5、由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6、由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條?合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，?則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條?具體規定
1、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內）。
2、施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收後，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。
第十五條?其他約定事項：
________________________________________________________________。
第十六條?其他
1、本合同經雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式____份，雙方各執____份。
發包人（簽字）：
經辦人：
簽訂日期：
簽訂地點：
承包人（蓋章）：
經辦人：
簽訂日期：
簽訂地點：
裝飾裝修單位： 幢 號，業主使用人： 以下簡稱裝修人;
裝飾裝修企業： 以下簡稱裝修公司;
中山市物業管理有限公司，以下簡稱物管公司。
為加強商鋪室內裝飾裝修管理，保證裝飾裝修工程和安全，維護公共安全和公眾利益，共同營造一個安全、舒服、優良的生活環境，就居小區商鋪裝飾裝修管理一事，簽訂如下協議：
一、裝飾裝修安裝工程內容：
拆牆改建(詳見附圖) □木工裝飾 □空調裝置
室內用電系統增改 □衛生間裝置 □燈箱廣告牌
其它：
二、裝修工程施工期限：
年 月 日起至 年 月 日止，裝修人須在該時間內裝修完畢，過期須辦理延期手續。
三、允許施工時間：
星期一至星期六上午8：00- 2：00，下午 4：00- 8：00，星期日與其它時間不得施工，特殊情況以物管公司通知為準。
四、廢棄物的清運和處置：
所有因裝修安裝工程而產生的材料、廢料和垃圾(包括：沙、石、灰、水泥、泥頭、木屑)等散裝物品須用袋包裝後由裝修公司自行清運到物管公司指定的地點，裝修垃圾清運費按每 00平方米300元計交到物管公司，由物管公司統一清運到堆放垃圾地點。
五、樓宇外立面管理要求：
1、不得改變任何門、窗的款式和設計功能，室外燈箱廣告牌、商鋪招牌須按物管公司指定的規格進行安裝(不得遮蔽二樓住戶凸窗，厚xx年保修期和廚房衛生間防滲漏工程五年的保修期由裝修人與裝修公司簽訂裝修合同，如因未簽訂合同而造成損失的由裝修人自己承擔責任。
2、商鋪裝修竣工自表面驗收檢查合格之日起至商鋪投入使用30日後，如無異常現象方可退領裝修保證金(不計利息)
3、在裝修時嚴禁損壞牆面、地面地磚，不得安裝防雨蓬。
4、商鋪的裝修不得使用易燃材料，乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求
5、安裝空調外機時，必須由物管公司指定位置統一安裝。
六、違約責任：
1、未經物管公司批准就進行施工的違章裝修安裝專案，裝修人必須自行拆除並恢復原樣，經通知後在期限內未拆除或拒絕恢復原樣的工程內容，物管公司將另行安排人員施工，所產生的費用和損失由裝修人負責承擔。
2、電氣線路、給排水系統、防滲漏等隱蔽工程必須按物管公司要求或相關規定，規範要求施工，如經檢查有不符合的，經通知後必須拆除遮擋部分進行整改，直到合格為止。如有拒不整改或經三次整改仍不合格的，將對貴商鋪要求進行停工整改處理，所造成的費用和損失由裝修人或裝修公司負責承擔。
3、商鋪裝飾裝修工程違章施工、違章改建、空調安裝損壞外牆等不合格工程內容物管公司將限期整改，整改後進行復驗，直到合格為止。如拒不整改或經三次整改仍不合格時，物管公司將另行安排施工人員進行施工或停電停工整改，因此而產生的一切費用和損失由裝修人負責承擔。
4、裝修人或裝修公司在裝飾裝修活動過程中有違章施工、違章改建、空調安裝不合格等行為未整改合格時，物管公司將不予辦理按金退領手續，如因此造成損失或產生費用的，物管公司將從裝修保證金中扣除相應金額。
5、屬裝修公司責任的由裝修人自行向裝修公司追償。
6、乙方在裝修改造過程中對商鋪及他人的設施裝置等造成損毀的，由乙方負全責並承擔所有維修費用。
7、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建築物的主體結構安全，消防，電路，空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響、並不得影響甲方或第三方的經營，否則乙方應立即改正，並賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
七、其它約定：
1、為保證本商場裝修工程的質量，物管公司將不定時派人到現場進行嚴格的監督和指導施工，裝修人和裝修公司須配合物管公司對商鋪裝修活動的監督、檢查。
2、物管公司有權制止裝飾裝修活動中的影響公眾利益、公共安全和影響周圍住戶正常生活的相關行為。
3、裝飾裝修工程技術質量和所用的產品質量由裝修人按裝修合同約定和相應的質量標準自行進行驗收或委託相關部門進行驗收，物管公司只負責對現場進行檢查有無違反法律 、法規 和違反本協議的行為。
裝修人簽名(蓋章)年月日
三優範文網