簽定日期:_______年____月____日
方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,並嚴肅履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
定作方:
承攬方:
按照有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、專案概況
1、專案名稱:
2、專案地點:
二、裝置名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/2 備註
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級合計:㎡_元/㎡=元。114樘/363.06㎡
金額:注:防火門:框板1.2、扇板0.8,內填充珍珠岩模壓板;表面處理為靜電噴塗;顏色 ;門板為平板;
按實際發生數量結算。
三、交貨日期:根據現場進度交貨。
四、交貨地點:工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準12955-20__。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:含運輸及安裝
七、付款方式:
1、合同簽訂後,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩餘%為質保,質保期結束結清。
八、售後服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過後,所有產品實行終身售後服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
根據《民法典》及相關法律法規,甲、乙雙方經協商一致,就 專案木製作產品供貨事宜達成以下協議,以供雙方共同遵守:
一、產品基本情況
1.基本情況
總價款:¥: 元
其他相關費用: □送貨費 元 □安裝費 元 □測量、設計費: 元
□其他費用: 元
總計金額(大寫): 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 ¥: 元 (包含稅費)
2.乙方所供產品必須與雙方封存樣品一致,具體應達到以下標準:
1.《木製品製作企業主要材料採購規範》(MG-2-20__)
2.《木飾面生產安裝企業標準》(Q/320500 JTL003-20__)
3.《木質門生產安裝企業標準》(Q/320500 JTL004-20__)
4.《固定傢俱生產安裝企業標準》(Q/320500 JTL005-20__)
5. 其他
二、定作設計
□承攬方設計
1.承攬方應依據定作方需求,在 前將設計圖紙一式兩份交定作方,並由雙方簽字/蓋章確認後作為合同附件。
2.經雙方同意方可更改並重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失),由更改方承擔。
3.承攬方對設計方案提出保密要求的,定作方應遵守保密義務。
□ 定作方設計
1.定作方應當在本合同簽訂之日起 日內將設計圖紙交付承攬方,雙方辦理圖紙的交接籤認手續。
2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方後 日內,承攬方應當進行檢查複核。承攬方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知後 日內書面回覆。
3.承攬方進行工作期間,發現提供的設計要求不合理,應當立即通知定作方; 定作方應當在收到書面異議後的 日內予以答覆並提出修改意見。定作方未答覆, 承攬方有權停止工作, 並及時通知定作方, 因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
5.因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂後 日內,定作方應支付 %即人民幣(大寫) (¥ 元)作為定金。
2. %尾款計人民幣(大寫) (¥ 元),定作方於驗收結束後 天內支付。
3. 約定收款賬戶:
指定收款賬號: 。
開戶行: 。
戶名: 。
四、 轉包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1 定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2 承攬方未經定作方同意將主要工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1 定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括: 。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2 承攬方未經定作方同意將輔助工作交由第三人的,定作方有權解除合同,並要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間: 年 月 日
2.交貨地點: 。
3.交貨方式:□承攬方送貨 / □定作方自提
4.承攬方上門安裝,驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單,驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工,返工所需材料、工時由乙方承擔。
六、質量保證
1.對所售貨物承攬方提供 年的保用期,在保用期內因產品質量問題致使不能正常使用,承攬方負責維修,費用由承攬方承擔。
質保期內承攬方應在接到定作方通知後24小時內進行維修或更換處理,並承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修,甲方有權自行組織維修,所產生的費用由乙方承擔。
2.保用期後,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
3.保用期內非產品質量原因,而因其它原因造成產品損壞,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應按貨款金額的 百分之一 向定作方支付違約金,同時仍應履行交貨義務。
逾期超過 十五天 的,定作方有權解除合同,並要求承攬方雙倍返還定金,並返還定作方已經支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規定,可由定作方暫時代為保管,承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件,或未經同意將承攬工作轉包給第三人的,定作方有權拒收,承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工,承攬方應當按照要求加工,並承擔逾期交付的責任,按照15.2條款處理。
未經定作方同意,承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的,定作方有權解除合同,並要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的,每逾期一天,應按逾期金額的 千分之一 向承攬方支付違約金,同時仍應履行付款義務。
逾期超過十五 日的,承攬方有權解除本合同。解除合同時,定作方已經支付的款項不再退還,且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作,經催告後定作方在合理期限內仍不履行的,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同,應賠償合同總計金額的 %違約金。
5. 承攬方送交定作物的,定作方無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的,如超過合同規定期限領取定作物的,應當承擔承攬方實際支付的保管費。
九、留置權
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的,承攬方有留置定作物的權利。雙方約定,承攬方給予定作方 天履行債務期間。(不得少於60天)如前述履行債務期間屆滿,定作方仍未支付報酬的,承攬方可將財產折價變賣或拍賣,但以未支付報酬總額為限,超出此範圍的,定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交位於 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關檔案為合同附件,與本合同具有同等效力。
2.本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文字具有同等法律效力。
3.本協議經各方簽署後生效。
簽署時間: 年 月 日
定作方(蓋章):
聯絡人:
聯絡方式:
地址:
承攬方(蓋章):
聯絡人:
聯絡方式:
地址: