承攬工程合同

承攬是其中當事人一方為承攬人，他方為定作人。那麼承攬工程合同又是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的承攬工程合同範文，感謝您的欣賞。

甲方：_________

地址：_________

郵政編碼：_________

電話：_________

乙方：_________

地址：_________

郵政編碼：_________

電話：_________

乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：

第一條 工程量：

第二條 工程要求：

第三條 甲方責任範圍：

第四條 乙方責任範圍：

第五條 技術要求：

第六條 工期、驗收程式及質保期：

1.施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。

2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。

3.質保期：質保期_________年，驗收合格後付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。

第七條 其它要求：

1.施工中乙方接受甲方專案負責人現場施工監督。

2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。

3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、裝置，如有損壞乙方必須無償進行修復。

4.未盡事宜雙方協商解決。

5.本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

甲方：_________ 乙方：_________

_________年___月___日 _________年___月___日

簽署日期：_________? 簽署日期：_________?

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

定作方： 承攬方：

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,本著誠實信用,互惠互利的原則,經過雙方充分協商一致,訂立本合同。

第一條 定作物情況

第二條 合同價款

2.1 合同價款總額： 2.2 付款方式： 2.3 付款時間： 第三條 加工成品質量要求及技術標準： 3.1 質量要求： 3.2 技術標準：

3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為儲存。自本合同生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求製作樣衣，經甲方確認後的樣衣將作為乙方最終交貨的標準。

第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1 用承攬方原材料完成工作的,定作方有權對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2 用定作方原材料完成工作的,定作方按下表標準提供：

4.3 定作方於 年 月 日之前提供原材料。

4.4承攬方收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。

第五條 技術資料、圖紙的提供

5.1 定作方負責提供技術資料和圖紙。

5.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作方,定作方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。定作方未答覆,承攬方有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。

5.3定作方要求對承攬物的技術性保密的,承攬方應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

第六條 驗收標準和方法

6.1 驗收標準：

6.2 驗收方法：

6.3 定作方驗收承攬方所完成定作物的時間：

6.4 定作方驗收承攬方所完成定作物的地點:

6.5 驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷，定作方有權要求退還。

6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢

第七條 交(提)定作物的時間和地點

7.1 雙方約定由定作方自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間：

7.1.2 自提定作物的地點：

7.2 雙方約定由承攬方送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間：

7.2.2 送交定作物的地點：

7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4 交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔：

8.1 包裝要求：

8.2 費用負擔：

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1 定作物的運輸方式：

9.2 運輸費用由 承擔。

第十條 定金及預付款

10.1 定作方向承攬方交付定金的數額：

10.2 定作方向承攬方交付定金的時間：

10.3 定作方向承攬方交付預付款的數額：

10.4 定作方向承攬方交付預付款的時間：

第十一條 承攬方的違約責任：

11.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

11.2 交付定作物少於合同約定的數量,定作方仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

11.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

11.4 逾期交付定作物,應當向定作方支付未交定作物總價的 %違約金。

11.5 未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

11.6 不能交付定作物的應當向定作方支付不能交付定作物總價的 %的違約金。

11.7 由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

11.8 未按合同約定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方承擔相應的損失。

11.9 擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求完成,並承擔逾期交付的責任。

11.10 其它違約責任： 第十二條 定作方的違約責任：

12.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬方造成的損失。

12.2 在合同履行過程中由於定作方的原因導致合同無法繼續履行,定作方應向承攬方支付未履行部分價款總值的 %的違約金。

12.3 未按合同約定的時間向承攬方提供原材料的,承攬方有權解除合同並賠償因此給承攬方造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作方還應當支付承攬方停工待料的損失。

12.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬方支付定作物總

12.5 超過合同約定日期付款，定作方應向承攬方支付定作物總價 ‰的違約金。

12.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。

12.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 12.8 其它違約責任： 第十三條 不可抗力

13.1 在合同約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失。

13.2 在定作方遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬方不承擔責任。

第十四條 爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第 種方式解決：

(一)向 仲裁委員會申請仲裁。 (二)向 人民法院起訴。

第十五條 本合同簽訂地點

第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十七條 本合同一式 份，雙方各執 份。

第十八條 合同未盡事宜雙方共同協商。

定作方(章)： 法定代表人： 委託代理人： 地址： 電話： 開戶行： 賬號： 年 月 承攬方(章)：法定代表人：委託代理人：地址： 電話： 開戶行： 賬號： 年 月 日

定作方： 簽訂地點：

合同編號：

承攬方：有限公司 簽訂時間：

一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註：

二、定作物的質量標準：

承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，並以此作為定作物驗收時的質量依據。

三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

承攬方按照定作方統計的規格進行製作，並在數量全部到齊後,於20xx 年 月 日前交貨，服裝製作完成後由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。

四、驗收標準，方法及提出異議期限：

按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差±壹公分及色差±壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。

五、結算方式與期限：

簽訂合同後，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%___________元。結算均採用 轉賬 方式.

六、包裝標準、隨貨備品、配件：內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鍊、鈕釦、銬扣、配色線和其它 )。

七、違約責任：

如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。

定作方： 承攬方：

(蓋章) (蓋章)

代表人： 代表人： 電 話： 電 話：