定作方: 簽訂地點:
合同編號:
承包方:有限公司 簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註:
二、定作物的質量標準:
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣),在 天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章),如有改進意見,應書面通知承攬方,並以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統計的規格進行製作,並在數量全部到齊後,於20xx 年 月 日前交貨,服裝製作完成後由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準,方法及提出異議期限:
按確認樣品及改進意見為驗收標準,允許國標尺寸公差±壹公分及色差±壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限:
簽訂合同後,承攬方開具發票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%___________元。結算均採用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件:內用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數量的備品(拉鍊、鈕釦、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任:
如有違約,違約方責任自負,凡屬承攬方質量原因,均有承攬方負責調換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決,協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人:
電 話: 電 話:
發包人:(下稱甲方)
承包人:(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、 合同標的
甲方將座落於 的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、 違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決 。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
為進一步深化股份制承包管理,提高員工積極性,提高生產效率和產品質量、降低成本,實現企業發展,個人受益的目的,經甲乙雙方協商,對磨床定額實行入股買斷經營,達成以下協議。
一、買斷時間
20xx 年7月1日起——20xx年12月31日。
二、買斷專案、指標、承包方式
1、磨床3人每月完成工時定額687小時。每增減1小時,獎懲1.5元。
2、落地鏜床每月費用定額為0.18元/小時,每月與實際發生費用的差額計入利潤。
3、質量合格率97%。每增減1個百分點獎懲200元。
乙方投入資金 萬元對磨床進行買斷,以上買斷指標可根據實際情況,經甲乙雙方協商後進行調整。對乙方實現的可分配利潤,按總股份3萬元進行分配。
三、利潤分配辦法:
利潤=工時定額考核額+費用利潤+質量考核額
1、乙方可分配利潤=利潤×20%。出現虧損由甲、乙雙方各承擔虧損額的50%。
2、實現利潤時承包人優先提取10%的乙方實際可分配利潤(不大於200元)作為獎勵,餘額以3萬元作為總股本,按照持股比例進行分配;虧損時按照持股比例進行考核。
四、甲乙雙方的權利和義務
1、乙方需嚴格遵守公司各項管理規定,否則甲方可隨時終止承包合同。
2、根據生產計劃,甲方對乙方下達生產計劃,乙方必須在甲方規定的時間內完成任務,違約考核計入利潤。
3、甲方應提供足夠的生產任務給乙方,如暫時不能滿足,乙方可經甲方同意在車間內承攬任務,由甲方給乙方支付費用。
五、該合同中未涉及到的條款,按照公司的管理規定執行。
本合同一式3份,甲方、乙方、公司財務各1份,本協議自7月1日起生效。如在合同試行過程中出現大虧大盈現象,甲乙雙方可根據實際情況進行調整。
甲方:加工車間
乙方:磨床承包人
20xx年7月1日
甲方: (以下簡稱:甲方)
乙方: (以下簡稱:乙方)
根據森本公司的生產需要,甲乙雙方本著平等自願、合理合法、協商一致的原則,甲方同意與乙方在 年度簽訂 業務加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電,並有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設施,具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
三、乙方對於加工車間的生產裝置設施等應定期檢查、維護、保養。
四、乙方有自行招聘員工的權利,乙方員工的工資由乙方定,甲方無權干涉,但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格,甲方同意為其員工繳納社會保險費;如發生工傷及其他意外事故,甲方在社會保險內賠償,社會保險以外的部分由乙方自行承擔;
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照20xx年的工價標準結算,新型產品的工價面議一致後再定;
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度,並保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利;
五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者,須經甲乙雙方共同協商解決,任何一方無故不履行本協議者,另一方有追究其責任的權利;
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(發包方):
乙方(承包方):
家庭住址: 身份證號: 甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定,經平等協商,甲方將本廠的 “紅磚生產”承包給乙方,達成以下協議:
第一條:承包方式及要求
<1>乙方在承包期間對製坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。
<3>乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動合同關係,生產期間所發生的輕工傷,花費在壹萬元以內者,由乙方承擔,如發生人身損傷事故,花費在壹萬元以上者,由甲乙雙方共同承擔,各自承擔費用的50%。
第二條:承包定額及費用
<1>承包期間所需的煤、電費由甲方承擔,在確保原材料的滿足供應下,乙方20xx年必須完成生產合格標磚壹仟萬塊,計價每萬塊為800.00元(大寫捌佰圓整),如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。
<2>乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠,甲方應先付給乙方訂金伍萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除<注每月扣回壹萬伍仟元>)
第三條:雙方的責任和義務
<1>甲方開機之前,要將所有的機械裝置進行一次徹底維護保養,移交給乙方使用和管理,確保乙方正常進行生產,如有損壞或丟失,由乙方及時購買補充,不得影響正常生產。 <2>甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫,但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
<3>工資結算,甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用,不得拖欠。
第四條:違約責任及獎罰制度
<1>乙方必須完成年產量壹仟萬塊標磚,每超過壹百萬塊獎給乙方壹萬元獎金,如每少於一百萬塊則扣除乙方壹萬元的罰款,本合同生效後,雙方必須嚴格執行,不得違約。 <2>乙方及其工作無論任何情況下,不得干擾甲方經營,不得阻塞圍堵甲方經營場所,否則,每阻塞一次應由乙方付給甲方五千元損失費,相反如由於甲方與當地群眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產,同樣付給乙方五千元的損失費。
<3>合同期間,雙方要坦誠相待,精誠合作,團結一致,做到勤溝通,勤協調,遇到問題和困難及時處理,保證完成年生產任務,做到大家都賺錢,都高興。
<4>本合同未盡事宜,雙方協商補充,補充協議與本合同具有同等效力,本合同在執行過程中,如發生爭議,雙方儘量協商解決,如達不成共識,,可在當地法院訴訟解決。 <5>補充說明:如遇到特殊情況,磚廠確實無法正常生產時,所定產量按當時能生產多少算多少,不計獎罰。
<6>甲乙雙方須遵守合同條例,任何一方不得違約,若有一方違約,應一次性賠付對方違約金三萬元。
<7>本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
編號
電力金具(低壓)鑄造加工
承包合同
發包方:
承包方:
簽約日期:
簽約地點:
電力金具(低壓)鑄造加工承包合同
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
因生產需要,甲方委託乙方以包工方式承包本公司低壓產品鑄造加工。為明確雙方責任,確保產品按時,按量,按質完成,雙方在平等,自願,公平的基礎上,經充分協商達成合同條款如下,望共同遵守。
第一條加工承包合同
1.甲方委託乙方為其代加工電力金具(低壓)產品,生產加工所需的場所,裝置,模具(夾具)以及生產過程所需要的原材料,輔助材料,水,電,氣等均由甲方提供:加工產品款式,品種,標準要求,質量數量,工藝檔案,交貨期限等以甲方提供的生產單,技術圖紙和工藝檔案為準:加工的品種單價由雙方事先協商確定,乙方簽字確認,同意接受甲方委託及要求進行加工生產。(詳細清單附後)
2..在每次生產前,甲方開立具體的委託加工生產單,其一般條款由本合同規定,補充條款在生產單中說明,經雙方確認簽字蓋章或乙方實際著手試樣生產時生效。
3.委託加工生產單的主要內容為加工的產品名稱,數量,質量標準,交貨期的資料以及具體的特定要求,違約責任等,訂單約定與本合同約定相異的,以訂單為準。
4.委託加工生產單附屬本合同,符合本合同中的一般規定,為本合同不可缺少的附件。
5.如果甲方要求加工的產品是不同型號的新產品,雙方可就產品代加工價格進行再次協商確認。
6.乙方優先安排工人按時完成甲方交代之生產任務,做到保質,保量,按時出貨。
7.產品質量要求:符合工藝檔案和產品圖紙上註明的技術要求。甲方按照技術圖紙和封存實樣進行驗收。
8.產品驗收程式和方式:產品驗收採取抽樣的方式進行驗收,抽菸驗收分別在試樣,批次生產中和入庫前三個階段進行驗收。
二,合同有效期限
1.本合同期暫為壹年,暫從具體以甲方通知確定為準。
三,加工費結算
乙方接到甲方的生產單之日始至次月10日為結算日,15號結算到賬。 四,甲方的權利義務
1. 甲方要保證達到產品生產工應開具的條件:
1)
2)
3)
4) 保證熔爐,壓機,模具(夾具)等生產設施,裝置的完好性; 保證產品技術圖紙和工藝檔案的準確性; 保證原,輔助材料的及時性和水,電,氣等暢通無礙;為乙方提供相關的安全設施和保護工具。
2. 委派產品管理代表,負責產品進度,產品質量的檢查監督。
3. 及時組織驗收人員,辦理交貨的驗收結算手續。
4. 為乙方相關人員提供工傷保險(由於社會保險和其他福利已經包含在加工費內,甲方不再承擔,由乙方自行參保)。
5. 承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。
6.甲方保證每天一臺低壓鑄造機12小時工作,因甲方生產原因造成乙方停工,甲方應安排乙方工作普工每天90/元,技術員工作每天130/元,停機期間工作效率不得低於本公司員工的日生產量,若故意散漫或影響他人工作,不按甲方規定要求實施生產的,甲方有權提出解除合體或罰款。
7.甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止,乙方本人必須操作低壓裝置生產產品,若中途違約,甲方按年生產量的工資作為乙方的違約金,乙方需押一個月的工資(元)作為甲方的違約保證金(合同終止違約保證金退回)。
五,乙方的權利義務
1,按生產單規定的內容進行按質,按量,按時生產,嚴格按照甲方提供的技術圖紙和工藝檔案進行加工生產;發現設計錯誤或嚴重不合理的情況應以書面的形式通知甲方,但在沒有得到甲方書面許可
前嚴禁擅自修改產品技術引數和外觀等。
2, 接受甲方在不影響生產的情況下的必要監督,及時向甲方提交完工驗收通知
3, 乙方要 遵守甲方的規章制度,嚴禁遲到,早退和在工作場所吸菸等等;
4, 乙方負責生產現場的工作環境清潔整理工作,保證工作場所整潔乾淨,產品堆放有序,接受甲方的6S檢查和其他管理要求;
5,乙方要嚴格安全生產管理和文明生產管理,生產中要穿戴安全生產的防護器具,同時愛護甲方的生產裝置,設施,合理使用生產中的輔助材料;嚴格按照技術圖紙和工藝檔案,嚴禁違規,違章操作。
第六條 違約條款
1,乙方未能按照甲方提供的技術圖紙和工藝檔案生產,造成產品質量不合規格的,要全部返工,由此造成的原材料,輔助材料,水,電氣等消耗,乙方要照價賠償;如果因乙方原因出現3次質量問題,甲方有權利單方面解除合同,並進一步追究法律責任的權利;2, 在正常週期內,乙方未能按照甲方要求保質保量保時出貨的,應承擔違約責任,違約金為該訂單產品總價值的50%。
3, 如果乙方不按照甲方的工藝檔案操作,造成甲方裝置,設施非正常損壞的,乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構鑑定後給出。 4,乙方沒有穿戴規定的防護器具並違規操作,由此造成安全事故,其經濟,法律後果全部由乙方負責,與甲方無涉。
5, 乙方違反甲方的管理制度,考核扣分,其處罰標準參照金錨公司其他員工,從加工費中扣除。
6, 甲方未能及時向乙方支付代工款的,要按照應代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。
7, 如果因為甲方的設計和工藝檔案的原因造成質量問題的,由甲方自行負責,與乙方無涉,且事前約定的加工費照付不誤;
8, 由於甲方生產條件的原因造成交貨時間延誤的,乙方不承擔責任,若乙方認為原因造成模具損壞的,乙方負全責。
第七題 其他
1, 因不可抗力因素:如自然災害,戰爭,國家政策,以及其他
不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。
2, 本合同包括訂單等有相關檔案在履行期間,如發生爭議,雙
方可協商解決,協商未果,任一方可向人民法院提起訴訟。 3, 本合同如有未盡事宜,,雙方可另行協商,在意見達成一致
的基礎上進行書面補充修改。
4, 合同生效後,甲方無理由單方終止本合同,應向乙方賠償本
合同的違約金三萬元,乙方單方面違約應賠付甲方三萬元人民幣的違約金
5, 本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
附:代加工產品種類,單價清單
甲方(蓋章); 乙方(蓋章): 代表人(簽字): 代表人(簽字): 年 月 日
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務:
國籍:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務:
國籍:
茲經雙方同意,甲方委託乙方在 加工 ,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱:
(2)數量共計 臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方 在 或購買,清單附於本合同內。
3.每種型號的加工費如下:
(1) (大寫: 美元);
(2) (大寫: 美元);
(3) (大寫: 美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至 ,若有(某地)短少或破損,甲方應負責補充供應。
5.甲方應於成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用於由乙方在
或 購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時間內完成 型標準 的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為 %,其損耗部分由甲方免費供應,如損耗率超過 %,應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應將超運部分退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充。
9.甲方提供加工 標準 零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更。
10.技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到 的要求,協助培訓乙方的技術人員,並允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪 美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理。
12.加工後的標準 ,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件:
(1)標準 的商標由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在 或 購買加工標準 的零件及原料,其品質必須符合標準並事先需經甲方核准;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準 樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在籤後各執一份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
甲方(發包方):____有限公司
乙方(承包方):
為了更好地對生產車間開料組管理,提高生產效率,提高板材利用率。經甲乙雙方共同協商,決定將開料組由乙方承包經營。為明確雙方的權利、義務,特訂立本合同:
一、承包方式
甲方將權屬於甲方的生產車間開料組承包給乙方為甲方代加工。承包期內,甲方提供場地,裝置及生產線;一切開支包括原材料、裝置、耗材、輔材、水費、電費、裝置維修費等費用均由甲方負責支付,乙方只承擔人工工資。
二、承包期限
合同承包期限為一年,從____年____月____日起至______年____月____日止。
三、承包產品價格
每月裁板_____,保底______元,超出平方數,按每平方____元支付。
四、甲方許可權:
1、甲方有權對乙方進行各種行政管理,如衛生、安全等。禁止在車間內吸菸,避免火災的發生,如因此造成事故,由乙方包賠一切損失。
2、甲方有權對乙方的生產環境、勞動保護進行監督,甲方發現乙方有違規行為,有權終止合同或給予經濟制裁。
3、甲方每天給乙方下達生產任務,乙方應按甲方要求保質保量、按時完成生產任務,甲方有權對乙方因延誤交貨進行經濟處罰,影響生產進度的每延誤一次扣乙方_____元,造成甲方延期的一切費用由乙方承擔。
五、乙方責任:
1、乙方在生產經營中,必須服從甲方的管理,及時完成甲方下達的生產任務,按甲方的一切規章制度進行生產。
2、乙方有責任對甲方提供的裝置、設施進行定期保養、維護,對裝置出現異常應儘早彙報,由於乙方操作失誤造成裝置損壞,責任由乙方承擔。
3、乙方必須將每天的生產報表資料提供給甲方,由甲方核算部根據乙方的產量進行核算加工費。乙方不得私自承接外單位的貨源,一經發現,每次扣罰_____元。
4、乙方開料組所有工作人員的人身安全 ,如發生意外,由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
5、乙方在承包期間不得將車間轉包他人。
六、結算及發放方式
1、結算方式:當月乙方將生產報表交給甲方核算部,由甲方核算部核算好交給甲方財務。
2、發放時間:當月加工費在第三個月的10號發放到乙方卡上(如3月份加工費,在5月10日發放),若遇到週末,延期到上班時間發放
3、合作保證金:加工費發放時,扣除當月加工費的10%作為合作保證金,合作保證金每半年發一次,
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字後,此合同不受市場行情等任何因素影響,合同期內,任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等),則按違約處理。
2、承包期滿是否續約或終止合同的,甲乙雙方均應提前2個月通知對方
3、如雙方發生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即___提出訴訟。
4、未盡事宜,由甲乙雙方另行協商解決。
5、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效並執行。
甲方(蓋章):__有限公司
甲方代表(簽名):
乙方(簽名):
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發
現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅
自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協
商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,
不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任
自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報
甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板
以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予
以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金
元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的
木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交
給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對
於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
發包人:木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解,願意承包加工甲方的上述木材廠,並保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經營期限為年,即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器裝置等交
給乙方,並向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、裝置等資產享有法定所有權,並享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定後報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關
的經營活動。
9、乙方對於木材廠的消防裝置設施應定期檢查、維護、保養,對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協議期滿後,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除後,原有裝置及設施歸甲方所有,乙方添置的裝置設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分裝置設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決。
九、本協議經雙方簽字後生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
甲方:
乙方:
甲方將承建的工程鋼筋Ф6.5—Ф10線材承包給乙方加工,經雙方協商訂立如下協議:
一、由甲方提供線材到乙方加工廠內,運輸費由甲方支付,其加工內容為調直、下料、成型。
二、以延伸作為加工費,其成品由乙方加工廠運至甲方施工場地,運輸費用由乙方承擔,材料在乙方廠內由乙方負責裝卸,到甲方場地由甲方負責卸貨。
三、加工必須按圖紙料單製作,各種成型分類清楚,做上標記,註明尺寸、數量及規格,貨到甲方現場,由甲方根據料單檢查驗收簽單,如型材與料單不符或加工錯誤,由乙方負責。
四、甲方提供線材到乙方加工廠後,嚴禁原材料調換,如與原型材不符,由乙方負責承擔。
五、甲方必須及時提供線材,提前四天報送料單,如因甲方供料和提供料單不及時所造成損失甲方負責。
六、乙方向甲方繳納現金萬元,主體封頂後結清所有賬目退還押金,甲方保證從開工製作起不得有第二家加工廠加工Ф10以下的鋼筋,如乙方發現有其它加工廠加工,甲方無條件退
還乙方押金,從協議簽訂時間起計算,按繳納押金總額每天百分之五的損失計算,退還給乙方作為補償。
七、甲方主體封頂後,或因其它不可預計的原因停工一個月,結清所有賬目退還乙方押金,如不能按時退還押金,每天按乙方所交押金總額每天百分之五的損失計算,給乙方作為補償。
八、本協議共兩頁,一式貳份,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年 月 日
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼 (以下簡稱乙方)
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產專案發、承包工作的順利進行,根據本專案的具體情況,經甲乙雙方充分協商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執行。
一、專案名稱:
二、專案地點:
三、承包範圍:
四、專案內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包範圍內的原材料、在製品、產成品的轉運等屬承包範圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包範圍內的專案實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期: 20xx年月日,專案必須在20xx年月日全部生產完畢併合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格後,30日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢後15日內,甲方支付剩餘15%專案款(也可當月驗收合格後在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其餘5%保脩金,自專案結束驗收合格之日起滿60日後10日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先徵得甲方公司總經理同意方可結算。
九、專案質量
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規範、公司生產計劃要求生產(不含試製產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、專案進度
在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作裝置故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批准後方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的專案進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完專案款項中扣回並保留追償權利。
3、負責提供的生產用裝置安拆和除錯維修工作。乙方未經允許擅自改動機電裝置設定或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作
1、乙方負責生產現場裝置設施使用保養,裝置故障報修。
2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產品質量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度,乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本專案在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產質量,對於生產難點乙方應先報甲方公司,經甲方確認後方可批量生產,否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產專案管理人員必須配置手機,並保持24小時開機,保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節假日及夜間生產值班。7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議,乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢後,應負責對因乙方原因人為損壞的裝置設施恢復原狀,若乙方無能力或未在規定的時間內恢復,由甲方派人修復,費用由乙方承擔。
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權另行安排其他單位完成,所發生的費用從乙方專案款中扣減,影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收後,乙方人員及自帶裝置設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清,並自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關係負責。
13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業祕密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業祕密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業祕密洩露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、裝置供應
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具,乙方如臨時需要申購材料需提前並在一天內向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續,乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單,乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的裝置及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容),乙方要負責維修和保養,嚴禁任意損壞,如損壞乙方應向甲方賠償損失,甲方在結算時扣回。
3、材料進廠後不得擅自運出生產現場,如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產
乙方在生產過程中必須加強管理,按有關規定採取各項安全保證措施,確保生產安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極
十六、專案移交
乙方應在產品驗收後規定日內,按甲方提出的整改內容限日整改,承包內容結束後,乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾專案所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔延誤工期的違約責任。
十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時,乙方應立即調整撒離部分(30%~40%)人員另行安排,餘下的人員應由甲方組織工作內容並支付日工資。
十八、合同爭議
如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失,由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽定後生效,兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
為了在公司內部營造鼓勵員工幹事業,支援員工幹成事業的積極氛圍。放手讓一切勞動、知識、技術、管理和資本的活力競相迸發,讓一切創造社會財富的源泉充分湧流,推動公司的超常發展,根據平等互利、民主協商的原則,特制訂本協議。
第一條 發包方為某工程有限公司(以下簡稱甲方)。
承包方為某工程有限公司江蘇分公司(以下簡稱乙方);
第二條 現任某工程有限公司江蘇分公司總經理劉某、江蘇分公司副總經理王某(以下稱承包者),自願承包經營該分公司,承包期限暫定為五年,自 年一月三十一日至 年十二月三十一日止。
第三條 乙方為自我經營、自我發展、自我積累、自我制約,實行獨立核算的分公司。本協議承包方內容為:按規定上交一定比例的管理費,並以質量、安全指標、綜合治理、方針目標實現率作為掛鉤考核指標。乙方承包經營基數一經確定,則掛鉤指標值在承包期限內不變。
第四條 乙方在承包經營期限內上繳給甲方管理費執行標準:
1、由乙方總承包上海市範圍內工程的,按工程總產值4%向甲方上繳管理費。
2、由乙方總承包外省(市)工程的,按工程總產值3%向甲方上繳管理費。
3、由乙方承接的上海市範圍內的分包工程,乙方應按工程的總產值2%,向甲方上繳管理費。
4、由乙方承接外省(市)的分包工程,乙方應按工程的總產值1.5%,向甲方上繳管理費。
5、若甲、乙雙方共同承接的工程專案,管理費上繳標準由甲、乙雙方另議。
第五條 乙方在承包期內應完成下列指標:
一、甲、乙雙方本著雙贏的原則,甲方鼓勵乙方多接工程,多做工程,乙方當年完成和超額完成產值達到1億元后,甲方收取管理費的費率則隨之下調,下浮率僅用於第四條1、2、5款,對第四條3、4款的費率不再下浮。
1、完成產值≤1億元,收取管理費4%。
產值1億元至3億元,每增加1000萬,則收取管理費下降0.1%。
2、產值≥3億元,收取管理費2%,不再下浮。
二、質量指標:(詳見附件一)。
三、安全生產指標:(詳見附件二)。
1、不發生工傷死亡事故和重傷事故。
2、工傷事故頻率不超過0.8‰。
3、安全生產規定的基礎管理工作(可參照公司的有關規定建制)。
四、質量方針目標實現率:100%。
五、乙方應及時向甲方工程部上報工程質量驗收報告、工程質保期滿時的質量徵詢記錄。
第六條 乙方上繳甲方工程管理費結算方法:
1、乙方在工程所在地開設工程專用帳戶,將所承建工程的工程款收入資金,存入該帳戶,專款專用,雙方控制,甲方監督使用,乙方不準以任何方式擅自挪用工程款,不得以任何方式或名義對外投資,不得將資金拆借至外單位。不經甲方同意,乙方不得向銀行貸款。
2、管理費收取按工程付款情況,同比例收取。管理費應在收取工程款的同時,由乙方將資金劃入甲方的帳戶,並以利潤的形式反映在財務報表中。
3、乙方開具工程款發票後,凡涉及施工產值的營業稅、工程合同簽證費等,均按國家及上海市建築施工企業有關規定,由乙方承擔。
4、凡乙方發生的應繳甲方的管理費、應承擔的營業稅、合同簽證費等其他費用,均由乙方承擔。
5、由乙方所承接的工程專案,按國家政策可享受免稅待遇或總承包單位已承擔了有關稅金的,乙方應及時向甲方遞交有關檔案資料。
6、凡屬乙方名下的工程款,除應繳甲方的部分外,保證金額劃入乙方帳戶,甲方不處置或佔用乙方資金。但甲方有權對乙方財務的執行情況進行幫助監督和審計。
7、乙方的財務管理必須執行國家頒佈的會計制度和本公司的財務制度,實行獨立核算,設定帳戶,進行資金管理。月末按規定編制會計報表,並在規定時點內上報甲方。
第七條 獎罰措施:
1、工程屬國家或省(市)重大工程、工程規模超億元(包括1億元左右的),必須被評為省(市)級以上的優質工程,若被評為中國建築工程魯班獎或中國市政金獎的將一次性地給予重獎(獎額按工程規模的0.1%—0.3%左右);如果,連省(市)級的優質工程也評不上,則按工程規模0.1%的比例扣罰。
2、乙方必須確保承包合同段工程質量達到業主要求的各項指標,凡經整改合格的單位工程,將被視為乙方違約,甲方可按該單位工程造價的1%罰款。
3、綜合治理、文明施工等掛鉤指標的獎罰,(參照附件二)。
4、乙方如不能及時上報工程質量驗收報告和工程質保期滿時的質量徵詢記錄,則乙方上交甲方的管理費額度上調0.5%。
第八條 甲方有權按承包協議規定,對乙方的生產經營活動、財務管理、文件管理等情況進行監督和指導,並對生產經營實績進行年度考核。
第九條 甲方應當按承包協議規定維護乙方的合法權益不受侵害,並在職責範圍內向乙方提供技術、資料、生產裝置的幫助,協調乙方生產過程中可能碰到的技術攻關難題。
第十條 違約責任和解決爭議的方法:
1、承包期內,雙方均不得無故中止協議,非經雙方協商同意,一方擅自變更合同,則視為違約,必須承擔違約責任。但如甲方發現乙方在經營過程中有違法違規或違反協議的行為,可由甲方單方面終止協議的情形除外。
2、違約責任的承擔。因違約方的違約行為造成另一方經濟損失的,由違約方承擔賠償另一方的全部經濟損失。
第十一條 協議的提前終止。
一、甲方發現乙方發生下列情形之一的,可以中止履行本合同:
1、由於乙方管理不善或發生嚴重責任事故,影響到甲方資質或社會信譽的。
2、乙方在承包期內,有違法經營、違法亂紀行為,給甲方造成不良社會影響的。
3、經營狀況嚴重惡化。
4、轉移財產、抽逃資金,以逃避債務。
5、喪失商業信譽。
6、有喪失或者可能喪失履行本協議的能力。
7、有不履行本協議的任何惡意行為。
8、法律規定的其它情形。
二、上述情況發生,甲方及時通知乙方中止本協議。終止履行協議後,乙方無法履行本協議且在一個月內未恢復履行能力,甲方可以解除協議,並向乙方(分公司經營承包者 先生)追索由於解除協議所造成的任何支出、損失及費用,同時追索罰款,罰金為上述損失及費用之和的20%。
第十二條 本協議如有未盡事宜需作增訂時,經甲乙雙方商定簽字蓋章後,形成本協議附件。本協議附件與本協議具有同樣效力。
第十三條 本協議經甲方蓋章,雙方代表簽字後正式生效。本協議有效日從20xx年一月一日起算。
第十四條 本協議正本一式肆份,甲乙雙方各執貳份。
甲方:工程有限公司
乙方:工程有限
分公司