發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: 專案經理 (以下簡稱乙方)
根據中華人民共和國《建築法》、《招標投標法》的有關法律法規,經公開招標(議標),甲方獲得 工程的總承包權,為了加強管理,全面落實和履行甲方與建設方簽定的《建設工程施工合同》經甲方研究決定派 同志任專案經理並組建專案部,負責承擔該工程的施工管理任務,承擔《建設工程施工合同》中施工方應承擔的一切責任和義務。為明確雙方的責、權、利關係,特簽定本合同。
一、承包範圍及造價:《建築工程施工合同》約定的工程內容及其增、減、附屬工程。合同造價約 。
二、合同工期: 日曆天。
三、質量標準: 。
四、安全生產及文明施工現場標準:按《建設工程施工合同》及投標承諾執行。
五、承包形式:本工程專案實行風險責任承包,即:乙方對工程結構的質量安全終身負責,對《建設工程施工合同》中規定的條款及保修事項負責,對上繳公司的管理費負責,對該工程的經營管理虧損負責並承擔與本工程相關的一切法律責任。
六、管理費上繳:
(一)繳費方式:
經協商確定;乙方按以下第 種方式上繳管理費。
1、按本工程《建設工程施工合同》總價上繳管理費,計人民幣¥大寫 ,實際上繳管理費總額為結算總價的 %
2、乙方以包乾的形式上繳管理費,本工程確定上繳管理費金額為人民幣¥大寫
3、其他方式:由甲方根據具體情況另行確定。
(二)繳費辦法:
1、按以上第“1”種方式上繳管理費時乙方每次以建設方撥付的工程款為基數,按所定費率上繳,但全部管理費必須在該工程竣工驗收前全部繳清。
2、按以上第按以上第“2種方式上繳管理費,在工程款首次撥付時一次性繳清。
3、以上第“3”式上繳管理費、甲、乙雙方根據具體情況另行商定、
七:稅收和“規費”的交納
經雙方確定,該工程的各項稅、費均由乙方承擔。營業稅和個人所得稅由乙方自行向當地稅收部門全額交納。國家行政機關及有關各部門應收取的各項“規費”均由乙方負責自行如數交納。
八、財務管理
1、甲方財務科對工程款實行專款專用。乙方必須保證本專案的所有工程款撥付匯至甲方財務賬戶,然後才財務科有計劃進行支用,並嚴格執行公司的財務管理制度。
2、乙方不得憑白條從建設方領取工程款,或將公款轉入非甲方指定的銀行及賬戶,嚴禁將工程款挪用作他用,如有違反者,視為挪用公款。甲方有權單方中止合同,並撤銷乙方對本專案承包的權力。同時也可向司法機關申請追究乙方的法律、經濟責任,由此產生的一切經濟損失由乙方承擔。
九、甲方責任
1、負責與建設單位和有關部門協調,及時協助乙方辦理各類手續,維護乙方的合法權益。
2、向乙方提供技術諮詢和技術指導、督促乙方嚴格按照審定的施工方案組織施工,協助和指導乙方抓好工程質量、安全生產、文明施工、竣工驗收等方面的工作。
3、指導乙方按施工規範進行施工,協助乙方解決在施工中出現的技術和質量方面的問題、及時處理現場質量事故,參與分部、分項工程驗收和竣工驗收。督促指導乙方蒐集整理本專案的各種資料,以備歸檔。
4、督促乙方按規程組織安全生產,稽核乙方的安全措施、裝置及設施,協助乙方對施工人員進行安全生產教育,每週不少於一次,督促乙方搞好安全生產和現場文明施工,協助處理現場安全隱患及安全事故。
5、協助乙方對計劃生育,社會治安綜合治理,勞務管理工作等方面的教育,辦理有關證件(辦證費用由乙方承擔)。
6、甲方有權視其工程規模,難易程度及乙方管理班子人員組成、素質情況等,必要時可向乙方調派1至3名技術管理人員費用由乙方承擔。
十、乙方責任
1、嚴格執行甲方和建設方簽訂的《建設工程施工合同》中的一切條款,承擔《建設工程施工合同》中承包人的一切義務和責任。
2、按照設計檔案,嚴格按施工規範組織施工,使該專案達到《建設工程施工合同》中規定的質量等級、合同工期,達不到質量等級和合同工期,承擔其《建設工程施工合同》和投標書中有關的罰責。
3、自覺遵守甲方各項規章制度,服從甲方各職能部門管理,自覺維護甲方的社會信譽。
4、做到“安全生產、文明施工”並層層落實該工程的安全、質量目標和措施,杜絕死亡事故和質量事故的發生,嚴禁違章作業、野蠻施工、盲目指揮,諾發生安全或質量事故,無條件的承擔法律責任和經濟損失。
5、專案部班子成員名單在開工前上報公司工程科,並負責專案班子的施工員、質檢員、材料員、安全員、資料員、預算員等“六大員”的培訓,辦證工作,必須做到持證上崗,對特種作業人員要憑“特種工種作業證”錄用,否則一切後果由乙方承擔。
6、施工過程中,積極籌措施工資金和組織合格材料進場施工,遵守《勞動法》、《合同法》,及時足額支付各工種人工工資和材料款,承擔因本工程發生的各種債務。甲方將對乙方支付工人工資的情況進行檢查,發現拖欠人工工資,造成不良影響的,甲方將從工程款中直接支付該部分人工工資。
7、根據建設部建質【20xx】113號檔案關於《建設工程質量責任主體和有關機關構不良記錄管理辦法》(試行)第六條規定,乙方在施工過程中發生該條所列1-8項行為的,除接受建設行政主管部門的處罰、限期整改外,同時接受甲方給予的每項次5000元處罰(該費用憑甲方職能部門或建設行政主管部門開具的不良記錄從工程款中直接扣除)
8、乙方未嚴格執行JGJ59-99安全生產文明施工標準,受到建設行政主管部門或公司工程部通報批評、開出整改及處罰通知單,乙方除限期整改、接受建設行政主管部門的處罰外,同時接受甲方給予的每次500元處罰(該費用從工程款中直接扣除)
9、嚴格執行《建設工程質量管理條件》第六章“建設工程質量保修”各條內容,並承擔其一切責任。工程完工後,因乙方造成的質量問題,且影響使用者正常使用的,必須在接到通知後24小時內派人員維修,並承擔維修費用,因其它原因造成的質量問題,必須配合有關部門調查處理,並按其責任劃分承擔相應責任。
十一、違約責任
1、 甲方挪用乙方承擔施工專案的工程款,將按挪用款額的日萬分之五計算罰金賠償乙方。
2、 乙方不按合同財務管理條款實施,私設賬戶和挪用工程款,視為挪用公款,甲方按日萬分之五給予乙方經濟處罰情節嚴重者將提請法院追究其法律責任。
3、 乙方諾違反合同第“十一”條之約定,使甲方社會信譽和經濟上受到損害或不按規定上交甲方管理費,甲方可視其情節輕重分別做出如下處理決定:
(1)中止本合同,停止一切服務,不參與該工程竣工驗收,所有資料不予簽字蓋章。
(2)不按規定交納稅收及“規費”由乙方承擔其全部法律責任。
十二、獎勵:如乙方工程質量被評為省、部優工程,甲方按每平方米一元和五元的檔次獎給乙方;如獲省、部級安全生產文明施工管理現場獎的,甲方按每平方米0.5元和2元的檔次獎給乙方。
十三、其他約定:
1、 遵照市勞動和社會保障局和荊門市規劃建設局聯合下發的“勞社【20xx】18好檔案要求”在辦理施工許可證時或簽訂《建設工程施工合同》前按檔案規定提留相應比例的信譽保證金,以保障勞動者的利益。工資一定要當月足額直接發給勞動者,由勞動者本人簽字,並將工資表每月3日前報公司財務壹份備案。乙方如拒絕執行本條款,甲方可取消其承包該工程的資格,報請主管部門更換該專案的專案經理。
2、 因特殊原因,如施工期間全額墊資或業主方只給該工程部分材料不支付工程款的專案,乙方確定無力按合同約定足額交付管理費及其它費用的,乙方必須在工程完工或辦理工程決算前到公司財務部辦理欠款手續,否則甲方將停止一切服務,由此造成的損失由乙方承擔。
3、 工程竣工後,乙方應及時與工人辦理工資結算手續,並按公司規定將參與該工程施工的所有民工本人簽字認可的工資結算表報甲方辦公室一份。若有未付清的民工工資,在竣工後的每一次撥付工程款時,甲方將留足該部分款項後,方能將剩餘款項撥給乙方使用。
4、 在施工過程中,若發生工傷事故,竣工時仍未處理完畢或者因工緻殘,傷殘等級尚未簽定或雖已簽定,但乙方未按勞動仲裁部門或法院判定的全部補償費支付給傷者,甲方將在乙方負責施工的各工程專案的工程款中,按傷殘最高賠付額1.5倍留足該部分款項後,方能將剩餘款項撥付給乙方使用。
5、 若發生因乙方拖欠民工工資和對傷亡民工的善後工作處理不當,導致有關部門對甲方進行經濟處罰的一切費用均由乙方承擔。
6、 乙方對外簽訂的任何合同或賒欠的人工、材料款,未經甲方簽字同意,甲方均不承擔民事連帶責任。
7、 附《施工合同》壹份於乙方
十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,雙方簽字生效,全部條款履行完畢後失效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日
委託方(甲方): 服務方(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》的規定,合同雙方就 水泥有限公司 t/d旋窯水泥專案的生產承包及技術服務,經協商一致,簽訂本合同,共同執行。
第一條、合同標的及範圍
甲方 t/d迴轉窯生產線(從原料破碎至熟料入庫)的生產管理及技術服務。
第二條、合同履行期限、地點和方式
一、履行期限:自乙方人員正式進廠熟料線72小時達標之日起計算;計劃分為兩個階段:
1、前3個月為生產線磨合階段(自72小時達標起); 2、正式接管生產階段。
二、合同履行地點和方式:乙方選派管理及技術人員進駐甲方生產現場服務。
第三條、生產及經濟技術指標
乙方管理生產線應達到的以下各項指標: 1、迴轉窯熟料日產量: ≥ t/d(燒煙煤);≥ t/d(燒無煙煤);
2、熟料強度:≥28MPa(3天) ≥55MPa(28天);
3、熟料中f-CaO含量:≤2.0%; 合格率≥85%;安定性合格率100% 4、窯運轉率:≥85% 5、年熟料產量 萬噸。
第四條、乙方的職責、許可權及要求
乙方正式接管生產後全面負責生產線生產工作,應履行以下職責: 一、引入先進的管理理念對甲方的水泥生產線進行管理,提升整個企業的生產管理水平;
二、優化生產機構及人員設臵,提高勞動生產率;
三、加強現場裝置及環境衛生管理,對存在的問題提供合理整改方案; 四、加強甲方生產各崗位操作人員的培訓,包括:水泥工藝、裝置維護和檢修、自動化、電氣、分析化驗等專業理論和實踐培訓,提高崗位人員的綜合素質;
五、制定與生產相關的各項規章制度,包括《操作規程》、《安全規程》、《巡檢規程》、《產品質量管理規程》、《取樣及檢驗規程》、《裝置管理規程》等技術管理檔案,規範管理,使生產管理制度化;
六、規範各種生產記錄、單據、表格、臺帳等;
七、編制並提供各項物資的供應及採購計劃,如《大宗原燃材料的供應計劃以及質量控制指標》《備品備件採購計劃》等;
八、加強生產安全管理,提高崗位人員的安全意識; 九、做好節能降耗、修舊利廢工作等。
乙方的許可權:
乙方擁有絕對的甲方生產崗位所有人員的人事及勞資權。 要求:
一、乙方派駐現場的人員應身體健康,經驗豐富,工作能力強,應能夠勝任及滿足現場操作,具有處理和解決緊急問題的能力。
二、乙方駐廠服務人數與專業:
乙方駐廠人員計劃15-18人,包括專案負責人1名、技術總工1名、裝置主管及副主管各1名、電氣主管及副主管各1名、工藝主管1名、化驗主管1名、中控主任1名、三車間正副主任各1名,根據生產線需要可增加或減少人員。
三、乙方進駐現場的人員必須遵守國家的法律、法規和甲方的管理制度;
第五條、甲方的職責、許可權及要求職責:
一、在生產磨合期間,甲乙雙方應共同對生產線進行管理; 二、甲方應及時稽核乙方申報的各項檔案和計劃,對存在疑問或需修改的應及時通知乙方;
三、按乙方要求提供生產所需的各種原、燃材料以及與生產相關的其它物資(包括備品備件、工器具等);
四、及時提供與生產有關的技術資料和原、燃材料的分析化驗資料等; 五、為乙方人員提供合適的辦公的場所和設施;
六、甲方免費為乙方駐現場人員提供食宿、現場交通等工作便利;
七、甲方應保護乙方人員的人身及財產安全。 許可權:甲方有權對乙方的生產管理進行監督。
第六條、費用與支付方式
一、費用根據生產產品的產量(盤庫結果)按月結算。具體費率標準如下:熟料的,停窯時間按 噸/天計算乙方產量。月熟料結算產量=月實際盤庫量+甲方原因導致停窯時間× 噸/天 注:因甲方原因導致停窯的包括以下內容:
1、物資(原燃材料、備品備件等)供應不上或質量偏差大 2、產品漲庫 3、停電(供電不足) 4、計劃檢修或節假日放假 5、因其它原因甲方安排停窯的 二、支付方式:
(1)合同簽訂後支付工資10萬元作為預付工資;(費用不含稅) (2)人員進廠後按月結算工資,次月5日前結清;
(3)第一階段的3個月,按照20萬元/月結算工資。(費用不含稅); (4)正式接管生產階段按約定的費率結算。(費用不含稅);
第七條、違約責任及損失賠償辦法
一、若乙方駐廠人員不能勝任本職工作,不能維護甲方利益和聲譽,不能保證生產及經濟技術指標的,甲方有權要求乙方換人或中止本合同的執行(中止時按乙方現場實際人數和實際工作天數及工作崗位核減工資總額)。
二、乙方收到預付工資,合同生效。若乙方中止本合同,需雙倍返還定金,若甲方中止本合同,乙方所收預付工資抵作駐廠人員費用;
第八條、解決合同糾紛的方式
一、協商解決;
二、協商不成時,可向甲方所在地的合同仲裁部門申請仲裁或向甲方所在地的人民法院起訴。
第九條、其他
一、乙方選派進駐甲方工地現場的除錯人員必須穿戴好勞動保護用品,勞保用品由甲方供應。由於乙方原因造成的人身安全事故,乙方需負全部責任;
二、乙方的技術人員應維護甲方的利益和聲譽。
三、乙方派駐現場管理及技術人員應妥善處理好與甲方的關係,積極開展工作;
四、本合同自雙方簽字生效;
五、雙方互相尊重對方的智慧財產權和技術祕密,不得向第三方轉讓和洩露技術檔案、技術資料、操作要領等;
第十條、對本合同條款的任何變更、修改或增減,須雙方協商同意後,經授權代表簽署檔案,作為本合同的組成部分並具有同等法律效力。
第十一條、本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份。
甲 方: 乙 方:
地址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委託代理人: 委託代理人: 郵政編碼: 郵政編碼: 手 機: 電 話:
傳 真: 傳 真: 開戶銀行: 開戶銀行: 賬 號: 賬 號: 稅 號:
甲方:永州市鑫城錳業有限公司 董事長:楊惠蘭 乙方:張秀容
經甲乙雙方協商同意,乙方對甲方五千噸金屬錳片生產線實行生產經營承包,承包內容具體如下:
一、 承包期限:20xx年9月1日至乙方承包五千噸生產線每生產壹萬噸金屬猛片上交甲方壹仟元為基數計算累計上交至1180萬元止為乙方實際經營承包時間。(1180萬元人民幣的來由祥情見附件,關於《永州市鑫城錳業礦產公司股東張秀容轉讓股份》的有關協議。
二、 承包資產範圍:與一萬噸生產線配套的廠房、裝置、輔助裝置、設施、供電、供水及辦公、生活、後勤輔助設施等。
三、 承包形式
對一萬噸電解錳生產線採取與甲乙雙方合作生產經營管理、生產成本按50%甲、乙雙方各自分攤。自主營銷50%入庫產品;自負盈虧,確保上交。
四、 甲乙雙方的權力與利益
1、 甲方權力與利益。
a、 與乙方協商對總經理的聘任與罷免權。
b、 向乙方每噸產品收取承包費0.1萬元。
c、 對公司的生產經營及財務管理實行監督。
d、 對公司固定資產的使用情況、生產安全情況進行監督。
e、 有入庫產品50%的自主銷售的利潤支配權。
2、 乙方權力與利益。
a、 與甲方協商對總經理的聘任、罷免權。
b、 對公司的生產經營及財務管理實行監督。
c、 對一萬噸電解錳生產線的裝置、廠房、輔助生產場地、環保設施及承包前甲方的債權、債務等情況給生產經營工作造成的經濟損失有權向甲方提出經濟賠償。
d、 有入庫產品50%的自主銷售和利潤支配權。
五、 甲乙雙方的責任
1、 甲方責任
a、300萬流動資金一次性定額於20xx年8月26號以前注入到雙方所聘請的總經理指定的公司帳戶內。並根據自主營銷策略,虧損金額、按對等原則。根據財務提供資料五天內足額補充流動資金。
b、對一萬電解錳生產線的機械裝置、電器不能保證生產需要;裝置電器安裝質量造成的整改;輔助生產設施;環保設施;必備的生產、保管場地的重建、擴建、改建均由甲方出資購置並及時組織力量施工和安裝。
c、連續生產、經營必須的證件、執照等必備的有效證件。 d、9月底前完成環保設施試執行,並得到繼續生產的環保部門批准的許可生產證件。
e、承包合同簽字生效前與生產經營無關造成的糾紛調解與處理。
2、乙方責任
a、向甲方交納自主營銷50%入庫產品每噸產品0.1萬元承包費。
b、300萬流動資金一次性定額於20xx年8月26號以前注入到雙方所聘請的總經理指定的公司賬戶內。並根據自主營銷策略,虧損金額按對等原則。根據財務提供資料五天內足額補充流動資金。
六、其它規定
1、內部生產經營承包的債權、債務以及由此引起的糾紛由甲方負責,內部生產經營承包後發生的債權、債務及由此引起的糾紛,誰發生,誰負責。
2、各自50%的產品銷售時,貨物必須在貨款進入公司財務部門指定的資金帳戶後,才能發貨。
3、甲、乙雙方應自覺、徹實履行各自在本合同第五條款中應盡的責任,如履行不到位,違約方應承擔全部責任,並負債給對方造成的經濟損失進行賠償。
4、總經理生產經營成果對承包雙方負責,但其生產經營、財務管理權力必須得到保證。
5、總經理以下的人事安排和生產,經營的組織管理由甲乙雙方授權的總經理全權負責。
6、承包前有效流動資產的盤存由甲、乙雙方記錄備案,帳實相符的經財務核實按原值估算衝抵所屬上交流動資金。
7、在本合同未執行完結時,作為本合同附件《關於“永州市鑫城錳業礦產公司股東張秀容轉讓股份”的有關協議》(附後)和本合同一樣具有法律效力。
8、承包期間若有其他更好運作方式可經雙方協商解除本合同,但在解除本合同之前甲方須按照甲乙雙方簽訂的拊件(附後)所規定的金額壹仟壹佰捌拾萬元,再加上乙方在本合同執行的過程中投入的流動資金,一併一次性付清並注入到乙方指定帳戶上後方能解除本合同。
七、違約處罰
1、本合同規定的甲乙雙方300萬元人民幣流動資金定額,注入到總經理指定的公司帳戶內的時間為20xx年8月26號之前逾期三天不足額到位,則違約方將停止一個月的生產經營權和50%的入庫產品銷售權,而一萬噸電解錳生產經營權及所有入庫產品的銷售權完全屬於守約方至次月;若違約方次月流動資金仍不能足額到位,則按此規定繼續操作執行,直到雙方履約到位為止。
2、因甲、乙雙方營銷策略及發生經營性虧損,甲乙雙方對各自在公司帳戶內的流動資金及時進行足額補充,逾期五天不到位違約方處罰按照《違約處罰》第1條之規定執行。
3、本合同簽字生效後一萬噸電解錳生產線不能形成生產能力時,現有五千噸電解錳生產線經營權和入庫產品營銷權由乙方單方面經營、生產、銷售直到一萬噸電解錳生產線生產能力形成為止,同時超出五千噸電解錳生產經營用工開支由甲方承擔。
八、未盡事宜雙方協商解決。
九、此合同一式兩份,雙方簽字生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
20xx年8月14日