承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工,經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為儲存，作為驗收的依據)第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：(1, 用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理.減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)第四條技術資料，圖紙提供辦法：
(1 .承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時冋內回覆，提岀修改意見。承攬方在規定的時冋內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2,承攬方對於承攬的工作，如果定作
方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：
1 ,按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2 .定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項冃，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)第七條交(提)貨的時間和地點：
4 ,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行
5 ,交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部1'1運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結算方式及期限：
第十一條其他：
1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的.由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算’向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的% ( 1 0 %- 3 0%幅度)或酬金總額的% (2 0%-6 0 %幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫山定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)夕卜，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢臉，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換.補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理’應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的—%(1 0 %- 3。%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的% (2 0%—6 0 %的幅度)違約金。
三，未按合同規定的吋冋和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保
管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款.應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方退延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任, 並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九—年—月—日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作岀補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式—份，交(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：(蓋章)
代表人：(蓋章)
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
承攬方：(蓋章)
代表人：(蓋章)
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
定作方：(以下簡稱甲方)________________
承攬方：(以下簡稱乙方)________________
根據及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品品名：________貨號：________面料：________顏色：________尺碼：_______________________
第二條服裝數量
1、計量單位：________
2、數量：____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱：________________數量質量：__________________________提供日期：________________單價：__________總金額：___________
第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。
樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在________天時間內回覆，提出修改意見。
甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人洩漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額(元)：_________
第七條包裝方式內用________，外用________包裝，包裝費由________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：_______________________________________________
2、產品的交(提)貨期限：_________________年____月____日
第九條服裝驗收
1、驗收時間：________年____月____日。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等專案進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在________________天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應於______________年_____月_____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起________日內，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任。
(1)製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的________%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。
甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的________%/天。
未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十四條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方 不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十五條其他約定本合同經雙方簽字後於________年____月____日起生效。
合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。
合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)：________________
乙方(章)：________________
_______________年____月____日
_______________年____月____日
委託方(甲方)：________
加工方(乙方)： ________
委託方(以下簡稱甲方)和加工方(以下簡稱乙方)合稱為“雙方”。 甲乙雙方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協議。
一、委託加工專案
1、委託加工產品： ________
2、加工產品數量：________
3、產品交貨期限：按乙方接單起 ________個工作日內交貨。
二、委託加工方式
1、乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。
2、乙方對原材料的質量保修期為一年。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工。
2、技術標準參照國家標準執行。
四、包裝要求及交貨地點
1、乙方按甲方要求進行包裝;對於甲方無特殊要求之零件由乙方自行選擇包裝方式。
2、甲方指定地點交貨，地點限________之內。
五、費用結算
1、此次加工費用總額為人民幣(大寫)________，(小寫) ________ 元整，此價不含稅。具體明細見附件二。
2、甲方首先支付乙方30%總額貨款作為押金。乙方交貨經甲方驗收確定後，由乙方開具#5@p交與甲方，開票交稅額由甲方返回乙方。甲方收到#5@p後5個工作日內支付50%總額貨款，交貨當日起20個工作日內支付餘下20%總額貨款。
3、甲方以銀行匯款或國庫直付方式與乙方結算。
六、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方不得擅自生產甲方的專利產品或侵犯甲方專利權的產品，不得傳播甲方提供的圖紙給任何第三方，否則由此引起的侵權行為由乙方承擔，甲方保留追究乙方法律責任權利。
七、解決合同糾紛的方式
1、本協議雙方簽字蓋章即生效，執行過程中出現異議，雙方應友好協商解決，協商不成則按《民法典》有關規定執行。
八、其他約定事項
1、本協議如有未盡事宜，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改。
2、本協議一式四份，雙方各持二份，具有同等法律效力。
委託方(甲方)：________(蓋章)
代表人簽字(或印章)：
年 月 日
加工方(乙方)：________
代表人簽字(或印章)：
年 月 日
附：乙方開戶銀行名稱、賬戶名稱、賬號及行號如下:
開戶銀行：________
賬戶名稱：________
賬 號：________
行 號：________
附件一：________
附件二：________
三優範文網